工程款顶房协议书
甲方：
乙方：
乙方于年月日承揽工程并签订《 ?工程施工合同》。双方同意用工程款顶商品房的形式结算工程款。为明确甲乙双方在工程款顶商品房的过程中的权利，义务和责任，经双方协商达成如下协议：
第一条、工程款所顶商品房的基本情况：
（1）工程款所顶商品房位于小区号楼单元层户。该商品房的用途为，属结构。该商品房合同约定建筑面积共平方米(含套内建筑面积、公共部位与共用房屋分摊建筑面积)。
（2）计价方式与价款，双方约定按下述方式计算该商品房价款：按建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米元，总金额（人民币）千百拾万千百拾元角分整。
第二条、乙方义务：
乙方应按照《 ?工程施工合同》所规定的内容，保证工程进度，工程质量。在工程量达到第一款所述商品房的价款时提供完成工程量报表给甲方，供甲方审核。
第三条、甲方义务：
甲方在对完成工程量质量，价款审核无误后。负责协助乙方办理
房屋移交手续。确保该套商品房所有权化归乙方。
第四条、争议：
甲乙双方本着诚守信的原则履行该协议条款所规定的内容，如发生争议双方协商解决或请有关部门进行调解。当事人协商，调解不成时，可由高仲裁委员会或向当地所属法院起诉。
第五条、附则：
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方代表：（签字盖章）乙方代表：（签字盖章）签订日期：年月日签订日期：年月日
工程项目合作协议书范本 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作框架协议如下：
第一条、合作方式 1、甲、乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目，总投资为_______万元。 2、甲方以人民币方式出资_______万元及业务资源。 3、乙方以人民币出资_______万元及施工技术力量和工程管理。 第二条、甲乙双方在合作期间的出资为共有财产，不得随意分割。合作终至后，双方各自的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条、双方合作项目范围主要是建筑工程施工。 第四条、双方共同经营，项目运作及施工过程中责任划分据下： 1、甲方负责项目运作直至签订（费用甲方自出）；乙方外聘协助设计或工程施工技术人员、外聘大型工程竞标做组织计划投标书（费用乙方自出）。 2、工程施工过程中甲乙双方都得遵守装饰装修工程承包协议内容条款不得致意答应工程项目的增加或减少；增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。 3、甲方负责及时督促业主方按协议条款支付工程款和工程尾
款的结算。为维护公司的信誉第一原则、督促乙方按工程承包协议施工计划及时保质保量的施工，配合乙方给工人工程进度款（所完工、工程量的_______%）的据算，项目竣工时及时结算工人工费及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。 4、甲方负责及时督促业主方按协议条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现于业主发生争议时或法律纠纷，此时甲方代表甲乙双方出面解决（费用甲方自出）、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包协议施工计划、工程施工过程中，对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险，工地事件索赔及因质量出现问题，乙方负责解决甲方配合（费用乙方自出）承担；重大以上事故双方共同承担责任（详见建筑与装饰工程事故等级划分及处理办法）。 第五条、合作期间的固定资产和盈余按照取得的项目净利润的甲方_______%、乙方_______%的比例分配。 第六条、债务按照甲方_______%、乙方_______%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在_______日内向对方清偿自己负担的部分。 第七条、每个项目纯利润的百分之_______进行固定投入。利润分红，一个项目竣工进行一次结算。 第八条、协议解除
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 临建工程合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：临建施工合同 现场临建工程施工分包合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 经过甲乙双方友好协商，就本工程临建工程施工，达成 如下一致意见，特订立本分包合同。1工程概况 工程名称：建设地点：2合同内容 合同内容：本工程临建部分基础挖土方、回填土、砖 基础砌筑、墙体 砌筑、抹灰、吊顶、化粪池等零星项目、磴地面、地板砖镶贴、内墙砖镶贴、场地及道路硕化等。具体详见施工图纸以及甲方下发的工作联系单。 合同形式：本合同为固定单价合同 合同金额：暂估为万元，以实际结算为准。3工期： 开工日期：年月曰竣工日期：年月日。合同工期总日历天数：30天4经济条款 承包方式：清工+辅材+手头工具+中小型机械。合同单价：本 合同所定单价为含税单价，具体单价见下表： 临建工程综合单价表 工程虽结算原则：有综合单价的，根据乙方实际完成的且经过甲方认 可的工程虽进行结算；无综合单价的，其工日分析以消耗虽定额相配套的工程计算规则计算，结合定额用工单价进行结算；零星
用工根据甲方认可的签证进行结算（零星用工必须经过项目经理、技术负责人、现场施工员共同签字方可生效）。 甲方供应材料：红砖、砌块、水泥、木材、竹胶板、 钢筋、磴、水泥、 中砂、石子、地面砖、内墙面砖。 乙方供应材料：除甲方供应之外的所有材料。包括且 不限于：钉子、 铁丝、焊条、所需其它材料和手头工具等。甲方供应机械：无。 乙方供应机械：除甲方供应之外的所有机械。质虽标准及奖罚： 质虽标准：合格标准。问题整改率100%。 工程H计算后套消耗H定额，定额材料分析与设备物 质部提供的 领料明细对比，材料结余甲乙双方按5: 5分成，材料 亏损的全部从乙方工程款中扣除。 工程款支付： 原则上在工程竣工且经甲方验收合格后二十天内支付 至80%,余 款20%在本工程主体工程竣工验收后扣除工程维修费 用后一次性 无息付清。
编号：_________________ 工程款抵房合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
，身份证 甲乙双方签订工程施工合同，合同编号为： 乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下: （以下简称：原合同），甲方为建设方, 现经甲、乙双方充分协商， 就甲方提供抵款房屋， 抵付甲方应付乙方工程款事宜， 达成如下协议: 、抵款房屋情况: 二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币 元，抵付甲方应付乙方工程款合计 ______________ 元。乙方应在乙方指定的购房人办理房屋过户手续前向甲方岀具与抵款金额相等的 工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致。 此次抵扣的房款与所支 付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拨付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下，也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲方同意乙 方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定的购房人为: 号: 甲方: 乙方:
四、抵房完毕后，乙方或乙方指定的购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准，乙方及乙方指定的购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。 五、在签订本协议且乙方向甲方岀具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定的购房人在 15日内另行签订《商品房销售合同》（合同条款与本协议不一致的地方，以本协议约定为准）。，并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定的购房人之间，如果存在债权债务关系，该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理，以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行，工 程抵房款支付按本协议执行。乙方指定的购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》，即视为对本合同的认可，应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除。双方应履行本协议 而引起的争议，均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。
工程施工合作协议书模板 Template of project construction cooperation agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程施工合作协议书模板 前言：协议书是社会生活中协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种，是当事人双方（或多方）为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： xxx有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。第一条工程实施责任及要求 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。 2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。 第二条甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。 2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。 3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。 4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。 5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。 第三条乙方责任 1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。 2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。 3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。 4、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。
编号： HT-20212211 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 换房协议范本模板 Other special terms will be listed bellow.
[标签: titlecontent] 换房协议书 甲方： 乙方： 年 月 日，甲方在乙方开发所建的 购买25号楼306号房屋，面积为 ，单价为 ，总价款为 ，因25号楼一楼入户大堂设计有玻璃盖顶的门头，甲方考虑到卫生清扫及安全问题，要求乙方进行拆除，但因该门头设计是规划报建内的设计，不能更改，乙方本着服务客户宗旨，同意甲方进行换房，并就相关事宜，双方达成以下协议： 1、乙方同意甲方将购买的25号楼 室换至26号楼 室，面积 （最终以实测面积为准），并不另行收取楼层差价。 2、因甲方所换房已进行了部分装修，甲方需支付2万元给乙方，作为装修补偿费用。 3、乙方自行还清购买25号楼306室的住房公积金贷款，并承担贷款利息及相关手续费用。 4、甲方需将原商品房买卖合同的网签注销，乙方需积极配合。 5、甲方将本协议第3、4、5点约定履行完毕之日起7 日内，乙
方与甲方重新签订商品房买卖合同，在甲方办妥贷款手续及应缴费用后，乙方为其办理好网签手续。 6、甲、乙双方对本协议内容均附有保密义务，任何一方不得向任何第三人透露本协议内容。 7、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 8、本协议由蒸湘区人民法院管辖。 甲方：乙方： 年月日年月日
抵房协议 甲方： 乙方： 甲乙双方签订工程施工合同【合同编号：】（以下简称：原合同），甲方为建设方，乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下： 单位：元 现经甲、乙双方充分协商，就甲方提供抵款房屋，抵付甲方应付乙方工程款事宜，达成如下协议： 一、抵款房屋情况： 单位：元 二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币￥元，抵付甲方应付乙方工程款合计￥元。乙方应在乙方指定购房人办理房屋过户手续前向甲方出具与抵款金额相等的工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致。此次抵扣的房款与所支付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拔付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下，也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定购房人为：*******，
身份证号：****************。 四、抵房完毕后，乙方或乙方指定购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准，乙方及乙方指定购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。 五、在签订本协议且乙方向甲方出具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定购房人在15日内另行签订《商品房销售合同》（合同条款与本协议不一致的地方，以本协议约定为准）。，并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定购房人之间，如果存在债权债务关系，该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理，以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行，工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》，即视为对本合同的认可，应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除。双方应履行本协议而引起的争议，均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：签订日期：
做工程合作协议书范本 关于工程合作方面的事物，由于是多人合作来推进工程的进度，因此在这之前应该要签订好相应的协议，明确互相之间的职责。以下是由为大家整理的“做工程合作协议书范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。 做工程合作协议书范本（一） 甲方：__________________ 乙方：__________________ 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与______有限公司电缆产业园______厂房工程项目施工达成如下协议条款： 第一条总则 1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对______有限公司电缆产业园______厂房工程（以下简称“本
项工程”）项目施工具有约束力。 1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方______签订的《______工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于______工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由______市______钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以
春有春的温暖，夏有夏的火热，秋有秋的收获！ 换房协议书 甲方： 乙方： 日期： 换房协议书
甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等自愿基础上，就房屋产权交换相关事宜达成一致，订立本协议，共同履行。 一、甲方同意将甲方座落在西安市创汇社区F区号楼单元号房屋与乙方座落在西安市创汇社区号楼单元____号房互相交换。 甲方房屋建筑面积平方米。 乙方房屋建筑面积平方米。 甲乙双方交换房屋已征得对方的同意，并为此承担相应的法律责任，双方对上述房屋已充分了解，同意交换房屋。 二、乙方自愿补偿甲方每平方元人民币，总计元。 乙方自愿补偿甲方已装修的装修费元。 三、房屋交付：签约之日即视为房屋的交换。 四、甲乙双方均保证各自提供交换的房屋没有产权纠纷、财务纠纷或其他权利限制，若发生换产前即已存在任何纠纷或权利障碍，概由换产前的权属人负责处理，并承担相应法律责任，由此给另一方造成经济损失，则负责赔偿，房屋交换成功后，如一方转让房屋或出租房屋，另一方应无条件协调配合，否则承担相应法律责任。 五、如违约方不遵守本协议约定，致使本协议不能继续履行，违约方还应承担违约责任，违约金为守约方房屋地产的%，并承担相应律师费。 六、本协议中所述房屋权属均指房屋所有权。 七、本协议履行过程中如产生争议，双方及时协商解决，协商不成，可向协议签订履行地人民法院起诉。 八、从签订协议起，房屋的一切问题协议后的各自双方承担。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方： 乙方： 中间人： 年月日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
临建工程协议书 编号：001 甲方：** 乙方：** 按照《中华人民国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，甲乙双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：****商业广场工程 1.2工程地点：市**区**镇，**路东侧，**路北侧 1.3工程容：临时道路、围墙、场地、建筑、设施等临建相关容，施工现场用地面积约6.0万平方米，临建区域用地面积约6000平方米 第二条工程承包围和承包方式 2.1承包围（包括但不限于以下容）： 临时道路、围墙、抹灰、材料堆场、隔油池、水池、窨井、排水沟、化粪池、洗车池、旧房拆除、材料卸车、装车，硬化地坪、标养室、厕所、浴室、彩钢板房基础，宿舍、食堂砌筑、抹灰、贴砖、预制板安装、塞缝等等临建施工方案和图纸中涉及的除环氧地坪、彩钢板搭设和彩钢板房吊顶外的全部施工容。 2.2承包方式： 甲方除提供模板、木方、钢筋、混凝土、搅拌机、水泥、黄砂、红砖、砌块、钢管扣件、主电箱、二级配电箱（到现场）外，其余各种辅材、机械、工器具等全部由乙方自行提供。
乙方包人工、包零星机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工。严禁转包或非法分包，一经发现，招标单位有权终止合同，责令退场，并由乙方承担所造成的全部经济损失。 第三条合同工期 3.1开工日期：（暂定）****年**月**日，以甲方正式通知为准 3.2竣工日期：**年**月**日，施工现场与生活区功能完整，具备完善的运作条件 合同工期总日历天数** 天。 第四条质量标准 符合总包方要求，一次验收合格，达到砌筑、砼、抹灰等工程国家及地方相关验收标准。第五条合同价款 5.1合同总价：暂定价款******元（人民币），******元整（不含税）。 5.2本工程采用单价包干，不同分项工程单价详见附件一《临建工程分项工程单价表》 5.3本工程无预付款，月付款当月完成工程量的**%，预算外点工当月付清。结算后**天支付至结算价款的**%，余款待**个月后施工质量没有问题后结清。 5.4在工程承包围不再发生计时工、点工、估工等，并不再签认包干围以的停窝工等费用。 5.5超出承包围外的工作容，能按照工程量计算的，不再签工，如不能按照工程量计算的工作容，按照大工**元/工日，小工**元/工日计取。 5.6新增项目价格调整原则：附件一中有的项目按照附件一报价；附件一中有类似项目的参照附件一报价；附件一中没有的项目，乙方负责上报单价，经甲方确定合理价格计算。5.7所发生的变更签证必须在甲方发出变更通知后**天完成，交至商务部，作为结算的依据。逾期不办理的，将被视为本变更不涉及合同价款变更，甲方不再予以办理。 5.8付款方式：乙方提供工程款发票，甲方开具代缴代扣证明。 5.9甲方对乙方工程款使用情况进行审查监督，乙方需向甲方提供人工费发放清单。 第六条组成合同的文件 6.1组成合同的文件及解释顺序： 1、本合同协议书 2、临建施工方案及图纸 3、工程报价书 6、标准、规及有关技术文件
面积以房管部门实际测绘为准。但如房管部门实际测绘面积如与上述约定面积发生差异的，本合同约定的作价付款工程款金额不变，不作任何调整。 3、为处理财务手续及办理上述商品房的房地产权证，甲、乙双方互开发票，具体操作步骤为：甲方为乙方开具商品房的购房发票，同时乙方为甲方开具相应金额的工程款发票。 第三条、甲方权利义务 1、甲方保证对上述商品房拥有处分权，该房屋来源合法。 2、本协议签订后，为协助乙方办理上述商品房的房地产权证手续，由甲方与乙方（或乙方指定的人员）另行签订《商品房预售合同》，但该另行签订的《商品房预售合同》仅仅是为了乙方（或乙方指定的人员）办理上述商品房的房地产权证手续之用，甲、乙双方的一切权利义务按本协议约定执行。 3、甲方应按购房合同所要求的时间将所上述商品房交付给乙方，交付标准为毛坯房交付标准。交付时，甲方须保证上述商品房必须达到竣工验收合格、达到法律法规和行政规章规定的交付标准且满足办理房地产权证的要求。如甲方逾期交付上述商品房超过180天的，乙方有权解除本协议。 4、本协议签订的同时，甲方为乙方开具上述所有商品房的购房发票，以使乙方尽快办理上述所有商品房的房地产权证。 5、上述抵付乙方**工程款的商品房，甲方不得再对外出售。 6、甲方应协助乙方（或乙方指定的人员）办理上述商品房的房地产权证手续，甲方不得以任何理由拖延，如因甲方不积极协助导致乙方无法办理房地产证的，一切后果均由甲方负责。 7、办理房地产权证应支付的所有税费均由乙方承担。 第四条、乙方权利义务 1、本合同签订之日起上述约定抵付**工程款的所有商品房即归乙方所有。 2、自本合同签订之日至乙方取得上述所有商品房的房地产权证之日起，即被视为甲、乙双方以上述商品房抵付**工程款的行为完成，商品房抵付的
工程施工项目合作协议书 甲方：身份证号码：（以下简称甲方） 乙方：身份证号码：（以下简称乙方） 丙方：身份证号码：(以下简称丙方） 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包罗平新324线高速公路相关建设工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目名称：罗平新324线高速公路相关建设，中标造价约/万元人民币。 1.2 经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。 1.3 本工程项目的股份比例分配如下： 甲方股份比例占40%； 乙方股份比例占30%； 丙方股份比例占30%； 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。 1.5 为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。 2.1.2 该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理。 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行；采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
双方换房协议书范文 双方换房协议书甲方裴秀金乙方:崔玉成经双方协议，现将甲方三间平房换乙方三间平房，双方对等交换，不找差价，交换后不会引起纠纷，不会再更改。 本协定一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。 甲方签字乙方签字年月日我们协议双方同意如下条款1.换房时间从年月日到年月日。 2.在换房前的房屋水电费由房主支付。 换房前房屋及其设施必须处于良好状态，并做过全面的安全和维 护检验。 3.正常情况下房屋及其设施出现损坏，而需要及时维修的费用由 房主或房主代理人支付。 4.对于紧急情况，使用者将在24小时内通知房主或房主的代理人，并允许其进入房间检查和安排维修。 5.使用者对房屋和设施不当使用造成的损坏由使用者负责适当赔偿。 对于房间内物品的损坏，必须以同等质量的物品替代。 6.使用者对于小物品自己承担费用。 7.在换房期间，使用者不得将其转租给他人。 8.在换房前，双方保证自己的房屋处于安全状态，门窗已被锁好。 9.使用者不得在对方的房间内抽烟。
10.房主或房主的代理人负责计算使用者所消耗的水电费用和电话帐单，由使用者确认和支付该费用。 11.使用者有义务将房主的所有邮件转交给房主或房主的代理人附件:1.协议双方的证明文件复印件2.由协议双方签字确认的房内贵重财产清单1份3.双方的详细地址及联系方式标准的换房协议书格式标准的换房协议书格式换房协议本协议仅供换房双方参考，协议双方应本着自愿、平等、互利的原则订立协议，房城88网不对协议双方所产生的任何纠纷负责。 当事人身份定义房主-该房的合法拥有者。 使用者-在规定时间范围内有权暂时使用该房者。 房主代理人-由房主指定行使房主权利者。 姓名身份住址联系方式交换房屋地址协议相对人姓名身份住址联系方式交换房屋地址 一、换房类型□交换居住□交换租赁□交换度假□交换产权 二、双方约定双方当事人已经就入住人数、电话和家用电器使用事宜等达成协议。 1、交换期限从年月日到年月日。 2、具体交换日期 3、房主□需要□不需要购买该房的保险费用。 4、房主将支付该房的土地、财产税、按揭、及现有财产有关的全部费用。
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 为了加强施工临时用电、用水管理，做到科学用电、用水，节约能源，降低工程成本，及用电、用水安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—1999）、《建设工程施工现场管理规定》的有关规定签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电、用水进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电、用水安全。 一、甲方的权利、责任和义务 1．为贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场用电、用水安全，防止触电和电气火灾事故发生，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电、用水进行安全检查和指导。 2．审阅乙方临时用电、用水申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。3．负责提供施工电源、水源，并把施工电源、水源送到施工地点。并对乙方的使用情况进行监督检查。 4．甲方有权按照有关临时用电、用水标准对乙方的临时用电、用水设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电、用水中存在隐患必须责成乙方予以整改。 二、乙方的权利、责任和义务 1．严格执行国家标准《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电、用水负全面管理责任。 2．向甲方提供、书面的临时用电、用水申请。用电、用水设备容量不能大于申请容量的20%，如有变动必须重新办理用电申请手续。否则一经发现，乙方支付甲方________元/次的违约金，给甲方造成损失的，还应予以赔偿。
商品房抵工程款协议书 甲方: 乙方: 鉴于: 甲方于年月日将(工程)发包给乙方承包施工并签订施工合同。 乙方拟向甲方购买其开发的项目号楼室商品房: 该商品房:住宅单价为m 元/平方米,建筑面积约,总价为元(最终结算面积按 照相关部门实测面积为准)。 注:上述价格不含代收代办费用。 为实现双方合作共赢,经甲、乙双方友好协商达成如下协议,由双方共同恪守: 一、乙方购买甲方该商品房的操作原则。 1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2、本协议签订生效后,上述房屋所有权归乙方所有,同时即视为甲方已支付乙方元的工程款,如上述房屋的最终实测面积与年月日拟定的平米发生差异时,则按照最终的实测面积×元/平方米的差异数来调整已抵算的工程款(多退少补)。甲方有 义务协助乙方办理后期该房屋的交付及登记办证手续,乙方须承担因此所产生的相 关费用及物业交付相关费用如税费、物业费、水电气费等。 如乙方将上述房屋交由乙方指定的第三人购买,则由乙方确定销售价格,甲方 按照乙方确定的价格与乙方书面确认的买受人签订《商品房买卖合同》。如乙方确定的价格高于元时乙方须补交高出部分的相关税费。且最终的成交价不影响本协议
确定的该房屋抵算的工程款金额;乙方指定的买受人与甲方签订购房合同后,因购房行为而产生的一切权利与义务均按购房合同的约定履行,但该房屋销售所取得的购房款归乙方所有。因任何原因导致甲方与乙方指定的买受人所签订的购房合同不能履行,依照合同及法律规定,甲方应按购房合同的约定将已收该套房屋的全部款项退还给买受人,乙方不得提出任何异议,如此时乙方已从甲方取得该房屋的销售款项,则乙方应无条件将所得该房屋的全部款项及时返还给甲方,以便甲方及时退款,否则,因不能及时退款导致甲方承担违约责任的,由乙方承担该责任。 3、乙方在签订本协议书之前,已知晓甲方已经在销售中心现场公示了包括但 不限于《商品房买卖合同》及补充协议的样本、土地招商文件、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、立项批文、环评报告、物价局批文、面积预测报告、规划总平、《××小区前期物业管理服务协议》及《××小区临时业主规约》的样本等文件资料,并阅读全部内容且无任何异议。乙方不得以对该商品房及相关情况不知情为由主张任何权利或向卖方追究任何责任。 二、税费、交易费用等。 1.甲方须配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续, 包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 三、房屋销售 1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;
建筑工程合作协议书 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________ 丙方：___________________________________ 丁方：__________________________________ 签订日期：__________ 年______ 月_______ 日
甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础 上合作承包__________________________________ 工程，在不违反现行国家法律法规的前提 下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨： 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围： 包工包料的方式合伙承包_____________________________________________ 工程，对外以 ____________________________ 公司的名义出现。 第三条合伙期限： 合伙期限为_______ 个月，自________ 年—月—日起，至 ____________ 年—月—日止。 第四条出资额、方式： 各方均以现金方式出资，各出25%计人民币_________________ 元（__________ 元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式 继续投资。 第五条盈余分配与债务承担:
1?盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本(工程中介费，建 筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支)后，所获利润按出资比例分配，均占25% 2?债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占25% 第六条各方的的权利： 1 ?甲方权限是： (1)对外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作。 (2 )对合作事业进行管理。 (3 )对各项开支进行签字。 (4)支付合伙债务。分配合伙盈利。 2.乙方的权利： (1)全面工程施工进展的管理。 (2)听取负责人开展业务情况的报告。 (3)检查合伙帐册及经营情况。 (4)共同决定合作重大事项。 3 ?丙、丁方的权利： (1 )各种材料的进出购销。 (2)听取负责人开展业务情况的报告。 (3)检查合伙帐册及经营情况。 (4)共同决定合作重大事项。
房屋抵偿工程款协议书范本 甲方：_________ 乙方：_________ 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。 二、保证条款： 1.甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现; 3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证; 4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。 三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。 四、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。 五、物业管理费用： 1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用; 2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。 六、税费、交易费用等。 1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地
产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 七、房屋销售 1.乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议; 3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋; 4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。 八、违约责任 如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
工程合作协议书 甲方：.. ... 乙方：.. ... 以甲方名义承接的基地修建项目工程，交由乙方具体全面负责施工，乙方是在完全理解和接受甲方和业主签订的总包合同各项条款的基础上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议： 一、甲方责任： 1、负责向乙方提供已有资质证书等资源，对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督，定期进行检查，发现问题及时提出整改意见和处置决定。 2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。 3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。 4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续，监督乙方合理的使用资金。 5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与业主单位签订主合同并督促总包单位履行合约；监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。 二、乙方责任：
1、乙方为本工程具体承包责任方和实际施工管理者，全面负责与业主单位签订的承包工程的合同全部内容或相关条款中甲方承担的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行组织项目部管理班子，接受并执行甲方与业主方的监督管理和相关规定要求。 2、乙方严格按业主方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，必须严格执行规范、图纸、操作规程的要求，及时办理所有相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。 3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等，承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在业主单位侵犯甲、乙双方权益时，乙方有义务承担责任，同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。 4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件，特殊工种及技工必须持证上岗。 5、业主单位资金不到位，甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续，费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前，甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。 6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对
换房协议 本协议仅供换房双方参考，协议双方应本着自愿、平等、互利的原则订立协议，房城88网不对协议双方所产生的任何纠纷负责。当事人身份定义： 房主-该房的合法拥有者。 使用者-在规定时间范围内有权暂时使用该房者。 房主代理人-由房主指定行使房主权利者。 姓名：身份： 住址： — 联系方式： 交换房屋地址： 协议相对人： 姓名：身份： 住址： 联系方式： 交换房屋地址： 一、换房类型： | □交换居住□交换租赁□交换度假□交换产权 二、双方约定： 双方当事人已经就入住人数、电话和家用电器使用事宜等达成协议（如果租赁交换需征求出租人的意见并取得其书面同意）。
1、交换期限：从年月日到年 月日。 2、具体交换日期： 3、房主□需要□不需要购买该房的保险费用。 4、房主将支付该房的土地、财产税、按揭、及现有财产有 关的全部费用。 三、双方当事人进一步责任约定： 1﹒在换房前的房屋水电费由房主支付。换房前房屋及其设施必须处于良好状态，并做过全面的安全和维护检验。 ￥ 2﹒正常情况下房屋及其设施出现损坏，而需要及时维修的费用由房主或房主代理人支付。 3﹒使用者对房屋和设施不当使用造成的损坏由使用者负责适当赔偿。对于房间内物品的损坏，必须以同等质量的物品替代。 如遇紧急情况，使用者应在24小时内通知房主或房主的代理人，并允许其进入房间检查和安排维修。 4﹒在换房期间，换房者不得将房屋转租给别人。 5. 使用者在未经房主书面同意不得对房屋结构、装修等进行改 造。 6. 换房期间使用者负责对第三方人或物造成的损害赔偿。 7. 换房期间的物业费、卫生费及使用者所消耗的水电、煤气和 电话等费用，均由使用者支付该费用。 8. 使用者有义务将房主的所有邮件转交给房主或房主的代理
项目部临建设施施工合同协议书修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
项目部临建设施施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 甲方因承建工程，委托乙方进行项目部临建设施施工。为确保工程能顺利进行，明确双方的责任与义务，经甲乙双方协商，订立本合同，希共同信守。 第一条：合同内容 项目部拌和楼基础浇筑，试验室、办公室及职工生活区装修等临时设施建设的施工（具体见：工程量清单） 第二条：施工工期：200 年月日至200 年月日 第三条：承包方式和合同单价 1、全部工程采取单价承包方式即包工包料（细目单价见：工程量清单），工程量清单项目单价包括在此项目内已列明或未列明的任何分项工程或其细目的费用，由乙方实行单价承包，单价包括相关的工、料、机、管理费、利润、保险费、暂住证费及地方税收等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方增加任何费用。 2、各项目工程数量以乙方实际完成且经甲方验收合格数量为准。 第四条：质量规格要求 1、所有材料均为新材料，不得使用旧材料进行装修、建设。 2、乙方应根据甲方要求进行施工。 3、临建工程应达到甲方指定的技术、质量要求。
第五条：甲乙双方责任 甲方责任 1、负责监督指导乙方施工。 2、乙方完工后经甲方验收合格后及时与乙方结算。 乙方责任 1、甲方认为不合格的产品，乙方无条件返工，费用自负。 2、在施工过程中乙方要做足安全措施，方可施工。如发生施工事故或人员伤亡由乙方负全部责任。 3、所有设施必须保证12个月的保用期，在保用期如出现质量问题均由乙方负责维修。 4、乙方人员必须服从甲方施工员统一管理指挥。 第六条：结算及付款方式 1、在全部工程完工后，进行验收结算(按实际工程数量)，一个月内支付完毕。 2、乙方必须向甲方提供全部结算工程款的工程营业税发票。 第七条：附则 1、本协议书未尽事宜，可作补充规定，补充规定与本协议书具有同等效力。 2、甲乙双方应友好协商解决本协议书履行过程中产生的一切争议，若双方出现纠纷应友好协商解决，协商不成可向有关部门申诉。 3、全部工程完工验收并结算支付后，本合同失效。 4、本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等效力。
房屋抵偿工程款合同 甲方：魏都区新兴街道办事处裴山庙社区城中村改造指挥部乙方：河南大成建设工程有限公司 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 一、工程概况：根据甲、乙双方2014年5月26日签订的《建设工程施工合同》，乙方承建了裴山庙铁西安置小区1#、15#、19#、20#楼。现该项目中的1#楼建设工程还未实施， 15#、19#、20#楼已封顶。因甲方原因，不能按照《施工合同》中的约定及时支付乙方工程款，给予造成很大的经济损失，经双方友好协商，达成以房抵工程款一致意见。甲方同意将裴山庙铁西安置小区19#、20#楼除商业房外的全部，15#楼部分抵偿给乙方。房屋具体情况：19#楼，共17层，框架结构，总建筑面积平方米，其中含地下储藏室面积平方米，商业面积平方米；20#楼，共17层，框架结构，总建筑面积平方米，其中含地上储藏室平方米，地下储藏室平方米，商业面积448平方米；15#楼，共24层，框架结构，总面积平方米，其中含储藏室面积970平方米。
二、保证条款：1．甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议；保证转让后乙方能正常出售，手续完善。2．甲方负责对 1#楼区域内被拆迁人进行补偿安置工作；3．乙方保证在甲方对1#楼区域内剩余房屋进行拆迁补偿完毕后，与甲方签订补充协议，并按照补充协议及时进场施工。 三、抵偿情况：依据区城镇化办公室及新兴街道办事处共同委托许昌恒立房地产估价有限公司对抵偿工程款部分的房屋进行的市场评估情况：住宅，单价3490元/平方米；地下储藏室1840元/平方米；地上储藏室2480元/平方米。在此基础上，与大成公司反复协商，商定抵偿工程款的房屋建筑面积共计平方米，单价3400元/平方米（其中顶层平方米单价参照裴山庙铁东安置房顶层房屋出售价格为2800元/平方米），价值元；地上储藏室面积平方米，单价2500元/平方米，价值978500元；地下储藏室面积955平方米，单价1500元/平方米(参照铁西安置房地下储藏室单价)，价值1432500元；总价值元。15#楼已由甲方销售了大部分，自本协议签订之日起，甲方所收该楼尾款中的500万元也抵偿给乙方。综上，本协议所抵房屋总价值元。