××高速公路隧道机电施工工程
分包合同
合同编号：
工程名称：××高速公路JD2标隧道机电系统工程
发包方：××××公司
承包方××××公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协议签订本合同。
第一条定义
开工日期：本合同开工日期为第四条约定的开工日期。
完工日期：指承包商已完成本合同范围内全部工程施工。
完工验收：业主对本合同范围内全部工程施工完成的验收，以证明承包方是否按合同规定完成全部工程施工并达到质量要求。
违约：即发包方和承包方双方任何一方未能完全彻底地履行合同条款所规定的其所必须无条件完成的义务和责任。
第二条工程项目
一、项目名称：高速公路机电安装工程
二、工程地点：××高速公路JD4标段沿线
三、承包范围和内容：××高速公路JD4标段沿线外场设备基础制作、缆线敷设，
××高速公路JD4标段隧道机电设备的安装接线调试，以及为完成隧道机电
安装所需的零星辅材的采购等（详见附件）。
四、工程造价：××××元
第三条施工准备
一、发包方：
1)合同签订三天内提供完整管道施工安装图纸和施工技术资料一份。
2)做好施工图纸交底工作。
二、承包方
1)负责施工区域的临时设施、水电管线等的敷设、管理、使用和维护工作，
应自备安全标志标牌并按规定摆放。
2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
第四条工程期限
一、根据本工程实际情况，商定工程总工期为101天（日历天），自2006年5 月
23 日开工至2006年9 月1 日完工。
二、如遇下列情况，经发包方现场代表核准并同意后，工期相应顺延：
a、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设
计方案改变或由于施工无法进行而影响进度。
b、人力不可抗拒因素而延误工期（承包方应充分考虑到天气因素并采取相应
措施，下雨非属人力不可抗拒因素）。
第五条工程质量
一、经业主批准的施工图设计文件和有关变更文件是承包方进行工程施工及安装
的依据。
二、工程施工及安装工艺应符合相应的国家标准和行业标准。
三、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的相关工程规范、规程和
标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
四、承包方必须对工程的施工质量负一切责任。
第六条工程价款的支付与结算
一、开工后3天内，承包方向发包方提出申请，发包方支付工程总价的30％。
二、工程量完成80%后承包方提出申请，发包方支付工程总价的60％。
三、工程完成后承包方向发包方提交完工验收申请，待发包方会同监理确认完成实
际工作量后，发包方支付至实际完成工程量总价的90%工程款。如2006年12
月31日前本安装工程因其它因素（非承包方因素）未能进行完工验收，则视
为完工。
四、通过完工验收后10天内，发包方支付至剩余的10%工程款。
五、本合同造价结算方式：工程量结算以实际发生为准。
六、为保障双方利益，承包方与发包方进行支付或结算时应积极提供给发包方为完
成上述程序时所必须的各种证明或文件及对应的发票。这类证明或发票包括
《建筑安装发票》或《通用发票》等。
第七条工程验收
竣工工程验收，以国家颁布的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》和国务院有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸及说明、施工技术文件为依据。
第八条双方责任
一、发包方
1)负责协助承包方协调与相关单位的关系。
2)负责对承包方已完成工程量的核定和质量检查，并将结果和意见以书面形
式通知承包方。
3)根据合同支付条款，按时向承包方支付工程款。
4)及时组织工程完工及竣工验收。
二、承包方
1)办理履行合同所必须的各种许可批准和许可证。
2)按施工图纸、技术标准、技术规范进行施工，提供施工材料报验的合格证
等质量证明文件，保证安装质量，按时完成合同工期。
3)承包方对为本合同雇请的劳务人员负责全面的照管，确保其遵守包括工地
所在地政府的法令法规以及有关管理部门所指定的有关规章制度，承包方
应为劳务人员办理相关保险，对劳务人员进行安全教育。如发生事故，由
此引起的一切经济赔偿责任由承包方承担。
4)在施工期间必须接受发包方的管理人员对施工质量、安全、工期的管理。
如有违反，每次罚款200－1000元。
第九条完工后现场处理
1)在执行合同期间，承包方必须清理现场不必要的障碍物，将多余的材料适
当存储或运走，必须清扫现场中的残余物、垃圾或临时工程设施，并将合
同中不在需要的承包方设备运走。
2)如因清理不及时或其残余物造成路面污染，由此引起的经济赔偿责任由承
包方承担。
第十条争议的解决
执行合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所
在地仲裁委员会仲裁
第十一条合同的签署与附则
1)本合同所有附件以及为完成合同产生的有关补充协议，均为本合同不可分
割的部分，具有与合同同等的法律效力。本合同附件包括：工程预算，施
工图纸，安全细则。
2)本合同一式4份，合同附件一式2份。双方各执正本两份，附件一份。
3)本合同自双方代表签字即生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终
止。
4)本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可
以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
5)本合同未尽事宜，双方将本着平等互利原则，友好协商予以解决。
发包方：承包方：
代表签字：代表签字：
高速公路分包合同文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
协议书 甲方：中铁十八局集团有限公司乐雅高速公路TJ12 合同段项目部路基工程施工队 乙方：身份证号： 为满足甲方承包国高网成渝环线乐雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，望双方共同遵守。 一、工程内容： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工作内容： 4、承包方式：单价承包。 二、合同清单及价款 1、单价及清单见附表 2、附表上的上工程量作为参考量，计量时以乙方实际完成工作量为 准。 3、附表上单价为乙方施工单价，甲方不再收取任何费用，项目部扣除 甲方的管理费和其它费用均与乙方无关，支付时甲方按监理工程师认可方量和以上单价之积支付与乙方。
4、由于乙方原因中途退场，上月余留金不再退换。乙方施工进度必须 跟上甲方进度。否则甲方有权中止合同。 三、工程质量管理： 乙方必须按图纸及国家工程质量管理规范进行施工，因甲方原因造成损失，由甲方负责，因乙方原因造成损失的由乙方负责。 四、工程款支付 1、工程量原则：本工程合同为单价合同，结算数量依据业主确认乙 方完成工程量。确认原则：按图纸计量，有变更的按实际工程量 结算。 2、每月25日报计量。 3、每月根据监理工程师确认工程量进行计量，合同中的单价为乙方 直接施工单价，乙方不再承担其它任何费用，在业主工程款到位 后，三天内按乙方工程量×附表单价的90﹪支付给乙方。余款 10﹪在竣工决算后支付5﹪给乙方，余5﹪作为质量保证金，待 保修期满后甲方一次性支付给乙方。工程保修期为一年。 4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方负责。 五、其它 1、本协议一式二份，甲、乙双方各一份。 2、本协议自双方代表签字之日起生效，竣工决算并付清工程款后 失效。 3、本协议未尽事宜，经双方协商解决。 4、本工程安全事故由乙方负责，与甲方无关。
合同编号：东深-（）2015（） 项目 专业分包合同 工程名称： 工程地点： 承包人： 分包人： 分包方资质专业及等级: 签订日期: 年月日
专业分包合同 承包人: （以下简称“甲方”） 分包人：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称“建设单位”）与甲方已经签订（以下简称“总承包合同”）。甲、乙双方就分包工程事项经协商达成一致，订立本合同，共同执行。 一、工程概况 1、分包工程： 2、工程地点： 3、承包方式：乙方包工包料独立采购材料及实施，自负盈亏，风险自担。 4、承包范围：导流洞、放水洞、上游围堰、临时施工道路、临时施工用电、临时房屋建筑、金属结构及机电设备安装。 5、本合同工程量：详见该项目施工图纸（具体完成工程量以经建设单位、承包人、监理等管理方最终核定的工程量为准）。 二、项目经理 1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。 2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,身份证号码： ,乙方项目经理驻施工现场管理每月不得少于25个工作日。 三、合同文件及效力顺序 1、组成本合同的文件： 1）本专业分包合同； 2）本工程甲方与建设单位签订的主合同； 3）本工程施工图纸； 4）本工程工程量清单； 5）构成本合同组成部分的其他文件；
6）本合同所涉及的名词意思理解或解释均按行业标准执行。 2、上述文件应是相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先的为准。 四、工程量清单 1、工程量清单 乙方施工范围内的工程以建设单位、监理、政府审计部门审定的工程数量与审计部门最终审定的单价形成工程量清单作为附件。 2、清单说明： 1）综合单价中包含的内容与建设单位和甲方签的主合同等同。 2）清单暂无工程数量，最终以建设单位、甲方、监理、政府审计部门审定的工程数量为准。 五、分包合同价款 合同造价（暂定）元（最终以实际结算为准）。 六、工期 1、开工日期（暂定）：年月日 竣工日期（暂定）：年月日 合同工期总日历天数日 最终开工日期以甲方的开工指令为准。 2、详细施工计划（含节点计划）：甲方将根据建设单位总工期及分部工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。 3、乙方应按照合同约定工期组织实施和控制，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。如因建设单位调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。 4、施工进度滞后于计划进度时，乙方应及时采取赶工措施，因乙方措施不力仍不能满足甲方进度要求时，甲方有权采取有效措施确保工期满足建设单位合理的要求，所发生的费用和损失全部由乙方承担。 七、质量管理 1、质量标准: 合格 2、本项目验收方法按照《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利
交通工程施工合同 篇一：道路工程施工合同书(范本) 问安镇郑家井村新农村建设公路维修工程施工合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。 一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容： 二、合同工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日 3、合同工期：天。 四、甲、乙双方一般权利和义务： 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务： ⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划； ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务： ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额： ￥：，大写：（不含税金）。2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。 3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。 六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 合同订立日期：年月日 工程验收表 工程预算表 工程结算表 篇二：公路工程施工合同范文 公路工程施工合同 发包人：*****置业有限公司 承包人： 一、工程项目 1.1工程名称：*****道路工程 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)
高速公路承包合同正式模版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-018235
高速公路承包合同正式模版 高速公路承包合同范文篇一 甲方：法人代表： 乙方： 一、承包范围： 二、合同开工、竣工日期：年月日至工程全部完工结算完毕自行终止。 三、承包方式：全过程承包，招投标、工程材料、施工、技术、意外风险等所有费用由乙方自行承担，自负盈亏，甲方不提供任何材料和资金。 四、承包工程结算与财务管理办法： 1、工程按甲方与建设单位签订的施工合同有关结算条款进行结算。
2、所有工程竣工结算，经甲方授权委托以甲方名义，由乙方负责办理，乙方认可并承受由其负责办理的工程结算结果。 3、甲方按结算总价的3.0%向乙方收取配合费、营业税、个人所得税等按国家相关规定由乙方自行交纳，本项目工程由甲方财务统一做帐，工程款(进度款)汇入甲方后，甲方扣除3%管理费后，甲方必须在3个工作日内将工程款汇给乙方指定帐户。超过7个工作日，甲方向乙方承担按银行最高利息的损失给乙方，如公司无能承担工程款(进度款)、包括利息，由刘建光个人财产担保乙方的所有款项给乙方。 4、工程款(进度款)由乙方负责催收甲方配合，如有建设单位未按合同约定向甲方支付工程款(进度款)，甲方不承担因此不支付工程款(进度款)的任何责任。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。。 甲方： 年月日乙方： 高速公路承包合同范文篇二
机电安装工程承包合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
工程承包合同 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际甲方通过招标方式确定本合同乙方为本项工程的承包单位。经友好协商，双方就宜宾唐人财富中心项目中央空调安装工程施工事宜达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：宜宾唐人财富中心项目中央空调安装工程 工程地点：宜宾市南岸西区 二、工程承包范围及工程内容： 1、乙方负责承担宜宾唐人财富中心项目中央空调系统所有设备、风管、水管阀件、风口的供货及安装； 2、乙方负责承担宜宾唐人财富中心项目中央空调系统电气控制系统的安装，电源从设计指定的相应配电柜取
得，配电柜由总包安装； 3、具体的工程内容及安装部位均以甲方签字认可的施工图纸、实施方案及书面通知为准。 三、合同工期 开工日期：2016年03月08日。（实际开工日期以甲方书面通知为准） 竣工日期：2016年09月28日。 合同工期总日历天数：200天。 四、质量标准 工程质量标准：合格。 五、承包方式：包工部分包料，包质量验收。 六、合同价款： 总金额：元 大写（人民币壹仟伍佰壹拾陆万捌仟陆佰壹拾肆元零玖分）： 1、本工程合同价款已含各种检测费、系统调试开通
费。 2、本工程合同价款包含能满足招标文件、招标图纸及 答疑文件所规定的全部工作内容。 3、本工程设备费除作为计取税金的基数外，不计取其 他任何费用。 4、投标报价书中未注明项目及未报价部分视为乙方已 将该项包含在合同总价中（甲方在招标文件和答疑文件中明确不含的项目除外）。 七、合同价款支付方式： 1、乙方施工队进场后15个工作日内甲方向其支付至合同总价的10%；空调安装施工工程完成全部工程量的50%并经甲方确认后15个工作日内甲方付至合同总价的40%；空调安装工程完成全部工程量的90%并经甲方确认后15个工作日内甲方付至合同总价的70%； 2、全部中央空调安装完毕且经甲方验收合格后15个工作日内甲方向乙方付至核定总价的85%； 3、办理完本合同工程结算审计后15个工作日内甲方应向乙方支付至本合同工程结算造价的95%，同时扣除
**市公路局 道路交通工程专用合同书 工程名称： 工程地点： 合同编号： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
市公路局道路交通工程专用合同 发包（以下简称甲）： 承包（以下简称乙）： 本工程于年月日根据有关规定通过公开招标的法确定乙承建，按照《中华人民国合同法》和《建设工程施工合同示文本》，结合市有关规定以及工程的具体情况，经甲乙双协商一致，签订本合同书。 一、工程项目 1．工程名称： 2．工程地点： 3．设计标准： 二、承包容 三、合同价款：合同价款为中标价人民币￥：元 （大写：）。 四、施工工期 1．总工期个日历天。 2．开工日期：年月日 3．竣工日期：年月日
五、甲工作 1．甲应在发布开工令前天负责办妥下列工作： （1）向乙提供施工设计图纸肆份及有关技术资料； （2）负责组织施工、设计等有关部门进行技术交底； （3）办妥征地及报建手续，办妥施工必须地场地可证并负责其费用； （4）提供有关地质资料、地下埋设物情况，确保建筑物定位、定点和水平标高基线等事项。 2．甲委托监理本工程。监理单位委派的总监理工程师，姓名：。 3．甲委派同志为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。 六、乙工作 1．施工区临时设施、道路、水电管线的修建安装。 2．编制施工组织设计和案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并在开工前三天送交甲代表。 3．乙按时向甲报送施工计划和已完工工程报表（包括形象进度、工作量和工程量），如不按时报送，甲不予支付工程进度款。 4．提供和维修工程必须的标志、照明、围栏、看守和其它必要的安全措施，抓好安全生产，如在施工中发生安全责任事故，由乙完全负责。 5．施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物、道路需要保护的，
工程施工合同 合同编号： 甲方: 乙方: 贵州金博特工程劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建设工程施工合作等有关事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称：**高速公路工程 （二）工程地点：** （三）工程规模：K84+000-K102+000范围内路基及路基附属工程（详见施工图及工程量清单）。 第二条承包方式、范围及内容 （一）承包方式：包人工、包辅材、包机械。 （二）承包范围及内容 1.承包范围：除合同条款说明应由甲方负责的以外，涉及本合同内容（或清单）中所列项目并与之相关的直接和间接的一切工作均包括在乙方承包范围内。 2.承包内容：工程范围内的植被清除、表土清除、土石方开挖、地基处理、路基回填、浆砌片石挡墙、路基边坡防护、深路堑防护、路基路面排水、路肩浆砌石、便道修筑维护（施工段内纵向贯通便道）等工作，详见《工作内容及机具材料供应方式汇总表》（表5-3）。 上述未提及的项目详见工程量清单内容。 3.红线范围内所有开挖出的土石方产权归甲方所有。 第三条工程造价及综合单价 （一）本工程暂定总价（根据工程量报价清单中暂定工程量）合计为： 元； (大写：）。 （二）清单工程量为暂定工程量，最终工程量以乙方实际完成并经过业主、监理和甲方共同审核确认，且符合质量标准的工程量为准，但最终不应超过业主批复
给甲方施工图的工程量。 （三）本工程中的单价为综合单价；其单价为包干价，不论何种因素均不作调整；此综合单价中包含了人工费、机械费、炸药与火工品费用、模板费、辅助材料费、燃料费、临时设施费、水电费、措施费、管理费、利润、税金（营业税3%）等一切费用。乙方所应预见到的施工中必须发生或可能发生的施工内容所产生的一切费用都已包含在综合单价中，包括未提及的与清单有关的一些隐性工作，如乙方的进退场费、协调费、安全生产措施费（含合同总价 1.5%）等一切责任和风险费用。 （四）除经业主认可的设计变更及签证费用增加外，本工程不增加合同工程量清单外的其他费用；工程量清单子目的所有相关工作内容已包含于综合单价中。（五）本工程单价中已包含按规定乙方应缴纳的全部税费(含工程所在地规定必须缴纳的地方附加税、社会保险费等)。如果甲方开具营业税代缴代扣证明，则相应营业税扣除。营业税改增值税全面施行后，针对具体政策进行调整。 第四条工期 （一）路基主体工期:201*年*月*日至201*年*月*日 ; 路基附属工期：201*年*月*日至201*年*月*日 合同总工期为： 14 个月。 （二）乙方必须服从甲方各节点工期及总工期计划安排，当业主对甲方的工期调整时乙方需及时作出相应的调整以满足业主要求，具体要求以甲方项目经理部下发的工程进度计划为准。 （三）本工程因征地拆迁、业主计划调整等因素影响施工时，乙方应根据现场情况、业主及甲方要求及时合理安排和调整人员、辅助材料、机械设备等的投入。由此产生的人员、辅材及机械的窝工、等工、赶工等费用均由乙方自行承担。（四）乙方应充分了解和理解本工程的物质条件（场地、障碍物、污染物、地质条件、水文条件等）及气候条件（风、霜、雨、雪、冻等），遇到不利物质条件或发生恶劣气候条件时，乙方应采取合理措施继续施工以确保工期，相关措施费用已包含于合同总价中。 （五）一旦甲方有指令，乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止施工。在暂停施工期间，乙方应按甲方要求妥善保护本合同工程或其任何部分工程，并保障其安全无损。
高速公路承包合同 甲方：法人代表： 乙方： 一、承包范围： 二、合同开工、竣工日期：年月日至工程全部完工结算完毕自行终止。 三、承包方式：全过程承包，招投标、工程材料、施工、技术、意外风险等所有费用由乙方自行承担，自负盈亏，甲方不提供任何材料和资金。 四、承包工程结算与财务管理办法： 1、工程按甲方与建设单位签订的施工合同有关结算条款进行结算。 2、所有工程竣工结算，经甲方授权委托以甲方名义，由乙方负责办理，乙方认可并承受由其负责办理的工程结算结果。 3、甲方按结算总价的3.0%向乙方收取配合费、营业税、个人所得税等按国家相关规定由乙方自行交纳，本项目工程由甲方财务统一做帐，工程款(进度款)汇入甲方后，甲方扣除3%管理费后，甲方必须在3个工作日内将工程款汇给乙方指定帐户。超过7个工作日，甲方向乙方承担按银行最高利息的损失给乙方，如公司无能承担工程款(进度款)、包括利息，由刘建光个人财产担保乙方的所有款项给乙方。 4、工程款(进度款)由乙方负责催收甲方配合，如有建设单位未按合同约定向甲方支付工程款(进度款)，甲方不承担因此不支付工程款(进度款)的任何责任。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。。
年月日乙方： 甲方： 乙方： 为开发本村山区经济，经生产队长以上会议决定，将本村车站至双坑口路段进行路面硬化。路段长约4.5公里，工程款以上拨资金为准。工程以议标方试承包，与乙方订合同如下： 1. 工程规格：路面硬化宽度3.5米，包括路基整平，涵洞设施(15cm水泥管埋设)，双坑口车站，不包括路肩。 2. 工程质量：按康庄工程标准施工，以上级相关部门验收合格为准。 3. 施工期限：20xx年12月31日前完工。(公历) 4. 付款办法：以上级部门拨给本路段路面硬化工程款如数给乙方。甲方提供乙方相关证明，乙方负责办理相关验收手续。(含路肩未做) 5. 包工包料：工程涉及的人工，材料，机械，水电等由乙方负责。填充料可以到水库采取，里翁通往水库路道，由乙方处理。村方指定场地(大会堂)。 6. 押金：乙方交甲方押金壹万元，自合同签订之日起10日内未动工，没收押金。硬化至山黄桥退回押金。 7. 施工期间，发生本合同不可估计费用乙方自理(一切意外事故，路段沿岸自来水管损坏维修)。 8. 本合同一式叁份，供双方参照执行。本合同未尽事宜参照相关法律。
机电安装施工技术关键点 机电安装工程专业分包合同 工程承包人： 分包人： 工程名称： 施工地址：
机电安装工程分包合同 工程承包人（全称）: 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安装工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程概况： 建筑面积： 结构形式： 现场条件： 1.1分包范围：包括但不限于下面所罗列之项目:（具体明确专业内容） 给排水： 电气： 采暖： 1.2、工程承包人有权将中标人承包的工程中任何部分拿出另行发包，分包人不得以此为由提出任何索赔，另行发包部分的价款在双方确定后在合同价中扣除。若工程承包人拿出另行发包部分，在中标人报价中出现恶意低价，工程承包人将重新核定其价款，在合同中扣除。 二、合同工期 计划开工日期： 计划竣工日期： 合同工期总日历天数
上述工期均包括国家法定节假日、公休日、暴风、下雪等恶劣天气因素及分包人因怠工而延误之时间，及发包方、监理及顾问公司验收合格条件所需的手续时间，以及不可避免的交叉作业影响因素。 分包人必须保证不能因为厂区管理严格等事项可能对人员、机械、设备等造成的窝工而向工程承包人提出任何经济补偿或提出顺延工期等要求。 如分包人进度不能满足承包人的要求，承包人有权解约，此时，分包人除应按前述约定向承包人支付违约金并赔偿承包人的损失外，并在解约之日起7日内按承包人的要求将其一切施工设备及所有施工人员撤出工地并将分包工程移交工程承包人所有。 三、合同价款 金额（大写）：人民币元（即￥：元） 四、质量标准 4.1 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。 工程质量应达到设计图纸及约定标准和质量目标。如图纸、工程承包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，分包人应在取得工程承包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 4.2 分包人必须按国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向工程承包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 4.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由工程承包人、分包人共同办理书面验收手续；逾期未办理验收，工程承包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 对本工程的质量标准，双方约定如下：
高速公路隧道工程施工合同 甲方：湖北长江路桥股份有限公司湖北宜昌至巴东公路YBE1段项目部 乙方：宜昌超越路桥有限公司 甲方承建湖北宜昌至巴东高速公路YBE1合同段工程任务，根据工程需要，甲方将本合同段内李家湾隧道交给乙方施工，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保质、保量、按期完成施工任务，明确甲方双方的权利和义务，特签订本合同协议书： 一、工程概况 (一)、工程名称：李家湾隧道； （二）、工程地点：宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇； （三）、工程规模：303m； （四）、承包范围和内容包含： 1、洞身开挖（围岩级别分类情况见工程量清单）。具体内容包括：临时设施建设、设备调遣及进出场，搭、拆脚手架，测量，人工挖除整修，钻眼、爆破、通风、出碴、运料、防尘、照明，三管两线及出渣道路养护，排水，木支撑制、安、拆，整修边沟，超挖回填等为完成隧道开挖所需的一切工序施工、完成和缺陷修复工作（弃碴运距从出碴洞口算起1 公里、弃碴场用地由甲方负责）。 2、支护（包括A 砂浆锚杆、中空注浆锚杆、B 超前小导管、C 注浆、D 喷砼、E 挂网、F 格栅钢架、G 联结钢筋）。具体内容包括临时设施建设、设备调遣及进出场及脚手架：A、砂浆锚杆、中空注浆锚杆--搭、拆、移动脚手架、加工制作锚杆及垫板、钻孔、砂浆制作、灌浆、装树脂包、安装锚杆、上垫板、锚固、焊接、运输等全部制、安过程；中空砂浆锚甲方统一供应。B、超前小导管--钢管加工制作、运输、布眼、搭、拆脚手架、钻孔、顶管等全部制安过程； C、注浆--搭、拆脚手架，运料、浆液制作、压浆、检查、堵孔等全部施制过程； D、喷射砼--搭、拆脚手架，安、拆转移机具设备，砼制作，喷射及养护等喷射砼所需的所有工序施工、完成和缺陷修复工作； E、挂网-制作、运输、挂网、点焊、加固等挂钢筋网所需的所有工作内容； F、格栅钢架—加工制作、运输、安装、加固等格栅钢架制安全部施做内容； G、联结钢筋加工制作、运输、安装、焊接等全部施做内容； 3、衬砌（包括正洞衬砌、仰拱及其钢筋、仰拱填充、铺底、大小避车洞衬砌、水沟、电缆槽、盖板、电缆余长腔、电缆槽内铺砂）；具体内容包括：临时设施建设、设备调遣及进出场、脚手架及衬砌平台制、安、拆，模板制、安、
合同协议书 XX忻阜高速公路建设管理处（发包人名称） XX省*******工程XX （承包人名称） XX忻阜高速公路建设管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受XX省*****工程XX（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1．第三标段由K80+800至K124+022.26，长约43222.26km，主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程，（XX隧道、长江塘隧道、长城岭隧道）。 2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； （5）项目专用合同条款； （6）XX省公路行业标准专用合同条款； （7）公路工程专用合同条款； （8）通用合同条款； （9）技术规X； （10）图纸； （11）已标价工程量清单； （12）投标人信用承诺书及目标承诺书、承包人有关人员、设备投入的承诺； （13）根据承诺提供的详细人员、设备清单； （14）施工组织设计安排； （15）农民工工资支付承诺书； （16）其他合同文件。 3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁仟伍佰贰拾柒万伍仟肆佰壹拾陆元叁角肆分 （小写）（￥35275416.34元）。 5．承包人项目经理：***。承包人项目总工：***。承包人主管施工副经理*** 6．工程质量符合合格标准。 7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9．承包人应按照监理人指示开工，工期为225日历天。 10．本协议书在承包人提供履约担保及信用保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。 11．本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：XX忻阜高速公路建设管理处承包人：XX省********工程XX （盖单位章）（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： 2010年3月26日 2010 年 3 月 26 日
内部编号：AN-QP-HT930 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 交通工程施工合同书通用范本
交通工程施工合同书通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方(以下称甲方)： 承包方(以下称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程内容 桥梁工程内容包括土石方、砌石、桥墩等所有下部结构和桥面、扶手等所有上部结构。 二、承包价格 本工程承包价格为元(大写：)。
北京市建设工程施工专业分包合同 （2014版） 填写指南 二〇一四年八月
使用说明 为方便合同双方当事人准确把握和正确使用《北京市建设工程施工专业分包合同》示范文本（以下简称《合同示范文本》），合同示范文本起草小组编写了《北京市建设工程施工专业分包合同填写指南》（以下简称《填写指南》）。现对《合同示范文本》、《填写指南》使用做以下说明： 1.《合同示范文本》适用于依法必须进行招标的专业分包工程以外的专业分包工程。 2.《合同示范文本》的编制依据： （1）现行法律、法规、规章及规范性文件； （2）《北京市房屋建筑和市政工程标准招标文件应用示范文本》（2013年版）； （3）《中华人民共和国简明标准施工招标文件》(2012年版)； （4）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。 3.《合同示范文本》分为协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分。 《填写指南》主要针对协议书和专用条款进行解释和说明，部分条款给出了编写样例。其中，字体为宋体的内容是引用《合同示范文本》条款，字体为仿宋的内容为解释和说明。合同当事人在使用《合同示范文本》时，可参考《填写指南》中相应解释和说明，根据项目具体特点和实际需要进行填写。 《合同示范文本》、《填写指南》编写得到了北京京城招建设工程咨询有限公司大力支持，在此表示感谢！ 2014年8月
第一部分协议书 合同当事人应根据项目具体特点和实际需要，依据现行法律、法规、规章及规范性文件的要求依法填写相应的空格。 协议书部分包括合同当事人名称、工程规模、承包范围、签约合同价、工期、质量标准、合同文件的组成、合同份数、合同生效条件及订立时间等内容。 承包人（全称）： 分包人（全称）： 填写本工程的承包人、分包人名称的全称。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 工程名称：[1] 工程地点：[2] 工程规模：[3] [1]“工程名称”指项目审批、核准机关出具的有关文件中载明的或备案机关出具的备案文件中确认的工程名称或发包人根据项目情况拟定的工程名称。 [2]“工程地点”应按照建筑工程施工许可证等批准文件中确定的地点详细填写。如消防工程按照建筑工程施工许可证载明的地点详细填写。、 [3]“工程规模”如有项目审批、核准或备案文件的应与文件保持一致；如无上述审批文件的，应根据工程实际情况填写。 二、分包工程承包范围 承包范围：
交通工程施工合同 发包方：湛江市粤西建筑工程公司海南分公司 承包方：海南国路达交通工程有限公司 根据<中华人民共和国合同法>及国家有关的法律、法规的规定。以甲方与总承包单位（中交第四航务工程局有限公司海口市粤海片区市政工程项目经理部）签订的<交通工程施工合同>，施工图纸为依据，鉴于乙方具有交通工程的丰富经验，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商达成一致，订立本合同，以资遵守。 第一条：工程名称及工程量 1、工程名称：海口市粤海片区天翔路交通工程 2、工程地点：海口市滨海大道新海村 3、工程量：按天翔路交安工程施工图纸 第二条：承包范围 以甲方提供的天翔路市政交通工程图纸，所包含的范围作为乙方承包范围。包括但不仅限于以下工程内容，路口红绿灯，闯红灯电子警察，电子监控、网络租赁费、标志标线、大小型标志牌、沉沙井、栏杆隔离带（标志牌基础除外）。 第三条：承包方式 由乙方包工包料，包质量、安全，包通过甲方及建设单位、设计单位、监理单位、质量监督站、海口交警等部门的验收。包风险、包保修包承包固定单价等方式。第四条：工期 1、本合同签订后，乙方应根据设计图纸规格型号、数量、质量要求，进行材料 设备订购开始施工，总工期45天。即土建完工，该项目工程也同时竣工。交
工日期以交警部门签字接收为准。 2、如遇下列情况，由双方代表签证，工期应延迟。否则视为乙方放弃权利、工 期不给于延迟。 （1）设计变更或不具备条件而影响到本交通工程进度的。 （2）不可抗力（地震、台风、暴雨）因素。 第五条：质量要求及验收标准 1、本交通工程所有交通设备或设施的品牌、图案、规格设置必须符合设计图纸 及国家现行有关的规范与标准的技术要求，交通设备设施等进场材料应具备有产品合格证、并经甲方及有关单位验收及通过，同时必须满足正常条件的使用质保期限要求。使用质保期限自交交警部门接收日期之日起计算，若乙方提供的交通设备或设施不能满足要求，乙方应无条件退换、返工。由此给甲方造成的损失由乙方负责。 2、验收标准：本交通工程必须按设计图纸或交警部门同意以及国家现行规范与 标准执行，最后经过相关单位验收合格。 3、本交通工程完工前，乙方应向甲方提供所有相关材料、设备设施合格资料、 自检记录、隐蔽记录及其他复检的检测报告等工程验收资料（以中交第四航务工程局有限公司为施工单位，最终由甲方汇入天翔路施工资料内）经甲方与监理单位审定合格后，由监理单位及监督单位进行复检，合格后再报相关单位验收。 4、本交通工程最终经有关部门验收合格后、交警部门的验收交接手续由乙方负 责。其他部门的验收手续由甲方负责办理。 第六条：工程价款及付款方式 一、本交通工程采用固定清单单价的计价方式（见附表）不含税。具体结算
高速公路施工合同 篇一：格式(高速) 合同协议书 山西忻阜高速公路建设管理处（发包人名称） 河南省*******工程有限公司（承包人名称） 山西忻阜高速公路建设管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受河南省*****工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1．第标段由至，长约，主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程，（文山隧道、长江塘隧道、长城岭隧道）。 2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； （5）项目专用合同条款； （6）山西省公路行业标准专用合同条款； （7）公路工程专用合同条款；
（8）通用合同条款； （9）技术规范； （10）图纸； （11）已标价工程量清单； （12）投标人信用承诺书及目标承诺书、承包人有关人员、设备投入的承诺； （13）根据承诺提供的详细人员、设备清单； （14）施工组织设计安排； （15）农民工工资支付承诺书； （16）其他合同文件。 3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁仟伍佰贰拾柒万伍仟肆佰壹拾陆元叁角肆分 （小写）（￥元）。 5．承包人项目经理： ***。承包人项目总工： *** 。承包人主管施工副经理 *** 6．工程质量符合合格标准。 7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包
公路工程施工合同 工程名称： 发包单位： 承包单位：
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 签订地点： 第一条：总则 为优质、高效的完成合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位(简称：业主)签订的工程承包合同及附件(简称：主合同)的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 甲，乙双方应严格恪守和执行本合同条款 第二条：组成合同的文件 (一)本合同 本合同及其附件是在主合同的基础上，经双方充分协商确定并签署的。但本合同不是主合同的从合同。乙方在本合同中所享有的权利不得超越甲方在主合同中可以从业主那里获得的全部权利，乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务。 (二)组成合同的文件 1、本合同及附件； 2、在本合同的基础上，双方签订的补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。 3、甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告，下达或结发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪要等； 4、主合同规定的合同文件(除《公路工程国内招标文件范本(209版)》第一卷、第三卷内容及甲方向业主递交的本项目投标书中工程量清单内容外)相关部分。 合同组成文件若有冲突时，采取优先有效原则，按组成文件编号数字排序，由小到大依次优先。除非双方另有书面合同约定，否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。 第三条：本合同概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围及内容： 1)施工段落或桩号 2)详细施工内容：(含不予单独支付的附属工作) 4、工程期限：2018年4月30日至2019年10月30日，缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准[特殊情况可单独约定]。 5、缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年。 6、工程数量及单价： 1)承包方式：单价承包； 2)工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》； 本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。 本合同《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完工的全部损到，含:劳务、材料、机械、质检(自检)安装、缺陷修复、管理、保险(工程一切脸除外）、合同明示的或暗示的风险、利润、调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附加、城市建设维护费外各种积费。 3)工程造价:(大写) 元，(￥元整)，具体金额以最终累计结算款
机电安装工程承包合同项目名称： 发包方： 总包方： 分包方：
合同协议书 发包方：（甲方） 总包方：（乙方） 分包方：（丙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋工程质量保修办法》等国家相关法律法规，结合本工程实际及乙方与甲方签定的工程施工总承包合同，机电安装工程为甲方指定分包项目，甲方通过招标方式确定本合同丙方为本项工程的分包单位。经友好协商，三方就工程分包事宜达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 项目名称： 分包工程名称：机电安装工程 工程地点： 设计单位： 监理单位： 资金来源：甲方自筹。 二、工程承包范围（需经办人据实填写）： （一）丙方承包的工程为机电安装工程招标文件中规定的通风系统、电气系统、采暖、给排水系统等。具体内容： 1.空调通风、给排水、弱电、消防以及电梯、夜景照明、室内信号覆盖系统控制设备的供电；
2.电缆桥架引至线槽（含弱电线槽）、电缆T接箱的施工安装； 3.电线敷设、电力电缆敷设（含接驳至）； 4.为满足本系统运行的所有配电箱柜和除消防栓/喷淋/稳压泵以外的所有设备的控制柜的安装及调试； 5.室内照明线路及灯具（含应急照明）的施工安装； 6.室内开关、插座及线路的施工安装； 7.室内的疏散出口指示灯、疏散方向指示灯、楼层指示灯等线路及灯具的施工安装； 8.接地系统：低压电气接地、防雷系统接地、等电位接地（含等电位端子箱）等施工安装； 9.负责安装、调试业主提供的所有材料设备； 10.按双方约定完成机电部分的图纸设计工作； 11.通风防排烟系统安装； 12.空调和通风各系统的安装调试； 13.给水、生活热水、污废水、中水、雨水等系统的所有干管、立管支管以及管路上的阀门、附件、设备的安装（至建筑物外墙轴线2米或第一座连结井处）均按设计图纸及工程变更洽商的要求由丙方完成，并负责与其它专业（指定分包）的协调和配合；配合工作包括：设备基础、预留洞、预埋件、补洞、堵洞和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务； 14.给排水共用管井内的支架施工安装； 15.负责预留中水机房内成套设备、热力机房内成套设备至本工程的各种管线接口。
精心整理 ××高速公路隧道机电施工工程 分包合同 合同编号： 工程名称：××高速公路JD2标隧道机电系统工程 发包方：××××公司 承包方××××公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，为明确双方在施工过 ×× 23日开工至2006年9月1日完工。 二、如遇下列情况，经发包方现场代表核准并同意后，工期相应顺延： a、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改 变或由于施工无法进行而影响进度。 b、人力不可抗拒因素而延误工期（承包方应充分考虑到天气因素并采取相应措施，下 雨非属人力不可抗拒因素）。 第五条工程质量 一、经业主批准的施工图设计文件和有关变更文件是承包方进行工程施工及安装的依 据。 二、工程施工及安装工艺应符合相应的国家标准和行业标准。
三、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的相关工程规范、规程和标准 进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 四、承包方必须对工程的施工质量负一切责任。 第六条工程价款的支付与结算 一、开工后3天内，承包方向发包方提出申请，发包方支付工程总价的30％。 二、工程量完成80%后承包方提出申请，发包方支付工程总价的60％。 三、工程完成后承包方向发包方提交完工验收申请，待发包方会同监理确认完成实际工 作量后，发包方支付至实际完成工程量总价的90%工程款。如2006年12月31日前本安装工程因其它因素（非承包方因素）未能进行完工验收，则视为完工。 四、通过完工验收后10天内，发包方支付至剩余的10%工程款。 五、本合同造价结算方式：工程量结算以实际发生为准。 第九条完工后现场处理 1)在执行合同期间，承包方必须清理现场不必要的障碍物，将多余的材料适当存储 或运走，必须清扫现场中的残余物、垃圾或临时工程设施，并将合同中不在需要 的承包方设备运走。 2)如因清理不及时或其残余物造成路面污染，由此引起的经济赔偿责任由承包方承 担。 第十条争议的解决 执行合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁 第十一条合同的签署与附则 1)本合同所有附件以及为完成合同产生的有关补充协议，均为本合同不可分割的部
高速公路工程项目合同管理流程及制度 一、目的 为规范工程项目合同的管理防范于控制风险,做到管理有规章,签订有约束,履行有检查,维护工程项目的合法权益,特定本制度。 二、适用范围 本制度适用于项目合同签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等。 三、职责 1、公司总经理负责建设工程施工合同、施工内部承包合同及重大专业分包合同、劳务分包合同、买卖合同的批准签订。 2、公司办公室负责公司各类合同的管理工作,具体职责是:负责组织宣传、学习贯彻《合同法》、《建筑法》、《招投标法》及其他有关法律、法规和规章,负责公司对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；负责建设工程施工合同、公司内部承包合同、专业分包合同、材料设备买卖合同的档案管理；负责本制度的监督执行。 3、公司计划部负责建设工程施工合同洽谈与签订工作,具体职责是:负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作；负责公司有关示范文本的编制和推广使用工作；负责公司建设工程施工合同的履行情况；负责建设工程施工合同的备案工作,参与公司建设工程施工合同纠纷的调查。 4、公司工程部负责公司内部承包合同、专业分包合同洽谈与签订工作。 5、公司物资部负责公司材料设备采购合同的洽谈与签订工作。 6、项目部经理负责内部承包合同、专业分包合同、材料设备采购合同的履行工作。 四、合同的签订 1、合同主体的审查订立合同前,应当对方当事人的主体资格,资信能力,履约能力进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同,签订建设工程合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件,以确定发包人的主体资格,审查项目资金落实程度及业主以往合同履行情况,以确定业主的履约能力,签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围,资质等级,管理能力和实际业绩。公司一般不与自然人签订经济合同,