房屋预约买卖合同
篇一：房产预约买卖协议
房产预约买卖协议
编号：1001217
出售方（甲方）：购买方（乙方）：身份证号：身份证号：家庭住址：家庭住址：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《担保法》及其他相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上友好协商，就房产买卖相关事宜达成一致，特订立以下条款，以资共同遵守。
第一条甲方同意将座落于的房产，用途，出售给乙方。建筑面积平方米（附属用房平方米），购房合同号。该房产
【已】【尚未】竣工交付使用，乙方对甲方所出售房产已充分了解，愿意购买上述房产。
第二条甲乙双方同意，上述房产以套计价，成交总价为人民币（大写）元整。本协议签订之日，乙方应支付甲方购房定金人民币（大写）元整。并按以下第种方式支付给甲方：
1、乙方于本协议签订之日直接支付给甲方；
2、乙方支付给甲方的购房定金先交由丙方保存，待甲乙双方到公证处办理公证或到房管局交易送件当日，再由丙
方将该定金转交给甲方。
第三条甲乙双方应遵守国家房地产法律法规政策，并按规定缴纳办理上述房产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，所有交易相关税费由承担。
第四条办理甲方名下产权｛一手出去｝费用由承担。
第五条甲乙双方同意，乙方将上述购房款分次支付给甲方，已支付的购房定金可冲抵首期购房款。具体付款日期及金额如下：
1、乙方于元整（含定金）；
2、乙方于元整；
3、乙方于向甲方支付人民币（大写）元整；
4、乙方于户到乙方名下期间，乙方必须每月足额按时支付甲方银行余款；
5、补充
第六条甲方应于将房产交付给乙方使用。甲方交付房产时应保证室内整洁，无结构性损坏，门窗及配套水、电、煤气、管道等应当完好。交付前，该房产所产生的各项费用由甲方负责激清，房产交付后该房产产生的各项费用由乙方自行承担，在该房产的水、电、煤气、有线（数字）电视，物业管理费等，甲乙双方应积极配合，产生过户手续费由乙方承担。
第七条乙方购买甲方上述房产即实际面积大于甲方
合同购买面积，乙方补差额款（按甲方购买价）交于开发商，实际面积小于购买面积时，则所退差额归乙方所有。
第八条上述房产转让时，房屋所占用范围内的土地使用权及维修基金随之转移给乙方。
第九条甲方保证上述房屋权属清楚，无债权债务纠纷；如存在其他共有人则共有人均已同意出售；如为已购公有住房、经济适用房的，则同住成年人已同意出售。自本协议生效之日起，若发生与甲方有关的房屋权属或债权债务纠纷等，概由甲方负责清理，并承担相应的法律责任，由此给乙方造成的损失，甲方应负责赔偿。
第十条甲方在转让上述房产时，若该房产处于出租状态，甲方保证已将该房产出租情况告知乙方。
第十一条甲乙双方签订本协议时，应向丙方支付中介费人民币（大写）元整，其中甲方支付（大写）元，乙方支付（大写）元；同时甲乙双方应向丙方支付代办过户手续费，甲方支付人民币（大写）元，乙方支付人民币（大写）元。若延迟向丙方支付相关费用的，每逾期一日，按中介费总额的%支付违约金，并支付丙方因此事所产生的全部诉讼费律师费及相关调查取证费。
第十二条甲乙双方除须本人亲自办理的手续外，其他一切手续均由丙方代办。
第十三条甲乙双方签订本协议后，双方不得中途悔约。
若甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起三日内退还乙方定金并支付同等定金的违约金给乙方；若乙方中途悔约，甲方已收取的定金不予退还。乙方已付购房款后，双方除遇到不可抗拒因素外，否则不得中途悔约。若甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起三日内退还乙方所支付购房款，同时向乙方支付该房产总价款的百分之作为违约金；若乙方已在该房装修，甲方要全额支付乙方在该房装修上所产生的全部费用；若乙方中途悔约，甲方应退还乙方所支付的购房款，但乙方须向甲方支付该房产总价款的百分之作为违约金。在此条件下，向丙方支付的全部中介费均由违约一方承担，并且违约方应承担该协议所产生的诉讼费和律师费及相关调查取证费。
第十四条若乙方不能按时向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房产，没逾期一日，由违约方向对方支付上述购房款的%作为违约金。
第十五条甲乙双方保证于到公证处办理全权委托公证，所产生的公证费用由方承担，并约定于签订房管局提供的《厦门市房地产买卖合同》；并前往房管局办理交易登记手续，否则视为一方违约，没逾期一日，由违约方向另一方支付上述购房款的%作为违约金。任何一方违约逾期日以上仍未覆约的，视为悔约，另一方有权解除协议，同时要求违约方承担相应的违约责任。
第十六条乙方应在签订《厦门市房地产买卖合同》后日内备齐银行按揭所需的资信证明材料并经银行确认，在乙方取得产权证时立即办理抵押手续，于日内办妥银行按揭贷款手续。
第十七条针对上述所有条款，甲方已征得产权人及所有产权共有人的同意，否则自愿承担一切法律责任。
第十八条本协议经叁方签名盖章后生效，若有未尽事宜，甲乙双方日后可再行协商，经协商所签订的补充协议与本协议具同等效力。
第十九条甲乙双方在覆行本协议过程中发生争议，应协商解决，协商不成的，任何一方可向房屋所在地有管辖权的人民法院起诉。
第二十条该协议中的定金支付或未支付，本协议均成立与生效。
第二十一条本协议壹式叁份，甲方、乙方、丙方各执壹份，具有同等法律效力，协议在三方签字、丙方盖章后生效。
第二十二条双方约定的其他事项：
1、
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：委托人：委托人：经办人：
电话：电话：电话：
签订日期：年月日
篇二：房屋买卖预约合同
房屋买卖预约合同
甲方（转让方)：乙方（受让方）：
身份证号码：身份证号码：
住址：住址：
电话：电话：
本着诚实信用的原则，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜进行预约，并确认、达成如下条款以资双方共同遵守：
一、房屋基本情况
甲方拟出售的房屋位于该房屋系甲
方于年月日向公司（以下简称开发商）购买的商品房，《商品房买卖合同》编号：，合同约定建筑面积平方米（其中套内建筑面积平方米，公摊平方米），购买总价人民币元整，房屋用途为住宅，甲方现已向开发商付清全部房款，房屋尚未办理土地房屋权证。
二、甲方自愿将该房屋转让给乙方，乙方确认已对房屋的权属及使用状况等现状作充分、必要的了解并自愿受让。双方应依据本预约合同之约定，完成房地产转让的相关法律程序，并最终实现双方房屋买卖之目的。
三、转让款项的支付
双方约定上述房屋的总价款为人民币（以套计），单价为每平方米人民币
壹万贰仟玖佰叁拾陆元整，上述转让款分次付清。
1、本合同签定当日，乙方向甲方支付购房定金人民币
2、乙方于起负责仍以甲方名下的帐户支付按揭款（共计人民币）及其利息。（以银行实际对账单为准）
3、余款当日支付给甲方。
4.双方约定于年月日前到公证处办理全权委托公证
四、房屋相关凭证的保管及交房时间
为确保交易的安全进行，乙方向甲方付清本合同第三条约定的第2笔款项后，甲方应将上述银行按揭合同及保险单据等有关该套房产的凭证原件交付乙方保管。甲方并委托乙方指定的人员申办土地房屋权证及今后的转让、银行按揭手续及接收、管理房屋。甲方应于全权委托当日将房产交付乙方使用,并结清水、电、煤气、有线电视、物业管理，乙方有权对房屋预先装修、支配使用。
五、过户手续的办理及税费承担。
1、甲方承诺在接到开发商办理权属证书通知后七日内，备齐相关资料，到厦门市国土资源与房产管理局申办房地产权属登记手续，及时办出甲方名下的土地房屋权证，甲方前手办理土地房屋权证应缴纳的各项税费由承担。若双方对
甲方应予办理土地房屋权证的时日发生争议的，以该商品房项目20%的业主平均开始办证的时间作为甲方应予办理的时日。
2、产权登记之房屋座落与原《商品房屋买卖合同》不一致的，以甲方土地房屋权证记载为准。
3、上述房屋面积为合同约定面积，如合同面积与产权登记面积有差异的，双方对本次交易行为仍予以认可。买受人与开发商之间有关面积差异的补偿事宜由与开发商自行处理，并承担相应的责任，甲方应提供必要协助。
4、甲、乙双方办理房地产权属过户登记手续应缴纳的各项税费全部由乙方承担。若双方在办理过户登记时，以实际成交价作为双方在房地产买卖合同中约定的转让价格，因此导致双方在办理过户登记过程中产生的个人所得税由乙方支付。
六、甲方的责任与义务
1、甲方保证在签定预约合同时，对合同项下之房产享有完全处分权，该项房产不存在任何共有情形。
2、甲方保证在合同签定之前，未曾与任何第三方签定涉及该房产的转让、租赁等协议，
该房屋无任何抵押、质押或其他权利限制。
3、自本合同签定之日起，若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务等，概由甲方负
责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成经济损失，由甲方负责赔偿。
4、甲方应督促开发商积极办理土地房屋权证，以促成买卖合同的生效和履行。因甲方主观原因导致产权证拖延办理的，每延迟一日，应向乙方支付赔偿金100元，逾期超过30日的，乙方有权解除合同，甲方应承担违约赔偿责任。因开发商原因或其他甲方不可克服的原因导致产权证拖延办理的，不算甲方违约，但甲方应督促开发商可相关部门及时解决办理。
5、甲方办出土地房屋权证后应及时与乙方联系办理买卖合同签约及房地产权属过户登记手续，因甲方原因造成拖延的，参照前款约定处理。
七、乙方的责任与义务
1、乙方应严格按照本合同第三条约定的时间和方式支付价款，若逾期付款，每逾期一日，按每日100元支付滞纳金。逾期在3日内的，视为正常迟延，乙方无须支付滞纳金。逾期超出30日的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约赔偿责任。
2、甲方办出土地房屋权证并通知乙方后，乙方应及时备齐相关材料与甲方办理房地产权属过户登记手续，因乙方原因造成迟延的，因赔偿甲方相应的经济损失。
八、合同履行及违约赔偿
1、双方应恪守本合同的约定，确定合同条款的充分履行，以促成房屋买卖的实现。
2、一方有充足、正当的理由提出解除本合同的，经双方同意后可以解除，双方互不追究违约责任，因此给相对方造成损失的，相对方有权要求予以经济补偿。
3、任何一方违反其在本合同中作出的承诺保证即视为违约，应向对方支付违约赔偿金人民币元整。违约方给对方造成的实际损失超出该赔偿数额的，受损失方有权按实际损失额要求赔偿。
4、甲方违约，若乙方已对房屋进行预装修的，乙方的装修款损失列入实际损失范围。具体损失额的计算以双方协商认可的数额或双方指定的评估公司出具的评估报告为依据。
5、出现一方违约情形，守约方可选择继续履行合同（但合同已无实际履行可能或履行必要的除外）或解除合同。
6、合同解除的，甲方应在法律规定或约定的退款责任明确之日起7日内将乙方实际支付的款项（不含利息）全额退还乙方。
九、争议解决
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应本着诚信合作的精神协商解决，协议不成，依法向人民法院起诉。
十、其他约定
1、本合同及今后双方签定的买卖合同中，甲、乙双方权利的放弃或义务的增加均须采用明示的方式，不能采用默示或推定的方式。
2、合同履行过程中出现障碍或其他困难，导致履行有困难或不能按期履行的，当事方
应及时告知相对方，以便采取相应措施，减少损失。
3、本协议经甲乙双方签字后即刻生效。若有未尽事宜，甲乙双方日后可再行协商，经协商所签定的补充协议与本协议具有同等法律效力。.
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
甲方：乙方：
日期：
篇三：房屋预定买卖协议
房屋预定买卖协议
预定人（以下简称甲方）：
出卖人（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下条款：
一、预定房产商品房坐落：江苏省淮安市，建筑层数为 __层。建筑面积_________平方米，精确面积以当测绘
结果为准。
二、总房款及定金数额
房产销售按建筑面积计算，每平方米价格为_________元，总房款为人民币 ________元，计________________（大写）。定金数额人民币 _________元，计__________________（大写）。
三、定金交付
双方签定预定协议的同时，预定人应一次性将定金全部支付给出卖人。
四、预定时间
预定时间为自定金协议签定之日起至_______年_______月_______日。
五、定金处理
在预定期间，出卖人不得将上述房屋出卖给他人，否则应双倍返还预定人定金。预定时间期满，预定人不与出卖人签定正式买卖合同的，定金不得要求返还；出卖人不与预定人签定正式买卖合同的应当双倍返还预定人定金。
六、预定人交付房款不低于总房款的50%后办理银行按揭贷款。贷款发放后出卖人按约定交付房产。
七、本协议其他约定。
本协议一式两份，双方各执一份。
甲方（签字）：_________ 乙方（盖章）：_________
年月日
房屋买卖补充协议 甲方（出卖人）：身份证号： 乙方（买受人）：身份证号： 就甲乙双方年月日签订的房屋交易合同，经双方在平等、自愿、协商一致的基础上，将年月日签订的《房屋买卖补充协议》声明作废，并重新签订如下补充协议，以便双方共同遵守。 一、甲方所转让该房屋位于市区路号 小区号楼单元室。该房地产证号 为：，房屋用途为：，登记建筑面积为： 平方米，套内建筑面积为：平方米；该房地产土地证编号：，土地使用权年限自年月日至年月日止；该房地产于年月竣工。 目前该房地产物业管理公司为，物业管理服务费为每月每平方米建筑面积人民币：（小写：元）。 二、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押、债务、税金及租金等，甲方均在交易前办妥，交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。 三、为规避交易风险，督促甲方按约定如期交付该房地产并结清所有费用，甲乙双方协商同意，在合同签订时从款中预留人民币：壹万元（小写：10000.00元），作为交房保证金。此款在甲方完成产权转移登记并甲方实际交付该房地产钥匙时进行结算。 四、付款方式 1、该房地产交易总价为人民币：（小写：元）。
2、交易定金：在双方签订合同时，由乙方向甲方支付定金人民币：（小写：元）。 3、付款方式：乙方须于本合同签订日内，支付除定金、交房保证金、按揭贷款之外的剩余房款至。 4、乙方向银行提交抵押贷款申请的相关资料，并配合银行办理贷款审批手续，抵押贷款金额以银行承诺发放贷款金额为准。 五、若银行按揭贷款审批不下来，且乙方不能以现金的形式补足时，则双方同意解除本合同，互不承担违约责任。在银行通知后日内，甲方应将乙方提交的定金和如数退还给乙方，此买卖合同自行终止。 六、如果宜家房产因更改中介起诉甲方，后果由乙方承担。 七、该房地产产权证过户之后，该房屋在未征得乙方书面同意的前提下，不许甲方私自出租。 八、房屋交付 甲方应于年月日前将该房屋、地下室及附属设施、设备、房屋钥匙、土地使用证及此房相关证件一并交付乙方，并履行下列手续： 1、甲方须保证交房时本合同附件所列之该房屋内附属设施、设备均能正常使用，室内装饰与签约时状况相符，水管、下水道通畅，无破损渗漏。 2、因本房屋特殊性，甲方应保证房屋屋顶交付时无渗漏、破损，否则乙方有权从交房保证金中抵扣屋顶维修费用。 3、甲乙双方共同对该房屋及其附属设施、设备、停车位、装饰、装修、相关物品清单等事项进行验收，记录水、电表的读数，由甲乙双方共同办理该房屋的维修基金、物业管理、水、电、燃气、采暖、有线电视、电话、网络使用、停车位占用等手续的交接和过户。 4、甲方在给乙方交付该房屋时，应将交付日之前该房屋随附的水费（含污水费）、
房屋转让预约合同 出让方（以下简称甲方）： 受让方（以下简称乙方）： 居间人： 根据有关法律、法规，甲、乙双方就杭州市室的物业（以下简称“该房产”）达成转让意向。甲、乙双方在自愿、公平、诚实信用、等价有偿原则的基础上，同意订立该《房屋转让预约合同》，并共同遵守。 第一条甲方于年月日与房地产公司签订房屋买卖合同。甲方根据合同约定支付全部购房款，已购得上述物业，现 该物业三证在办理中。 第二条在签订该《房屋转让预约合同》前，甲、乙双方均已知悉该房产的原三证（《房屋所有权证》《契证》《土地证》）尚未办理完毕，按房地产交易 法规之规定，不能办理产权交易过户手续。但甲、乙双方要求先行确立 转让及受让意向，待交房后该房产的三证办理完毕后甲乙双方根据本协 议的约定签订《房屋转让合同》以及办理产权过户手续。 第三条甲方保证对该房产拥有所有权及完全的处置权并保证其产权共有人同意签订本预约合同，并委托甲方办理相关手续。本预约合同履行过程中， 如因产权、居住权发生争议或提供的交易材料等不真实，影响本预约合 同正常履行的，由甲方承担一切经济损失和法律（违约）责任。 第四条该房产附属设施转让情况： 第五条甲、乙双方经协商，该房屋建筑面积约为平方米(以实际产权证面积为准)，转让价格计每平方元整。 第六条该房产的建筑面积约为平方米(以实际产权证面积为准)。待该房产的《房屋所有权证》办理完毕后，发现所载的建筑面积与本预约合同 中暂定的建筑面积有出入，则甲乙双方仍同意按以下约定方式执行，（1）开发商对于差价款的补或退均由甲方负责承担；（2）误差面积双方以 每平方人民币贰万陆仟元整的价格进行平等交易，多退少补。 第七条待甲方得到开发公司通知可到开发公司办理交房手续后七天内必须前往办理交房手续，同时将办证所需资料交给居间人指定公司进行三证办理，如因其它甲乙双方不可抗力因素导致该房产至2010年月日 前三证未能办出，乙方不愿意等待，则此次交易自动解除，甲方归还乙
房屋买卖合同 卖方（以下简称甲方）：____________________________________________ 买方（以下简称乙方）：____________________________________________ 见证方（以下简称丙方）：21世纪不动产济南__________________ 加盟店 （ _____________________________________ ）甲、乙双方依据国家法律、法规之相关规定，在自愿、平等和诚实信用的原则下，经甲、乙双方协商一致，共同委托丙方见证甲、乙双方之间的房屋买卖行为，并订立本合同，以兹各方共同遵守。 一、房产状况：甲方自愿出售位于济南市__________ 区（县）_____________________ 的房产给乙方，房屋所有权证书号：_______________ （共有权证号： ________ ）；房屋 所有权人为_______________ ；（共有权人： __________ ）；产别：____________ ;房屋 建筑面积为______ 平方米；地下室/小房面积_________平方米。（以上内容以《房屋所有 权证》登记为准,如重新测绘后面积发生变法，—此房屋成交价格不变），附属设施包含： _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7 房屋抵押、租赁情况：____________________________________________________________ 。 甲方承诺和保证此房产无任何权属等经济纠纷，并如实陈述房产权属状况、设备、装饰情况和相关关系；乙方对甲方上述转让的房产具体状况已做充分了解，自愿购买甲方上述房产。 二、成交价格：甲乙双方经协商一致，同意本合同项下房产及其配套设施的总价款为：人民币（大写）________________ 佰 ____ 拾_____ 万_____ 仟_____ 佰_____ 拾_____ 元整；（小写Y _____________ 元整）。 三、定金：乙方在买卖合同签订时向甲方支付定金：人民币 __________ 拾_____ 万仟_____ 佰_____ 拾____ 元整（小写Y ________________ 元整）；甲方自本合同签订时将 《房屋所有权证》交由丙方，用于办理房产交由的后续手续，并作为对房产交易安全性的担保； 四、付款方式：甲乙双方同意使用本条的第________ 种付款方式： （一）________________________ 现金付款：乙方于 年月___________________ 日前将人民币（大写）________________________ ____________________ （小写Y _____ 元整），存入21世纪不动产银行监管账户，剩余房款于_____________________ 年月_______ 日前将人民币（大写）________________________ （小写Y ___________ 元整）存入21世纪不动产银行监管账户；待该房屋权属过户手续办 理完毕及物业交割后_______ 日内，向甲方结清全部房款。 （二）________________________ 按揭贷款：乙方于年月日前，将首付房款人民币（大写） _____________________________ （小写Y __________ 元整）存入21世纪不动产银行监管账户；剩余房款人民币（大写）___ （小 写￥ _________ 元整），在银行发放贷款之日由银行向甲方直接支付，以上款 项具体金额以贷款银行确定的金额为准，如果按揭贷款不能办理或贷款银行确定的贷款金额少于本合同约定的贷款金额，乙方应在办理房屋过户手续之前一次性补足；待该房屋权属过户手续办理完毕及物业交割后______________________________________________________ 日内，乙
存量房屋买卖合同（自行成交版） 8 存量房屋买卖合同（自行成交版） 出卖人： 买受人： xx市建设委员会 xx市工商行政管理局 二OO一六年十二月修订 说明 1、本合同文本为示范文本，由xx市建设委员会和xx市工商行政管理局共同制定，适用于本市行政区域内国有土地上的存量房买卖。存量房，即二手房，是指通过办理转移登记取得房屋所有权证的房屋。 2、签订本合同前，出卖人应当向买受人出示房屋所有权证及其他有关证书和证明文件。
3、签订本合同前，双方当事人应当仔细阅读合同条款，特别是其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。 4、双方当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。为体现双方自愿的原则，本合同文本相关条款后留有空白行，供当事人自行约定或补充约定。合同生效后，未被修改的文本打印或印刷文字视为双方当事人同意内容。 5、本合同文本为买卖双方自行成交所采用的示范文本，通过设立“专用账户”的房地产经纪机构或交易保证机构划转交易结算资金的，所签订的《存量房交易结算资金划转协议》应当作为本合同的附件。 6、存量房屋所有权转移登记时所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地出让金（已购公有住房有此项）、综合地价款（经济适用住房有此项）、营业税及附加、所得税、土地增值税等。 7、双方当事人选择申请仲裁解决争议的，可以向xx仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会或注明全称的其他仲裁委员会申请。
预约买卖合同范本 甲方（卖方）： 身份证号码： 电话： 乙方（买方）： 身份证号码： 电话： 本着诚实信用的原则，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜进行预约，并确认、达成如下条款以资双方共同遵守： 一、房屋基本情况 甲方拟出售的房屋位于___________，该房屋系甲方于_____年 ____月____日向公司（以下简称开发商）购买的商品房，《商品房买卖合同》编号：________，合同约定建筑面积______平方米（其中套内建筑面积_____平方米，公摊_____平方米），购买总价人民币_____元整，房屋用途为住宅，甲方现已向开发商付清全部房款，房屋尚未办理土地房屋权证。 二、甲方自愿将该房屋转让给乙方，乙方确认已对房屋的权属及
使用状况等现状作充分、必要的了解并自愿受让。双方应依据本预约合同之约定，完成房地产转让的相关法律程序，并最终实现双方房屋买卖之目的。 三、转让款项的支付 双方约定上述房屋的总价款为______人民币（以套计），单价为每平方米人民币_______元整，上述转让款分次付清。 1、本合同签定当日，乙方向甲方支付购房定金人民币________元； 2、乙方于____年____月___日起负责仍以甲方名下的账户支付按揭款（共计____人民币）及其利息。（以银行实际对账单为准） 3、余款当日支付给甲方。 4、双方约定于____年____月____日前到公证处办理全权委托公证 四、房屋相关凭证的保管及交房时间 为确保交易的安全进行，乙方向甲方付清本合同第三条约定的第2笔款项后，甲方应将上述银行按揭合同及保险单据等有关该套房产的凭证原件交付乙方保管。甲方并委托乙方指定的人员申办土地房屋权证及今后的转让、银行按揭手续及接收、管理房屋。甲方应于全权委托当日将房产交付乙方使用,并结清水、电、煤气、有线电视、物业管理，乙方有权对房屋预先装修、支配使用。 五、过户手续的办理及税费承担。 1、甲方承诺在接到开发商办理权属证书通知后七日内，备齐相关资料，到____市国土资源与房产管理局申办房地产权属登记手续，
房屋买卖合同 出售方：_____________（简称甲方）身份证号码：_______________ 购买方：_____________（简称乙方）身份证号码：_______________ 中介方：_________________________________________________________ 乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合 同，以资共同信守 执行。 第一条甲方自愿将拥有座落在的房产，该房屋建 筑面积平方米，阁建筑面积平方米，车库号楼号，建 筑面积平方米，附属设施：出售给乙方。乙方已对甲方所要出售 的房地产做了充分了解，愿意购买该房地产。 第二条甲、乙双方议定上述房地产的交易价格为：人民币 ￥元，（大 写：）。乙方部分款项需要 通过银行贷款的，产权过户时如果因为乙方个人原因不能满足银行贷款人的要 求，则缺额部分资金由乙方自筹解决。 第三条付款方式 本合同签订之日，乙方向甲方支付人民币元（大 写：），作为购房定金。 甲方交房时（即甲方支付交易房屋全套钥匙）乙方向甲方支付人民币 元（大写：） 年月日乙方向甲方再支付人民币￥元，大写： 产权过户时，乙方向甲方支付人民币元（大 写：） ⑤特别约写： 第四条甲方保证上述房地产权属清楚、无权利纠纷，具有出售房屋的权利 并经其共有权人一致同意出售上述房屋，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债 务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负 责赔偿。甲方应出示证明该房产所有权的相关资料以及身份证、户口本、结婚等
过户所需的相关资料由留复印件交付给中介方存档。 第五条税费分担：甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，相关税费按照国家规定各自独立承担。中介费甲方承担，乙方承担，如任何一方违约，违约方承担违约金及双倍的中介费。 第六条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方应通过协商的办法解决，协商不成时，任何一方可向房地产仲裁委员会申请调解或仲裁，也可向有管辖的人民法院起诉。 第七条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，经双方签章与本合同具有同等法律效力。 第八条双方约定的其他事项： 该房屋以整套销售（包括车库）。房屋车库面积以安置定房单为准，实测面积如有误差，双方互不补偿。 甲方接到动迁办可办理房产证、土地证通知时，必须立即办理好该房屋的相关房产证、土地证等文件的有关手续，并无条件协助乙方办理过户手续等事宜，因甲方个人原因造成延误，乙方有权向甲方提出赔偿违约金，乙方在过户时，如乙方需贷款，余款待银行下拔贷款后付清，并按贷款额1%付代办贷款手续费，如不需要贷款，乙方在过户前必须向甲方付清房屋余款后，即时办理过户手续。 本合同一经签约即生效，甲方不得将房屋再转卖他人，由此引起的法律纠纷由甲方负全责。 该房屋自签订之日起至产权过户这段时间，如房价有涨跌，双方不得提出增减房价，以本合同签约为准。 以上约定甲乙双方必须遵守承诺，如甲乙双方违反任何一款条约，一律按违约处理，如乙方违约，甲方有权扣除乙方已付房款壹拾万元整加甲方已付的中介费作为赔偿金，并收回该房居住权，及此房屋有关的证件。如甲方违约，甲方应全部返还乙方已付全部房款加乙方已付的中介费即乙方全部装潢费用，并向乙方赔偿违约金壹拾万元整。 第九条本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，中介方留档壹份。本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违
房屋买卖协议书 甲方（出卖人）： 乙方（买受人）： 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上就买卖房屋达成如下协议，双方共同信守执行。 一、概况及转让内容 甲方自愿将坐落于___________________________________，建筑面积______________平方米（以甲方持有的房产证登记为准）的房屋出售给乙方，房屋所有权证书号为___________________________________； 二、合同价款 双方商定房地产成交价格为人民币（大写）_____________________（小写______________），成交价格已经包括本合同第一条所列全部内容转让之价格。办理产权过户所需的税费按照国家规定执行，不包含在合同价款中，此费用由_____________________。 三、合同价款的支付 乙方在本合同签订之日起_______日内支付人民币（大写）_____________________（小写）______________作为定金。乙方在办理完房屋所有权过户后_______日内支付合同价款的全部费用。 四、甲方义务 1．甲方保证该房屋不存在产权纠纷；未设定抵押、未出租、未被查封或存有其他权利瑕疵；甲方保证其对该房屋享有独立处分权；保证该房屋不被他人合法追索。 2．甲方应如实向乙方说明该房屋使用过程中的重大事项，提供购房、物业、公共修基金等手续及合同；结清房屋所有权过户前的有关费用（包括但不限于物业管理费、供水、电力、供暖、煤气、有线电视、网络、电话、公共维修基金等），出示有关交费证明。 3．甲方应当与乙方共同办理房屋所有权、土地使用权过户手续，为过户提供必要的文件、资料和便利。 五、乙方义务
篇一：房产预约买卖协议 房产预约买卖协议 编号：1001217 出售方（甲方）：购买方（乙方）：身份证号：身份证号：家庭住址：家庭住址： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《担保法》及其他相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上友好协商，就房产买卖相关事宜达成一致，特订立以下条款，以资共同遵守。 第一条甲方同意将座落于的房产，用途，出售给乙方。建筑面积平方米（附属用房平方米），购房合同号。该房产 【已】【尚未】竣工交付使用，乙方对甲方所出售房产已充分了解，愿意购买上述房产。 第二条甲乙双方同意，上述房产以套计价，成交总价为人民币（大写）元整。本协议签订之日，乙方应支付甲方购房定金人民币（大写）元整。并按以下第种方式支付给甲方： 1、乙方于本协议签订之日直接支付给甲方； 2、乙方支付给甲方的购房定金先交由丙方保存，待甲乙双方到公证处办理公证或到房管局交易送件当日，再由丙方将该定金转交给甲方。 第三条甲乙双方应遵守国家房地产法律法规政策，并按规定缴纳办理上述房产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，所有交易相关税费由承担。 第四条办理甲方名下产权｛一手出去｝费用由承担。 第五条甲乙双方同意，乙方将上述购房款分次支付给甲方，已支付的购房定金可冲抵首期购房款。具体付款日期及金额如下： 1、乙方于元整（含定金）； 2、乙方于元整； 3、乙方于向甲方支付人民币（大写）元整； 4、乙方于户到乙方名下期间，乙方必须每月足额按时支付甲方银行余款； 5、补充 第六条甲方应于将房产交付给乙方使用。甲方交付房产时应保证室内整洁，无结构性损坏，门窗及配套水、电、煤气、管道等应当完好。交付前，该房产所产生的各项费用由甲方负责激清，房产交付后该房产产生的各项费用由乙方自行承担，在该房产的水、电、煤气、有线（数字）电视，物业管理费等，甲乙双方应积极配合，产生过户手续费由乙方承担。 第七条乙方购买甲方上述房产即实际面积大于甲方合同购买面积，乙方补差额款（按甲方购买价）交于开发商，实际面积小于购买面积时，则所退差额归乙方所有。 第八条上述房产转让时，房屋所占用范围内的土地使用权及维修基金随之转移给乙方。第九条甲方保证上述房屋权属清楚，无债权债务纠纷；如存在其他共有人则共有人均已同意出售；如为已购公有住房、经济适用房的，则同住成年人已同意出售。自本协议生效之日起，若发生与甲方有关的房屋权属或债权债务纠纷等，概由甲方负责清理，并承担相应的法律责任，由此给乙方造成的损失，甲方应负责赔偿。 第十条甲方在转让上述房产时，若该房产处于出租状态，甲方保证已将该房产出租情况告知乙方。第十一条甲乙双方签订本协议时，应向丙方支付中介费人民币（大写）元整，其中甲方支付（大写）元，乙方支付（大写）元；同时甲乙双方应向丙方支付代办过户手续费，甲方支付人民币（大写）元，乙方支付人民币（大写）元。若延迟向丙方支付相关费用的，每逾期一日，按中介费总额的0.05%支付违约金，并支付丙方因此事所产生的全部诉讼费律师费及相关调查取证费。 第十二条甲乙双方除须本人亲自办理的手续外，其他一切手续均由丙方代办。
房屋买卖合同范本 出卖方： 联系电话： 买受方： 联系电话： 第一条房屋的基本情况。 出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____;位于第_____层，共_____(套)(间)，房屋结构为_____，建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积_____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_____平方米)，房屋用途为_____;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_____。 第二条房屋面积的特殊约定。 本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。 该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的;_____(不包括;_____)时，房价款保持不变。 实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的;_____(包括;_____)时，甲乙双方同意按下述第_____种方式处理：
1.买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起_____天内将买受方已付款退还给买受方，并按_____利率付给利息。 2.每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。 3._______________________________。 第三条土地使用权性质。 该房屋相应的土地使用权取得方式为_____;土地使用权年限自___年__月__日至___年__月__日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_____;该房屋买卖后，按照有关规定，买受方(必须)(无须)补办土地使用权出让手续。 第四条价格。 按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算，该房屋售价为( 币)每平方米_____元，总金额为( 币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整。 第五条付款方式。 买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金( 币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整，并应于本合同生效之日起_____日内将该房屋全部价款付给出卖方。具体付款方式可由双方另行约定。 第六条交付期限。 出卖方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给买受方，并应收到该房屋全部价款之日起_____日内，将该房屋付给买受方。 第七条买受方逾期付款的违约责任 买受方如未按本合同第四条规定的时间付款，出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，
合同编号： 房 屋 买 卖 合 同 日期：年月日
房屋买卖合同 甲方(卖方)：身份证号码： (配偶)：身份证号码： 乙方(买方): 身份证号码: (配偶)：身份证号码： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条、买卖标的 1、乙方同意购买甲方拥有的座落在室拥有的房产，建筑面积为 平方米。（房屋产权证号为号）。 2、该房产约定交付的附属设施设备、装修装饰、相关物品等在本合同之前，已经双方现场确认，均无异议。 3、房屋装修情况：精装。 第二条、房产产权现况 买卖双方均清楚该房产以现状出售。该房产没有抵押也未被查封，卖方对该房产享有完全的处分权。 第三条付款时间与办法：
1、甲乙双方同意以全款方式购买该房产，乙方在甲、乙双方办理该房产过户手续之前向甲方支付：人民币元整（大写：元整）作为首付款，其余房款：人民币元整（大写：元整）乙方应于甲、乙双方办理该房产过户手续完结后的三日内向甲方支付并结清。 2、房款汇入银行账号： 户名： 账号： 开户行： 第四条甲方应在乙方结清全部房款后的五日内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当天将水、电、气、物业、等费用结清，签订合同之后，所售房产室内设施不再变更。 第五条甲方保证上述房产权属清晰，无任何权属争议；如保证无继承纠纷、无抵押、无债权债务纠纷及致使不能实现合同目的的其他争议。因以上原因给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。 第六条本合同履行过程中，买卖双方应按照国家及地方相关规定缴纳各项税、费，买卖双方承担税费的具体约定如下： 1、双方约定，由买方承担办理相关过户手续双方按规定应缴纳的一切可能产生的税、费（包含契税、个人所得税及办理相关过户手续的一切费用）。 2、买方不按约定缴纳相关税、费，导致交易不能继续进行的，买方不得因此解除合同，本合同继续履行，但违约方应承担违约责任，赔偿给守约方造成的损
预约合同VS.预售合同： <最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的 解释>第四条肯定了对商品房销售可签订商品房预约性质的合同。（详 见附录一）预约合同与预售合同的关系上，实务界普遍赞同是“预约”与“本约”的关系。但对于“预约”和“本约”两者之间关系问题上 仍然存在争论。（详见附录二-2、3、4） ?如果该预约合同包含商品房买卖合同的主要内容，那么根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题 的解释》，该合同应当认定为商品房买卖合同，在开发商违约的 情形下，买受人可请求开发商支付违约金或双倍定金。在此，有 律师认为，无法继续履行合同的情形可以分为两种，若是由于开 发商的不诚信造成的无法履行，则买受人可请求开发商支付违约 金或双倍定金；若是由于不可归责与开发商的原因造成无法继续 履行合同的，只须返还预付定金。（详见附录二-2、3、4）?如果该预约合同只是约定双方意向签订某份正式合同，本身不包含商品房买卖合同主要条款的，不能要求强制履行商品房买卖合 同中拥有的义务，只承担预约合同中的违约责任。一般而言就是 双方负有对“本约”诚信磋商的义务。(详见附录二-2、3、4) 商品房销售合同VS.商品房预售合同： 根据<商品房销售管理办法>第三条规定商品房销售包括商品房预售和 商品房现售。建设中的商品房，开放商取得预售许可证等符合预售条 件后，与买受人签订的是商品房预售合同。而在商品房竣工建成验收 合格之后与买受人签订的是商品房现售（详见附录一）。 律师也认可，商品房的预售合同即商品房的买卖合同，只是房屋的交 付期是在竣工后的将来。(详见附录二-1)
预约买卖合同范本(Word版） 预约买卖合同范本1 甲方（卖方）： 身份证号码： 电话： 乙方（买方）： 身份证号码： 电话： 本着诚实信用的原则，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜进行预约，并确认、达成如下条款以资双方共同遵守： 一、房屋基本情况 甲方拟出售的房屋位于___________，该房屋系甲方于_____年____月____日向公司（以下简称开发商）购买的商品房，《商品房买卖合同》编号：________，合同约定建筑面积______平方米（其中套内建筑面积_____平方米，公摊_____平方米），购买总价人民币_____元整，房屋用途为住宅，甲方现已向开发商付清全部房款，房屋尚未办理土地房屋权证。 二、甲方自愿将该房屋转让给乙方，乙方确认已对房屋的权属及使用状况等现状作充分、必要的了解并自愿受让。双方应依据本预约
合同之约定，完成房地产转让的相关法律程序，并最终实现双方房屋买卖之目的。 三、转让款项的支付 双方约定上述房屋的总价款为______人民币（以套计），单价为每平方米人民币_______元整，上述转让款分次付清。 1、本合同签定当日，乙方向甲方支付购房定金人民币________元； 2、乙方于____年____月___日起负责仍以甲方名下的账户支付按揭款（共计____人民币）及其利息。（以银行实际对账单为准） 3、余款当日支付给甲方。 4、双方约定于____年____月____日前到公证处办理全权委托公证 四、房屋相关凭证的保管及交房时间 为确保交易的安全进行，乙方向甲方付清本合同第三条约定的第2笔款项后，甲方应将上述银行按揭合同及保险单据等有关该套房产的凭证原件交付乙方保管。甲方并委托乙方指定的人员申办土地房屋权证及今后的转让、银行按揭手续及接收、管理房屋。甲方应于全权委托当日将房产交付乙方使用,并结清水、电、煤气、有线电视、物业管理，乙方有权对房屋预先装修、支配使用。 五、过户手续的办理及税费承担。 1、甲方承诺在接到开发商办理权属证书通知后七日内，备齐相关资料，到____市国土资源与房产管理局申办房地产权属登记手续，
编号：FW-20212365 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 房屋买卖居间合同通用版 This contract is executed in three counterparts, all of which are considered as originals and of the same effect.
[标签:titlecontent] 第一部分关于房屋买卖 第一条成交房屋基本情况 需要写明的情况有:房屋登记地址, 房屋权属证号, 土地使用证号, 房屋用途, 登记人的房屋抵押情况, 房屋的共有人同意出售与否, 目前是否已出租, 承租人放弃优先购买权与否, 房屋权属情况, 房屋状况,建筑面积, 房型, 楼层等其他情况。 1.经协商,甲方愿意将上述房屋出售给乙方,甲方对以上房屋信息的真实性、准确性负责,并保证房屋交付给乙方时的状况和乙方实地看房时的状况保持一致,否则愿意承担起相应的违约责任并赔偿乙方因此所受到的一切损失。 2. 乙方确认,对该出售房屋已经作了充分的了解并实地查看过房屋,并且对房屋的现状无异议,愿意购买该房屋。 第二条成交价格 甲乙双方协商后确定成交的价格为:人民币元,(大写:)。 第三条付款方式 1. 现金或贷款支付
如甲方认可乙方贷款方式付款时:甲方有义务乙方一起办理贷款手续; 乙方提出终止贷款行为或因乙方原因不能取得贷款机构贷款的,乙方应于前以现金方式补齐房款。 2. 资金服务 房地产中介有限公司可以为本次交易提供的资金服务,双方自愿选择该项服务,并于签订本协议当日签订《资金委托协议》。 双方自愿将本次交易所涉及的全部款项暂存于指定的银行帐户中,并按本合同及《资金委托协议》所约定的程序及方式办理。 尽管上述款项存于指定帐户,但甲乙双方同意:视为乙方已向甲方实际支付。 如甲乙双方协商一致,可不选择资金服务,但由此带来的一切风险由双方自行承担。 第四条税费的承担 1. 甲乙双方保证,按国家及地方相关规定、交易习惯各自缴纳与本次交易相关的各项税费。 2. 尽管有上述约定,双方同意: 甲方承担;乙方承担。 第五条权属过户及房屋交付 1. 双方承诺,在本合同签订之日后,于________年____月____日前共同到房屋所在地房产管理部门办理房产过户手续。 2 .甲乙双方应于本合同签订之日起____日内将房屋权属过户所
房屋买卖预约合同 甲方（转让方）：身份证号： 乙方（受让方）：身份证号： 本着诚实信用的原则，甲、乙双方在平等、自愿、协商一至的基础上，就座落于_____________ 房产买卖事宜进行预约，并确认、达成如下条款，以资双方共同遵守。 一、房屋基本情况 1、甲方拟出售的房屋位于________ 房产，该房屋系甲方于二零一一年向四川中虹房地产开发有 限公司购买的商品房，《商品房买卖合同》NO. _____________ ，合同约定建筑面积_________ 平方米（其中套内建筑面积 _________ 平方米，公摊___________ 平方米）购买总价为人民币叁拾捌万肆仟元整（RMB384,OOO.O0），甲方已于2011年2月19日向房地产开发有限公司一次性支付购房款 人民币叁拾捌万肆仟元整（RMB384,OOO.O0），房屋用途为住宅。 2、该房屋尚未办理土地房屋权证。 二、甲方自愿将该房屋转让乙方，乙方确认已对房屋的权属及使用状况等现状作充分、必 要的了解并自愿受让。双方应依据本预约合同之约定，完成房地产转让的相关法律程序，并最终实现双方房屋买卖之合同目的。 三、转让款项的支付 1、双方约定上述房屋的成交总价为人民币叁拾捌万肆仟元整（RMB384,OOO.OO。 2、甲方确认已收悉乙方转来购房款人民币叁拾捌万肆仟元整（RMB384,OOO.OO。 四、权证办理及税费承担 1、甲方承诺在接到开发商办理权属证书通知后1O日内，备齐相关资料，到南充市房地产管理局申办房产权属登记手续，及时办出甲方名下的土地房屋权证。若双方对甲方应予办理土地房屋权证的日期发生争议的，以该商品房项目2O%勺业主平均开始办证的时间作为甲方应予办理的时日。 2、产权登记之房屋座落名称与原《商品房买卖合同》不一至的，以甲方土地房屋权证记载为 准。
房屋买卖协议 甲方（出售方）：______________________________ 乙方（购买方）：______________________________ 根据《合同法》等法律法规，为了维护房屋买卖双方的合法权益，甲乙双方现就房屋买卖自愿达成协议如下： 第一条经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于______ 市_____县小区号楼____单元______室的房租壹套出售给乙方。房产证登记面积_____平方米，房屋产权登记号_______ ，甲方保证对交付房屋拥有完全的所有权，没有抵押。 第二条房屋转让价为人民币_______元整（￥_______元） 第三条付款时间及付款方式： （1）付款时间 乙方于本合同签订之日交纳购房款_______元整（￥______元）。 （2）付款方式 第四条本合同所涉所有款项均由乙方支付至甲方指定的下面账户，否则视为乙方未支付： 银行账号：_________________ 开户名：___________________ 开户行：___________________ 甲方收到房屋全款后，甲乙双方到当地房产管理部门办理上述房屋产权转移登记手续，因房屋产权转移登记所涉的一切费用均由乙方支付，包括甲方因出售房屋产生的个人所得税等税费均由乙方承担，甲方不承担任何税费。转移登记完成后，房屋的一切权利归乙方所有，甲方对此房屋不再享有任何权利。 第五条甲方交给乙方住房时须保持房屋完好，并协助变更水、电、煤、暖等用户名。 房屋移交之后的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有乙方承担。由此 ______ 引发的纠纷由乙方自行处理，与甲方无关。
北京市存量房屋买卖合同 （自行成交版） 出卖人: 买受人: 北京市建设委员会北京市工商行政管理局
北京市存量房屋买卖合同 出卖人： 出生日期：年月日，性别： ： 买受人： 法定代表人： 营业执照注册号： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就存量房屋买卖事宜达成如下协议： 第一条房屋基本情况 （一）出卖人所售房屋（以下简称该房屋）为楼房，坐落 为：，建筑面积共平方米。 （二）该房屋规划设计用途为：。 第二条房屋权属情况 （一）该房屋所有权证证号为：号，填发单位为北京市 国土资源和房屋管理局。 （二）该房屋性质为下列选项中第_ __种情形：
1、商品房； 2、已购公有住房（若为中央在京单位已购公有住房，《中央在京单位已购公房上市出售登记表》表号：____________________）； 3、向社会公开销售的经济适用住房； 4、按经济适用住房管理的房屋（危改回迁房、安居房、康居房、绿化隔离地区农民回迁房等房屋）； （三）该房屋的抵押情况为：___________。 1、该房屋未设定抵押； 2、该房屋已经设定抵押，抵押权人为： __ __，抵押登记日期为：年月日，他项权利证证号为： __。该房屋已经设定抵押的，出卖人应于___年____月____日前办理抵押注销手续。 （四）该房屋的租赁情况为：_ ____。 1、出卖人未将该房屋出租。 2、出卖人已将该房屋出租，承租人已放弃优先购买权。 第三条出卖人与买受人自行成交达成交易（未通过任何房地产经纪机构撮合成交、未支付中介服务费用）。 第四条成交价格、付款方式及资金划转方式 （一）经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为：人民币__ ___元（小写），_ _元整（大写）。 （二）买受人采取下列第___ ____种方式付款，具体付款方式及期限的约定见附。
房屋买卖预约合同公证详细办理流程 现实生活中，当事人由于某种原因暂时无法拿到房屋产权证，但又希望将房屋先行转让出去，依照《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律的规定，未依法登记领取权属证书的房地产不得转让，由此，双方签订了房屋买卖预约合同并予以公证。房屋买卖预约合同的公证可以促使当事人在缔约时审慎衡量利害关系，辨明权利义务法律关系，只要该预约不违背当事人真实意思表示及公序良俗即有效。公证人凭借专业素养探求当事人真意所在，并将当事人意思表示内容以明白、清晰且无疑义的方式记明于公证书中，具有一定程度的实质审查的性质，可以防止损及轻率或无经验当事人的利益，以保护交易安全，促进交易的形成。房屋买卖预约合同公证有利于督促当事人按照合同约定履行双方权利义务，确保双方所期待的物权变动之目的顺利实现。 房屋买卖预约合同是指甲方（即预约出卖人）根据其与开发商签订并在房地产管理部门办理备案登记的《商品房买卖合同》或与拆迁单位签订的《房屋拆迁补偿安置协议》，将其期待取得的房地产，按照约定的交易方式转让给乙方（即预约买受人）而所达成的买卖预约。 当事人应提供的材料 （一）出卖人 1、法人的，应提交企业法人营业执照（副本）、公司章程、法定代表人身份证明；若根据公司章程的规定，出售该房产须经公司股东会或董事会授权同意的，还应提供股东会或董事会的决议。 2、其他组织的，应提交有关部门制发的主体资格证明、负责人的资格证明及负责人的身份证明。 3、自然人的，应提交身份证证明，若系单身，还应提供未婚（或离异或丧偶）的证明或声明；若已婚，应提供结婚证及配偶的身份证明；若出售的房产系共同共有财产，共有人应同时到场表示同意出售房产。若出售的房产系按份共有财产，经占份额三分之二以上的按份共有人同意出售的，应有其他共有人放弃优先购买的声明。（我国物权法第九十七条规定，处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮的，应当经占份额三分之二以上的按份共有
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-042572 2020房屋买卖合同书(通用版) 2020 model house sales contract
2020房屋买卖合同书(通用版) 出卖人：_________ 买受人：_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条项目建设依据 1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。 2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_________，土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至 _________年_________月_________日止。 3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________. 第二条商品房情况 该商品房销售许可证号：_________.
商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。 设计用途_________；建筑结构_________；建筑层数为_________层。 建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位分摊建筑面积_________平方米。 商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。 第三条计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款： 1、按建筑面积计算，该商品房单位为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元。 2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元整。 3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_________币）_________元整。 第四条付款方式及期限 买受人采取下列第_________种方式付款。 1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。（小写： _________万元） 2、分期付款。 （1）第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%；_________币_________元。（小写：_________元） （2）第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%；_________币_________元。（小写：_________元） （3）其余部分在移交房屋前一天付清_________%；_________币_________元。（小