建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料
一、单项选择题
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。
A、债权人与债务人
B、代理人与被代理人
C、权利与义务
D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业
B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理
D、具体的施工人员
3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是
（ D ）
A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系
4．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ A ）
A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据
5、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具
6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。
A、2、
B、3
C、5
D、7
7．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是
（ D ）
A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失
C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担
被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提．8出复工要求，工程师应当（ B ）
A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见
9．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ D ）
A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请
B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人
C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延
22
/ 1
D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延
10、合同争议的解决顺序为（A ）
A、和解—调解—仲裁—诉讼
B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁
D、调解—和解—诉讼—仲裁
11、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。
A、报价
B、能力
C、监理人员数量
D、设备
12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、义务工作
13．FIDIC合同条件在传统上主要适用于
（ B ）
A．国内工程施工B．国际工程施工C．国际和国内询价采购
D．有限国际招标
14．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（ C ）
A．总包单位B．承包商C．雇主D．设计单位
15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
16、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
17．签订保证合同的当事人应该是
（ C ）
A.债权人与债务人B．保证人与被保证人C．债权人与保证人
D．保证人与债务人
18．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审
制的是
（ C ）
22
/ 2
A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼19．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括
（ A ）
A．准确性B．综合性C．时效性D．复杂性20．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括（ C ）
A．主体B．客体C．时间D．内容
21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为
（ B ）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工
期
C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
23．合同关系的内容是指
（ B ）
A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人
24．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是
（ A ）
A．等价有偿原则B．诚实信用原则C．自愿原则D．合法原则
25．根据《合同法》，下列合同成立的是
（ C ）
A．要约通知到达受要约人B．要约通知发出C．承诺通知到达要约人D．承诺通知发出
26、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。
A、拒付货款并索赔
B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款
D、待供货方补足数量后再付
27、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A ）。
A、工程保修期
B、承包商的施工期
22
/ 3
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
28．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是
（ D ）
A．双方当事人签字盖章地为合同成立地B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地
C．债务人的经常居住地为合同成立地D．口头协议的承诺生效地为合同成立地
29．因重大误解订立的合同，当事人一方有权
（ A ）
A．请求人民法院撤销B．请求人民法院确认无效
C．解除合同
D．变更合同
乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力．30追讨，此时，甲可以行使（ C ）
A．债务权B．撤销权C．代位权D．抗辩权
31、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
32、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导
致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。
A、由承包商承担的风险责任
B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
33．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是
（ A ）
A．发包人B．承包人C．工程师D．设备供应商34．下列关于合同文件的表述中，不正确的是
（ D ）
A．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体
B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款
C．合同文件之间应能互相解释、互为说明
D．专用条款与通用条款是相对立的
35、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B ）
A行政法律关系 B 民事权利义务关系C刑事
法律关系
D经济侵权关系
22
/ 4
36、在工程建设监理活动中，监理单位是（B ）
A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人D 绝对独立的第三人
37．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任是代表（ C ）
A．社会公众B．建设行政主管部门C．建设单位D．工程质量监督站
38．监理委托合同中，属于委托人权利有
（ B ）
A．生产工艺设计认定权B．选择工程分包单位的认可权C．施工质量的检验权D．工程建设有关协作单位协调主持权39．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（ D ）A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位
40．FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括
（ B ）
A．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B．因施工需要，施工机械日常检修时间变更
C．合同甲工程量改变D．工作质量和其他特性的变更
41、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B ）A主合同B从合同C独立合同
D无条件地必须履行的合同
42、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）
A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉
43．一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ C ）
A，3个月B．6个月C．12个月D．24个月44．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为（ D ）
A风险回避B．风险控制C．风险保留D．风险转移
45、监理招标的宗旨是指对监理单位（A ）的选择。
A能力B报价C信誉D经济实力
46．仲裁裁决的作出应当依据
（ B ）
A．全体仲裁员的意见B．多数仲裁员的意见C．首席仲裁员的意见
D．仲裁委员会主任的意见
22
/ 5
47．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，
此变更价格（ C ）
A．由业主提出，工程师批准执行B．由工程师提出，业主批准执行
C．由承包商提出，工程师批准执行D．由承包商提出，业主批准执行
48、中标的承包商将由（B ）决定。
A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师
49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A ）组织试车。
A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位50．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（ A ）
A．工期B．费用c．工期和费用
D．工期、费用和利润
51．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是（ D ）A．承包人B．工程师与发包人共同C．工程师D．发包人
52、业主在（B ）合同中承担的风险最小。
A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金
53、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C ）。
A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔
C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔
54．在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是（ A ）
A．雇主B．承包商C．分包商D．设计单位
55．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指（ A ）
A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务
56、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( A )为准。
招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释 A.
C、招标单位在会议上的口头解答
D、发给每个投标人的书面质疑解答文件
57、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、意外工作58．要式合同必须采用
22
/ 6
（ D ）
A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式
D．书面形式
59．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是（ B ）
A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成
C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议
60．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为
（ C ）
A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效61、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A、建设用地征用完毕，施工图纸完成
B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C、招标文件已经编制好
D、建设资金、建材、设备来源已经落实
62、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。
A、提供的投标担保有瑕疵
B、货物包装方式不符合招标文
件的要求
C、个别地方存在漏项
D、明显不符合技术规格要求63．合同的保全发生在
（ B ）
A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后
64．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是（ A ）
A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内
65、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A、节省招标费用
B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险
D、竞争激烈
66、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( A )。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
67．下列表述中，不属于无效合同的是
（ D ）
22
/ 7
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损
害社会公共利益
C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同
68．建设工程竣工验收应具备的条件不包括
（ B ）
A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件
C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告
69、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C ) 承担。
A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人与承包人共同
70、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A、开工日起至颁布发接收证书
B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工
C、颁发接收证书日起至颁发履约证书
D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
71．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是（ C ）
A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10%
C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%
工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发．72现工程质量不合格时，则应（ A ）
A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延
C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延
73、在工程施工中由于( B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力
B、承包方的设备损坏
C、设计变更
D、工程量变化
74、委托任务并负责支付报酬的一方称（B ）。
A 承包人
B 发包人C出资人D出工人
75．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的承担方是
（ A ）
22
/ 8
A．发包人B．承包人C．设备供应人D．发
包人和承包人
勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同．76的委托任务。下列选项中错误的是（ B ）A．GF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探
B．GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测C．GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计
D．GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计
77、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C ）。
A 建设单位
B 施工单位C招标代理D设计单位
78、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。
A报价B能力C人员数量 D 设备
79．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于
（ B ）
A．正常工作B．附加工作C．额外工作D．意外工作
FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇．80主提供设计的项目的合同条件是（ A ）A．新红皮书B．新黄皮书C．银皮书D．绿皮书
81、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。
A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同
82、在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。
A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收
83．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ B ）
A．现场同期记录B．索赔意向通知C．索赔报告D．索赔证据
84．依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错误的有
（ C ）
A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款
B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款
C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更
D．由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行
85、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量22
/ 9
的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（B ）。
A 拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付
86、工程分包的说法错误的为（A ）
A 是违法的B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
87．可以为施工承包商提供履约担保的单位是
（ C ）
A．建设行政管理机关B．监理协会C．企业法人D．学校
88．下列有关和解的描述中，错误的是
（ B ）
A．和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的B．和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决
C．和解的方式和程序十分灵活
D．和解解决争议节省开支和时间
89、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A ）
A 工程保修期B承包商的施工期 C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知
D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
90、自中标通知书发出（C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A 15天
B 21天
C 30天
D 35天
91．工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是
（ B ）
A．约定预付款方式属于准备阶段B．工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段C．承包人提出已完工程量报告属于施工阶段D．工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段
92．合同关系的内容是指
（ B ）
A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人
93、保证方式没有约定或约定不明确的，按（A ）承担担保责任。
A、保证
B、连带保证
C、违约
D、合同
94、当事人采用合同书形式订立的，自（C ）合同成立。
A、双方当事人制作合同书时
B、双方当事人表示受合同的约束时
C、双方当事人签字或盖章时
D、双方当事人达成一致意见时
95．接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知22
/ 10
应当在（ B ）
A．要约到达受要约人之前到达要约人B．承诺通知到达
Sub- Clause 13.7 - Contract Price and Payment - Payment. Delete the two occurrences of“56”in this clause and replace with“60”． The payment countTy referred to in this clause is the People's REepublic of China and the nominated bank shall be in Shanghai． Sub-Clause 13.8 - Delayed Payment The Financing charges referred to In this clause shall be calculated using the annual rate of the standard borrowing rate of the central bank of China． Sub-Clause 14.2 - Variations - Vlaue Engineering add the following paragraph to the end of the sub－clause： “In calculating the adjustment to the Contract Price In such a proposal the Contractor shall apportion to the benefit of the Employer that percentage of any saving（if any）resulting from the proposed variation as is stated in the Appendix to Tender．” Sub-Clause 14.3 - Variations - Variation Procedure Add at the end of the Sub－clause after“under Sub－clause 14.2 if applicable”： “and may，at his discretion，have reference to the rates and prices In the Bill of Quantllles contained in Schedule l. Insert a final paragraph as follows： “Where a variation, or an element of a variation provides for the Contractor to substitute one purchased item（or sub-contract work package）for another where there is no difference In cost other than in the purchase price，programme or any associated risk to the Contractor in using the substituted item（or sub-contract work package）then，for the avoidance of doubt，the valuation of that variation（or element of variation）shall be the difference in purchase price between the two items（or sub-contlact work packages）which would normally be demonstrated to the Employer through evidence of quotations properly sought and received by the Contractor. Sub-Clause 14.5 – Provisional Sums Add the following new paragraph: “（c）Work to be executed on a Dayworks basis for which payment will be made as follows：The Employer's Representative may，If in his opinion It Is necessary or desirable，issue an instruction that any varied work shall be executed on a Daywork basis．The Contraclor shall then be paid for such work under the terms set－out In the Daywork schedule included in Schedule 5. The Contractor shall furnish the Employer's Representative such receipts or other vouchers as may
建筑工程合同（含 FIDIC ）条款复习资料 、单项选择题 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系 A 、债权人与债务人 B 、代理人与被代理人 C 、权利与义务 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是 A ?代理与被代理关系 B ?雇佣与被雇佣关系 C ?委托与被委托关系 4 ?依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 A .索赔意向通知 B .现场同期记录 5、下列财产中， （ A ）不得抵押。 A 、土地所有权 B 土地使用权 C 、房屋 28 天内，承包人应向工程师递交（ A ） C. 索赔报告 D ?索赔证据 D 、 交通运输工具 6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A 、 2、 B 、 3 C 、 5 D 、 7 7 ?下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是 （D ） A .工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B .工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C .工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D ?工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担 8 ?被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当 （B ） A ?立即给予答复 B ?在24小时内给予答复 C .在48小时内给予答复 D ?提出处理意见 9 ?根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是 （D ） A ?承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前 5天向工程师提出申请 B. 工程师在接到延期开工申请后 48天内应以书面方式答复承包人 C. 承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延 D. 承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延 10、 合同争议的解决顺序为（ A ） A 、和解一调解一仲裁一诉讼 C 、和解一调解一诉讼一仲裁 11、 监理招标主要是对监理单位（ A 、报价 B 、能力 12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A 、正常工作 B 、附加工作 C 、额外工作 D 、义务工作 13. FIDIC 合同条件在传统上主要适用于 A. 国内工程施工 B .国际工程施工 C .国际和国内询价采购 14．在 FIDIC 合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（ C ） A .总包单位 B .承包商 C .雇主 D .设计单位 15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A 、 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B 、 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 A 、施工企业 B 、施工企业的法定代表人 C 、施工企业的项目经理 D 、具体的施工人员 D 、法人与自然人 D ．监理与被监理关系 B 、 调解一和解一仲裁一诉讼 D 、调解一和解一诉讼一仲裁 B ）的选择。 C 、 监理人员数量 D 、设备 D .有限国际招标
fidic施工合同条款 篇一：FIDIC施工合同 篇一：fidic施工合同条件2010 施工合同条款 通用条款2010年6月 仅供参与银行使用 2010年6月30日发行 fidic 2010版权所有多边发展银行协调版 国际工程师联合会 通用条款 目录 1 一般规定 定义 解释 通信交流 法律和语言 文件优先次序 合同协议 权益转让
文件的照管和提供 拖延的图纸和指示 业主使用承包商文件承包商使用业主的文件保密事项 遵守法律 共通过的和各自的责任银行检查和审计 2业主 进入现场的权力 许可，执照,或批准 业主的人员 业主的资金安排 业主的索赔 3 工程师 工程师的职责和权力工程师的授权 工程师的指示 工程师的撤换 决定 4 承包商 承包商的一般义务
履约担保 承包商的代表 分包商分包合同利益转让合作 放线 安全程序 质量保证 现场数据 中标合同金额的充分性 不可预见的外界条件 道路通行权和设施 避免干扰 进场路线（进厂通路） 货物的运输 承包商的设备 保护环境 电，水，气 业主的设备和免费提供的材料进度报告 现场保安 承包商的现场作业 化石
5 指定的分包商 指定分包商的定义 对指定的反对 给指定分包商的支付 付款证据 6 职员和劳工 职员和劳工的雇佣 工资标准和劳动条件 为业主服务的人员 劳动法 工作时间 为职员和劳工提供的设施健康和安全 承包商的监督 承包商人员 承包商人员和设备的记录妨碍治安的行为 外国职员和劳工 食物供应 水供应 病虫害治理措施 酒或药品武器和弹药
节日和宗教 丧葬安排 禁止强迫劳工 禁止童工 工人雇佣记录 工人的组织 禁止歧视，机会平等 7 设备，材料，和工艺实施方式 样 检查 试验 拒收 修补工作 设备和材料的所有权 矿区（土地）使用费 8开工，延误和暂定 工程开工 完工时间 进度计划 完工时间延期 当局引起的延误
学习FIDIC施工合同的心得体会 FIDIC合同条件是在国际工程承包活动中享有权威地位，被称为“土木工程合同的圣经”。随着中国加入WTO后中国建筑市场的扩大开放以及对外承包工程的需要，我国的众多工程项目将按照国际惯例采纳FIDIC合同条件。 要理解FIDIC合同的特点和理论基础。FIDIC合同的最大特点是：“程序公开，公平竞争，机会均等”。FIDIC合同的理论基础是：承包商可以不考虑自己不知道的事情，例如：材料的上涨、下降或不可抗力以及政府法令修改造成的费用变更等导致损失的因素。我们做投标报价的时候，要具体项目具体分析（包括工程市场，劳务市场，交际礼仪，合同条件，以及政治、经济、宗教、外汇政策等等，“以供领导决策只用”），尽量做到合理报价。 要在合同、企业管理上下功夫，中医安全、注意质量。纠正观念的差异，一般说来绝对不提倡“超质量标准，提前工期“，单更不允许偷工减料，要讲规范，多看图纸，要仔细研究合同，以合同书跟业主进行交流和合作。 FIDIC是国际咨询工程师联合会的法文缩写，中文译为“菲迪克”。他的总部设在瑞士洛桑。FIDIC是一种先进的合同管理形式，是集工业发达国家土木建筑上百年的经验，是把工程技术、法律、经济和管理等有机结合起来的合同条件。它的合同条件一般分为通用合同条件和专用合同条件两部分组成。 通用合同条件大致划分为：涉及权利义务的条款，涉及费用管理的条款，涉及工程进度控制的条款，涉及质量控制的条款和涉及法规
性的条款五大部分。其中的25大项分别是：定义与解释、工程师及工程师代表、转让与分包、合同文件、一般义务、劳务、材料、工程设备和工艺、暂时停工、开工和误期、变更、添加和省略、索赔程序、承包商的设备、临时工程和材料、计量、暂定金额、制定的分包商、证书与支付、补救措施、特殊风险、解除履约合同、争端的解决、通知、业主的违约、费用和法规的变更、货币与汇率。当然，还有考虑补充的条款，如贿赂、保密、关税和税收的特别规定等。 仅有通用合同条件还是不够的，具体到某一工程项目，有些条款应进一步明确，还必须考虑工程的具体特点和所在地区的情况予以必要的变动。专用合同条件中的条款的出现可能是基于以下原因：(1)在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步说明的信息，如果没有这些信息，则合同条件就不完整。（2）在通用合同条件中说到专用合同条件中可能包含有补充材料的地方。但如果没有这些补充条件，合同条件仍不失琦完整性。（3）工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款；（4）工程所在国的法律或特殊环境要求通用合同条件所含的条款有所变更。 国际承包工程行业涉及到的FIDIC合同包括以下几种：红色封皮主要是土木施工方面的，正式名称为《土木工程施工合同条件》，海外通常叫红皮FIDIC合同；黄色封皮是机电工程方面的，正式名称为《机电工程合同条件》，常叫黄皮FIDIC合同；白色封皮是涉及咨询方面的，正式名称为《业主与咨询工程师模式协议》，也叫白皮FIDIC 合同；另外，交钥匙项目专用的一个橙皮的FIDIC合同，正式名称为
FIDIC 简介 F e d erati on Intern ati on ale FIDIC 是国际咨询工程师联合会(F e d e ation In ter natio nale Des Ing e nieurs Co nseils) 的法文 缩写。FIDIC 的本义是指国际咨询工程师联合会这一独立的国际组织。习惯上有时也指FIDIC 条款或FIDIC 方法。 一、FIDIC 的机构 FIDIC 是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织，目前有50 多个成员国，分属于四个地区性组织，即ASPAC —亚洲及太平洋地区成员协会，CEDIC —欧共体成员协会,CAMA —非洲成员协会集团,RINORD —北欧成员协会集团。 FIDIC 总部设在瑞士洛桑、主要职能机构有：执行委员会(TEC) 、土木工程合同委员会(CECC) 、业主与咨询工程师关系委员会(CCRC) 、职业责任委员会(PLC) 和秘书处。 二、FIDIC 的出版物 (一) 土木工程施工合同条件，(通常称为FIDIC 条件) 1957 年，国际咨询工程师联合会首次出版了标准的土木工程施工合同条件，在此之前还没有专门编制的适用于国际工程的合同条件。第一版以当时正在英国使用的土木工程师学会的《土木建筑工程一般合同条件》为蓝本。由于该标准合同的封面为红色，很快以“红皮书”而闻名世界。 第 2 版于1963 年发行) 只是在第一版的基础上增加了用于疏竣和填筑合同的第三部分，并没有改变第
1 版中所包含的条件。 第 3 版于1977 年出版。对第 2 版作了全面修改。得到欧洲建筑业国际联合会、亚洲及西太平洋承包商
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目
目 录 1一般规定 1.1定义 1.2 解释 1.3 通信交流 1.4 法律和语言 1.5 文件优先次序 1.6 合同协议书 1.7 权益转让 1.8 文件的照管和提供 1.9 延误的图纸或指示 1.10雇主使用承包人文件 1.11承包人使用雇主文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共同的和各自的责任 2雇主 2.1现场进入权 2.2许可、执照或批准 2.3雇主人员 2.4雇主的资金安排 2.5雇主的索赔 3工程师 3.1工程师的任务和权力 3.2由工程师付托 3.3工程师的指示
3.4工程师的替换 3.5确定 4承包人 4.1承包人的一般义务 4.2履约担保 4.3承包人代表 4.4分包人 4.5分包合同权益的转让 4.6合作 4.7放线 4.8安全程序 4.9 质量保证 4.10现场数据 4.11中标合同金额的充分性 4.12不可预见的物质条件 4.13道路通行权和设施 4.14避免干扰 4.15进场道路 4.16货物运输 4.17承包人设备 4.18环境保护 4.19电、水和燃气 4.20雇主设备和免费供应的材料 4.21进度报告 4.22现场保安 4.23承包人的现场作业 4.24化石 5指定的分包人
5.1“指定的分包人”的定义 5.2反对指定 5.3对指定的分包人付款 5.4付款证据 6员工 6.1员工的雇佣 6.2工资标准和劳动条件 6.3为雇主服务的人员 6.4劳动法 6.5工作时间 6.6为员工提供设施 6.7健康和安全 6.8承包人的监督 6.9承包人人员 6.10承包人人员和设备的记录 6.11无序行为 7生产设备、材料和工艺 7.1实施方法 7.2样品 7.3检验 7.4试验 7.5拒收 7.6修补工作 7.7生产设备和材料的所有权 7.8土地(矿区)使用费 8开工、延误和暂停 8.1工程的开工 8.2竣工时间
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils(红皮书--施工合同条件) General Conditions 1.一般规定 General Provisions 1.1 定义 Definitions 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。 In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise. 1.1.1 合同 1.1.1 The Contract 1.1.1.1“合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。 1.1.1.1 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance. 1.1.1.2“合同协议书(Contract Agreement)”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。 1.1.1.2 "Contract Agreement" means the contract agreement (if any) referred to in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement]. 1.1.1.3“中标函(Letter of Acceptance)”指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况下，“中标函”一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书的日期。 1.1.1.3 "Letter of Acceptance" means the letter of formal acceptance, signed by the Employer, of the Letter of Tender, including any annexed memoranda comprising agreements between and signed by both Parties. If there is no such letter of acceptance, the expression "Letter of Acceptance" means the Contract Agreement and the date of issuing or receiving the Letter of Acceptance means the date of signing the Contract Agreement. 1.1.1.4“投标函(Letter of Tender)”指名称为投标函的文件，由承包商填写，包括已签字的对雇主的工程报价。 1.1.1.4 "Letter of Tender" means the document entitled letter of tender, which was completed by the Contractor and includes the signed offer to the Employer for the Works. 1.1.1.5“规范(Specification)”指合同中名称为规范的文件，及根据合同规定对规范的增加和修改。此文件具体描述了工程。 1.1.1.5 "Specification" means the document entitled specification, as included in the Contract, and any additions and modifications to the specification in accordance with the Contract. Such document specifies the Works. 1.1.1.6“图纸(Drawings)”指合同中规定的工程图纸，及由雇主(或代表)根据合同颁发的对图纸的增加和修改。 1.1.1.6 "Drawings" means the drawings of the Works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of, the Employer in accordance with the Contract. 1.1.1.7“资料表(Schedules)”指合同中名称为资料表的文件，由承包商填写并随投标函提交。此文件可能包括工程量表、数据、列表、及费率和/或单价表。 1.1.1.7 "Schedules" means the document(s) entitled schedules, completed by the Contractor and submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. Such document may include the Bill of Quantities, data, lists, and schedules of rates and/or prices 1.1.1.8“投标文件(Tender)”指投标函和合同中规定的承包商应随投标函提交的其它所有文件。 1.1.1.8 "Tender" means the Letter of Tender and all other documents which the Contractor submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. 1.1.1.9“投标函附录(Appendix to Tender)”指名称为投标函附录并已填写完毕的文件，附于投标函之后并构成投标函的一部分。 1.1.1.9 "Appendix to Tender" means the completed pages entitled appendix to tender which are appended to and form part of the Letter of Tender. 1.1.1.10 “工程量表(Bill of Quantities)”和“计日工计划(Daywork Schedule)”指资料表中如此命名的文件(如有时)。 1.1.1.10 "Bill of Quantities" and "Day work Schedule" mean the documents so named (if any) which are comprised in the
FIDIC合同主要条款的解读 第1条一般规定 1.1定义 解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。 定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。 比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。实际上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。 第1.1.1.1条合同 解读：本条主要讲明合同组件。与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。这个装订过的合同有时会有数千页之厚。这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。在合同装订
的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。 关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。它的内容，也就不是合同范围。 合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。在法律意义上，这个规定是很严格的。比如某个文件，图章完备齐全，但文件没有完成送达程序，就仍然不能算是有效合同文件。完成文件送达程序需要法定证据，比如传真记录、签收证明、邮政收据等。一般的快递公司的收件证明是不能作为送达证明的。只有拿到这样的快递公司送达对方的签收复印件，才算法定送达证明。这种名词定义外延边界上的细节把握，才真正体现了对合同名词理解的准确度。一点点的理解出入，都是“差之毫厘，谬以千里”。合约工程师千万不要忽略这种细节的研究与把握，包括定义与程序，否则很容易犯错误。 机械工业出版社出版的《FIDIC施工合同条件》在本条款中有一个词的翻译我觉得不太好，“schedule”翻译成“资料表”虽然涵盖面足够了，但资料表这个说法容易引起岐义。在中国人的感觉中，资料一般都只是做参考用的，通常不认为资料也会具有法定意义而成为合同依据。虽然“schedule”涵盖范围有明确定义，什么样的“资料”才能算得合同“资料表”不大会理解的错误，但毕竟在感觉上有点不理想。“schedule”一般是指先期提供，后期用来执行的表式，所以不如直接翻译成“图表”，或者“工作表”取工作用表之意。这样翻译虽然与图纸定义有重叠，但涵盖面与理解上，感觉要好一些。 第1.1.1.2条合同协议书 解读：合同协议书，简单了理解就是给合同当事人一个签字的地方。设计这样一个文件，将合同主架构搭起
天津2012年自考“建设工程合同(含F I D I C)条款”课程考 试大纲
天津市高等教育自学考试课程考试大纲 课程名称：建设工程合同（含FIDIC）条款课程 代码：0963 第一部分课程性质与目标 一、课程性质与特点 建设工程合同（含FIDIC）条款是高等教育自学考试中工程造价管理专业的一门专业课，是该专业的主干课程之一。本课程的学习对熟悉与掌握建设工程合同管理和从事工程项目造价管理相关工作具有十分重要的意义。 本课程重点介绍FIDIC合同条件及其适用范围，施工合同条件的一般规定，施工合同条件下合同各方及其义务和责任、质量管理、进度管理、支付管理、风行管理、索赔管理、争端的解决，以及其他相关内容，通过本课程的学习，可以使考生对上述内容有比较系统地认识，达到熟悉FIDIC合同条件与应用的基本内容。 本大纲是根据教育部制定的高等教育自学考试工程造价管理专业培养目标编写的，立足于培养高素质人才，适应工程造价管理专业的培养要求。本大纲叙述的内容尽可能简明实用，便于自学考试。 二、课程目标与基本要求 本课程的目标和任务是使学生通过本课程的学习，熟悉和掌握FIDIC施工合同条件条款内容及其应用的相关知识，为以后的学习和工作打下坚实的基础。 三、与本专业其他课程的关系 本课程是工程造价管理专业的一门专业主干课。本课程《工程造价实务》等课程相互联系；与《工程项目管理》课程从各自的侧重点介绍建设项目管理知识；共同构成本专业较为全面的知识体系。 第二部分考核内容与考核目标 第一篇总论 一、学习目的和要求 通过学习，学生可以获得有关合同条件的适用、施工合同中主要事项的顺序、词语定义合同文件、合同有关各方权利义务或职权等方面的知识，从而对施工合同条件有清晰的了解。 二、考核知识点与考核目标 （一）一般规定（次重点）
编号：FS-HT-05018 FIDIC土木工程施工合同FIDIC Civil Engineering Construction Contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
FIDIC土木工程施工合同 第Ⅰ部分 定义和解释 定义 1.1在本合同中，下列名词及术语，除上下文另有要求外，均应具有本款所赋予的含义： （a）（i）“雇主”指本合同条件第Ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到承包人同意）。 （ii）“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到雇主同意）。 （iii）“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人，但不指分包人的任何受让人。
（iv）“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务，并在本合同条件第Ⅱ部分提出姓名的当事人。 （b）（i）“合同”指合同条件（第Ⅰ部分和第Ⅱ部分）、技术规范、图纸、工程量清单、投标书，中标通知书、合同协议书（如果已签订）及其明确列入中标通知书或合同协议书（如果已签订）中的其他文件。 （ii）“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。 （iii）“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸，计算书和性质类似的技术资料，以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 （iv）“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 （v）“投标书”指承包人根据合同规定为实施并
FIDIC合同条件下的施工索赔 关键词：FIDIC合同条件施工索赔 在1989年1月正式公布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔(Construction claim)被作为一个独立的主题——索赔程序(Procedu re for claims)，以5个分条款(53.1～53.5)的篇幅加以详细的规定。关于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商(Contractor)来讲，施工索赔工作十分关键。 笔者以FIDIC合同条件的原文为基础，借鉴国内一些承包商在国际工程承包施工中的实践体会，对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。 1索赔的发生和分类 1.1索赔的起因 在施工过程中，引起索赔的缘故是专门多的，要紧如下所列： (1)风险分担不均。这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。在这种情形下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，补偿各种风险引起的缺失。这确实是工程索赔中承包商(Co ntractor)的索赔案数远远超过业主(Employer)反索赔案数的缘故。 (2)施工条件变化。土建工程施工与地质条件紧密有关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。这些施工条件的变化即使是有体会的承包商也无法事前预料。因此施工条件的专门变化必定会引起施工索赔。 (3)工程变更(Variations)。承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表(BOQ—Bill of quantities)中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师(Engineer)指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必定引起新的施工费用，或需要延长工期。所有这些情形，承包商都可提出索赔要求，以补偿自己不应承担的经济缺失。 (4)工期拖延(Construction delay)。施工过程中，由于受天气、地质等因素阻碍，经常显现工期拖延。如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的打算外施工费提出索赔；如果责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费(Liquidated da
FIDIC合同通用条款(doc 15页)
FIDIC合同通用条款 一、定义和解释 （1）业主：指本项目的合同专用条款中指名的执行本建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理本建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。 （2）承包人：指其投标已为业主所接受，并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。 （3）分包人：指承包人报经理工程师审查并取得业主批准已分包了本合同工程一部分的当事人（单位），或合同中指名作为分包本合同工程一部分的当事人（单位），以及取得该当事人单位资格的合法继承人（单位）。 （４）理工程师:指业主为本合同目的委托的或指定的承担本合同工程理工作的单位或个人。并在合同专用条款中指名。 （5) 项目经理:指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。
(16)临时工程：指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程（不包括下文所指的承包人装备)。（17)合同工程：或“合同段工程”指合同协议书中写明的合同范围内的全部工程。 （18）设备：指预定构成或构成永久工程的一部分的机械、仪器、装置以及诸如此类的设备。 （19）承包人装备：指属承包人所有（或租赁）的、为了实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械器具或物品。 （20）永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两则路权范围内的用地。 （21）临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道、以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。 二、合同文件 （1）合同文件的优先次序：组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如果出现含糊不清，应由监理工程师作出解释；如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下： (a)合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （b)中标通知书； （c)投标书和投标书附录；
可编辑可修 2016年4月建设工程合同条款 一、单项选择 1、下列合同属于无偿合同的是（） A、施工合同 B、运输合同 C、借用合同 D、监理合同 2、甲为乙的债权人，乙为了逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时（） A、债权人可行使撤销权 B、债权人可行使不安抗辩权 C、债权人可请求法院进行财产保全 D、转让合同自签订之时起无效 3、依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是（） A、招标公告 B、商品价目表 C、拍卖公告 D、投标文件 4、对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（） A、提前24h书面通知工程师来参加验收 B、提前24h电话通知工程师来参加验收 C、提前248h书面通知工程师来参加验收 D、提前48h电话通知工程师来参加验收 5、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支持结算价款的，则承包人有权（） A、自行将该工程抵押 B、申请人民法院将该工程依法拍卖 C、将工程直接收归己有 D、自行将工程卖给他人 6、由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是（） A、总承包人违约，发包人亦违约 B、总承包人违约，发包人不违约 C、总承包人不违约，发包人违约 D、总承包人不违约，发包人亦不违约 7、工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（） A、由双方协商处理 B、无效 C、按合同约定处理 D、有效 8、依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（） A、验收前由发包人负责 B、验收前由工程师负责 C、验收后由发包人负责 D、验收后由工程师负责 10、FIDIC施工合同文本结构一般包括（） A、通用条件、专用条件和合同协议 B、通用条件、专用条件和其他标准化文件格式 C、合同协议、通用条件和投标文件 D、协议书、专用条件和招标文件 11、依据FIDIC《施工合同条件》，工程师可以根据随时指示承包商暂停施工。若工程师提出暂停施工的原因在雇主，并给承包商造成了工期和费用损失的，则该损失应由（） A、业主给予补偿 B、工程师承担 C、承包商自行承担 D、业主与承包商协商补偿 12、FIDIC合同条件规定，如果需要动用暂定金额，应由谁控制使用？（） A、承包商 B、业主 C、工程师 D、指定分包商 13、FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于（） A、合同价内的暂列金 B、业主应交的预付款 C、承包商应交付的定金 D、承包商应得的工程款 改欢迎下载
FIDIC合同条件下的施工管理 (总分：71.00，做题时间：90分钟) 一、{{B}}单项选择题{{/B}}(总题数：35，分数：35.00) 1.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。 （分数：1.00） A.不应返还保留金 B.应退还一半保留金 C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半√ D.应全部退还保留金 解析： 2.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。 （分数：1.00） A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度√ D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 解析： 3.某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。 （分数：1.00） A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任√ 解析： 4.按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。 （分数：1.00） A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求 B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要 C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告√ D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告 解析： 5.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。 （分数：1.00） A.不利的气候条件√ B.招标文件未说明的污染 C.不利于施工的外界自然条件 D.其他承包商的干扰 解析： 6.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。 （分数：1.00） A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担 C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担