建筑钢材买卖合同示范文
本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
建筑钢材买卖合同示范文本
使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
XX年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的
厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原
告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和
c某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向
原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本
钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又
约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约
定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之
二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款金额为
520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，
余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付
款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危
机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根
本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
钢筋买卖合同格式 钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。那么签订钢筋买卖合同需要注意什么呢?以下是范文大全WTT整理的钢筋买卖合同，欢迎参考阅读。钢筋买卖合同范文一 需方：黑龙江农垦建工路桥有限公司供方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方钢筋等相关事宜，达成如下协议： 注：合同单价一栏不得调整;合同数量为预估数量，结算数量以双方签认的为准，但总量不超过本合同总量，超量部分甲方有权拒付。结算金额按照单价乘以结算数量计算。 2、质量要求 乙方所供产品应符合国家标准：低碳热扎圆盘条执行 GB/T701-20xx、热扎带肋钢筋执行GB/、热扎光圆钢执行GB1220-1992，碳素结构钢执行GB/700-20xx。 3、乙方对产品质量负责的条件和期限 按国家有关法律、法规要求，甲方应对产品进行验收和检测，如出现不符合质量要求的情况，应于货到甲方工地之日起日内通知乙方，乙方应无条件退换，并承担由此而产生的费用及损失。
如双方对产品质量问题存在异议，可由双方认可的第三方或 国家法定检测部门进行检测，由此而产生的费用及损失由责任方 承担。 甲方对产品质量提出异议的处理期限为货到甲方工地之日起 4、供货方式及期限 乙方负责将产品送到甲方指定地点具体供货时间、数量按甲 方通知;甲方应提前天通知乙方供货。 5、验收标准、方法产品外观、质量验收 货到现场后，甲方依据国家标准验收，如发现产品外观、质 量不合格，甲方有权拒收并要 求乙方进行退换，由此产生的费用由乙方承担。产品数量验 收 数量验收依据检斤进、检斤收，检尺进、检尺收的原则： 检斤验收：货到现场，甲方依据国家标准进行数量验收，数 量误差与乙方提供送货单数量在3‰以内的，按乙方提供数量签收;数量误差超出3‰时，双方或由第三方复磅处理，复磅费用由方承担。 检尺验收：货到现场，甲方依据技术规范检尺换算。如有数 量误差，按实际验收数量签收，或要求乙方补齐不足部分。 6、结算程序、方式 结算程序：根据每一批货物验收合格的结果，先由乙方向甲 方提交结算报告，甲方收到结算报告后，由甲方项目相关人员在
建筑钢材买卖合同3篇 钢材应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同，钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类。对于钢材买卖合同你了解多少呢? 建筑钢材买卖合同1 一、双方当事人 供方：(以下简称甲方) 签订地点： 需方：(以下简称乙方) 签订时间： 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。 三、交(提)货地点、方式：送到厂。 四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。 五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾 七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费;若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。 八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。 九、解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。 十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑钢材买卖合同2
钢材供应合同 甲方(购方)：湖口县建筑工程公司江西省鼎玉实业有限公司共青温州青年创业园工程部 乙方(供方)：九江金富利投资咨询有限公司 工程名称：江西省鼎玉实业有限公司温州青年创业园1#、5#车间、5#综合楼工程 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜，经双方协商特签订如下合同： 一、供货材料名称、规格、数量： 材料名称：钢材（四种）：萍钢、南钢、新钢、鄂钢 规格：按工程要求配备 数量：按工程进度进购钢材 价格：按德安县、永修、共青三个县区当日市场批发价格计算，而不是零售价格，乙方不得随意提高价格，由乙方将货包运到施工现场甲方指定地点，并负责运输及卸货费用。 二、供货地点、期限、要求： 1、供货地点：江西省鼎玉实业有限公司温州青年创业园工地。 2、甲方根据工程进度，提前3天将所需材料名称、数量、规格、使用日期等通知给乙方，乙方收到通知并确认后及时将材料送到甲方工地内，堆放地点由甲方在现场指定（并保障道路畅通）。 三、结算方式及付款方式： 1、乙方先垫付100吨钢材款，送完100吨后每车货到经甲方检测验收合格后货款付清。如货到二天以后仍未付款，每吨加付20元成本费，依此类推。余款在本工程经业主验收合格后一次性付清。
2、乙方货到后由业主监理和甲方检测员检测送检，检测合格后甲方方能过磅验收，过磅费用甲乙双方各承担一半，产品质量不合格的，甲方可以拒收，所造成的一切费用由乙方自理。 3、钢材必须从正规厂家进购，要提供产品合格证、质检证书等证件，保证产品质量，（线材必须是高线）。 四、违约责任 1、乙方如不履行合同条款，不按时送货，产品不合规格要求，弄需作假，以假乱真，以次充好，质量不达标等情况，累计超过二次以上，甲方有权终止与乙方的承包供货合同，并不付任何补偿费用。 2、如因乙方产品质量原因，而影响甲方工程质量、工程进度和安全等，乙方应承担一切责任和赔偿给甲方造成的一切损失。 五、其他事项 1、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商无效时可向工程所在地有关部门申请仲裁和共青城人民法院起诉。 2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 委托代理人（签名）：委托代理人（签名）： 电话：电话： 签订时间：签订时间：
合同编号：YT-FS-6926-45 粮食买卖合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
粮食买卖合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：签约地点： 签订时间：年月日 甲方(卖方)：乙方(买方)： 一、标的、数量、价款及交(提)货时间 二、质量标准、用途： 三、验收办法及时间、地点： 四、检验及验疫的单位、地点、方法、标准及费用负担： 五、交(提)货地点及运输方式和费用负担： 六、超欠幅度、合理损耗、正负尾差及计算方法： 七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担： 八、结算方式及期限： 九、给付定金的数额、时间： 十、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同
附件 十一、违约责任： 十二、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成时，可向有管辖权的签约XXXX法院提起诉讼。 十三、合同终止、变更、解除的条件： 十四、合同有效期：自年月日起至年月日止。 十五、其它约定事项 甲方：乙方：年月日： 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
合同编号： 钢筋供货合同 工程名称： 需方（甲方）： 供方（乙方）： 二〇一六年一月
钢筋供货合同 需方：（简称“甲方”） 供方：（简称“乙方”） 甲、乙双方依《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国产品质量法》及其它相关法律法规的有关规定，甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，就甲方所需钢材供货签订以下采购供应合同，并在履行合同期间，共同遵守以下条款： 第一条本合同包括的其他文件 1.1 合同附件：本合同未涉及的条款和补充条款等。 1.2 合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改协议（若发生）。 1.3 甲乙双方委托代理人（经办人）的法人代表授权委托书。 第二条供应要求 2.1 钢筋规格、品种、定尺长度、生产厂家、单位、数量、单价、金额及供货时间，按要求填写在供货明细中，并加盖甲乙双方单位合同章。本合同总价款暂估为 **** 元。 2.2合同中确定的钢筋品种、生产厂家、定尺长度、若无甲方书面变更文件，乙方不得以任何理由自行更改。 2.3 本合同钢材供应时间以《供货验收单》中当日进场送货验收为准。合同有效期自签字盖章之日起生效，乙方在三十天内按甲方电话通知要求及时供货，逾期合同剩余量作废，乙方不得继续供货，如乙方出现违约没有按时供应，赔偿标准按10.3执行。 2.4合同单价为固定附加费。在合同有效期内甲乙双方不得以任何理由调整合同附加费。 2.5 合同签订数量为计划采购量，进场数量以《供货验收单》内实收为准。 2.6合同中钢筋计量单位采用吨，乙方保证钢筋送货单与合同计量单位一致。 2.7如无特殊交通管制情况，甲方要求乙方送货时间尽可能在白天，如乙方送货到工地超过夜里九点甲方可延缓至第二天清早收货验收。 2.8乙方属于○一般纳税人○小规模纳税人○其他 乙方适用税率○3% ○17% ○13% 第三条钢筋的质量标准和技术要求 3.1 钢筋力学性能、工艺性能、化学成分应符合以下国家标准： 3.1.1 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋符合 GB1499.2—2007 标准； 3.1.2 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋符合 GB1499.1—2008 标准。
建筑材料购销合同 建筑材料购销合同甲方:南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部钱视华(购货方以下简称甲方) 乙方: 徐兵 (供货方以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料名称及价格:粗沙(58.00元/T)中粗砂(43.00元/T)细沙(25.00元/T) 1.2质量标准:符合国家相应产品质量标准 1.3其它: 第2条材料数量 2.1合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。 收货规定第3条 3.1收货方法:以甲方收料员签字确认为准( )。 3.2运输方式:汽运 3.3运输费用的承担:由乙方承担(包含在乙方向甲方提出的材料价格之内) 3.4收货时间:以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。 第4条货款支付 4.1乙方为甲方提供材料数量达到，甲方必须付给乙方材料款，在日之内必须完成本款项支付; 4.2支付方式:跟据业主给甲方的付款进度，付当时实际总价的50%;春节前付至实际总价的85%;余款在工程竣工验收结束后一年内付清。 第5条争议、违约
5.1如有争议，甲、乙双方协商解决，如不能协商解决可以向当地人民法院提起诉讼。 第6条 6.1本合同一式三份，双方各执一份，见证方一份;双方签字生效。 甲方(签章): 乙方(签章): 见证方: 电话: 电话: 电话: 签订日期: 年月日 建筑材料购销合同 甲方:南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部陈小航 (购货方以下简称甲方) 乙方: 徐兵 (供货方以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料名称及价格:粗沙(58.00元/T)、中粗砂(43.00元/T)、细沙(25.00元/T) 1.2质量标准:符合国家相应产品质量标准 1.3其它: 第2条材料数量 2.1合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。 第3条收货规定 )。 3.1收货方法:以甲方收料员签字确认为准( 3.2运输方式:汽运 3.3运输费用的承担:由乙方承担(包含在乙方向甲方提出的材料价格之内) 3.4收货时间:以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。
合同编号：YTO-FS-PD542 钢材购销合同[通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
钢材购销合同[通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 买方:________(下称甲方)卖方:______(下称乙方) 地址:_________地址:_________ 邮编:_________邮编:_________ 电话:_________电话:_________ 传真:_________传真:_________ 电子邮箱:_________电子邮箱:_________ 甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。 第一条名称、品种、规格和质量 1.名称、品种、规格:_________(应注明产品的牌号或商标)。 2.质量,按下列第_________项执行: (1)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。 (2)按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。 (3)按双方商定要求执行,具体为:_________(应具体约定
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢筋购销合同
编号：FS-DY-20267 钢筋购销合同 钢筋购销合同范本 定货单位(甲方): 供货单位(乙方): 工程名称: 为规范商品钢筋材料购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济 责任，保证工程建设正常进行，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本合同项下建设工程所需商品混凝土购销事宜协商一致，订本合同，双方共同信守。 第一条、产品名称、规格型号、数量、单价、等如表所列:(见附表) 第二条、交货规定 2. 1交货地点:________
2. 2交货时间:。________ 2. 4交货方式:供应方负责送货至甲方指定工地的卸货地点，甲方承担卸货费用，乙方协助甲方完成卸车工作。 第三条、质量标准和技术文件要求 3. 1、钢筋的质量必须符合国家标准和甲方要求;各项技术性能指标经实验室检测中心检验必须合乎国家要求。 3. 2、供应方交货时应向采购方提供该批货物的材质单、检测报告和合格证。 第四条、包装要求和定尺要求 4. 1、钢筋应捆扎;线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。 4. 2、圆钢、冷轧带肋钢筋、罗纹钢要9米定尺。线材应为高线。 第五条、订货、送货 5. 1、甲方指定为本合同项下工程钢筋购销事宜负责人，其就钢筋购销事宜的签订予以确认(如果人员发生变更，须书面通知乙方)。甲方每次要求乙方供货时，必须提前24小时
建筑钢材采购合同范文(标准版) Model of procurement contract for building steel (Standard Ver sion) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材采购合同范文(标准版) 前言：采购合同是企业供方与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。本文档根据采购合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 供货方：_________（以下简称甲方） 需货方：_________（以下简称乙方） 担保方：_________（以下简称丙方） 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方 合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。 一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲 方书面同意， 乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方 每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，乙方违约应本合同第五条第3款的要
求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。 二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前____天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。 三、每批货物的价格参照xxx有限公司的当天市场价格上浮____元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。 四、钢材接收验收方式： 1．钢材交货地点为：_________。 2．乙方授权本公司工作人员名字____，身份证号码____，工作人员名字____，身份证号码____。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身
XXX买卖合同 年月日 XXX 为卖方和 XXX 为买方。双方同意买卖 XXX ，其条款如下： 1.合同货物： XXX 2.产地： XXX 3.数量： 4.商标： 5.合同价格： F.O.B. 6.包装： 7.付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的，经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。
8.装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船。若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额 %计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。 9.保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出 %的保证金或银行保函。若卖方不执行合同其保证金买方予以没收。 10.应附的单据：卖方向买方提供： （1）全套清洁提货单； （2）一式四份经签字的商业发票； （3）原产地证明书； （4）装箱单； （5）为出口 XXXX 所需的其他主要单据。 11.装船通知：卖方在规定的装货时间，至少14天前用电报方式将装船条件告知买方。买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。
12.其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行。若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。 13.装船时间：当日13：00或次日8：00装船。 14.装货效率：每一个晴天工作日，除星期日，节假日外，每舱口进货为 立方吨。 15.延期费／慢装卸罚款：对于载重吨船来说，每天 U.S.D.。 16.不可抗力：签约双方的任何一方由于台风，地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟履行合同的期限应相当于出事故所影响的时间。 买方： 卖方： 证人：
钢筋购销合同范本（标准版） 采购方：__________ （以下简称甲方） 供货方：__________ （以下简称乙方） 鉴于，甲方经过考察和评估，将乙方作为合格的供应商，并依据 产品验收的标准和技术要求向乙方采购产品。根据《中华人民共和国 合同法》规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购钢材等原材料事项，达成如下协议： 一、采购标的 1、甲方向乙方采购的钢材品种、型号如下列清单所列示： 刚才品种型号计划采购数量市场单价 2、甲方根据生产经营的需要，在使用前提前向乙方订购上述品种 和型号的钢材等原材料，并向乙方发出《采购单》。 3、乙方在收到甲方发出的《采购单》后，根据订货单上确定的品种、型号、数量备货，并在《采购单》确定的时限内向甲方发货。 4、甲方需要上述采购清单之外的材料时，可以事先向乙方询价和 发出要约，在得到乙方承诺后，甲方向乙方发出《采购单》，乙方根 据《采购单》的确定的内容备货发货。 5、上述市场单价发生调整时，乙方应在收到甲方《采购单》时及 时予以回复，并征求甲方是否订货的意见，在得到甲方明确的书面订 货回复后，方可以备货和发货，否则，甲方可以按上述采购清单所确 定的市场单价结算。 二、结算方式
1、乙方根据甲方发出的《采购单》以及甲方收货的签收回执与甲 方办理货款结算手续； 2、双方确定每月25日为双方对账日，在该日，乙方持上述单据 与甲方进行对账，确认甲方使用的材料型号、数量和总价； 3、双方对账完成后，由乙方向甲方开具一般纳税人增值税专用发票； 4、甲方在收到乙方开具的一般纳税人增值税专用发票后，在对账 日后的下月的25日前向乙方支付货款； 5、乙方同意，甲方可以在结算货款时，暂时扣除该笔货款的 %作为质量保证金。每笔质量保证金在该笔交易发生一年后向乙方返还， 质量保证金不计算利息，如果因乙方提供的该批次的原材料质量出现 问题，甲方有权扣除该笔质量保证金。 三、交货时间、地点、方式 1、交货时间：乙方应当在收到甲方《采购单》后日内向甲方交货。 2、交货地点：____________________收货人名称： ____________________ 地址：______________________________ 3、交货方式：乙方负责货物运输至甲方指定的地址 4、货运方式：汽运 5、乙方将标的物运至甲方指定地址并经过甲方验收合格后，方为 标的物交货日期。甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保 险费均由乙方承担。合同标的物毁损、灭失风险自乙方完成交货后转 移之甲方。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑材料买卖合同范本整理版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
供方：（以下简称甲方） 法定代表人： 需方：（以下简称乙方） 法定代表人： 遵照《中华人民共和国民法典》相关规定，本着平等互利原则，为明确甲乙双方责任与义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、标的、数量和价款 标的： 数量： 价款： 二、供应时间：从____年___月___日起至____年___月___日止，不定时、多批次向甲方采购______。每次用量计划乙方提前小时通知甲方。甲方应按用量计划约定数量、期限供货（未注明时间的，在接到乙方通知后_____小时内供货）。 二、质量标准： 按中华人民共和国行业标准及其相关规范标准执行。 三、甲方对质量负责的条件及期限： 按照《中华人民共和国产品质量法》及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的，按产品质量证明书的质量保证期限为准。 四、随货必备的技术资料： 甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件，并加盖公章。 五、标的物所有权和标的物的毁损、灭失风险转移：自标的送达乙方承建的工程（以下均简称“乙方工程”）现场，经验收人验收合格，并由验收人完成签字手续后转移。 六、合理损耗标准及计算方法：按实际验收合格数量。
七、运输方式及到达站（港）和费用负担采用第（）项方式： 1、甲方送货至乙方工程施工现场，费用甲方负责。 2、乙方自提，费用由乙方负责。 八、检验标准、方法、地点及期限： 1、货到现场5日内检验完毕，标准按合同第二条执行； 2、乙方对产品质量提出异议的，乙方有权将产品送国家相关检验部门进行检验。如检验合格，有关检验费用由乙方自行承担；如检验不合格，则由甲方承担一切费用，并赔偿给乙方造成的其他经济损失。 九、违约责任： 1、甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品，或提供不合格产品的，乙方有权拒绝支付货款，有权要求退货并收回已支付的货款，同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失。 2、甲方未按合同约定向乙方开具本单位合法有效的等额税务发票和请求付款的书面申请，导致乙方不能按时付款的，乙方不承担逾期付款的违约责任。 3、材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效，否则造成的损失由甲方负责。 4、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，6个月内按时付款的，乙方不向甲方承担任何违约责任。 5、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，超过6个月支付货款的，从第7个月起乙方向甲方承担未付款额度每年___%的违约金。 6、因业主拖欠乙方工程款导致乙方不能按约支付甲方货款，甲方应积极配合乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承担违约责任。 7、甲方未按合同约定期限或数量交货的，应向乙方支付元/日或元/次的违约金同时赔偿由此给乙方造成的其他损失，乙方有权自货款中扣除； 十、合同解除的条件：
钢材购销合同 卖方：（以下简称甲方） 买方：（以下简称乙方） 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材总量185吨左右。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。 第一条钢材数量与质量 第二条合同价格 合同总价为：922350元大写：玖拾贰万贰仟叁佰伍拾圆整 第三条钢材质量及验收方式 甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以四川冶金产品质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换﹑包退，换货过程中所产生往返运输﹑吊装费用由甲方承担。
第四条付款方式 待所有货物货到之后五日内，一次性结清费用。 第五条提货地点及计量方式 1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。 2、计量方式：过磅计量。过磅误差在±3‰内。乙方可自行复磅，或到第三方复磅。以乙方指定提货人签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。第六条甲方的违约责任 1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间内完成每批次供货。 2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付伍佰元/天的违约金，但每日发货量不得超出50吨。 第七条乙方的违约责任 1、乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付10元/吨/天的违约金，若一个月后仍未按合同要求付款的，本合同终止，且乙方必须结清剩余货款，并赔偿给甲方合同总货款的3%的损失费。 2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货，一经发现，合同随即终止，并视为违约，乙方赔偿甲方合同总货款的3%作为违约金。 第八条其他约定条款 1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。 2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。 第九条廉政合作 1、乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。 2、乙方在本合同履行期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。 3、乙方有责任接受甲方对乙方在本合同履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。 第十条不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 小额买卖合同示范文本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号：__________________ 签订地点：省市其/区签订时间: 买方: __________________________________ 卖方：_________________________________ 第_条标的名称、规格、数虽、金额 第二条质虽标准、生产厂家 1、质虽标准：卖方应严格按照买方提供的规格型号要求供货，满足买方使用要求。 2、生产厂家：o 第三条质保期 自产品使用之日起月。质保期内出现质虽问题卖方免费维修、更换。 第四条交货时间、地点、及费用负担 合同生效之日起一日内交货至 ,运输方式不限, 卖方免费负责运输，承担交货前所有费用包括但不限于运输保险费用、装车费等,买方在交货地点验货。（注意：如对方不负责运输或须两票制结算，经办部门可根据实际情况调整本条内容。）第五条验收标准、方法 按买方使用要求验收，卖方提供产品合格证。若达不到买方使用要求，买方有权要求退货，卖方承担相应违约责任。第六条结算方式及付款期限 货到交货地点经买方验收合格，卖方开具合同总价一％增值税发票交付给买方后，买 方支付合同总价的一%,剩余合同总价的％乍为质保金，质保期满且无任何问题后无息付清。 第七条违约责任 如卖方没有按照合同约定的时间交货，买方有权从应付货款中每周扣除合同之一总价百分
（—％的逾期违约金，直到卖方交货。但逾期违约金总额一旦达到合同总价百分之_（_%, 买方有权单方解除合同。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。 卖方交付的产品数虽、规格、型号、质虽不符合合同约定的，由卖方负责包换包退，并承担因调换或退货而发生的所有费用。因调换逾期者按逾期交货处理。第八条合同争议解决的方式 出现争议时双方应协商解决，协商不成，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第九条合同生效 本合同单方涂改无效。 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。本合同一式一份，买方一份，卖方份，均 具有相同的法律效力。 第十条其他约定事项（注意：若无其他约定事项，本条须填写“无”）
2021钢材购销合同示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
2021钢材购销合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方（需方） 乙方（供方） 甲方项目施工需要向乙方采购钢材。根据《中华人民 共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着平等 互利的原则友好协商，达成以下合同条款： 一、产品品名、规格型号、数量及单价等 甲方向乙方采购的钢材总需求量为吨（具体以实际交 付数量为准）；其质量标准按国家标准执行：1、线材： GB/1499.1-；2、螺纹钢：HRB335或 HRB400GB/1499.2-；3、圆钢：GB/1499.1-；4、型材： 具体品牌由甲乙双方另行协商。 二、包装标准
以钢厂的原厂包装为标准。 三、钢材采购计划、交货地点 钢材采购数量和品规以甲、乙双方确认的甲方采购计划为准。甲方每月日之前以书面形式向乙方提供盖有甲方公章的下月度需求计划，具体分批次需求计划须提前三天以书面形式报至乙方，双方指定人员签字确认后生效。乙方按照双方确认的甲方采购计划将钢材送至项目所在地工地。乙方货到工地后甲方应随时派人验收（当天应完成验收） 四、运输、装卸及费用负担 乙方负责送货至甲方项目工地，所送钢材的出库吊装费、运输费均由乙方承担，加入货物单价一并结算。货到工地卸车及其费用由甲方负责承担，货到工地后的一切风险由甲方承担。 五、钢材的验收标准与计量方式
建筑钢材买卖合同范本3篇最新 建筑钢材买卖合同范本1 需货方：(简称甲方) 供货方：(简称乙方) 为了明确钢材买卖过程中双方的权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。 一、甲方维修船舶所需要的钢铁材料全部由乙方供应，大约需要钢材300吨。 二、乙方供货的价格按送货当天长沙市钢材市场实际价格。 三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方仓库后，由甲方委派工人卸车点数为准。 四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。 五、甲乙双方协定付款方式，对于甲方所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的120吨货款外(即垫货120吨)，乙方应于送货之日予以结清货款，如果甲方经济周转有特殊情况，
必须提前通知乙方支票不能进帐，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进帐了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。 六、甲方开给乙方的货款支票期限为三十天，但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方再次让步给甲方筹备时间定为五天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第三十五天后起算甲方的违约金。 七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任，甲方按所欠货款每日千分之三向乙方支付违约金，如甲方在二十五天内还未支付所欠货款，违约金在六十天《35天+25天》后按每日千分之六计算直到付清货款。 八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由湘阴县人民法院裁决。 九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 十、其他约定事项： 1、约定钢材厂家为：湘钢、链钢、南钢、萍钢 2、每月15日为约定结算日 3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
钢材购销合同 (最新版) 供货方: (以下简称甲方) 需货方: (以下简称乙方) 担保方: (以下简称丙方) 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方履行合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。 一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材(注:合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则视为乙方从其他渠道购买钢材，即为构成违约)，否则，视乙方为违约。乙方违约应按本合同第七条第4款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和未到期货款)。 二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前3天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认后由甲方安排车辆将该钢材送到乙方工地(工地地点为第一、五条规定的工地现场)，运费及吊装费由甲方承担。注:若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲、乙双方对签收的送货单无异议。 三、价格:每批货物的价格参照当日上海西本钢铁报价上浮元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。本价格均为不含税价。 四、重量:甲方所送钢材数量的计算方式为:螺纹钢按理论计算，线材按过磅计算。
五、所有权约定: 1、乙方在未支付完所有钢材款(含垫资款和未到期货款)之前，未付款部 第 1 页共 5 页 分(含垫资款和未到期货款)的钢材所有权仍归甲方属有，甲方在乙方任一期未按时间足额付款时有权将其运回，吊费、运费(凭付款单据)由乙方承担。 2、乙方在未支付完所有钢材款(含垫资款和未到期货款)之前，不得将甲方已送钢材自行运送到其他工地，因此产生的法律责任由乙方自行承担。同时甲方有权将该未付款钢材运回[吊费、运费(凭付款单据)由乙方承担]，且甲方有权要求乙方偿还所有货款(含垫资款和未到期货款)和解除合同。 六、钢材接收验收方式: 1、钢材交货地点为: ，乙方要求甲方送货到其他地点时，甲方有权拒绝，除非乙方书面通知甲方且得甲方确认。 2、乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码 ;工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单(或送货单)，其签收视为乙方收货且对货款金额的确认。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。 3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收货起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费及当次不合格钢材的检测费用，但甲方不承担其他责任(如工程延期等赔偿责任)，同时甲方在五日内换送合格钢材。 七、付款方式及期限: 1、乙方的工程于年月开始至年月日止，总计钢材用量 吨。
买卖购销合同范本 合同编号： 甲方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行： 账号：风险提示： 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 乙方： 委托代理人： 联系地址： 联系电话： 开户行：
账号： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。风险提示： 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。 一、产品名称、型号、数量、金额 产品名称 规格型号 单位 数量 单价 （元） 金额 （元）
总金额（元） 备注 合计人民币（大写）： 二、质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准：产品符合国家和相关质量技术标准 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 三、收货事项 1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币（大写）______________。 3、甲方给乙方的付款方式：（）支票；（）电汇；（）银行汇票；（）ＬＣ；（）Ｔ/Ｔ。 4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：_______。 5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权归乙方所有。 6、定金：______________风险提示： 应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定“乙方在收货后一次性付清款
合同编号：YT-FS-2024-33 建筑钢材买卖合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑钢材买卖合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 XX年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代
理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。 诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。 因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。