建筑钢材买卖合同例文(标准版)3篇Example of building steel sales contract (Standard Version)
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
建筑钢材买卖合同例文(标准版)3篇
前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘
Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：建筑钢材买卖合同模板(通用版)
2、篇章2：建筑钢材买卖合同模板
3、篇章3：建筑钢材买卖合同模板2021版
篇章1:建筑钢材买卖合同模板(通用版)
供方:（以下简称甲方）
需方:（以下简称乙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方
的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方
书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向
甲方支付违约金人民币 _万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
4.钢材接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起__ _日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_ 日内换送合格钢材。
5.付款方式:本合同项下钢材款项按以下方式支付:甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_ % 如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效。
8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方（公章）: 乙方（公章）:
甲方代表: 乙方代表:
合同签订日期:
篇章2:建筑钢材买卖合同模板【按住Ctrl键点此返回目录】供方: （乙方）合同编号:
需方: （甲方）签订时间:
第一条:产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。
产品名称型号规格单位概量单价（元）备注
线材?6.5吨
1.供货厂家必须为大厂，如成钢、威钢、德胜、达钢、水钢、昆钢等，凡国家免检产品均可。所有材料均为定尺。
2.具体数量由需方按计划确定并通知供方在指定时间内送货。
3.每批钢材的单价按当批确认价执行，执行价包括运费。
4.结算按当批货物的确认执行价以及实际供应数量进行结算。
?8吨
?10吨
螺纹钢
（二级）?12吨
?14吨
?16- ?25吨
?28吨
?32吨
螺纹钢
（三级）?18- ?25吨
吨
合计
（具体价格情况见各附件）
第二条:质量要求、技术标准按国家现行标准执行。
第三条:交（提）货地点、方式:
第四条:合理损耗及计算方法:按斤交货，3‰内为合理磅差，超出部分双方协商处理。
第五条:包装标准，包装物的供应与回收:捆扎包装不散捆，不回收。
第六条:验收标准、方法及提出异议的期限:按国家标准验货，数量异议在货到三日内保持原包装的情况下提出，质量异议在货到一周内书面通知乙方。
第七条:随机备品、配件、工具数量及供应方法:质量书随出库单及货走。
第八条:结算方式:
第九条:付款方式、时间:
第十条:本合同解除的条件:如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时，另一方有权解除本合同。
第十一条:协议期限:
第十二条:违约责任:
1.甲方应每月提前10日将次月钢材用量（大计划）报给乙方。甲方应提前三天将下周钢材用量（小计划）报给乙方，乙方以及时安排备货。甲方已下定单货物不得退货。
2.若因供方产品质量不符合国家现行标准或未按甲方计划进料时间及时供货，导致甲方工程停工或规格代换的经济损失及质量事故，供方将承担其相应的`经济损失及责任。
3.若因供方不能提供某些规格产品，而由需方负责寻找的该规格的钢材，供方必须承担相应的价差。
4.未尽事宜双方另行签定补充协议。
第十三条:合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商一致，可依法向合同签定地人民法院起诉。
第十四条:本合同一式二份，双方各执一份。从双方签字盖章后生效。每次的送货情况应草签一份认价书，并作为附件与此合同同时生效。
第十五条:供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全相关规定。
供方: 需方:
住所: 住所:
法定代表人:
篇章3:建筑钢材买卖合同模板2021版【按住Ctrl键点此返回目录】
供方（甲方）:_______________________
需方（乙方）:_______________________
甲乙双方就钢材购销事宜经协商一致，订立合同如下:
一、品名、品种、规格、材质、数量
______________________________________________________ _________
二、质量标准
______________________________________________________ _________
三、产品单价及总金额
______________________________________________________ _________
四、交货时间、地点、运输方式及费用负担
______________________________________________________ _________
五、质量检验及验收方式
_________________________________________________ ______________
六、付款日期及结算方式
______________________________________________________ _________
七、违约责任
______________________________________________________ _________
八、争议的解决方式
______________________________________________________ _________
九、其他约定事项
______________________________________________________ _________
本合同一式份，双方当事人各执_________份。
供方（甲方）:_____________
法定代表人:_______________
开户行:___________________
账号:_____________________
供方（乙方）:_____________
法定代表人:_______________
开户行:___________________
账号:_____________________
-------- Designed By JinTai College ---------
钢材购销合同范本标准版供方甲方：_______________________ 需方乙方：_______________________ 甲乙双方就钢材购销事宜经协商一致，订立合同如下： 一、品名、品种、规格、材质、数量 _______________________________________________________________ 二、质量标准 _______________________________________________________________ 三、产品单价及总金额 _______________________________________________________________ 四、交货时间、地点、运输方式及费用负担 _______________________________________________________________ 五、质量检验及验收方式 _______________________________________________________________ 六、付款日期及结算方式 _______________________________________________________________ 七、违约责任 _______________________________________________________________ 八、争议的解决方式 _______________________________________________________________ 九、其他约定事项 _______________________________________________________________本合同一式份，双方当事人各执_________份。
建筑钢材买卖合同3篇 钢材应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同，钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类。对于钢材买卖合同你了解多少呢? 建筑钢材买卖合同1 一、双方当事人 供方：(以下简称甲方) 签订地点： 需方：(以下简称乙方) 签订时间： 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。 三、交(提)货地点、方式：送到厂。 四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。 五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾 七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费;若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。 八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。 九、解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。 十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑钢材买卖合同2
供方：（乙方） 需方：（甲方） 第一条：合同条款 1.1产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。 1.2：最终结算数量以甲方实际需求数量为准 1.3：上述单价为材料到现场加工好的单价，包括原材料费、运杂费、加工费、各种税费、利润等费用。该单价包括本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。 第二条：质量标准
2.1：加工所用原料的质量要求、技术标准按国家现行标准执行。 2.2：钢筋的出厂、运输现场交验等环节中，乙方应确保其质量符合技术标准要求，以甲方供应的施工图纸为准，如有更改，甲方应以书面的形式通知乙方。 第三条：供应方式 3.1:乙方根据甲方提供的加工钢板套,需求计划和供货时间计划. 3.2:如果乙方不能按甲方提供的需求计划和供货时间计划，向甲方交货的，乙方应在该计划要求的供货时间前十天通知甲方，方便甲方调整施工方案。 第四条：运输 4.1：由乙方组织运输工具将钢筋运至甲方工地过程中，途中一切安全等事项由乙方承担，甲方不承担责任。 4.2：乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任，如果责任因甲方造成的，则由甲方承担。 第五条：交货验收 5.1：钢筋数量以甲方实际签收数量为准 5.2：钢筋的验收：按要求加工制作，在场内进行质量自检，合格后交甲方签收。 第六条：结算和付款 6.1：甲乙双方签订合同后预付材料款%，下余按计划进度送料数量付款：6.2：甲乙双方每月日前核对加工数量，乙方提交正式发票后办理结算手续，结算手续办理后天内支付货款
第七条：双方权利和责任 甲方的权利和责任 7.1：按时和乙方核对供货数量、办理结算、支付货款。 7.2：提供场内通道，方便乙方货到工地，卸货由甲方负责。 7.3：按照甲方要求的加工技术指标和质量标准组织生产，及时供货。 乙方权利和责任 7.4：服从甲方的现场验收，对对加工技术指标和质量标准不合格的，乙方应自费运出工地并赔偿因此给甲方造成的损失。 7.5：乙方应确保自己雇佣的员工的运输车辆安全及运输过程中对环境的保护，为他们的运输设备购买保险，购买保险的费用由乙方承担。 7.6：乙方应提供甲方需要的其他证明材料、如钢板、钢筋原材质保书等。 第八条：违约责任： 8.1甲方应每月提前日将次月钢材用量（大计划）报给乙方。甲方应提前 天将下周钢材用量（小计划）报给乙方，乙方以及时安排备货。甲方已下定单货物不得退货。 8.2：若因供方产品质量不符合国家现行标准或未按甲方计划进料时间及时供货，导致甲方工程停工或规格代换的经济损失及质量事故，供方将承担其相应的经济损失及责任。 8.3：若因供方不能提供某些规格产品，而由需方负责寻找的该规格的钢材，供方必须承担相应的价差。未尽事宜双方另行签定补充协议。 第九条：合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人实事求是、友好协商的解决，若双方
建筑材料购销合同 建筑材料购销合同甲方:南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部钱视华(购货方以下简称甲方) 乙方: 徐兵 (供货方以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料名称及价格:粗沙(58.00元/T)中粗砂(43.00元/T)细沙(25.00元/T) 1.2质量标准:符合国家相应产品质量标准 1.3其它: 第2条材料数量 2.1合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。 收货规定第3条 3.1收货方法:以甲方收料员签字确认为准( )。 3.2运输方式:汽运 3.3运输费用的承担:由乙方承担(包含在乙方向甲方提出的材料价格之内) 3.4收货时间:以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。 第4条货款支付 4.1乙方为甲方提供材料数量达到，甲方必须付给乙方材料款，在日之内必须完成本款项支付; 4.2支付方式:跟据业主给甲方的付款进度，付当时实际总价的50%;春节前付至实际总价的85%;余款在工程竣工验收结束后一年内付清。 第5条争议、违约
5.1如有争议，甲、乙双方协商解决，如不能协商解决可以向当地人民法院提起诉讼。 第6条 6.1本合同一式三份，双方各执一份，见证方一份;双方签字生效。 甲方(签章): 乙方(签章): 见证方: 电话: 电话: 电话: 签订日期: 年月日 建筑材料购销合同 甲方:南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部陈小航 (购货方以下简称甲方) 乙方: 徐兵 (供货方以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料名称及价格:粗沙(58.00元/T)、中粗砂(43.00元/T)、细沙(25.00元/T) 1.2质量标准:符合国家相应产品质量标准 1.3其它: 第2条材料数量 2.1合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。 第3条收货规定 )。 3.1收货方法:以甲方收料员签字确认为准( 3.2运输方式:汽运 3.3运输费用的承担:由乙方承担(包含在乙方向甲方提出的材料价格之内) 3.4收货时间:以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。
建筑钢材供应合同样本3篇 Sample of construction steel supply contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材供应合同样本3篇 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：建筑钢材供应合同样本(实用版) 2、篇章2：建筑钢材供应合同范文 3、篇章3：建筑钢材供应合同文档 篇章1:建筑钢材供应合同样本(实用版) 需方（甲方）： 供方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就货物供货事项协商一致，订立本合同。 一、供货时间、地点
1、甲方承建的项目工程所需钢材全部有乙方负责分批供应。 2、供货地点： 3、供货时间：由甲方材料不下达计划单，乙方在接甲方 计划单后3—5天内供货到工地，运输及卸装费用由乙方负责。 二、钢材质量、品牌、数量、检验及验收 1、乙方所供材料须符合国家标准，并有乙方提供厂家质 量保证书复印件（加盖供货单位公章），不指定品牌，如“广州钢材批发网”上的（友钢、大兴、桂鑫、珠州、中润、红嘴、腾达、苍梧、通宇、开盛等）以送检合格为准，数量暂定 8000吨，以甲方实际需要量为准。 2、甲方应按照国家施工有关规定，对乙方所供钢材必须 先质检后再用材。 3、甲方对乙方所提供钢材如未经质检部门检验而用材， 后果由甲方负责，乙方不承担任何责任。如检验不合格，乙方可申请复检，复检不合格，乙方负责退回本批钢材，并及时（24小时内）更换合格钢材不送到甲方工地，更换材料的相 关费用由乙方承担且送检、复检费用由乙方承担。
钢材购销合同 卖方：（以下简称甲方） 买方：（以下简称乙方） 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材总量185吨左右。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。 第一条钢材数量与质量 第二条合同价格 合同总价为：922350元大写：玖拾贰万贰仟叁佰伍拾圆整 第三条钢材质量及验收方式 甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以四川冶金产品质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换﹑包退，换货过程中所产生往返运输﹑吊装费用由甲方承担。
第四条付款方式 待所有货物货到之后五日内，一次性结清费用。 第五条提货地点及计量方式 1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。 2、计量方式：过磅计量。过磅误差在±3‰内。乙方可自行复磅，或到第三方复磅。以乙方指定提货人签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。第六条甲方的违约责任 1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间内完成每批次供货。 2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付伍佰元/天的违约金，但每日发货量不得超出50吨。 第七条乙方的违约责任 1、乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付10元/吨/天的违约金，若一个月后仍未按合同要求付款的，本合同终止，且乙方必须结清剩余货款，并赔偿给甲方合同总货款的3%的损失费。 2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货，一经发现，合同随即终止，并视为违约，乙方赔偿甲方合同总货款的3%作为违约金。 第八条其他约定条款 1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。 2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。 第九条廉政合作 1、乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。 2、乙方在本合同履行期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。 3、乙方有责任接受甲方对乙方在本合同履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。 第十条不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关
编号：钢材购销合同 供方：___________________________ 需方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
供方：_______________________________________________ 需方：_______________________________________________ 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》供需双方在平等、自愿、协商 的基础上就钢材购销达成如下合同： 工程名称：________________________________________ 工程地点：___________________________________________ （二）供货要求： 需方___________________________________________ 工地所用管材由供方供应，供方所有管材必须是符合 国家标准产品，并且随货岀具质量证明书、厂家资质、代理证明及经销资质。供方管材送到需方工地后，需方经开发商与监理验收为准，如需方经开发商与监理验收岀现不符合本协议要求标准的质量问题，供方应无偿进行退货，直至供应合格产品为止，需方将不赔偿任何损失。 第2页共4页
三）供货数量：按实际进场数量为准。 （四）计量方式：按本合同标准壁厚计算理论重量。 （五）运输方式：由供方负责将货送到需方工地，其运输、装车、卸车由供方负责。 （六）付款方式： 1、该批货全到现场后8 个工作日（也就是10 天）内付完。 2、供方指定______________________________ 凭盖有公司财务章收款凭证，其他人签字无效。 （七）需方所需管材规格、数量需提前两天通知供方，供方货到工地，需方指定 ___________________________ 为全权代表，其签出的欠条或收货单为供方跟需方结算的有效凭证，其他人签字无效。 （八）违约责任： 如需方未按合同及时付款，供方将按所欠货款总额银行同期利率收取需方的违约金，直到货款付清为止。 （九）供方所送至需方的钢材所有权自交付签收之日起转移至需方。但需方在未完成支付货款前，供方所送至需方工地钢材所有权仍属于供方所有，供方所送钢材毁损、灭失的风险自供方交付时起由需方承担。 （十）本合同自签订之日、加盖双方单位公章和供方供货起生效。 （十一）本合同一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方协商解决，协商不成或在执行合同中有争议时，双方均可向人民法院申请裁决。
钢材购销合同协议书简 易修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
钢材购销合同 卖方：（以下简称甲方） 买方：（以下简称乙方） 乙方因_______________________工程建设的需要，向甲方购买钢材总量____________吨左右。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。 第一条钢材数量与质量
第二条合同价格 钢材价格随行就市。以成钢厂对亳州地区当日指导厂价为准。 第三条钢材质量及验收方式 甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以四川冶金产品质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换﹑包退，换货过程中所产生往返运输﹑吊装费用由甲方承担。 第四条垫资金额、垫资期限及付款方式 1、甲方为乙方垫资金额钢材数量__________吨。 2、甲方为乙方垫资期限为30天，垫资货物从提货之日起加收5元/吨/日的资金利息。 3、每月结算一次或当累计满________________元时可不满一月结算一次，并付清全部货款。 第五条提货地点及计量方式 1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。 2、计量方式：过磅计量。过磅误差在±3‰内。乙方可自行复磅，或到第三方复磅。以乙方指定提货人__________签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。 第六条甲方的违约责任 1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间内完成每批次供货。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑材料买卖合同范本整理版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
供方：（以下简称甲方） 法定代表人： 需方：（以下简称乙方） 法定代表人： 遵照《中华人民共和国民法典》相关规定，本着平等互利原则，为明确甲乙双方责任与义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、标的、数量和价款 标的： 数量： 价款： 二、供应时间：从____年___月___日起至____年___月___日止，不定时、多批次向甲方采购______。每次用量计划乙方提前小时通知甲方。甲方应按用量计划约定数量、期限供货（未注明时间的，在接到乙方通知后_____小时内供货）。 二、质量标准： 按中华人民共和国行业标准及其相关规范标准执行。 三、甲方对质量负责的条件及期限： 按照《中华人民共和国产品质量法》及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的，按产品质量证明书的质量保证期限为准。 四、随货必备的技术资料： 甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件，并加盖公章。 五、标的物所有权和标的物的毁损、灭失风险转移：自标的送达乙方承建的工程（以下均简称“乙方工程”）现场，经验收人验收合格，并由验收人完成签字手续后转移。 六、合理损耗标准及计算方法：按实际验收合格数量。
七、运输方式及到达站（港）和费用负担采用第（）项方式： 1、甲方送货至乙方工程施工现场，费用甲方负责。 2、乙方自提，费用由乙方负责。 八、检验标准、方法、地点及期限： 1、货到现场5日内检验完毕，标准按合同第二条执行； 2、乙方对产品质量提出异议的，乙方有权将产品送国家相关检验部门进行检验。如检验合格，有关检验费用由乙方自行承担；如检验不合格，则由甲方承担一切费用，并赔偿给乙方造成的其他经济损失。 九、违约责任： 1、甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品，或提供不合格产品的，乙方有权拒绝支付货款，有权要求退货并收回已支付的货款，同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失。 2、甲方未按合同约定向乙方开具本单位合法有效的等额税务发票和请求付款的书面申请，导致乙方不能按时付款的，乙方不承担逾期付款的违约责任。 3、材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效，否则造成的损失由甲方负责。 4、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，6个月内按时付款的，乙方不向甲方承担任何违约责任。 5、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，超过6个月支付货款的，从第7个月起乙方向甲方承担未付款额度每年___%的违约金。 6、因业主拖欠乙方工程款导致乙方不能按约支付甲方货款，甲方应积极配合乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承担违约责任。 7、甲方未按合同约定期限或数量交货的，应向乙方支付元/日或元/次的违约金同时赔偿由此给乙方造成的其他损失，乙方有权自货款中扣除； 十、合同解除的条件：
建筑钢材买卖合同范本3篇最新 建筑钢材买卖合同范本1 需货方：(简称甲方) 供货方：(简称乙方) 为了明确钢材买卖过程中双方的权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。 一、甲方维修船舶所需要的钢铁材料全部由乙方供应，大约需要钢材300吨。 二、乙方供货的价格按送货当天长沙市钢材市场实际价格。 三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方仓库后，由甲方委派工人卸车点数为准。 四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。 五、甲乙双方协定付款方式，对于甲方所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的120吨货款外(即垫货120吨)，乙方应于送货之日予以结清货款，如果甲方经济周转有特殊情况，
必须提前通知乙方支票不能进帐，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进帐了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。 六、甲方开给乙方的货款支票期限为三十天，但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方再次让步给甲方筹备时间定为五天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第三十五天后起算甲方的违约金。 七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任，甲方按所欠货款每日千分之三向乙方支付违约金，如甲方在二十五天内还未支付所欠货款，违约金在六十天《35天+25天》后按每日千分之六计算直到付清货款。 八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由湘阴县人民法院裁决。 九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 十、其他约定事项： 1、约定钢材厂家为：湘钢、链钢、南钢、萍钢 2、每月15日为约定结算日 3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
合同编号： 钢材买卖合同 甲方（卖方）： 乙方（买方）： 合同履行地： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议： 一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额等 以上价格为不开票价格。如乙方要求开票，单价每吨另加元。甲方结算时凭收据办理结算 二、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书（料牌、检验合格证等）。 三、钢材的计量方式：线材按实际重量计算；螺纹检尺，按国家标准理算。 四、交货时间：于20 年月日24点前送到。 五、交货地点、方式：由甲方送到乙方指定地点，运输、装卸等相关费用均由甲方承担。 六、验收标准、方法：甲方按规定时间将货物送到乙方指定地点后，乙方应在甲方送达钢 材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测。如钢材经检测为不合格，甲方应及时将该批钢材退回并于24小时内及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。 七、结算及付款方式： 1、按乙方指定收货人签字的收料单作为结算依据。乙方指定负责人为，收料员： 2、付款方式：经检测验收合格后一周内付清全部货款。
八、违约责任： 1、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙 方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。 2、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三 向乙方收取违约金。 九、纠纷解决方式： 若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。 十、其他约定事项： 无 十一、本合同一式肆份，甲方持一份、乙方持叁份，经双方签字盖章即生效。 甲方单位（章）乙方单位（章） 甲方委托代理人：乙方委托代理 人： 代理人身份证号码：代理人身份证号 码： 电话：电 话： 甲方单位开户行：乙方单位开户 行： 账号：账 号：
合同编号：YT-FS-2024-33 建筑钢材买卖合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑钢材买卖合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 XX年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代
理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。 诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。 因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
最新钢材购销合同范本 钢材购销合同范本 甲方(需方)： 乙方(供方)： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。
3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按 30 元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。 四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准 GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998。 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。 五、包装标准、包装物的供应与回收： 六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1. 盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2. 盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3. 盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。 七、验收标准、方法及提出异议期限：
合同编号：YT-FS-2471-24 简单钢材买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单钢材买卖合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 卖方： 买方： 签订地点： 签订时间：年月日卖方和买方就《》所用钢 材供方一事本着友好协商，平等互利的原则，就卖方 向买方供货的相关事宜订立以下合同条款，双方共同 遵守： 第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间： 1、标的物为钢材，合同签订数量为 2、价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布 地区合肥地区最新钢材价格为基础结算价_____。 3、标的货物产地由买方指定生产厂家。厂家，品 种，数量及价格以卖方开具的发货凭证或由买方签字 收条中确定为准。生产厂家指定：
4、结算数量以买方实际收到钢材数量为准。 第二条：质量标准：GB/T701-1997,GB1499.2-20xx。 第三条：卖方对质量负责的条件及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用由卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料产。 第四条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计交货，螺纹按理重计量交货。 第五条：标的物抽有权自买方提货时转移。 第六条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方书面指定地。 第七条：卖方提价的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内买方指定_____、_____、_____负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面方式通知卖方;卖方送货时，买方指定收货人员如不在现场，应由买方负责人_____在送货单据上签字或加盖买方公章方为有效;如买方不能按前述约定办理收货手续，卖方有权拒绝交付该批货物。 第八条：运输方式及到达站(港)和费用负担：汽
建筑钢材买卖合同范文(常用版) Model of building steel sales contract (common version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材买卖合同范文(常用版) 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 XX年被告xxx有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告xxx有限公司签 订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公 司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150 元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款 金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项 目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相 信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责
填写全称）工程钢材买卖合同 买方（以下简称甲方）：卖方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经双方协商一致，订立本合同。 第一条产品的名称、规格、数量、价格等 1.1 本合同暂定总价（含增值税）元 （大写：人民币元）。其中，不含税价款为元（大写：人民币元），增值税税率为% ，增值税元 （大写：人民币元）。 1.2 表中钢材单价=基准价+综合费用。此单价为乙方运抵甲方指定交货地点的交货价。其中，基准价按照价格确定，综合费用包含产品装吊、捆扎、运输、中转、仓储等到达交
货地点前的所有运杂费、保险费、出库费、利润等一切费用 1.3上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第7.2 条为准。 第二条合同履行期限 自年月日至年月日；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前日通知乙方。 第三条质量标准： （提示：按国家现行标准执行，如约定螺纹钢GB1499.2-2007, 盘条圆钢/ 高线GB1499.1-2008 及相关国家标准等）第四条计量方法 4.1按理论重量结算； 4.2按过磅重量结算； 以上计量方式中材料公差应在国家标准要求范围之内。 （提示：应约定明确，如螺纹钢、圆钢、型材按照理论计量，高线以过磅实际重量计量等） 第五条交货时间及方式 5.1交货时间：乙方收到甲方的供货计划通知后，应根据甲方的要求日内将货物送到甲方指定交货地点。 5.2交货地点：乙方运输至甲方指定地点交货，运输费用由乙方承担。货物未交付甲方前，灭失、损毁风险由乙方承
LOGO 最新钢材购销合同范本二WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________最新钢材购销合同范本二 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方(购方)：__________________ 地址：________电话：__________ 乙方(销方)：__________________ 地址：________电话：__________ 经双方协定一致，签订泥购销合同条款如下： 一、材料价额 品名规格数量计量单位单价金额(元)备注 总金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分 二、质量标准：钢材规格执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单。甲方凭单验质。 三、钢材合格率达到国家规范要求。
四、交货方式，地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费，上，下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方垫付的款项，随同钢材价款一并结算。 五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货： ________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。 ________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。 ________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。 ________年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。 甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。 六、付款办法和期限：
钢材购销合同简单范本（最新版） 购货单位：（以下简称需方） 供货单位：（以下简称供方） 担保方： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚信的原则，经自愿协商，双方就“宜阳教师新村.龙湾盛景”项目工程钢材购销事宜，达成如下协议：需方保证保证具有宜阳教师新村.龙湾盛景施工项目所需钢材的采购权，供方为需方提供施工项目五栋楼的所需全部钢材，在供方按合同有能力继续提供其他楼号钢材时，需方首先满足供方的供货权，双方再签订其他楼号供货合同。 一、产品名称、数量、价格及交货时间 1、供方向需方提供鞍钢或济钢生产的螺纹钢、线钢，按需方提供的料单规格、型号、数量并积极供货。 2、价格依据《我的钢铁》网当日郑州价格为准。（不含开票） 二、质量标准及供方对质量负责的条件和期限 1、供方所提供钢材必须达到国家标准，送货随带出厂化验报告单（材质书）。 2、货到工地需方需取样化验后方可使用，对质量问题有争议的，应在化验报告出来后三天内提出异议，需方若在化验报告出来后三日内未提出异议，则视为所送钢材合格。若出现钢材规格型号与需方料单不一致的，供方应在需方提出异议五日内进行退货或更换，未
在该期间退货或更换的，除需方有权解除合同另购其他钢材外，供方应承担违约赔偿。若出现质量问题而影响大楼质量的话，供方将承担由此造成的一切后果。 三、计算方式及验收标准 1、货物在送往工地验收后由需方出具收货凭据并在进货价格确定函上签字，出现数量、品种规格异议应及时通知供方协商解决，螺纹直条按理论检测验收，线材、盘螺按实际过磅验斤验收。 2、货到工地先化验后使用，确属钢材质量不合格的，需方应及时通知供方，供方应保证在三日内进行调换。若需方不化验使用的，出现质量问题造成的扩大损失由需方承担。 3、需方因使用、保管、保养不善造成的钢材质量下降与供方无关。 四、交货方式、地点及费用 1、按需方料单计划供货，汽车运输、运费每吨地后所产生的一切卸货费用由需方承担。 2、交货地点为xx 五、结算方式 1、价格按《我的钢铁》网价（不含税价）。供货方在送货当日随车提供两份《出库单》及两份《进货价格确定函》，《出库单》以备需方点数，货到工地需方指定收货人开具收货凭证或在其中一份《出库单》上签字“货已收到，但未验收”并交供方人员；《进货价格确定函》（等同欠条）由需方指定人员签字、并注明货款未付，由供需双方各执一份，结算货款时以做凭证之一。
合同编号：YT-FS-6673-81 钢材买卖合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢材买卖合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：____ 钢材买卖合同 甲方（卖方）：____ 甲方法定代表人：____ 甲方委托代理人：____ 乙方（买方）：____ 乙方法定代表人：____ 乙方委托代理人：____ 合同履行地：____ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议： 一、乙方工程的地点及名称：__________。 二、乙方因工程需要，自（公历）____年____月
____日至____年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约____吨。 三、乙方工程日期：自（公历）____年____月____日起至____年____月____日完工。 四、交易方式： 1．在本合同有效期内，乙方指定____作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利； 2．在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方； 3．乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作
建筑钢材购销合同 需方（以下简称甲方）： 供方（以下简称乙方）： 甲方因工程建设需要，向乙方购买各种不同品名、类别、型号的建筑钢材及型号。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着互惠互利的原则，甲乙双方就房地产开发项目工程建设所需钢材购销事宜进行平等友好协商，确定该项目工程建设所需的各种类型的建筑钢材和型号全部由乙方负责供应，为明确双方的权利义务，达成如下协议，以资共同遵守。 第一条钢材品名、规格及质量要求。 钢材品种、规格、数量，按甲方指定的品名供货，规格、种类以甲方向乙方送达的购材计划通知单为准。个别品名在市场缺货的情况下，乙方协商甲方同意后，可更换供材品名。 钢材品名要求： 1、圆钢：Φ6.5-Φ12。产地：酒钢、龙钢、邯钢、晋钢、海鑫、济源等； 2、二级螺纹钢：Φ8-Φ25。产地：酒钢、龙钢、邯钢、晋钢、海鑫、包钢、武钢等； 3、三级螺纹钢：Φ8-Φ25。产地：酒钢、龙钢、海鑫、晋钢、包钢、武钢等； 第二条交货时间、地点、运输、装卸（吊）费用承担。 1、甲乙双方确定当批购销钢材价格之日起两日内，乙方负责该批次定购的
钢材运送并交付甲方工地指定地点落地。运输、装卸（吊）费用等费用由甲方承担，运费30元/吨，装（吊）费10元/吨。 2、乙方将钢材送至甲方指定施工现场且随车附带材质书等相关资料，运输、装卸（吊）费用随市场行情起落作调整。因现场或其他外界原因不能到达指定地点的由甲方负责协调解决。到货后，经甲方现场验收，无发现缺损、质量等问题后，甲方收料员应即时签收。 第三条计量方法验收标准。 1、螺纹钢（螺纹钢二级/三级Φ12-Φ25；圆钢Φ12-Φ16）以理论重量换算为准。 2、高线、盘螺以检重过磅为准计算。 第四条检验标准及方法。 甲方以乙方提供的交货清单为数量验收依据进行验收。验收数量与交货数量误差按千分之三执行，超出千分之三的，甲方应在供货当日向乙方提出书面异议，并保持货物原状，经双方协商一致后协商。千分之三之外的由乙方负责，千分之三之内的由甲方负责。 第五条质量异议。 乙方每批次送达甲方工地的钢材经甲方现场点验无误签收后，甲方应将当批次各种型号、规格的钢材送样进行检验化验，经检测化验结果为合格产品后，方可投入使用。如有质量问题，甲方应在接到检测报告结论为不合格的，3日内书面通知乙方，并随附相关检测报告。若甲方没有按上述程序进行先检测后使用，仅凭经验或肉眼察看视当批次供送的钢材个别或部分品名不合格的，乙方不予采纳，并视当批钢材质量为完全合格产品。经检测不合格，甲乙双方确认钢材质量