编号: _____________
工程施工分包合同
【公司统一文本】
分包工程： _________________________________________
施工地址： __________________________________________
发包方： ____________________________________________
分包方： ____________________________________________
墙体砌筑工程承包合同
发包方： __________________________________ （以下简称甲方）
分包方： __________________________________ （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议：
第一条分包内容：
1、该单位工程、楼层图纸范围内砼空心砌块、多孔粘土砖及实心粘土砖的砌筑工程。
1）乙方自备一切使用工具、小型工具（垂直运输机械、搅拌机、斗车由甲方提供），加班的照明设施和自身的安全防护设施全部自理。
2）按甲方的限额进行领料并按配合比进行砂浆搅拌。
3）?圈梁、过梁、构造柱、门窗洞口砼预制块，砌块的切割制作、防水梁的支模及浇筑、钢筋安放绑扎。
4）砌筑用材料的场内运输及搬运工作。砌筑工作场地及搅拌场地的清理工作。新砖到场的淋水
及工作面的湿润工作，砌筑后的砌体养护工作。
5）自检交接、清扫场地。清理：包括清理搅拌机及拌料场地、楼内残灰、残渣、落地灰、碎砖等；施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
各工序自检合格后报甲方现场检验。
6）包括图纸范围内所有砌体结构相关的其他工作。
第二条分包方式：
甲方提供以上承包内容所需的主要砌筑用材料，乙方提供完成以上承包内容所需的工具、机具（塔机砂浆转运、搅拌机、斗车除外），零星材料，辅助材料。以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工的一次性包干单价的方式进行分包。
第三条合同工期：
本工程从合同鉴定之日起，从________ 年—月—日至 _______ 年—月—日完成。本工程的所
有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。
第四条分包单价：
1、甲方将本项目 ______________________________________________________
墙体砌筑工程承包给乙方，承包工程量按实际砌筑平方量计算
(1) ____________________________________________________ 标准层高三米部分，粘土多孔砖及实心砖砌筑按_____________________________________________ 元/ m2 ,砼空心砌块砌筑按元/ m,层高大于三米部分，粘土多孔砖及实心砖砌筑按____________ 元/ m(其中地下室_________ 元/ m)。赶工、返工及其他任何情况均不另行计价，所有分包范围内的工作均含在此单价内。？？？？？？？？？？？？？？？？？
(2)按实际发生测量计算砌筑方量，根据施工预结算规则扣除所有相关洞口工程量，非乙方原因造成的拆改变更部分根据甲方与业主的确认工程量另行计算。
(3) ____________________________________ 圈梁、浇捣、及支设模板按每米元/m, 构造柱、窗台压顶及支设模板按每
米______ 元/m，门顶预制过梁由乙方负责预制含在砌筑面积内。
具体单价见附件1:实物量单价表。
对分包单价的明确：单价均含现场施工所用的辅材、机具等；单价确定后不随任何文
件或市场环境而调整。
第五条提供作业人员：乙方根据工程需要，提供作业人员共______________ 人。
第六条价款的结算与支付
注：本工程无预付款。
1、价款的结算：
1)根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价，经甲方劳资员根据
施工任务书出具结算单，项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其他人员签字的任何凭据都不作为结算依据。
2）甲方出具的结算单必须有乙方委托的代理人签字确认，乙方委托的代理人没有签字确认的以甲方出具的结算单为准。
2、结算时间：
按总计两次进行结算：定为每________ 层按_______ %，二次进行结算支付________ %。
3、价款的支付：
1）费用结算后，乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证；在建设单位
付款正常条件下，甲方按一次进度结算额的经银行转账形式拨付给乙方，在工程竣工
后付至%。
2）工程竣工后留质保金 _%，待工程质保期满后未出现质量问题，全额返还。
第七条工程质量
1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。
2、质量标准，双方约定如下:
质量标准：合格
3、具体质量要求：
1）施工质量必须符合GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》相关规定、工程施工图纸、甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，其工料费损失由乙方承担，结算时视甲方损失大小按5%乍为违约处罚金；由于施工质量原因造成业主、监理单位下发的一切罚金均由乙方承担。
2）砌筑施工必须样板引路，先砌筑样板墙，经甲方、监理单位共同验收合格后方可以大面积施工。样板验收不合格，甲方有权解除本合同，对大面积施工质量验收两次不合格的，
不按照要求整改，不服从甲方管理的，每发现一次罚款500元，甲方有权即时解除本合同，
根据情况乙方支付甲方已完成合格工程量费用的5%作为违约赔偿金。
3 ）新砌墙体垂直，砌体水平面一致，接缝均匀整齐，加气砼砌块砌筑时为避免墙体开裂应重点控制竖缝的饱满度，砌筑时必须排底，对大于200mm勺砌块，必须全部砌筑到墙
体并且不能集中砌筑在同一道墙，砌筑完成一层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收，验收合格后，甲方通知乙方下一步的楼层位置，如质量不合格或工完场不清，甲方有权在乙方整改完成之前不通知下一步工作量，相应的停工费用由乙方自负，甲方未通知下一步工作量乙方私自施工的不计任何费用。
4）砌体工程外墙施工缝处严禁留直槎；为控制砌体的平整度和标高，纵横墙、内外墙交接处直线段每5米处必须设置皮数杆；砌体工程严禁出现暗通缝；内外墙灰缝不得出现透亮和瞎缝现象，砂浆饱满度必须达到90%以上；外墙洞口、外挑的阳台、外墙阳角及阴角处必
须通直，上下左右偏差不大于10mm
按规范要求留置施工缝，接缝时做好清缝工作，严禁出现夹渣烂根现象；砼施工必须落实专人看筋、看模、保养；模板支立必须按专项方案进行施工，现浇结构内锯沫及建筑垃圾必须清除干净后，经检查合格方可进入下道工序施工。模板工程必须工完料尽场地清，堆放整齐，每施工段必须及时清理。
5）注意成品保护，派有经验的施工技术人员进行补烂、修复、处理砌筑工程当中的质量通病。
6）严格执行三检制度，做到自检、组检、交接检查人员名单上墙，严格控制砌筑质量。
7）乙方施工人员必须满足施工要求，工程进度必须按照合同工期完成，每拖延一天支付给甲方1000 元作为违约赔偿金，直接从人工费中扣除。
第八条安全施工及安全事故处理
1、安全施工：
1）甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
2）乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门（或指定的负责人）进
行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。
3）乙方应在其企业所在地为其管理及施工人员办理相应安全生产保险，其费用由乙方承担。
2、伤亡事故处理：
乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救伤者，同时保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体，由乙方所聘用的施工人员（包括但不限于技术人员、农民工等）与乙方形成劳动关系，与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿，则视为甲方替代乙方履行，甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后，有权向乙方主张权利。
第九条环境控制
乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。
第十条机具设备供应
1、由甲方提供的机械设备为：
搅拌机、垂直物料提升机、手推车___________________ 。
2、由乙方自备的工具为:
小型手持工具：手持切害U机、瓦刀、扫把、软管、斗车；扁担、铲子、桶、广线、安全帽、安全带、靠尺、线坠子、灯线、灯泡、等。
3、乙方自备的工具须自带入现场，由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工现场。
4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，履行书面领、还手续，对借用甲方的机具, 要严格按操作规程使用，加强维修保养。
第十一条双方义务
1、甲方
1）对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。
2）及时提供乙方生产所必需的技术资料，并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、安全、节约等文字交底，提供生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙方自负。
3）负责安排好乙方人员的连续生产，避免停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产，应出据相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。
4）为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件，食宿费用自理。将乙方纳入公司《质量环境职业健康安全管理体系》管理
5）严格履行合同规定内容，监督乙方工人工资的发放
6）及时办理现场签证的义务，将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算
2、乙方
1）应与其提供的工人签订劳动合同，保证人员的身体素质和技术水平，工人年龄不低于
18 周岁，不超过55 周岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件，并将工人按甲方要求进行登记造册备案，现场工人不允许用当地及附近村民。
2）保证其队伍人员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文字通知甲方，否则后果自负。确保安全、质量目标，按期完成甲方下达的生产任务，服从甲方统一调动、安排。当甲方不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将人员进行临时调整，对所调整的人员向甲方出据书面通知。
3）在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲方提供的机械设备及其工具，如发生损坏或丢失应折价赔偿。
4）对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育。乙方人员应遵守甲方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度，服从甲方有关人员的监督和检查，及时向甲方提供有关情况和资料。
5）乙方应每月及时支付工人工资，并每月向甲方提供真实的工资支付表。
6）乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险，甲方将从结算款中扣除，代其购买。因施工安全措施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
第十二条违约责任
1、甲方
1）由于安排任务或材料机具供应不及时造成停工、窝工应按实际发生的工日，双方现场洽商做好记录，作为结算凭证。
2）任务不足时，应提前7天通知乙方，双方协商后可提前终止合同。
3）由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。
2、乙方
1）因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可终止合同，其工料损失由乙方负担，结算时按情况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。
2）施工过程中无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响，甲方可通知乙方
在2日内出示书面答复材料，乙方未书面答复，甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同，并有权索赔。
3）进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。
第十三条如遇不可抗力因素时，本合同允许变更或终止。
第十四条如国家政策性调整致使合同项目不能继续实施时，双方协商解决并做好善后工作。
第十五条为保证合作顺利进行，乙方___________ 为派驻工地的代表，负责日常的管理、协
调工作。
第十六条因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由甲方所在地法院管辖解决。
第十七条本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后，即宣告终止。
第十八条本合同一式贰份，具有同等法律效力。
第十九条本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之
外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
补充条款:
1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力，不得以此为由向甲方追加费用。
2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲方不再承担任何费用。
3、乙方应严格按照合同约定的工作内容施工，做好文明施工。如若不能够满足合同单价包括的工作内容，另外出现材料清理，拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。
4、乙方不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等恶性事件，如若发生，造成甲方损失的由乙方赔偿。
5、周转工具实行领退料制度，其他按《周转工具管理协议》执行。
6、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙方承担。
7、合同订立后，不能再行追加合同以外的任何费用，合同中已包含一切的风险。
甲方签章：乙方签章：
联系电话：联系电话：
通讯地址：通讯地址：
附件：三通一平合同编号：01 建设工程施工合同 建设单位：吉林松原石油化学工业循环经济园区建设局 施工单位：吉林省松江路桥建筑有限责任公司松原分公司
三通一平承包合同 发包方：吉林松原石油化学工业循环经济园区建设局 承包方：吉林省松江路桥建筑有限责任公司松原分公司 成吉思汗大街、前炼南路、阿阑豁阿大街道路及排水工程，工程承包施工有关事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议： 一、工程概况 工程名称：成吉思汗大街、前炼南路、阿阑豁阿大街道路及排水工程工程地点：吉林松原石油化学工业循环经济园区前郭县炼油厂南大墙工程造价：2505229元 承包方式：包工包料 二、工程承包范围 承包范围：便道新建、维修、维护、场地回填、机械台班、人工等。 三、工期 工期：发包方批准的开工报告之日起，发包方在工程竣工前完工。 四、发包方、承包方代表 发包方代表： 承包方项目经理或委托代理人： 五、发包方工作 1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。
2、负责按合同拨付乙方工程款。 3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。 六、工程质量及验收 1、工程质量标准：达到国家现行验收规范标准合格等级。 2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验。 3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。 七、工程价款及支付 1、工程量的确认：工程量按实结算。 2、本工程付款：工程完工后并结算完十天内一次性付清，付款前承包方应提供等额的税务发票。 八、其他 1、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。 2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。 3、本合同自双方签字盖章之日起生效。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：年月日
金秋铸造35KV变电站 站 内 基 础 设 施 建 设 部 分 （合同）
第一部分协议书 发包人（甲方）：泽州县金秋铸造有限责任公司 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称：金秋铸造35KV变电站工程 工程地点：泽州县南村镇东常村 承包形式：包工包料（除回填土方属于甲方外） 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：1 施工设计土建部分第一卷第一册，总交及屋外架构设备部分，图纸共计20张 2 施工设计土建部分第一卷第二册，主控楼建筑部分，图纸共计10张 3 施工设计土建部分第一卷第三册，主控楼结构部分，图纸共计11张 4 施工设计照明部分第一卷第二册，照明部分，图纸共计10张 以上四套施工图设计范围内的所有建筑、装饰、安装工程，雨篷
及钢结构工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。本合同圈定施工范围以站内外围墙以内（包含围墙）的所有建设项目；如图纸内对于某分项部分未设计详图但是图纸内提到的施工内容也属于乙方施工范围，并要按照本分项工程的国标图集做法施工；所有工程内容乙方包工包料包设备包验收。 三、合同工期 1桩基工程2017年9月10日至2017年9月30日完成； 2 主控楼工程2017年11月20日前完成并具备安装机电条件； 3 2017年12月20日完成所承包范围的所有分项工程。 合同工期总日历天数：天 四、质量要求 工程质量要求：合格 五、合同价款 金额（大写）：人民币壹佰陆拾伍万元整（大包干） ￥：1650000元整（如按期完工并验收合格甲方奖励人名币壹拾万元整） 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 4、标准、规范及有关技术文件
工程内墙刮腻子施工合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下，甲乙双方就外墙漆工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：内墙刮腻子具体范围根据建筑图纸要求和双方约定，面积约：平方米。 承包方式：乙方承包工程 二、工程量与造价 内墙工程采用腻子产品施工，面积约平方米。施工单价为7.0元／㎡（不含税金），总金额暂定为元（大写人民币元整），最终按实际施工丈量的面积结算。 三、合同工期： 为确保工程施工质量及进度，开工前甲方应提供合格的工作面给乙方（完成全部批灰工作，批灰施工质量由乙方在石漆施工前派人自行检查，不合格的部位以书面形式向甲方报告，由甲方督促完善），并提前5天书面通知乙方、以便乙方作好施工准备。工期为个有效工作日，工期以甲方通知开工日往后算天，从年月日至年月日。遇下列情况工期，经甲、乙方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延（在此期间乙方不承担相关经济损失责任）。 （1）甲方确认的施工效果图作重大变更，而影响工程进度的。 （2）在施工中因停电、停水4个小时以上的，以甲方现场代表签字为准。 （3）现场监理工程师或工程代表无故拖延办理签认手续，而影响下一工序施工的。 （4）未按合同规定支付工程进度款的。 （5）遇地震、台风、或风力五级以上等不可抗力因素影响，如遇雨天（每天下雨超过4小时方算雨天，具体情况，以双方现场确认签字为准） （6）墙面湿度大于15%，气温小于5℃。 （7）以双方签证认可的其他情况。 四、质量要求及验收标准： 总体效果以甲方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙方必须按照施工图纸、施工规范、质量验评标准进行施工。总体效果以双方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙方必须严格按照施工图纸、施工规范、质量验评标准进行施工。进入现场的原料必须是合格产品且必须与甲方指定的样板一致。乙方采购使用的材料其质量应符合国家相关材料质量标准且有出厂合格证，合格证交由甲方存档。施涂效果以双方确认的样板为准。涂层和砂浆层的结合无空鼓、起泡现象；表现无裂缝、不透底，浮点均匀；质感好，防水耐脏。 施工工艺：
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管（含日常维修与保养）用工、各种标
******三通一平工程施工合同 发包方（以下简称：甲方）： 承包方（以下简称：乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建本工程的有关事宜，甲乙双方在协商一致、互惠互利的基础上，达成如下合同条款。 第一条工程概况 1.1工程名称：*****一期三通一平工程（以下简称：“本工程”） 1.2工程地点： 第二条承包内容 2.1 承包范围： 包括但不限于材料采购、结构施工、供货、验收合格及维护、保修等图纸范围内（包括二次设计）的全部内容；且包括依据本合同文本、法规、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。 2.2承包方式：包工包料、包相关部门验收合格、包维修等。 第三条合同价款 3.1本工程合同暂定价为元（大写：元整）。工程结算时，以经 双方确认的实际发生的工程量为准计算本工程结算总价款。 3.2 附件中的固定综合单价是完成一个规定计量单位项目所需的包括但不限于二次设 计费、人工费、材料费、机械使用费、安装费、运输费、装卸费、措施费、水电费、规费、企业管理费、检测费、完善招投标手续费、合同备案费、相关政府部门验收费、材料及成品保护费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同文件明示或暗示的一切风险、责任和义务等本工程验收合格且交付使用的全部费用及保修期内的保修费、维护费。 3.3 附件中的固定综合单价价款已包含图纸上已体现或图纸上虽未体现但属于承包本 工程必需有的所有分项工程的费用，附件中未标明的项目和费用均被视为已经包含在合同固定单价价款中。 3.4 因甲方原因导致工程变更而增、减费用的，若本合同附件中有相同或类似项目的， 按照该项目的固定综合单价进行结算；若本合同附件中没有相同或类似项目可作
建筑施工承包合同 发包方：_______________（以下简称甲方） 承包方：_______________（以下简称乙方） 现经双方协商达成以下合同条款。 一、工程概况： 1.工程名称：____________________ 2.工程地址：____________________ 3.工程结构：____________________ 4.建筑面积、层数：______________ 二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。 2.1钢筋工程：钢筋进料打算提供,翻样、制作、安装和校正；场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。 2.2模板工程：模板进料打算提供,配制、拼装、校正和清理；现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。若发觉工人在施工现场任意把方料模板切割、白费等事项,甲方有权罚款,每次罚＿＿＿元。 2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。（梁板柱进行磨平打磨,做好成品爱护）。 2.4砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运；砌体足手架搭拆,清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。砌体压筋制作安装；地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。 2.5架子工程：包括主体施工所有内足手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢足板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。 2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。 三、承包形式：劳务施工承包。 1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。
编号：_____________ 内墙腻子分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 本着公平、公正、自愿的原则，经双方友好协商，就＿＿＿＿楼的内墙刮腻子工程签订如下协议，以资共同遵守。 一、承包范围： 1、承包内容：根据甲方要求的施工范围，室内天棚刮腻子，楼梯墙面刮腻子喷刷墙漆。 2、乙方包工包料包验收合格完成施工内容。 二、工程价格及结算方式： 以实际施工面积结算，室内天棚每平方5.00元，楼梯每平方7.00元。此价格一包到底，不再以任何理由上涨或下调价格。 第一遍腻子结束并验收合格后，甲方付给乙方实际工程量 %的工程款，第二遍腻子及墙漆喷刷结束验收合格后，甲方付给乙方总工程量 %的工程款，除去5%的保修金余下工程款在60天内一次性付清。工程价款支付时，乙方必须及时将工人工资款发放到位，否则由此发生的一切损失由乙方负责。 三、工期要求： 乙方严格按照甲方进度计划，保证质量的完成任务。如因乙方造成的工期延误，扣除20%的工程款。 四、质量要求： 1、腻子粉、胶水必须符合相关要求，防锈处理，阴阳角平直度必须符合规范要求。 2、基层腻子应平整、坚实牢固、无粉化、起皮和裂缝。
3、刮腻子施工质量必须符合现行装饰装修质量规范要求，同时符合甲方技术交底要求。 五、安全要求： 施工过程中，乙方必须按照相关安全规范要求及操作规程，排除一切安全隐患，杜绝一切安全事故，如发生安全事故，全部由乙方负责。杜绝酒后作业，严禁偷盗工地财物和打架的行为，一经发现罚款200—500元，从工程款中扣除。严重者移交公安机关处理。 六、其他事项： 1、此工程严禁转包，如乙方中途退场，甲方视乙方放弃合同履行，扣除应付全部款项。 2、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，工程款清失效。 甲方：乙方： 年月日年月日
建筑工程合同书 工程名称：XXXXX“三通一平”工程 发包人（甲方）:石家庄XXXXX 承包人（乙方）:河北XXXXX 签订日期：XXX灯XX月X日 发包人（全称）:石家庄市XXXXX （甲方） 承包人（全称）:河北XXXXX （乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
双方就“三通一平”工程项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：XXXXX “三通一平”工程 2、工程地点:XXXXXXX 号 二、工程承包范围 工程虽清单全部内容（见附件）。 三、合同工期 开工日期XXXX 年X月X日.竣工日期为XXXX年X月X 日，合同工期总天数XX天。 四、质n标准 工程质虽标准：合格 五、合同价款 工程总造价：大写：XXXXXXXX 元（人民币）￥ XXXXXX 元（人民币） 六、合同价款支付 合同竣工后，甲方根据审计公司出具的〈〈结算审核报 告》，一次性支付乙方工程总造价的100 % ,计：￥ : XXXXXX 元（人民币）。 七、发包人工作 1、委派XX 为甲方代表,联系方式：XXXXXXXXXXX 2、工程开工前，甲方为乙方提供水、电等必要的施工条件，为 乙方提供临时办公场所。
3、办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有干扰或收费，应承担责任。 八、承包人工作 1、委派XXX为乙方代表，联系方式； XXXXXXXXXXX Q 2、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。 3、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，竣工前清理好现场。 九、竣工验收 工程竣工，由甲方组织工程验收。验收合格，方可支付工程价款。 十、竣工结算 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料，经造价咨询公司审计，出具〈〈结算审核报告》的竣工结算价后一周内，支付工程竣工结算价款，乙方出具正式发票。
建筑施工总承包合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-076413
建筑施工总承包合同通用版 第四部分 一、合同专用条款 （采用建设部推荐99版《建设工程施工合同》专用条款的格式） 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 1.1在本合同中，下列词及词名应具有本款所赋予的含义： “合同”是指合同协议书、中标通知书、投标书、合同专用条款、合同通用条款、工程规范和技术说明、合同图纸、合同价格组成的实体项目费（除工程量）、措施项目费、合同价格汇总表的各项费率、以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。 本合同之工程规范和技术说明包括两大部分，即《发包人对措
施项目的一般要求》部分和构成实体项目费的分部分项《工程规范和技术说明》部分。 “合同价格”本工程处于施工图设计阶段，现双方无法通过施工图计算出标底和投标报价，因而不能确定总承包价。总承包人承诺接受甲方在审定的工程报价时，将依招标文件16款的要求，在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均水平的价格，作为投资控制和办理竣工结算的依据。以下称“约定承包价”与“合同价格”有以上等同的解释。 “合同价格组成实体项目费”是指构成合同各分部、分项工程的实体工程量与相应基价的乘积的累加[∑实体工程量×（基价＋主材、设备费）]，但其中的各项工程量不具有合同约束力。 “合同价格汇总表”是指实体项目费、利润、措施项目费、价差、其它项目费、行政事业性收费和税金组成。但仅其最终汇总的合同价格和各项取费费率具有合同约束力，分类汇总金额只在甲方审核和调整付款计划时有参考作用。 “发包方（甲方）”本合同指**市**局及其合法继承人。
刮腻子合同范本 篇一：刮腻子合同 内墙腻子和乳胶漆承包协议 甲方：百盛联合建设集团有限公司永中安置房项目部（简称甲方）乙方：董定芳（身份证号码：）（简称乙方）甲方因工程建设需要，将龙湾新区道路永中安置点拆迁安置房工程，内墙腻子和乳胶漆工程以包工包料的方式承包给乙方施工。为保质保量完成施工任务，经双方协商签订以下协议： 一、工程范围： 永中安置房主体4#和7#楼 二、工程内容 1、天棚：高、低缝处理和补缝，防锈漆处理，刮腻子二遍。 2、墙面：基层处理，刮腻子二遍。 3、楼梯间和电梯前室：基层处理，刮腻子，打砂纸，乳胶漆。 4、按以上工序进行施工。 5、手工操作工具（腻子桶、刮板等）、电缆线。太阳灯、板车等工具均由乙方自行负责。 6、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如
有丢失损坏，乙方负责赔偿。 三、工期 以甲方进度要求时间为准。因乙方施工原因而延误工期，每延误一天罚款1000元。如遇以下情况，工期可以延误，但必须经甲方书面签证认可。 1、因甲方提出变更施工计划或变更图纸而不能继续施工，工期延误。 2、因遇不可抗拒或自然灾害影响施工，工期延误。 四、工程单价及付款方式 1、工程量：按实际完成工程量结算。 2、工程单价：（1）刮腻子的墙面、顶棚、梁、柱价格为元/㎡；（2）乳胶漆楼梯间和电梯前室价格为12元/m2；（3）踢脚线价格为元/m。以上单价包含40%的总价发票。该单价已包含管理人员费用，工人加班工资，因墙体裂缝或墙面破坏、雨水淋湿影响等产生的返工、所有修补，办理暂住证，劳保用品及其他辅助费用。因乙方施工原因出现返修质量问题要求返工，相应处理费用均由乙方全部承担。以上单价乙方已综合考虑市场价格 波动因素以及各种政策性调整因素，此单价为一次性包死。若乙方在施工过程中，满足不了施工的各项要求或跟不上甲方的施工进度，乙方必须无条件退场，结算按已完成合格工程量的80%决算。
建筑工程施工合同模板 发包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立 本合同并共同遵照执行。 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：; 2、工程地点： ; 3、工程范围： ;(详见施工图纸内容); A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签 发领款单，乙方到甲方财务部领款。 4、承包方式：_ 。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、合同工期及工期延误 施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安 全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承 担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支 付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监 理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不 予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于 壹年内返还承包人; 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交 给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电; 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系; 4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
第一部分协议书 发包人（全称）：舟山市恒大房地产开发有限公司 承包人（全称）：浙江恒大建设集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。 一、工程概况 工程名称：恒大名城工程。________________________________________________________________ 工程地点：定海东山隧道西南侧。__________________________________________________________ 工程内容：本工程由恒大名城1#-22#楼、物业、配电房、门卫、净菜超市、幼儿园、地下 室工程组成，采用框架结构，建筑面积约53603平方米。__________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： _____________________________________________________________ 资金来源：自筹。________________________________________________________________________ 、工程承包范围 承包范围：基坑支护的基础（包括桩基）及上部建筑、结构、水电安装工程。 三、合同工期 开工日期：2007年11月5日。（具体按开工报告日子为准） 竣工日期：2008年11月25日。 合同工期总日历天数380天 四、质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价款 金额（大写）：捌仟柒佰陆拾捌万肆仟贰佰 _______________ 元（人民币） ￥：87684200.00 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书； 3、投标书及其附件； 4、本合同专用条款； 5、本合同通用条款； 6、标准、规范及有关技术文件;
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 内墙腻子施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方(发包人)： 乙方(承包人)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下，甲乙双方就外墙漆工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：内墙刮腻子具体范围根据建筑图纸要求和双方约定,面积约：— 平■方米。 承包方式：乙方承包工程 二、工程量与造价 内墙工程采用腻子产品施工,面积约平方米。施工单价为7.0元/肘(不含税金)，总金额暂定为元(大写人民币元整)，最终按实际施工丈量的面积 结算。 三、合同工期： 为确保工程施工质量及进度，开工前甲方应提供合格的工作面给乙方(完成全部批灰工作，批灰施工质量由乙方在石漆施工前派人自行检查，不合格的部位以书面形式向甲方报告，由甲 方督促完善)，并提前5天书面通知乙方、以便乙方作好施工准备。工期为个 有效工作日，工期以甲方通知开工日往后算天，从年月—日至年 月—日。遇下列情况工期，经甲、乙方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延(在此期间乙方不承担相关经济损失责任)。 (1) 甲方确认的施工效果图作重大变更，而影响工程进度的。 (2) 在施工中因停电、停水4个小时以上的，以甲方现场代表签字为准。 (3) 现场监理工程师或工程代表无故拖延办理签认手续，而影响下一工序施工的。 (4) 未按合同规定支付工程进度款的。 (5) 遇地震、台风、或风力五级以上等不可抗力因素影响，如遇雨天(每天下雨超过 4小时方算雨天，具体情况，以双方现场确认签字为准) (6) 墙面湿度大丁15%气温小丁5C。 (7) 以双方签证认可的其他情况。 四、质量要求及验收标准： 总体效果以甲方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙方必须按照施工图纸、施 工规范、质量验评标准进行施工。总体效果以双方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙 方必须严格按照施工图纸、施工规范、质量验评标准进行施工。进入现场的原料必须是合格产 品且必须与甲方指定的样板一致。乙方采购使用的材料其质量应符合国家相关材料质量标准且 有出厂合格证，合格证交由甲方存档。施涂效果以双方确认的样板为准。涂层和砂浆层的结合 无空鼓、起泡现象；表现无裂缝、不透底，浮点均匀；质感好，防水耐脏。 施工工艺：
三通一平”工程施工合同 要点 乙方（承包方）承包甲方（发包方）的通水、通电、通路、平整场地工程的施工工作，承包方式 为固定单价承包，本合同适用于三通一平”的施工合同。 三通一平”工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 为了实施工程项目，特提前实施三通一平”工程，在签署本合同前，乙方已自行踏勘现场， 本合同价格为固定单价合同，合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，为此根据《合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守： 第一条工程建设内容 1.1三通一平 1.1.1通水工程：潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管 m。 1.1.2通电工程：架设线路_________ m，包括_____________________ （型号）变压器一台。 1.1.3通路工程： （1 ）新修道路m包括修整路基、夯实路面。 （2 ）整修道路m包括修整填补旧路基、夯实路面。 1.1.4平整场地：修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为。 第二条承包方式 2.1合同价款承包方式：固定单价承包，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。 2.2合同总价暂定人民币（大写） _____________________ （￥ ________ 元） 2.3工程完工后经甲方初验合格付95%，剩余部分1年质保期后无息退还，甲方将上述款项 支付到本合同约定的对公账户，乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式发票。
第三条合同工期及进度 3.1开工日期：自_________ 年 _______ 月 ______ 日起至 ________ 年_______ 月_______ 日止。 3.2合同工期历时天数：天 3.3为满足本工程工期的要求，乙方承诺采取一切有效措施，满足工期要求。 3.4乙方在保证工程质量的前提下，甲方要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，甲方可向乙方支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：协商确定。 第四条甲方的义务和责任 4.1应遵守与本合同有关的法律、法规，并应承担相应的责任。 4.2应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 4.3应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。 4.4应按合同约定按时支付合同价款。 4.5应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。甲方对 文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。 4.6应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查乙方所采取的环境保护措施，并监督其实施。 4.7应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。 4.8应按合同规定负责办理由甲方投保的保险，负责应由甲方承担的协调工作，应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。 4.9有权对乙方的施工进度、质量、安全等事项进行监督检查，必要时要求乙方及时纠正，否则甲方有权单方面解除本合同并另行委托第三方进行施工。 第五条乙方的义务和责任 5.1应遵守有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。 5.2应在接到开工通知后 3日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若乙方未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理，应承担相应违约责任。 5.3应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。 5.4应按合同约定及图纸规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施计划和由乙方负 责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 5.5按有关规定负责办理由乙方投保的保险，应按国家有关规定文明施工，保证工程施工和
三通一平工程施工合同--模板
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
******三通一平工程施工合同 发包方（以下简称：甲方）： 承包方（以下简称：乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建本工程的有关事宜，甲乙双方在协商一致、互惠互利的基础上，达成如下合同条款。 第一条工程概况 1.1工程名称：*****一期三通一平工程（以下简称：“本工程”） 1.2工程地点： 第二条承包内容 2.1 承包范围： 包括但不限于材料采购、结构施工、供货、验收合格及维护、保修等图纸范围内（包括二次设计）的全部内容；且包括依据本合同文本、法规、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。 2.2承包方式：包工包料、包相关部门验收合格、包维修等。 第三条合同价款 3.1本工程合同暂定价为元（大写：元整）。工程结算时，以经 双方确认的实际发生的工程量为准计算本工程结算总价款。 3.2 附件中的固定综合单价是完成一个规定计量单位项目所需的包括但不限于二次设 计费、人工费、材料费、机械使用费、安装费、运输费、装卸费、措施费、水电费、规费、企业管理费、检测费、完善招投标手续费、合同备案费、相关政府部门验收费、材料及成品保护费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同文件明示或暗示的一切风险、责任和义务等本工程验收合格且交付使用的全部费用及保修期内的保修费、维护费。 3.3 附件中的固定综合单价价款已包含图纸上已体现或图纸上虽未体现但属于承包本 工程必需有的所有分项工程的费用，附件中未标明的项目和费用均被视为已经包含在合同固定单价价款中。 3.4 因甲方原因导致工程变更而增、减费用的，若本合同附件中有相同或类似项目的， 按照该项目的固定综合单价进行结算；若本合同附件中没有相同或类似项目可作
编号: 施 工 总 承 包 合 同
第一部分：合同书 第二部分：合同条款 1. 定义 2. 合同文件组成及解释顺序 3. 甲乙双方的人员、设备 4. 甲方责任 5. 乙方责任 6. 工程监理 7. 工程造价 8. 工期管理 9. 质量管理 10. 工地现场管理 11. 工程分包管理 12. 材料设备管理 13. 工程款的核实与支付 14. 工程竣工验收与移交 15. 竣工结算 16. 合同违约金 17. 销售配合 18. 不可抗力 19. 保险和担保 20 ?文物和工程障碍 21 ?违约和争议 22 ?合同解除 23 .合同生效与终止 24. 其它 25. 合同份数 3.工程质量26. 附件（1.工程竣工结算申请表 2.竣工结算资料有效和完整移交确认书 保修协议书）
第一部分合同书 发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）、及其它有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就建筑安装工程事宜协商一致，订立本合同。 1. 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建筑面积： 2. 工程承包范围 工程承包范围为工程施工图中载明的土建/装修/水电/室外附属工程/设计交底及图纸会审纪要/设计 变更通知（或技术核定单）/甲方签证的零星工程（包括合同及施工图范围外的）。甲方另行直接发包的项目、指定分包的项目均纳入乙方总包管理范围，由乙方承担总包管理责任，乙方按本条款中的有关约定向甲方收取总包管理费。具体工程施工范围明确如下： 2.1. 土建工程：按施工图设计施工 2.1.1. 土建施工，如：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修（不包括室内精装修）、建筑屋面施工等。 2.1.2. 施工界面：至室外散水明沟（含明沟）。 2.2. 安装工程（按施工图设计施工）如： 2.2.1. 给水工程 2.2.1.1. 各用户水表起至各住户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内冷热水管按施工图设计施工。 2.2.2. 排水工程 2.2.2.1. 室内污水排水、雨水排水和空调冷凝水排水按施工图施工至小区综合管网图所示的第一个检查井。 2.2. 3. 建筑电气 2.2. 3.1. 从表后按施工图设计要求施工；包括甲方的分包单位临时电表的安装。电梯动力及照明工程按施工图施工。表前由甲方负责。 2.2.4. 智能建筑：智能建筑如电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安保等系统，按设计图预埋上述管道和安装各类箱体盒体，预埋管道附带丝不穿线。 2.2.5 .燃气工程：乙方负总包管理及配合责任。 2.2.6 .通风及空调系统：乙方负总包管理及配合责任。
内墙乳胶漆工程施工合同 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方） 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方） 为了搞好（工程名称）乳胶漆分部工程，加快施工进度，保证质量，完成施工任务。双方本着友好合作，互惠互利的原则，甲方将（工程名称）乳胶漆分部工程承包给乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 工程名称：（工程名称） 工程地点：四川省雅安市汉源县 第二条承包形式： 本工程采用包工包料形式包干。 第三条承包单价： 本合同为固定单价合同（包工、包料），工程量按实际内墙涂刷面积计算，合同价格乳胶漆为＿＿元/m2。本价格为施工完成后的成品单价，包括主要材料费（含材料购买、运输等费用）、辅助材料费、人工费、管理费、利润等费用（不含发票、税金）。 第四条承包范围： 1、天棚无水泥砂浆粉刷直接刮腻子，乙方负责处理基层，天棚阴角做角刮 腻子成品。内墙面及梁柱水泥砂浆粉刷后交乙方刮腻子二遍，乳胶漆二 遍。 2、阳台、通道、楼梯、室内等所有做内墙乳胶漆部分。 3、乙方施工中所用的脚手架级一切机具由乙方自行负责，所有乙方施工人 员应听从甲方管理人员指挥，不得违章作业。不按甲方要求施工所发生 的返工费用由乙方承担返工费用及甲方损失，甲方指挥造成的返工费用 由甲方负责。 第五条合同工期及施工质量标准： 1、内墙乳胶漆应符合行业标准。以单体楼为单位计算，合同施工工期天， 具体开工日期土建工程满足施工条件，以发包方书面通知为准。 2、要求内墙底子用腻子封底两遍，面层用乳胶漆两遍，施工质量为合格。 （成品以质量监督站、监理公司、建筑单位等单位验收结果为准）。 3、材料必须与封样材料相符，材料均须具有权威部门出具的检验、检测报 告及产品合格证。 第六条安全责任： 乙方必须严格按安全操作规程操作，严禁违章操作，承包人必须派技术人员在施工现场管理、安全、质量生产。严禁酒后上架作业。在整个施工过程中如乙方违章作业，发生的安全事故产生的经济及法律责任均由乙方负责。 第七条工期及违约责任： 乙方应按甲方规定的工期内时间完成，（具体施工日期以甲方书面通知为准）。乙方在施工中如质量、工期不能达到合同要求，甲方有权终止合同，更换班组，乙方应在两天内无条件退场，已施工部分按甲方认可合格部分付给30%工程款，余款做赔偿甲方由此造成的损失费用。
“三通一平”工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 为了实施工程项目，特提前实施“三通一平”工程，在签署本合同前，乙方已自行踏勘现场，本合同价格为固定单价合同，合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，为此根据《合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守： 第一条工程建设内容 1、三通一平 （1）通水工程:潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管m。 （2）通电工程：架设线路 m，包括（型号）变压器一台。（3）通路工程： a、新修道路 m包括修整路基、夯实路面。 b、整修道路 m包括修整填补旧路基、夯实路面。 （4）平整场地：修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为。 第二条承包方式 1、合同价款承包方式：固定单价承包，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。 2、合同总价暂定人民币（大写）（￥元）
3、工程完工后经甲方初验合格付95%，剩余部分1年质保期后无息退还，甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户，乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式发票。 第三条合同工期及进度 1、开工日期：自年月日起至年月日止。 2、合同工期历时天数：天 3、为满足本工程工期的要求，乙方承诺采取一切有效措施，满足工期要求。 4、乙方在保证工程质量的前提下，甲方要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，甲方可向乙方支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：协商确定。 第四条甲方的义务和责任 1、应遵守与本合同有关的法律、法规，并应承担相应的责任。 2、应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 3、应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。 4、应按合同约定按时支付合同价款。 5、应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。甲方对文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。 6、应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查乙方所采取的环境保护措施，并监督其实施。 7、应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。
建设工程施工总承包合同书 合同编号：施合字（）号 建设单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，特订立本施工合同，以供双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程项目：一栋17层住宅楼约10000㎡；一座裙楼约5000㎡；地下室约为5000㎡（建筑面积以竣工验收为准）。 工程地点： 二、承包范围及承包方式 1、工程采用包工、包料、包工期、包安全、包质量。 2、工程承包范围 全部工程，（除土方工程和电梯工程外其余所有工程全部总承包，包括公共部位二次装修）。 三、工程工期 1、开工日期：2015年月日，有效工程工期为365天，以开工令，正式进场算起；若因甲方原因导致停工或缓建时间达到一个月，甲方应无条件全部退还合同履约保证金，并赔偿乙方的一切损失，合同继续生效。 2、乙方履约保证金进双方控制账后，甲方确保两个月内乙方进场施工。否则甲
方支付按履约金到账之日起每天交纳千分之五的违约金。 四、工程总造价：概算价格约为人民币伍仟万元（5000万元）左右。以竣工验收实际决算金额为准。 五、结算依据 1、根据发包人提供的设计文件和施工图计价。本合同工程价款按2013年《建设工程工程量淸单计价规范》（GB 50500—2013）执行；所用定额为2006年《湖南省建设工程消耗量标准》，（2006年《湖南省建设工程消耗量标准》中没有的定额子目，双方另行协商确定）；费率按湖南省建设工程现行费率文件标准计取；工程相关费用及税金（劳保基金计入结算造价）计算工程造价。 2、本合同价款调整按湖南省建设行政主管部门或授权的工程造价部门、机构发布的政策性文件调整；材料价格按长沙市建设工程造价管理站公布的信息价和市场推荐价为准，如果信息价没有参照的主材则由发包人提供样板，价格经双方签字确认作为结算依据；施工过程中已完成的工程量和价格经发包人确认作为结算依据；材料常规检测、工程检测费用按文件办理，该项目不下浮。 3、人工费按湖南省建设工程现行人工费调整文件标准中最高与最低工资的平均值执行。即（湘建价[2014]112号文件结合湖南省住房和城乡建设厅颁发的同时期建筑工程类定价及长沙市建筑市场价格指导文件）。 4、本项目外的零星项目必须由甲方现场代表、监理、施工单位乙方共同签字，一周内报甲方负责人签字认可方能有效。 六、付款办法 1、正负零工程完成后，甲方支付工程款贰佰万元（200万元）。乙方在完成商业裙楼主体施工后，甲方支付已完工程量估价的70%；