建筑钢材供应合同样本3篇
Sample of construction steel supply contract
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
建筑钢材供应合同样本3篇
前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：建筑钢材供应合同样本(实用版)
2、篇章2：建筑钢材供应合同范文
3、篇章3：建筑钢材供应合同文档
篇章1:建筑钢材供应合同样本(实用版)
需方（甲方）：
供方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就货物供货事项协商一致，订立本合同。
一、供货时间、地点
1、甲方承建的项目工程所需钢材全部有乙方负责分批供应。
2、供货地点：
3、供货时间：由甲方材料不下达计划单，乙方在接甲方
计划单后3—5天内供货到工地，运输及卸装费用由乙方负责。
二、钢材质量、品牌、数量、检验及验收
1、乙方所供材料须符合国家标准，并有乙方提供厂家质
量保证书复印件（加盖供货单位公章），不指定品牌，如“广州钢材批发网”上的（友钢、大兴、桂鑫、珠州、中润、红嘴、腾达、苍梧、通宇、开盛等）以送检合格为准，数量暂定
8000吨，以甲方实际需要量为准。
2、甲方应按照国家施工有关规定，对乙方所供钢材必须
先质检后再用材。
3、甲方对乙方所提供钢材如未经质检部门检验而用材，
后果由甲方负责，乙方不承担任何责任。如检验不合格，乙方可申请复检，复检不合格，乙方负责退回本批钢材，并及时（24小时内）更换合格钢材不送到甲方工地，更换材料的相
关费用由乙方承担且送检、复检费用由乙方承担。
4、钢材进场时由甲方工地验收员甲方验收人员签字确认，并以此作为双方结算的有效凭记，并具法律效力。
三、钢材价格及计算方式
1、随行就市，按广州钢材批发网当天公布的价格，星期六价格按照前一（星期五）的价格，星期天的价格按照后一天（星期一）的价格，线材上调80元人名币每吨，螺纹钢上调80元人民币/吨（不含三级钢）作为此合同的结算价格。此价格不含税，如果甲方需开发票，一切税金及费用由甲方负责。
2、螺纹钢按国家理论计算方式点条计算重量。
3、线材按过磅计算重量，由甲方指定工程附近磅称过磅，如误差超200公斤以
四、结算付款方式
15日内向乙方付清当批次货款，如未付清货款乙方有权停止供货。
2、原人民币钢材款待主体封顶两个月内按每月平均支付给乙方，否则属违约。
五、双方责任
（一）甲方责任：
1、提供必要的运输道路，卸货场地。
2、委派现场工作人员监督产品质量、组织对乙方的货物进行验收，签署验收文件。
3、按合同约定付款。
（二）乙方责任：
1、按合同约定的时间及地点供货，按甲方要求将货物吗放整齐，不准许用自卸方式卸货。
2、在供货前24小时，乙方应通知甲方人员准备接收。有甲方人员在供货现场清点并交接货物。乙方提前供货的，要经甲方同意，否则产品在供货日期前毁损、灭失风险及有关保管费用由乙方自行承担。
3、乙方在供货过程中，须保护货物成品，如在供物过程中造成损坏或丢失的，乙方应赔偿。
4、所有货物在验收钱均有乙方保管，如有损坏或遗失由乙方负责。
六、违约处理
1、因乙方原因未按合同约定的日期进场供货的，应承担的违约责任，每逾期一日，按合同产品总价款的1‰向甲方支
付违约金，逾期超过5日，甲方有权解除合同，乙方应按合同产品总价款的1%向甲方支付违约金。乙方同意在垫付的壹仟
万元中扣除，不足部分甲方有权继续追付。
2、乙方所提供货物不符合合同约定的要求的，乙方应按
甲方要求在3天内更换直至通过验收，不合格货物应在24小
时内撤离甲方场地，甲方不承担照管责任。因此造成逾期交货的，每逾期一日，按合同产品总价款的1‰向甲方支付违约金。逾期超过5日，甲方有权解除合同，乙方应按合同产品总价款的1%向甲方支付违约金。
3、乙方未按合同规定的产品数量交货时，少交的部分，
甲方如需要，应照数补交。
4、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款
中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
5、甲方未按合同约定的时间付款的，超过十五天后每逾
期一日，按应付而未付货款总额的1‰想乙方支付违约金。
6、本合同内甲方工地所有钢材在乙方履行合约的前提下
不得与其他单位购进，不得另作它用，否则违约，乙方有权停止供货，甲方并结清所有货款，并赔偿一切经济损失。
七、合同终止
（1）本合同已约定履行完毕。
（2）本合同经双方协商一致而终止。
（3）本合同因一方出现违约，经另一方涵告后任未纠正，导致合同无法正常履行，在另一方发出解除合同的通知并送达后和认同解除。
（4）法律、法规规定终止的其他情形。
（5）合同终止后，不妨碍乙方向违约方追究违约责任，亦不影响一供货物得售后服务。
八、其他
（1）下列文件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（2）乙方提供甲方认可的样品、说明书及有关技术资料。
（3）双方约定的补充条款。
（4）相关的国家、行业规范。
（5）双方往来书面文件。
（6）合同及其补充协议经双方签字、盖章起生效，并
在质保期满，结清余款之日起自行终止。
（7）合同的履行过程中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，可以向惠州市有管辖权的人民法院提起诉讼。
（8）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具
有同等的法律效力。
甲方：乙方：
签约（法人）代表：签约（法人）代表：
地址：地址：
签订日期：年月日签订日期：年月日
篇章2:建筑钢材供应合同范文【按住Ctrl键点此返回目录】
甲方（供货方）：
乙方（购货方）：
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵
循诚实、信用、平等自愿原则，经甲乙双方共同协商，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成如下合同条款：
一、产品规格、生产厂家、数量及供货时间：
1、数量：该工程所需要总重量约为吨。
2、产品规格及生产厂家：产品具体型号规格由工地需要
时临时确定，凡符合国家标准的生产厂家的钢材均可。
3、供货时间：从年月至年月之间，每批量具体供货
时间由乙方至少提前两天通知甲方，以方便备货。
二、质量标准
国家规定质量标准，钢材生产厂家必须具备生产许可证
和质量保证书。
三、需购货工地：重庆市丰都县第一建筑工程公司驻武
隆城开〃盛世金都项目工地。
四、验收标准
交、收货地点在重庆市巨龙钢材市场，甲方提供的钢材
检验报告必须随货同行，材料必须先检后用。如果在工程上的都视为合格产品，如经检验不合格乙方必须在一周内向甲方提出，乙方在保证钢材未加工的情况下甲方负责换货及运输费用，否则后果由乙方自行负责。
1、每批货数量及时间由乙方提前两天以书面或者电话通知甲方，甲方按乙方通知备齐货源，并由乙方指定的委托人在甲方送货单上签字生效。
2、乙方指定委托验、收货人：
（身份证号：）（身份证号：）（身份证号：）
如中途委托人有所变动，乙方应以书面形式及时通知甲方并加盖公司鲜章。
五、结算及计价方法
1、计量方式：全部货源以巨龙市场出库过磅单为准;
2、单价以巨龙市场当天达钢、水钢、威钢、重钢的执价为准;
3、带肋钢筋以重钢高线盘圆加每吨250元加工费，另再加每吨270元利润为准;
4、吊装费由乙方提货时付给甲方。
六、付款方式
1、此工地总钢材量是吨，前期垫资吨，垫资时间为月，途中付的款按照每吨400元付给甲方，其中要在垫足1500吨后2个月或15层楼先付叁佰万元给甲方，主体封顶或
者12个月付200万元，先到为准，以后尾款在12个月内付清。其中1500吨垫资时间从开始拉货起，在3个月内拉足。
2、垫资部分以市场单价不分前后每吨另加450元为利润
加在送货单上，垫足1500吨后的2500吨的现金部分都以每拉一次货每吨单价上加200元/吨作为利润，付款时间在拉货当
天起4天内付款，付完前次货款后才拉第二次货，以此类推。
七、违约责任：以上垫资金部分和现金部分或因乙方在
工地造成所有货款不能按时支付，否则乙方违约，违约金以到付款时间起每天每吨7元计算付给乙方;如在总钢材量4000吨当中至少拉足3800吨，否则属乙方违约，当中差距数量以每
吨300元计算补付给甲方。
八、如有合同争议的解决方式
本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另定补充协议，在履
行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成向重庆市沙坪坝人民法院起诉。
九、本合同一式五份，自双方签字盖章之日起生效，合
同执行完毕后，自动解除效力。
十、若乙方不能按约定支付钢材货款及违约金，丙方具
有担保从乙方应收款代扣支付给甲方，如丙方都不能及时付款，
如果最后货款迟不得超过三个月，但每一个月必须把违约金每吨每天7元打一次清算条，甲方有权以本工地房屋的买价少1000元/平方米抵扣货款，加盖公章。
甲方（章）：乙方（章）：
委托代理人：委托代理人：
签约地点：签约时间：
篇章3:建筑钢材供应合同文档【按住Ctrl键点此返回目录】
供货方：（简称甲方）购货方：（简称乙方）
为了维护甲乙双方利益，遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用和互惠互利的基础上，就建筑工地中，甲方向乙方出售建筑用钢材（各种规格的螺纹钢、元钢、带肋钢筋、盘元），乙方向甲方支付货款事宜达成一致协议，签定本合同。
一、钢材的价格、结算方式、货款支付方式：
1、乙方在项目工地中，甲方为乙方提供约吨钢材：“其中乙方第一次购买用于基础井的钢材不作起算日期，从甲方第二（车）次供货之日起，甲方为乙方提供约吨钢材从地
下车库到层，且供货期限不超过个半月，每吨以重庆市当日市场价的基础上加价元作为资金占用计算支付给甲方，甲方为乙方供满吨钢材或乙方修到层，乙方就支付给甲方钢材款总金额的 %，余下的 %的总
2、余下的钢材全部按月结计算
甲方为乙方送余下的约吨钢材，每吨每月以重庆市当日市场价的基础上别加价元作为资金占用费计算支付给甲方，乙方必须在每个月日内按甲方所供钢材的总金额全部结算给甲方。
3、付款方式：乙方必须是电汇或现金支付给甲方。
4、加价款、违约金及吊、运费等不开发票。
二、质量要求：
甲方提供的钢材质量必须符合国家相应的质量标准，并负责提供钢材的质量证明书。
三、供货及计量方式：
乙方应提前天将所需钢材计划书面方式告知甲方，甲方为乙方供货，螺纹钢（带肋钢筋按母材计算），元钢以国家理论方式计量，盘元则以库房出库单重量为准。甲乙双方代表现
场共同验收在送货单上签字确认。乙方指定的材料收货人，姓名和身份证号：，
姓名和身份证号：何一人验收后在甲方送货单上签字视为收货，视同乙方收到该批钢材，乙方必须无条件认可。若中途需更换材料收货人，那么乙方负责人应书面告知甲方，另行确定收货人并产生同等效力。
四、验收标准：
乙方向甲方所购的钢材必须先检验合格后才能投入使用，对于检验不合格的钢材，乙方告知甲方，并派人员复检，如复检不合格，甲方负责退货换货，并承担所产生的吊运费，若乙方未按规定先检后用及视为合格，由此造成的一切后果由乙方自行承担，甲方不负担任何责任。
五、单价：
每批钢材由当日三大库房（梨树湾库、港弯库、巨龙库）批发价为标准，由甲乙双方议价协商后双方共同认可为准。吊装及运费（暂定元）由乙方支付，甲方垫付，且同乙方每吨支付的垫资加价款一并在送货单上体现，作为每吨单价。
六、违约责任：
1、如乙方另找货源，甲方有权终止供货，且乙方须在
2、乙方未按本合同约定时间内付款，甲方有权终止合同
并停止供货，乙方应当支付钢材款总额的每天金给甲方，每月结算一次，（付款时必须先付违约金然后再付本金）直到付清全部款项为止。
3、甲方所供的钢材只能在该项目使用，乙方未征得甲方
同意私自采购或使用其他商家供应的钢材，甲方则停止供货。
4、如政府行为或其他个人原因造成停工乙方都应日内付
清所有的款项给甲方。
5、如果甲方不能按约定的钢材数量垫资数量提供给乙方
使用，由此造成乙方停工待料的一切损失由甲方赔偿。
七、未尽事宜由甲乙双方协商解决，经协商仍不能达成
一致，可向甲方常住所在地法院起诉。
八、本合同由甲乙双方共同认可签字盖章之日起生效，
若甲、乙双方任何一方不执行本合同，则承担元的违约金给
对方。本合同一式份，每份页，每页均有甲乙双方盖章为证，由甲乙双方、担保方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：
单位名称（章）
乙方：
单位名称（章）
年月日：
-------- Designed By JinTai College ---------
建 筑 材 料 购 销 合 同 采购方（甲方）：湖北鼎元建筑装饰工程有限公司
供货方（乙方）： 合同签订时间：年月日 建筑材料购销合同合同编号：-( ) 甲方：湖北鼎元建筑装饰工程有限公司（以下简称甲方） 地址：武汉市武珞路628#亚贸A座20楼 乙方：（以下简称乙方） 地址： 依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就甲方项目材料事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条、材料清单
第二条、交货地点：甲方指定。 第三条、交货时间：甲方指定。 第四条、交货方式及费用负担：乙方在合同签订后开始供货，并将货物运送到甲方指定的地点后由现场负责人签收确认。运输费及卸货费由乙方承担。 第五条、质量标准及异议期限： 1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家（行业）的相关质量标准执行，确保所供材料的质量。 2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出，如属质量问题由乙方负责。 第六条、验收方法： 乙方须按甲方的要求送货，货到现场后，在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的，则可以随时抽检，如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的，则必须向甲方赔偿即以少一赔十计算，如砂、石、石粉等散体运输货物，抽检方数误差≤4%，亦可视为正常交货。 第七条、损耗责任：乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。 第八条、付款方式： 工程竣工通过竣工验收后甲方依据乙方提供的欠款条一并支付所欠的材料价款总额的95％，剩余5％待本工程质保一年后付清。 第九条、违约责任： 1、乙方在接到甲方订单后必须在天内必须到货，除不可抗力外，每延误 1 天，甲方可按合同总额 5 ‰作为履约赔偿金，并在货款中扣除，如延期7 天，甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。 2、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收, 乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。 3、因不可抗力导致乙方无法如期交货，乙方应立即通知甲方，在影响因素消失后继续履行交货责任。 第十条、约定事项： 1、甲方应提前壹天以电话或传真方式将用料计划（材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等）通知乙方备料。如有变动，甲方必须以传真的方式通知乙方。 2、乙方在同意并确定供货后，如不能及时供货，则所有损失由乙方负责，甲方有权终止合同。 3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时，必须服从工地收货人员的指挥，将材料卸放在指定的位置，如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的，则由乙方承担全部责任。 4、乙方工作人员进入甲方项目工地后必须洁身自爱。如发现乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不一致的；乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的；一经甲方工作人员发现或举报，甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额，情节严重者，甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。
建筑钢材买卖合同3篇 钢材应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同，钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类。对于钢材买卖合同你了解多少呢? 建筑钢材买卖合同1 一、双方当事人 供方：(以下简称甲方) 签订地点： 需方：(以下简称乙方) 签订时间： 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。 三、交(提)货地点、方式：送到厂。 四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。 五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾 七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费;若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。 八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。 九、解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。 十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑钢材买卖合同2
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-018884 建筑材料购销合同范本
建筑材料购销合同范本 建筑材料购销合同范文：建筑材料购销合同 甲方：XXXX有限公司（以下简称甲方） 乙方：XXXX有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料（产品或设备）名称：详见材料清单 1.2规格型号：详见材料清单 1.3质量标准（或技术指标）：符合国家相应产品质量标准 1.4所购材料附送服务项目还包括第 3和4 项。 1.4.1. 可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。 1.4. 2. 可派技术人员到场指导甲方施工。 1.4.3. 乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。 1.4.4. 乙方负责所购材料的售后服务及维修工作。（保修时间按所购材料或设备
的保修单规定或依甲方与业主所签承包合同的相关规定） 5. 其它： 第2条材料包装 2.1包装标准：一般 2.2包装费用：由乙方承担 2.3包装物的处理方法：选择以下第 1和3 种处理方法。 1. 甲方负责自行回收 2. 包装物随产品归乙方所有 3. 其它方法：现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责 第3条材料数量 3.1采购数量：详见材料清单 3.2计量单位：详见材料清单 3.3合同数量确认方法：以甲方材料入库耗用单所确认数量为准 第4条收货规定 4.1交货单位： XXXX有限公司 4.2收货单位： XXXX有限公司 4.3收货地点： XXXX 4.4收货方法：以甲方相关人员确认为准 4.5运输方式：汽运 4.6运输费用的承担：由乙方承担 4.7收货时间：以甲方通知为准确性
建筑钢材采购合同范文(标准版) Model of procurement contract for building steel (Standard Ver sion) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材采购合同范文(标准版) 前言：采购合同是企业供方与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。本文档根据采购合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 供货方：_________（以下简称甲方） 需货方：_________（以下简称乙方） 担保方：_________（以下简称丙方） 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方 合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。 一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲 方书面同意， 乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方 每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，乙方违约应本合同第五条第3款的要
求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。 二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前____天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。 三、每批货物的价格参照xxx有限公司的当天市场价格上浮____元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。 四、钢材接收验收方式： 1．钢材交货地点为：_________。 2．乙方授权本公司工作人员名字____，身份证号码____，工作人员名字____，身份证号码____。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身
合同编号________ 最新钢材购销合同简单范本二 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
购货单位：（以下简称需方） 供货单位：（以下简称供方） 担保方： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚信的原则，经自愿协商，双方就“宜阳教师新村.龙湾盛景”项目工程钢材购销事宜，达成如下协议：需方保证保证具 有宜阳教师新村.龙湾盛景施工项目所需钢材的采购权，供方为需方提供施工项目五栋楼的所需全部钢材，在供方按合同有能力继续提 供其他楼号钢材时，需方首先满足供方的供货权，双方再签订其他 楼号供货合同。 一、产品名称、数量、价格及交货时间 1、供方向需方提供鞍钢或济钢生产的螺纹钢、线钢，按需方提供的料单规格、型号、数量并积极供货。 2、价格依据《我的钢铁》网当日郑州价格为准。（不含开票） 二、质量标准及供方对质量负责的条件和期限 1、供方所提供钢材必须达到国家标准，送货随带出厂化验报告单（材质书）。 2、货到工地需方需取样化验后方可使用，对质量问题有争议的，应在化验报告出来后三天内提出异议，需方若在化验报告出来 后三日内未提出异议，则视为所送钢材合格。若出现钢材规格型号 与需方料单不一致的，供方应在需方提出异议五日内进行退货或更换，未在该期间退货或更换的，除需方有权解除合同另购其他钢材外，供方应承担违约赔偿。若出现质量问题而影响大楼质量的话， 供方将承担由此造成的一切后果。 三、计算方式及验收标准
建筑钢材供应合同样本3篇 Sample of construction steel supply contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材供应合同样本3篇 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：建筑钢材供应合同样本(实用版) 2、篇章2：建筑钢材供应合同范文 3、篇章3：建筑钢材供应合同文档 篇章1:建筑钢材供应合同样本(实用版) 需方（甲方）： 供方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就货物供货事项协商一致，订立本合同。 一、供货时间、地点
1、甲方承建的项目工程所需钢材全部有乙方负责分批供应。 2、供货地点： 3、供货时间：由甲方材料不下达计划单，乙方在接甲方 计划单后3—5天内供货到工地，运输及卸装费用由乙方负责。 二、钢材质量、品牌、数量、检验及验收 1、乙方所供材料须符合国家标准，并有乙方提供厂家质 量保证书复印件（加盖供货单位公章），不指定品牌，如“广州钢材批发网”上的（友钢、大兴、桂鑫、珠州、中润、红嘴、腾达、苍梧、通宇、开盛等）以送检合格为准，数量暂定 8000吨，以甲方实际需要量为准。 2、甲方应按照国家施工有关规定，对乙方所供钢材必须 先质检后再用材。 3、甲方对乙方所提供钢材如未经质检部门检验而用材， 后果由甲方负责，乙方不承担任何责任。如检验不合格，乙方可申请复检，复检不合格，乙方负责退回本批钢材，并及时（24小时内）更换合格钢材不送到甲方工地，更换材料的相 关费用由乙方承担且送检、复检费用由乙方承担。
建筑工程材料购销合同模板_买卖合同 建筑工程材料购销合同范文一甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。 一、材料价格及计量方式 1、水泥标砖按每块0.33(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240*115*53)按每快0.05元，配砖(200*90*53)按每块0.04元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。 2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。 二、付款方式 1、付款实行月结款制度，每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方，待甲方审核无误后，于下月5日之前付款。 三、材料质量： 乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保质保量)，如材料运至施工现场后，发现该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场。 四、违约责任： 1、乙方所提供的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并处罚该材料缺少部分2陪罚款，且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。 2、乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料，如因乙方原因造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任。 3、乙方必须安全规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行承担责任。 4、如发现三次以上材料不符合质量要求，或数量不足;甲方有权终止合同。 五、合同执行： 1、本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理。 2、本合同双方签字盖章之日起生效。 3、本合同一式两份，甲乙双方个执一份。 甲方签字(盖章) 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日乙方签字(盖章) 建筑工程材料购销合同范文二甲方(购方)： 乙方(供方)： 工程名称： 综合楼工程 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜，经双方协商特签订如下合同： 一、供货材料名称、规格、数量： 材料名称：钢材(四种)：萍钢、南钢、新钢、鄂钢
供方：（乙方） 需方：（甲方） 第一条：合同条款 1.1产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。 1.2：最终结算数量以甲方实际需求数量为准 1.3：上述单价为材料到现场加工好的单价，包括原材料费、运杂费、加工费、各种税费、利润等费用。该单价包括本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。 第二条：质量标准
2.1：加工所用原料的质量要求、技术标准按国家现行标准执行。 2.2：钢筋的出厂、运输现场交验等环节中，乙方应确保其质量符合技术标准要求，以甲方供应的施工图纸为准，如有更改，甲方应以书面的形式通知乙方。 第三条：供应方式 3.1:乙方根据甲方提供的加工钢板套,需求计划和供货时间计划. 3.2:如果乙方不能按甲方提供的需求计划和供货时间计划，向甲方交货的，乙方应在该计划要求的供货时间前十天通知甲方，方便甲方调整施工方案。 第四条：运输 4.1：由乙方组织运输工具将钢筋运至甲方工地过程中，途中一切安全等事项由乙方承担，甲方不承担责任。 4.2：乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任，如果责任因甲方造成的，则由甲方承担。 第五条：交货验收 5.1：钢筋数量以甲方实际签收数量为准 5.2：钢筋的验收：按要求加工制作，在场内进行质量自检，合格后交甲方签收。 第六条：结算和付款 6.1：甲乙双方签订合同后预付材料款%，下余按计划进度送料数量付款：6.2：甲乙双方每月日前核对加工数量，乙方提交正式发票后办理结算手续，结算手续办理后天内支付货款
第七条：双方权利和责任 甲方的权利和责任 7.1：按时和乙方核对供货数量、办理结算、支付货款。 7.2：提供场内通道，方便乙方货到工地，卸货由甲方负责。 7.3：按照甲方要求的加工技术指标和质量标准组织生产，及时供货。 乙方权利和责任 7.4：服从甲方的现场验收，对对加工技术指标和质量标准不合格的，乙方应自费运出工地并赔偿因此给甲方造成的损失。 7.5：乙方应确保自己雇佣的员工的运输车辆安全及运输过程中对环境的保护，为他们的运输设备购买保险，购买保险的费用由乙方承担。 7.6：乙方应提供甲方需要的其他证明材料、如钢板、钢筋原材质保书等。 第八条：违约责任： 8.1甲方应每月提前日将次月钢材用量（大计划）报给乙方。甲方应提前 天将下周钢材用量（小计划）报给乙方，乙方以及时安排备货。甲方已下定单货物不得退货。 8.2：若因供方产品质量不符合国家现行标准或未按甲方计划进料时间及时供货，导致甲方工程停工或规格代换的经济损失及质量事故，供方将承担其相应的经济损失及责任。 8.3：若因供方不能提供某些规格产品，而由需方负责寻找的该规格的钢材，供方必须承担相应的价差。未尽事宜双方另行签定补充协议。 第九条：合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人实事求是、友好协商的解决，若双方
建材供货合同范本 甲方: 法定代表人: 住所地: 乙方: 法定代表人: 住所地: 甲、乙双方经友好平等协商，就××有限公司供货一事，自愿订立本，以资双方共同遵照执行。 第一条甲方供给乙方钢材一批,约××吨,钢材确保质量,产地不限。 单价按现行市场价： 一级钢单价元吨 二级钢单价元吨 三级钢单价元吨 按上列单价结算付清货款。 第二条甲方供给乙方水泥一批,约××吨,水泥产地××××。甲方确保此批水泥质量,并提供厂方化验报告,水泥单价现价按××元吨结算付清货款。 第三条第四条乙方在第五条甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方(电话或书面形式通知),乙方必须把提货计划××天前通知给甲方,甲方组织车辆供货,直发或库提。凡在第六条在生产厂家正常的情况下,甲方保质,保量急时供货给乙方,乙方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算付清甲方所供货货物的货。
如逾期不付,甲方立刻停止再供货,且乙方必须支付给甲方合同 所列货物总货款的××元天的违约金,直到乙方付清甲方货款为止。 第七条乙方在未付清甲方货款以前,不得到其它地方去再提货, 若经甲方发现乙方到其它地方提货一次,甲方要求乙方立即付清所欠 货款,并视乙方行为违约,应向甲方支付违约金××元(××元) 次。 第八条违约责任 1、违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同 法有关规定,承担违约责任。 2、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何 一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。 3、违约金的计算方法:(略)。 第九条保密责任 任何一方对因××商贸有限公司供货而获知的另一方的商业机 密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、 法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。 第十条合同终止 1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并 电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能 终止。 2、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履 行而尚未执行完毕的义务与责任。 第十一条补充与变更 本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充 合同，与合同具有相同法律效力。 第十二条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能 履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十 日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 第十三条争议的解决
编号：GR-WR-66532 建筑材料供货合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建筑材料供货合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方:______ 法定代表人:______ 住所地:______ 乙方:______ 法定代表人:______ 住所地:______ 甲、乙双方经友好平等协商，就_______有限公司供货一事，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。 第一条甲方供给乙方钢材一批,约_______吨,钢材确保质量,产地不限。 单价按现行市场价： 一级钢单价_____元/吨 二级钢单价_____元/吨 三级钢单价_____元/吨 按上列单价结算付清货款。
第二条甲方供给乙方水泥一批,约_______吨,水泥产地___________。甲方确保此批水泥质量,并提供厂方化验报告,水泥单价现价按_______元吨结算付清货款。 第三条我公司所供物资(钢材,水泥)价格随行就市。 第四条乙方在我公司所供钢材入场后,乙方必须先检验合格后,方能加工使用,否则,乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责(若乙方检验后,钢材不合格,乙方必须通知甲方到乙方现场,双方共同取样检验,若再不合格,未加工的钢材,甲方负责退货,并负责工地来回运费)。 第五条甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方(电话或书面形式通知),乙方必须把提货计划_______天前通知给甲方,甲方组织车辆供货,直发或库提。凡在我公司提的物资(钢材,水泥)短运费一律由乙方自行负责。 第六条在生产厂家正常的情况下,甲方保质,保量急时供货给乙方,乙方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算付清甲方所供货货物的货。 如逾期不付,甲方立刻停止再供货,且乙方必须支付给甲方合同所列货物总货款的_______元天的违约金,直到乙方付
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 最新钢材购销合同范本二 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方(购方)：__________________ 地址：________电话：__________ 乙方(销方)：__________________ 地址：________电话：__________ 经双方协定一致，签订泥购销合同条款如下： 一、材料价额 品名规格数量计量单位单价金额(元)备注 总金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分 二、质量标准：钢材规格执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单。甲方凭单验质。 三、钢材合格率达到国家规范要求。 四、交货方式，地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费，上，下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方垫付的款项，随同钢材价款一并结算。 五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货： ________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。 ________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。 ________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。 ________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。 甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。 六、付款办法和期限： 1.甲方在________年____月____日前付定金________元;
建筑钢材买卖合同范本3篇最新 建筑钢材买卖合同范本1 需货方：(简称甲方) 供货方：(简称乙方) 为了明确钢材买卖过程中双方的权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。 一、甲方维修船舶所需要的钢铁材料全部由乙方供应，大约需要钢材300吨。 二、乙方供货的价格按送货当天长沙市钢材市场实际价格。 三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方仓库后，由甲方委派工人卸车点数为准。 四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。 五、甲乙双方协定付款方式，对于甲方所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的120吨货款外(即垫货120吨)，乙方应于送货之日予以结清货款，如果甲方经济周转有特殊情况，
必须提前通知乙方支票不能进帐，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进帐了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。 六、甲方开给乙方的货款支票期限为三十天，但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方再次让步给甲方筹备时间定为五天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第三十五天后起算甲方的违约金。 七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任，甲方按所欠货款每日千分之三向乙方支付违约金，如甲方在二十五天内还未支付所欠货款，违约金在六十天《35天+25天》后按每日千分之六计算直到付清货款。 八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由湘阴县人民法院裁决。 九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 十、其他约定事项： 1、约定钢材厂家为：湘钢、链钢、南钢、萍钢 2、每月15日为约定结算日 3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
合同编号： 工程 钢材采购合同 甲方： 乙方： 签约地点： 签约时间：
购买方： （以下简称甲方） 住所： 乙方： （以下简称乙方） 住所： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚信的原则，经各方协商一致，就甲方向乙方购买 事宜达成以下合同条款： 一、合同标的 1.1购买的货物名称、规格、生产厂家、数量、合同金额等： 备注：与交货有关的费用:(不限于)运输费、包装费、保险费以及检验费等伴随性费用，已包含在合同价中，不另行记取。 1.2本合同所称“货物”是指乙方按本合同要求及甲方通知要求，向甲方提供建筑钢筋 材料及所有相关技术资料和证明文件。 1.3除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。 1.4第1.1款表格中规定的货物数量是暂估数量，是根据工程图纸和工程业主书面指令要求计算的材料需用量，实际供应量以甲乙双方共同验收的实际合格量为准。如货物数量和运抵现场数量超过工程实际需要的数量，则由甲方退还给乙方，并以实际收货数量结算。如所需货物数量超出本合同约定的数量，则由甲方通知乙方另行购买，具体事宜由双方商定。 二、质量要求 2.1本合同项下的供应材料均应符合中国国家标准：各类线材应符合GB1499.1-2008标准，Ⅱ、Ⅲ级螺纹钢应符合GB1499.2-2007标准以及现行行业货物名称 规格 材质 产地 数量（吨） 单价 （元/ 吨） 金额（元） 交货 方式 合计 以上数量为计划数量，实际金额以及数量已实际到货双方确认数量为 准。
标准。 2.2本合同项下的所有材料均应符合设计规范以及图纸设计的要求。 2.3乙方供应的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及甲方ISO14000环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合国家通行的安全健康标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。 三质量保证期 3.1本合同项下货物的质量保证期为。 3.2质量保证期内乙方免费提供质量缺陷货物的维修、更换等服务。乙方必须在接到甲方提出书面要求后3 日内给予书面答复。如有必要，乙方在2 日内应指派人员到现场，将有质量缺陷的货物进行维修、更换，一切费用由乙方承担。 3.3乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务要求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价（以较高者为准）从甲方应支付给乙方的合同款项中扣除，冲抵补偿。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。维修或更换后的货物的质量保证期相应延长6个月。 3.4质量保证期后仍应承担售后服务。乙方必须在接到甲方或工程业主提出书面要求后1 日内给予书面答复，并提供相应服务，以达到本工程项目业主满意。 3.5乙方须向甲方提供随每批次钢材随货附带制造商的出厂检验报告（材质书）一式叁份，复印件均需加盖乙方红色印章，并注明原件存放处。 3.6 进场的钢材原则上需为整件或整捆，应附有厂家的标牌，且与出厂检验报告、钢花完全一致。 3.7乙方应确保本合同项下货物不得有明显锈蚀，不得有泥土、油渍等污染物。 四、价格与支付 4.1本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。 4.2本合同货物单价为浮动价格，具体计价方式和单价细目详见本合同1.1条采购表格。 4.3合同总金额：暂估总价元（大写：元整）。 上述合同总金额是依据甲方在1.1条表格中明确的暂估数量计算得出的暂估总价。合同最终结算总价以甲乙双方依据本合同约定的质量、技术标准等条件共同验收的实际合格供应量×本合同单价为准。 4.4上述单价、合同总金额以及最终结算总价都已包括货物价款、税金、包装费、保险费、运输费、运杂费、装车费、过江过路过桥费、以及其他运抵至甲方指定交货地点的一切费用（货到工地卸车由乙方负责）；包括货物被允许用于工程前所需进行的试验、检验费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；以及其他所有相关服务费用。需要经安装、测试、调试才能满足本合同质量标准、技术标准要求的，该单价、合同总金额以及最终结算总价已包括了安装、测试、调试直至满足其质量标准、技术标准要求所需的一切工作内容及其费用支出。
合同编号：YT-FS-2024-33 建筑钢材买卖合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑钢材买卖合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 XX年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代
理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。 诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。 因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
编号: ____________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 建筑材料供货合同样本 甲方： ____________________ 乙方： ____________________ 签订日期： ___ 年 ___ 月 ___ 日 合同编号： _____________________ 立合同人： _________________
__（需方）（以下简称甲方） __（供方）（以下简称乙方） 经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下： 第一条甲方向乙方订货总值为人民币__元。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列 第二条产品包装规格及费用_________ 第三条验收方法______ 第四条货款及费用等付款及结算办法 第五条交货规定 1.交货方式：_______________________ 2.交货地点：_______________________ 3.交货日期：_______________________ 4. 运输费 第六条经济责任 （一）乙方应负的经济责任 1. 产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2. 乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需 要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
简单版钢材购销合同范本3篇最新 随着钢材企业竞争的日益激烈，购销的需求也日益增强,购销钢材合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的购销钢材合同范文，感谢您的欣赏。 简单版钢材购销合同范本1 供货方：(以下简称甲方) 需货方：(以下简称乙方) 供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：第一条、产品 第二条、供货日期：从20_年4 月5 日起20_年5月4日止。 第三条、质量要求：甲方在乙方用货前提供货物样品，由甲方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由甲方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给乙方存档。甲方供给乙方同样质量的产品。供货方必须保证原料为合格产品，乙方使用后，甲方必须保证各种材料的规格及质量。如供货方的产品发生质量问题，供货方应承担全部经济损失。 第四条、货款及费用等付款及结算方法：
1、交货方式：所有货物由甲方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由甲方承担，并由甲方负责卸车。 2、交货地点：施工现场 3、结算方式：签订合同10日内预付伍拾万元整(500000.00元)，剩余玖拾万元整(900000.00元)，将于20_年2月28日前通过银行转账一次性付清。 第五条、经济责任 (一)甲方应负的经济责任 1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方同意利用者，按质论价。不能利用的，甲方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，甲方按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向乙方偿付逾期交货的违约金。 2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方能交货部分货款总值的5%的罚金。 3、如因甲方的产品使用后出现质量问题，甲方应承担全部经济责任。 (二)乙方应负的经济责任
建筑钢材买卖合同范文(常用版) Model of building steel sales contract (common version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材买卖合同范文(常用版) 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 XX年被告xxx有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告xxx有限公司签 订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公 司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150 元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款 金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项 目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相 信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责
建筑钢材供货合同范本 建筑钢材供货合同的签订有利于明确买卖双方的权利义务,下面建筑钢材供货合同范本是小编想跟大家分享的,欢迎大家浏览。?篇一：建筑钢材供货合同范本购货方：(甲方) 供货方:(乙方） 根据中华人民共和国《合同法》相关规定，甲乙双方本着平等互利的合作原则,就甲方承建秦都花苑一标段１０＃、19＃楼的钢材供货具体事宜经甲乙双方友好协商达成如下协议:?一、钢材生产厂家要求: 双方同意以酒钢、龙钢、海鑫、八一钢、略钢双方认可且符合国家标准的钢材为准,如甲方另需其他品牌钢材时乙方应按时、按量供应，价格同第三条。?二、供货总量：?此工程钢材总需求量（供货量）约30０0吨。 三、钢材供货价格:?依据所供钢材品牌当日钢铁钢材网价格上浮2０元（有备注价的以备注价为准),并依此单价根据实际供货量按实结算。?四、供货时间:?甲方需提前三天提供每批次具体用量计划，根据甲方提供的需求计划，乙方必须在两天内将货送达工地。 五、结算方式及期限：?工程总供货约300０吨。?１.钢材结算方式：?每批钢材送至工地，甲方应积极派人收料并及时出具收料单，乙方每次收款须向甲方出具对应的收
款收据,并以此作为结算凭据。? 2.付款方式:?(１)正负零以下工程所需钢材约500吨，甲方期间付给乙方1０0万钢材款，其他钢材款项乙方同意垫资，资金占用费按每日每吨４元计算,工程至正负零时甲方必须一次性付清乙方垫资部分货款及资金占用费。谅解期为20天,资金占用费正常。? (2)８层以下部分,乙方所送钢材至工地期间,甲方付10０万货款给乙方，资金占用费按每日每吨４元计算，工程至８层时,甲方必须一次性付清乙方垫资部分货款及资金占用费。谅解期为20天，资金占用费正常。?(3)16层以下部分，乙方所送钢材至工地期间，甲方付１0０万货款给乙方,资金占用费按每日每吨4元计算，工程至1６层时,甲方必须一次性付清乙方垫资部分货款及资金占用费。谅解期为２0天，资金占用费正常。 (４)１６层至封顶部分，乙方所送钢材至工地期间，甲方付100万货款给乙方，资金占用费按每日每吨4元计算,工程封顶2月后,甲方必须一次性付清乙方垫资部分货款及资金占用费。 六、运输方式和费用： 运费、装费由乙方承担。（钢材单价已包含二项费用)。?七、产品质量验收标准:?执行现行国家标准：线材，螺纹ＧB1499-XX. 八、产品质量验收办法:螺纹检尺,线材过磅。
编号：DX-20212334 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 建材供货合同书通用范本 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签: titlecontent] 甲方： 法定代表人： 住所地： 乙方： 法定代表人： 住所地： 甲、乙双方经友好平等协商，就××有限公司供货一事，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。 第一条 甲方供给乙方钢材一批，约××吨，钢材确保质量，产地不限。 单价按现行市场价： 一级钢 单价 元 吨 二级钢 单价 元 吨 三级钢 单价 元 吨 按上列单价结算付清货款。 第二条 甲方供给乙方水泥一批，约××吨，水泥产地××××。甲
方确保此批水泥质量，并提供厂方化验报告，水泥单价现价按××元吨结算付清货款。 第三条我公司所供物资(钢材，水泥)价格随行就市。 第四条乙方在我公司所供钢材入场后，乙方必须先检验合格后，方能加工使用，否则，乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责(若乙方检验后，钢材不合格，乙方必须通知甲方到乙方现场，双方共同取样检验，若再不合格，未加工的钢材，甲方负责退货，并负责工地来回运费)。 第五条甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方(电话或书面形式通知)，乙方必须把提货计划××天前通知给甲方，甲方组织车辆供货，直发或库提。凡在我公司提的物资(钢材，水泥)短运费一律由乙方自行负责。 第六条在生产厂家正常的情况下，甲方保质，保量急时供货给乙方，乙方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算付清甲方所供货货物的货。 如逾期不付，甲方立刻停止再供货，且乙方必须支付给甲方合同所列货物总货款的××元天的违约金，直到乙方付清甲方货款为止。 第七条乙方在未付清甲方货款以前，不得到其它地方去再提货，若经甲方发现乙方到其它地方提货一次，甲方要求乙方立即付清所欠货款，并视乙方行为违约，应向甲方支付违约金××元(××元) 次。 第八条违约责任 1、违反本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合