合同编号
承揽合同
定作人(甲方)：承揽人（乙方）：
住所地：住所地：
营业执照注册号：营业执照注册号：
法定代表人（负责人）：法定代表人（负责人）：委托代理人：委托代理人：
第一条承揽项目、数量、报酬及交付期限
项目名称及内容计量
单位
数量
工作量
（工时）
报酬
交付期限
单价金额
合计人民币金额（大写）：
（注：空格如不够用，可以另接）第二条技术标准、质量要求：
1
2
执行国家标准
执行行业标准
执行企业标准 双方协商：按 标准执行
第三条
承揽人对质量负责的条件及期限：
第四条 定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求： 第五条 承揽人使用的材料由 人提供。材料的检验方法： 第六条 定作人 （是/否）允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三
人完成的工作是：
第七条 工作成果检验标准、方法和期限：
第八条 结算方式与时间：定作人在 年 月 日前交定金（大写） 元。 一次性支付：承揽项目验收合格后，甲方预留 %质保金，其余款项 日
内一次付清；
分期支付：合同生效后，甲方支付 %预付款，验收合格，甲方预留 % 质保金后，余款 日内付清； 其它方式： 质保金于质保期满后日 付清。
乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责
第九条 定作人解除承揽合同时应及时书面通知承揽人。
第十条 交（提）货方式、地点： 甲方所在地交货 乙方所在地交货
双方指定地点 第十一条 违约责任： 乙方延迟交货，按合同标的金额 %/日支付甲方违约金；甲方未
按约定时间付款，按标的金额 %/日支付滞纳金。标的物质量未达到约定标准
时，乙方负责免费更换，承担甲方损失，并向甲方支付 %违约金。
第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解
3
决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：
提交
仲裁委员会仲裁； 依法向人民法院起诉。
第十三条 本合同自 双方签字盖章 约定 条件成立时开始生效。
第十四条 其他约定事项：
定作方（合同专用章）： 承揽方（合同专用章）： 法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 联系电话/传真： 联系电话/传真：
付款人（单位）： 收款人（单位）：
开户行： 开户行： 账 号： 账 号：
签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日
篇一：如何区分承包经营和承揽合同中的用工关系 如何区分承包经营和承揽合同中的用工关系 [案情简介]： 某企业（甲方）是从事织布、印染的织染企业，因厂房屋顶漏水，需进行维修。张某（乙方）了解这一情况后，承揽了维修业务，与甲方签订名为《安全责任书》的协议书，约定由乙方组织人员为甲方进行厂房屋顶维修，甲方支付材料费和人工费1万余元。10月5日，张某组织李某等人进场维修。10月15日，在维修工作快结束时，由乙方找来从事维修的工人李某不慎从屋顶摔下，造成某股骨、颈骨及肋骨等伤害。伤者向区劳动保障行政部门提出工伤性质认定申请。区劳动保障行政部门经调查后认为，李某与甲方存在事实劳动关系，由此作出了李某受伤害性质为工伤的认定。甲方不服此决定，向市劳动保障行政部门提出行政复议申请。市劳动保障局复议认为，甲方与乙方就厂房维修达成的协议是承揽合同关系，而不是承包经营关系。李某受乙方的聘请参与维修工作，由于乙方不具有用人主体资格，双方是一种雇佣关系。李某与甲方不构成事实劳动关系，其受伤不属于工伤性质认定的范围。因此，复议决定撤销了区劳动保障局作出的工伤性质认定决定。 [争议问题的焦点]： 该案中，对于李某受伤的事实本身并无大的争议，争论的焦点主要是甲方与乙方属于承包经营关系还是承揽关系，主要有两种观点： [简要评析]： 1、承包经营合同与承揽合同有许多相似的地方，但存在本质上的区别。在承包经营合同，发包人居于主导地位。承包人承包的是发包方生产经营项目的部分或全部，是发包生产经营的重要组成部分。这些经营项目，本应由发包人自己组织完成，而依法委托承包人代为组织进行。承包人在开展生产经营活动中是以发包人的名义进行。发包人从承包经营中获取经营利润，对承包经营活动承担相应的法律责任。在承揽合同中，承揽人与定作人是一种完全平等的民事关系。定作人提出定作的要求，由承揽人自主完成。在这种商品经济关系中，定作人实际处于消费者的地位，而承揽人则是商品或服务的提供者。承揽人以自己的名义完成承揽的项目。定作人在承揽活动中只能取得消费品或享受服务，而不能直接获取利润。 2、由于承包经营合同与承揽合同属于两种不同的法律关系，同是劳动者的第三方在参与承包经营劳动和承揽项目劳动中的用工关系也不一样。在承包经营劳动中，如果承包人具有用工主体资格，由其聘用的劳动者则与其形成劳动关系；如果承包人不具有用工主体资格，基于承包经营业务是发包方生产经营重要组成部分的认识和相关法律联系，可以推定承包人聘用的劳动者与发包方形成劳动关系。而在承揽项目劳动中，如果承揽人具有用工主体资格，由其雇用的劳动者则与其形成劳动关系；如果承揽人不具有用工主体资格，由其雇用的劳动者则与其形成雇佣关系。 3、在适用228号文件时不能随意扩大适用范围。228号文件只对承包经营中的劳动关系作出了规定。这里的承包经营特指发包方将自己生产经营范围内的部分或全部业务委托发包给承包人组织生产经营。比较典型的如建筑工程中进行的转承包、分包工程项目，工业企业、商贸企业将其部分生产车间、柜台等实行租赁、承包经营等。区分承包经营与承揽合同，主要看其承包的内容是否属于发包方生经营范围内的业务，同时注意该业务是临时性的、一次性的还是持续、反复进行的。从本案看，甲方是从事织布、染色、印花及销售的印染企业，房屋维修不是其经营范围的业务，而是其生产经营的条件，是企业为了正常经营而临时出现的工作，并且这种工作不是持续进行的状态。因此，甲乙双方实质上是签订的承揽合同，不应适用228号文件关于劳动关系认定的规定。 4、在适用228号文件时应该将其第一条和第二条内容结合起来认定。第一条提出了用人单位与劳动者之间具备劳动关系的三条原则：（1）用人单位提供劳动对象、生产资料或相应的劳
合同编号：YTO-FS-PD738 承揽合同（一）通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
承揽合同（一）通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 签定日期：_______年____月____日 定作方（甲方）：______________ 电话：__________ 承揽方（乙方）：______________ 电话：__________ 经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。 品名 规格 单位 数量 加工费 单价 金额
定作方供应原材料：原材料 规格 单位 数量 日期 成品单位耗用量
1．技术资料、图纸提供办法：___________。 2．产品检验标准和方法：_______________。 3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担： _____________。 4．货款及费用结算办法及期限：________________。 5．本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。 甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________ 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
承揽合同(样式二) Contract of contract (model 2) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
承揽合同(样式二) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 签订合同单位：＿＿＿＿＿＿（以下简称甲乙方） 签订条款如下： １．产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定： │产品名│型号规│单│数│单价│总价金额│交货日期及数量│ │称│模│位│量│（元 ├────────┼─┬─┬─┬──┬─┤ │││││）│十万千百十元角分││││││ │合计│人民币（大写）│ ２．交货办法： （１）交货地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（２）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。 ３．付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。 ４．验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。 ５．附则： （１）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。 （２）在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在＿＿＿＿天前通知撤销加工合同，否则按违约处以＿＿＿＿＿＿罚金赔偿对方损失。 （３）本合同须经双方签章并鉴证后生效。 （４）本合同正本两份，双方各执一份。 （５）货物运达站＿＿＿＿＿＿＿＿ （６）收货人＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （７）合同纠纷的处理＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲及代表人：（签字盖章）乙及代表人：（签字盖章）
承揽合同 定作方（甲方）： 承揽方（乙方）： 本合同甲方委托乙方承揽项目，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上， 根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限 1.1乙方带料 价款或酬 金定作物品名或项目 规格型号计量单位数量单价（元总金额交货期限名称 /套） （元） 合计人民币含税金额元，大写 1.2甲方带料 材料名规格型计量单数量质量提供日消耗定单价总金含税总金额 称号位期额额 第二条、质量要求、技术标准 执行。 第三条、乙方对质量负责期限 验收合格后免费保修12个月。 第四条、技术资料、图纸提供办法及保密要求 4.1乙方在依照甲方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知甲方；甲方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。 4.2乙方对于承揽的工作，如果甲方要求保密，应当严格遵守，未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。 4.3甲方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。 第五条、验收标准、方式 5.1按照合同规定的质量要求，技术标准、图纸和样品作为验收标准。 5.2甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复
或退换。 5.3当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 第六条、履行的期限 年月日至年月日。 第七条、结算方式 验收合格后日内支付总价款的95%，余款保修期满后如无质量问题一次付清。 第八条、违约责任 8.1乙方违约责任 8.1.1未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。 8.1.2交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分甲方不再需要的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。 8.1.3未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。 8.1.4逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的0.3%偿付违约金。未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。 8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值30%的违约金。 8.1.6异地交付的定作物不符合合同规定，暂由甲方代保管时，应当偿付甲方实际支付的保管、保养费。 8.1.7实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付甲方因此造成的损失。 8.1.9未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换、补齐的，由乙方对工作质量、数量承担责任。 8.1.10擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。 8.1.11乙方在甲方的工作场地，设备设施上进行工作时，应当遵守有关的操作规程，不允许毁坏甲方的设施设备，对工作中出现的安全事故由乙方自己负责，甲方不负任何责任。 8.2甲方违约责任 8.2.1中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。
承揽合同的概述示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
承揽合同的概述示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、承揽合同的定义 承揽合同是日常生活中除买卖合同外最为常见和普遍 的合同，我国《合同法》第251条第1款对承揽合同所下 定义为：“承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作 成果，定作人给付报酬的合同。”在承揽合同中，完成工 作并交付工作成果的一方为承揽人；接受工作成果并支付 报酬的一方称为定作人。在日常生活中，如果合同中没有 以承揽人、定作人指称双方当事人，也不影响对其法律性 质的认定。 二、承揽合同的法律性质 1、承揽合同是诺成、不要式合同。承揽合同的成立仅 需双方就主要条款达成合意即可，合意的表现不拘形式，
书面、口头均可。订立合同后，如需交付标的物，该交付行为也不是使合同成立的行为，而是履行合同的行为，是定作人履行已经成立的合同义务的行为。 2、承揽合同是双务、有偿合同。根据《合同法》的规定，在承揽合同中，承揽人负有完成工作并支付工作成果的义务，而定作人则负有支付报酬的义务，因两者的义务是相互的、对流的，所以承揽合同是双务合同；承揽合同中双方均为价性给付，一方要获得对方的给付，必须向对方为相应给付，故承揽合同又是有偿合同。 3、承揽合同一般是固有继续性合同。继续性合同是与一时性合同相对应的概念，二者之间，以时间因素在合同履行中所处的地位为区分标准。继续性合同是指合同内容非一次性给付可完结，而是继续地实现的合同，其基本特色在于时间因素在合同履行上居于重要地位，总给付的内容取决于为给付时间的长短。承揽合同一般都不能即时履
YOUR LOGO 承揽合同(2020版) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
承揽合同(2020版) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 承揽方（甲方）： 定作方（乙方）： 双方根据有关法律协商一致，签订本合同，共同遵守执行： 1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定： ┃产品名称│型号规模│单位│数量│单价（元）│总价金额│交货日期及数量┃ ┃│││││十万千百十元角分││││││┃ 2.交货办法： （1）交货地点： （2）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。 3.付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。 4.验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。 5.违约责任： 6.附则：
（1）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。 （2）在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因，甲方须在天前通知撤销加工合同，否则按违约处以罚金，赔偿对方损失。 （3）本合同须经双方签章并鉴证后生效。 （4）本合同正本两份，双方各执一份。 （5）货物运达站。 （6）收货人。 （7）合同纠纷的处理。 甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 签订日期： 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 承揽合同(2020年) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
承揽合同(2020年) 定作方： 合同编号： 承揽方： 签订地点： 签订时间：__年__月__日 一、项目名称、任务量、酬金、完成期限、备注 二、项目的内容及质量技术要求 三、技术资料、图纸提供办法及保密要求 四、验收标准、方法和期限 五、结算方式及期限 六、违约责任 七、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_____仲裁委员会仲裁（当事人双方
不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。 八、双方协商的其它条款 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜_______定作方_____｜________承揽方____｜鉴（公）证意见：________｜ ｜单位名称（章）____｜单位名称（章）____｜________________________｜ ｜单位地址：________｜单位地址：________｜________________________｜ ｜法定代表人：______｜法定代表人：______｜________________________｜ ｜委托代理人：______｜委托代理人：______｜经办人：________________｜ ｜电____话：________｜电____话：________｜____鉴（公）证机
承揽合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
承揽合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 签订日期：__________年____月____日 承揽方（全称）：___________ 定作方（全称）：___________ 经双方协商，签订本合同，以资共同信守。 1．品名、规格、数量、价格、交提货日期 品名 规格
单位 数量 单价 金额 分期交（收）货数量超欠幅度% 月 月 月 月 月
总金额（大 写）佰拾万仟佰拾元角分＄____ 2．质量标准、验收方法及地点：______________ 3．原材料来源及互利方法： ___________ 4．交（收）货方法、地点及运杂费负担：_____________ 5．货款结算时间及方法： _____________ 6．包装要求及包装物回收办法、
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 加工承揽合同(二) (2) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
加工承揽合同（二） 甲方：____________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日
加承合（）字第_号 定作方：（简称甲方） 营业执照号码：__________________________ 承揽方：（简称乙方） 营业执照号码：__________________________ 根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守: 品名或项目 规格、型号 单位 数量 单价 价款或酬金元
金额：仟佰拾万仟佰拾元角分 一、产品的质量、包装、加工方法： 二、原材料的提供以及规格、数量、质量： 三、履行的期限、地点和方式：________________________________ 四、验收标准和方法：______________________________ 五、结算方式：_______________________________ 六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。 1. 承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值—％或酬金总额%的违约金。 其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。 2. 定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，届承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值 %的违约金; 不届承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金 %的违约金。 其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。 七、双方约定的其它条款： 八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。 九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 十、本合同一式，正本双方各执_______________________ 份，副本送工商行政管理局所存查。 H^一、本合同有效期限：从双方签章之日起到___________ 年日止。 十二、本合同签订日期：___________年日 定作方：___________________ 代表：_____________________ 开户银行：_________________
YF-ED-J1261 可按资料类型定义编号 承揽合同四实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
承揽合同四实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 签订日期：________ 经甲乙双方协商，签订本合同，共同信 守。 货款共计人民币(大写) 1.质量标准：___________ 2.交货(运输)办法及地点：________ 3.质量检验及验收办法：_________ 4.包装要求及费用负担：__________ 5.结算办法及期限：_____________ 6.原材料供应办法：____________ 7.其他：_______________
违约责任： 第一点：甲方承担 (1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应偿付乙方实际损失____ (2)中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。 (3)自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。 (4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。 (5)未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违
该案应属加工承揽合同纠纷而非买卖合同纠纷 一、基本案情 原告：山东青云起重机械有限公司泰莱起重设备厂（以下简称泰莱设备厂） 被告：上海瑞弛建设工程有限公司（以下简称瑞弛公司） 2003年10月9日，泰莱设备厂与瑞弛公司签订一份起重机买卖合同。内容为由泰莱设备厂向瑞弛公司出售一台起重机，该起重机相关数据由瑞弛公司提供，10月底于常州交货，运费由泰莱设备厂负担。起重机总造价138000元，货到后现场付款130000元，余款等设备使用一个月后全部付清。合同签订后，泰莱公司按对方技术要求于月底将起重机制作完成并送到指定交货地点。被告瑞弛公司在收货并验收合格后仅支付了60000元现金，余款78000元经原告泰莱设备厂多次催要，被告以种种理由拒不履行付款义务。原告于2004年7月1日诉至我院羊流法庭，要求法院判令被告支付货款并赔偿损失。被告瑞弛公司提出了案件管辖异议。 二、处理结果 法庭经审查认为，原被告双方签订的起重机买卖合同其实质是加工承揽合同，案件事实清楚，权利义务关系明确，被告理应按合同的约定履行付款义务，遂判决被告支付剩余货款并赔偿因迟延履行合同给原告造成的损失。 三、对本案处理的不同认识 对于本案的处理司法实践中有两种不同的认识。一种意见认为原被告双方签订的是买卖合同，根据民诉法关于管辖问题的相关规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。根据民诉法解释有关管辖问题的规定，合同双方当事人在合同中对交货对点有约定的，以约定的交货地点为合同履行地。本案中被告住所地在上海，合同履行地既指合同中约定的交货地点在常州，可见只有上海和常州两地的相关法院才对原被告双方的合同纠纷有管辖权，作为原告住所所在地的基层法院，我院对此案是没有管辖权的，应当裁定驳回其起诉。另一种意见认为，虽然原被告双方签订的合同名为起重机买卖合同，但是实际上原告所出售的起重机完全是按照被告提供技术数据要求来制作的，也就是说，起重机是由被告向原告定作的，所以这个合同是一个典型的加工承揽合同。根据民诉法相关解释中关于管辖问题的规定，加工承揽合同以加工行为地为合同履行地，本案中，起重机是在原告住所所在地加工完成的，所以原告住所地所在基层法院有对此案的管辖权，应当严格按照合同法的相关规定作出要求被告承担违约责任的判决。 四、相关法律问题分析 本案争议的焦点在于原告住所地所在的基层法院对此案是否有管辖权，而要弄清这个问题关键在于对原被告双方所签订的合同的性质的正确认定，既该合同到
加工承揽合同(三)示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
加工承揽合同(三)示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 （）加字号 定作方（甲方）：_______________ 代表：___________ 电话：___________ 承揽方（乙方）：_______________ 代表：___________ 电话：___________ 签定日期：_____________ 经双方协商，遵照《中华人民共和国经济法同法》 及有关规定、鉴定本加工承揽合同，并严肃地履行。 品名 规格
单位 数量 加工费 单价 金额 定作方供应原材料： 原材料品名 规格 单位 数量 日期 成品单位耗用量 1．技术资料、图纸提供办法：_________ 2．产品检验标准和方法：______________
3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担： ______________ 4．货款及费用结算办法及期限：______________ 5．本合同自双方签定之日起生效，合同履行完毕即失效。在合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同。如一方提出修改或停止执行，必须经双方协商一致，方能生效，否则应承担违约责任，给付违约金_________元，如由此而造成了损失则应赔偿损失。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
加工承揽合同样式经典版 订立合同双方：__________________ 承揽方：__________________ 木具厂以下简称甲方 定作方：__________________ 百货公司以下简称乙方 甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守. 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求： 一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳. 二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做. 三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便. 四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据. 第三条原材料由甲方提供.
第四条图纸由乙方于______年______月______日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿. 第五条工程价款：按核定价格单计算款__________________元. 第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明. 第七条交货的时间和地点：______年______月______日至______月______日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续. 第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担. 第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责. 第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款
The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 加工承揽合同(三)标准版 本
加工承揽合同(三)标准版本 温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 （）加字号 定作方（甲方）： _______________ 代表：___________ 电话：___________ 承揽方（乙方）： _______________ 代表：___________ 电话：___________ 签定日期：_____________ 经双方协商，遵照《中华人民共 和国经济法同法》及有关规定、鉴定本加工承
揽合同，并严肃地履行。 品名 规格 单位 数量 加工费 单价 金额 定作方供应原材料：原材料品名 规格 单位 数量 日期 成品单位耗用量
1．技术资料、图纸提供办法：_________ 2．产品检验标准和方法： ______________ 3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担：______________ 4．货款及费用结算办法及期限：______________ 5．本合同自双方签定之日起生效，合同履行完毕即失效。在合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同。如一方提出修改或停止执行，必须经双方协商一致，方能生效，否则应承担违约责任，给付违约金
文件编号：RHD-QB-K2358 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 承揽合同（四）标准版 本
承揽合同（四）标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 经甲___________、乙____________ 双方协商，签订本合同，共同信守。 品（材料）名 规格、型号 单位 数量 单价 金额 交货日期 超欠幅度% 货款共计人民币（大写）________________
1．质量标准：__________________ 2．交货（运输）办法及地点：___________ 3．质量检验及验收办法：_______________ 4．包装要求及费用负担：_______________ 5．结算办法及期限：____________ 6．原材料供应办法：____________ 7．其他：_______________ 违约责任： 第一点：甲方承担 （1）变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应偿付乙方实际损失________ （2）中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值________的违约金。 （3）自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之
______的违约金。 （4）未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。 （5）未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。 （6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货的，应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。 （7）错填到货地点或接货人的，应承担因此造成的损失。 （8）其他________________ 第二点：乙方承担 （1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定，甲方同意收货的，按质论价；甲方不同意收货的，乙方应包修、包退、包换，并承担因此
非典型承揽合同的判定及定作人过失的责任承担 天津市高级人民法院李超 案情 甲为个体业主，准备开办一家美容院。在美容院装修完成后，雇请无高处作业资质的乙为其提供保洁服务。口头约定：乙负责美容院房间内的清洁整理并擦拭一至三楼门窗玻璃；劳务费为1000元，两天内完工。乙在擦拭三楼窗户时，未采取防护措施，不慎坠落楼下，导致颅脑损伤，多部位骨折，为治疗花费10万元。乙诉至法院，要求甲承担用人者责任，请求判令甲向其赔付医疗费用10万元。 解析 本案涉及两个争议问题：一是乙向甲提供劳务的合同究竟是雇佣合同，还是承揽合同？这直接影响着甲所承担的是用人者责任还是定作人责任；二是如果确认为承揽合同，定作人甲的过失如何判定，又如何承担损害赔偿责任？ 一、非典型承揽合同的认定问题 承揽合同系指承揽人按照定作人的要求完成特定的工作，交付工作成果，取得报酬的合同。就种类而言，承揽合同主要包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同、检验合同等。典型的承揽合同，一般是对有体物的制作和变更，例如房屋的维修、服装的定制；还可以是无体之精神的创作，例如电脑软件设计、广告设计、美术作品创作，这些是借有体物予以形体化的体现。1特殊场合下，承揽合同中承揽人所提供的仅仅是劳务的实施，虽然仍然要求此种劳务须具有完成特定结果的特性，但实务上做合同类型上的区分却颇有难度，这种形态的承揽合同姑且称之为“非典型承揽合同”。这里所谓的典型与非典型的区分，更多的是出于对承揽合同认定难易程度上的考量。 （一）承揽合同与雇佣合同区分 在区别承揽合同与雇佣合同的具体处理上，首先是看当事人是否有约定。判断合同性质主要是审查双方约定的权利义务，而不是单纯看合同名称，现实中并不排除有雇主为了规避承担雇佣合同责任，而以“承揽”命名合同的情形。在实务中，承揽合同与雇佣合同有时不易区分。据一般的学理认识，区分标准如下：（1）承揽合同以工作成果为目的，劳务供给仅仅是手段或过程，而雇佣合同劳务本身即为目的；（2）承揽人完成工作成果获得报酬，雇佣合同中提供劳务即获得报酬，而有无工作结果在所不问；（3）承揽人提供的劳务具有独立性，而受雇人
承揽合同（二） 签订合同单位：____________（以下简称甲乙方）签订条款如下：1．产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定 产品名称 型号规模 单位 数量 单价 （元） 总价金额 交货日期及数量 十万千百十元角分 合计 人民币（大写） 2．交货办法 （1）交货地点： _______________________________________________________（2）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。 3．付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。
4．验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。 5．附则 （1）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。 （2）在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在_______天前通知撤销加工合同，否则按违约处以__________罚金赔偿对方损失。 （3）本合同须经双方签章并鉴证后生效。 （4）本合同正本两份，双方各执一份。 （5）货物运达站____________________________ （6）收货人________________________________ （7）合同纠纷的处理________________________ 甲及代表人：（签字盖章）______ 乙及代表人：（签字盖章）________ 开户银行：____________________ 开户银行： ______________________ 帐号：________________________ 帐号： __________________________ 电话：________________________ 电话： __________________________ 签订日期：______年____月____日
YF-ED-J2595 可按资料类型定义编号 承揽合同(样式四)实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
承揽合同(样式四)实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 签订日期：________ 甲 经－－双方协商，签订本合同，共同信 守。 乙 │品（材料）│规格、型号│单位│数量 │单价│金额│交货日期│超欠幅度％│ │名││││││││ 货款共计人民币（大写） １．质量标准：___________ ２．交货（运输）办法及地点：________
３．质量检验及验收办法：_________ ４．包装要求及费用负担：__________ ５．结算办法及期限：_____________ ６．原材料供应办法：____________ ７．其他：_______________ 违约责任： 第一点：甲方承担 （１）变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应偿付乙方实际损失____ （２）中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。 （３）自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。 （４）未按合同规定时间和要求提供原材
承揽合同 第七百七十条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 条文要义 本条是对承揽合同概念的规定。 承揽合同，是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。根据当事人间订立的承揽合同，承揽人应使用自己的设备、技术和劳力，为定作人加工、定作、修理或完成其他工作；定作人则应给付相应报酬的合同。提出工作要求并给付报酬的一方是定作人，按照要求完成一定工作的人是承揽人，都可以是自然人、法人或者非法人组织。承揽合同是双务、有偿、诺成合同，其特征是：（1）承揽合同以完成一定的工作并表现为一定的劳动成果为目的；（2）承揽合同的定作物是具有特定性质的物；（3）承揽人须以自己的设备、技术和劳力独立完成主要工作；（4）承揽人在工作中自己承担风险；（5）承揽合同以留置定作物的方式实现担保。 承揽合同的种类主要有：（1）加工合同，是指由承揽人利用定作人提供的原材料或半成品，按照双方约定的产品、规格、数量、质量和期限等要求，加工特定产品，并由定作人按照约定给付报酬的协议。（2）定作合同，是指由承揽人根据定作人提出的品种、规格、质量和数量等要求，使用自己的原材料为定作人制成特定产品并向定作人收取相应报酬的协议。（3）修理合同，是指承揽人按照定作人的要求为其修复损坏的物品，并由定作人给付约定的报酬的协议。修理合同的标的物一般是机器设备、工具等物品，当标的物是房屋时，修理合同又称修缮合同。在修理合同中，如果修理所需的材料由承揽人提供，定作人除了给付承揽人工作报酬以外，还应向其支付修理材料的价款。（4）复制合同，是指由承揽人按照定作人提出的要求为其重新制作与其提供的样品相类似的制品，并由定作人支付相应报酬的协议。（5）其他承揽