当前位置:文档之家› 与施工队签订合同

与施工队签订合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

与施工队签订合同

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

发包方(甲方)深圳荣建达装饰工程有限公司

承包方(乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰工程承包合同条例》结合本工程具体情况,经双方协商达成以下协议:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:

四、承包方式:

五、双方驻工地代表:

六、开工日期:本合同工程定于2011 年月日开工。

竣工日期:本合同工程定于年月日竣工。总工期:天。

七、合同价款:¥,大写人民币

八、甲方的权利及义务

1、甲方有关施工和管理人员不得有意刁难各施工班组或收受贿赂,一经查获将没收其非法所

得,并扣发当月工资,构成犯罪的,移交司法机关依法追究民事责任。

2、甲方指派现场施工员及管理人员进行现场施工管理和质量监督,负责安全技术以及图纸

会审。如甲方施工员对图纸做出更改性决定必须由施工员签名乙方才能操作,如无签名仅为业主或甲方施工员口头提出方案更改将视为乙方擅自主张施工,施工所引起的返工费用由乙方承担。

3、提供各工种所需的施工图,且进行安全和技术以及合理有效操作流程交底,并会同乙方

制订各流水段的施工工艺流程方案。乙方有义务提出专业技术和建议及图纸的误标,甲方有权享有乙方提供施工的主要数据参数,正确施工方法,如乙方施工中不及时准确提供方案和防范措施,将视乙方隐瞒、偷工减料行为,应承担返工和隐患后果的全部费用。

4、按工程所需组织各种材料使用计划,一切物料均由甲方统筹订购,除紧急状况,零星使用不

受此限(必须当日向部门报备)。所有材料运到现场或仓库须由施工班组全部负责搬到堆放地点。如甲方管理人员通知乙方后,乙方无人搬运,甲方另请搬运的费用由乙方全部负责。

所有班组材料申购必须提前三天申购,否则误期后果乙方负责。

5、在施工过程中乙方遇到意外事故发生时,甲方提供治疗或救护的方便,但费用乙方自理。乙

方应保护好现场,及时追查起因并作记录,如一经发现隐瞒实情者,乙方必须承担全部的责任,对现场行政、现场施工违规处罚一律按甲方现行颁布条例实行。

6、乙方自行负责其施工工人的人身安装及施工机械安全,乙方应按有关法令规定及视需要办

理相应之保险,保险费用乙方自理。若乙方未办理保险而发生意外事故,其后果由乙

方负一切责任。

7、乙方进场后,不按图纸和现场管理人员安排及现场施工要求操作的,甲方有权提高保修

金至30%乙方不得虚报人数,否则甲方可按100元/人进行罚款,并统一性进入工伤保险,费用从该施工班组中扣除。

8、在施工过程中,乙方不听从甲方施工管理人员指挥或工程质量低劣、偷工减料以及施工

速度缓慢等,第一次警告,第二次处罚500元,第三次处罚1000元,如再有类似情况,甲方有权责令乙方限期退场,且甲方有权不予以结算。

九、乙方的权利与义务

1、乙方施工人员必须遵守国家法律、法规以及公司、施工员制订的有关规章制度,必须服

从施工管理人员的统一指挥和调配(见现场管理有关规章制度)。

2、乙方有权拒绝在不安全情况下进行操作和不符合实际要求或有关违章程序的施工。

3、乙方必须严格按照有效的施工图,设计变更和现行有关的施工规范以及操作规范进行施工和

操作,以确保工程质量、工期和人身安全等。乙方必须按照现场的责任划分和定位的规范进行施工。否则所造成的一切损失由乙方自负,且视其情节轻重给予罚款。

4、在高空作业时必须有可靠的安全保证措施,否则所造成的一切后果均由乙方自负,甲方不

负任何责任和连带责任。对材料乱堆乱放和违规操作者相片留底重罚处理。

5、乙方在施工过程中未经业主验收前,及在进行多任务序交义施工时必须对成品或半成品进行

保护,不得损坏。否则所造成的一切经济损失均由乙方自负,且视其情节给予罚款。对开错料,过剩料者一律从严处理及对乙方追究经济责任。

6、乙方施工人员不得偷盗工地材料或他人财物,不得在工地赌博、打架、斗殴,否则视其情节

给予重罚或送公安机关处理,造成的人员伤亡及其费用甲方不负责。擅自或随意私自挪用他人财物者,乙方自行承担后果,甲方不负责。

7、乙方领班必须住在工地,有事外出时须指派一名有组织及管理能力的人员负责其班组的一切

事务,并协助施工管理人员工作。杜绝转包工程,一经发现乙方承担一切后果。

8、乙方不得对甲方管理人员或施工人员进行贿赂,否则一经发现,甲方有权终止合同,责令其

退场且不予结算工程人工费。杜绝威胁和用不正当手段对待施工管理人员。

9、乙方对施工工程项目进行保修,保修期间必须负责修理维护,在公司通知乙方两天内必

须到场维修,逾期公司将另派人员进行维修,保修金不予结算。完工后因工艺的返工的所有费用全部由乙方承担。乙方在完工后必须收集好剩余材料,订货料和常规料超3%者由乙方承担所剩料的费用。项目完工乙方义务把所剩料分种类包装好堆放仓库指定位入帐。

十、工期延误:乙方应在合同规定期限内完成工程(参照工程施工进度表)。乙方延期竣工一

天,应交付甲方的违约金额为¥1000.00元。并以每天3%勺罚金递增如遇不可抗力的自然情况造成工期延误,乙方应在情况发生后当天内,就延误原因及内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出书面报告。甲方代表在收到报告后予以答复。如不向公司做出书面报告,甲方将按工期延误收取违约金额。如在施工过程中工程增加量小丁总工程量的20%乙方无条件按合同规定期限内完工;如在施工过程中工程增加量超过总工程量的20%乙方需延长工期,应在情况发生后立即向本公司做出书面报告,提出延长工期,如不向本公司做出书面报告,而乂造成延长工期,本公司按工期延误处罚。

十一、工程质量验收标准:工程质量以甲方和客户验收签证合格为准,两者缺一不能视为验收合格。如第一次验收不合格公司将给予乙方警告处分,乙方无条件返工;如第二次验收不合格,乙方将支付甲方验收员一日的工资及生活费,乙方无条件返工;第三次验收不合格公司将扣除工程总金额的5%乙方无条件返工。(具体验收标准见验收

公司与员工签订劳动合同通用模板

公司与员工签订劳动合同 甲方:****有限公司 单位性质:有限责任公司 法定代表人:*** 单位住所:****开发区新科园东区 乙方:员工姓名 户籍所在地地址 现居住地地址 居民身份证号码 其他有效身份证件号码 甲、乙双方根据国家劳动法律、法规规定,在合法、公平、平等自愿和协商一致、诚实 信用的基础上,签订本合同: 一、根据甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的工作地点从事XXXXXX岗位(工种)的工作。在合同期间内,甲方因生产工作需要可调整乙方工种。 二、本合同期限采取下列第()种形式: 1、固定期限。合同期限自年月日起至年月日止,其中包括试用期个月(试用期不是必须条款)。 2、以完成(生产工作)为期限。该生产工作完成后,双方终止劳动合 同。 本合同在用工前签订的,劳动关系自用工之日起开始建立。

三、工作时间和休息休假。 (一)甲方对乙方所在岗位实行以下第种工时制度。1、标准工时工作制度;2、综合计算工时工作制度;3、不定时工作制度。 (二)乙方享受法定的以下部分节假日、每年清明、五一、国庆各带薪一天。每月两天带薪 休息日。确因工作需要加班的应依法支付加班费或安排补休。 (三)乙方因工伤或患职业病,依法享有医疗期限和待遇。 四、乙方在法定工作时间或者劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动,甲方应当按照劳动合同约定的工资标准支付乙方工资。劳动合同约定的工资标准不得低于当年度政府规定的 乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。乙方的奖金及各项津贴、补贴按甲方依法制定的劳动报酬、分配制度规定执行。 (一)甲方应当自用工之日起计发乙方工资,工资应当以货币形式直接支付给乙方本人。 (二)工资标准采取下列第()种形式: 1、实行计时工资制。试用期月工资为人民币元;试用期满后的月工资为人民币元。(试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。) 2、实行计件工资制。计件定额为;计件单价为人民币元或按甲方确定并事先向乙方公布的计件定额和计件单价执行。据此计算的月工资不得低于当年度政府规定的乙 方工作地点所属行政区域最低工资标准。 3、双方另行约定工资按形式支付。 4、双方约定加班加点工资的计算基数为(加班加点工资的计算基数不得低于劳动合 同约定的工资标准)。 上述劳动报酬确定后,甲方可根据乙方的技术水平、熟练程度的提高、贡献大小以及生产经营的变化适时调整乙方的工资水平。乙方的劳动报酬可随工作地点、工种岗位的变化而改变。

公司对甲方工程合同(对包工头纯包工)

钢结构工程责任承包合同(对包工头) 甲方: 乙方: 根据国家经济合同法和建安工程条例,为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任,特签定本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包内容:钢结构棚面制作安装。 四、工程单价:按实际发生面积计元/㎡(不含任何税票、土建、防雷、保温、材料 复验、总包管理费等手续及费用) 五、工程造价: 约㎡×元/㎡= 元(结算时按实际发生面积计算) 六、工程付款方式:按工程造价支付工程进度款50%,工程完成经甲方验收合格后,一 个月内付清全部余款。 七、施工期限:2009年月日——2009年月日。(下雨、进度款未到,人力不可 抗为、场地未三通一平除外) 八、甲方职责: 1.按合同支付工程款。 2.提供乙方施工现场电源,协调解决乙方施工期间的工人临时住宿等由甲方负责。 3.在工程完工三十日内未能验收的则视为验收合格。 九、乙方职责: 1.按图施工并按甲方标准进行制作安装。 2.派驻专门技术人员为乙方工地代表,严把施工质量关,落实安全措施,协同甲方及 时处理施工中所出现的问题。 3.认真做好安全生产、文明施工、防盗、防火意识的教育工作,教育职工自觉遵守工 地的一切规章制度。 4.油漆费、焊条、焊机、吊机费等由乙方负责。 十、双方职责: 凡因工程意外,造成直接或间接的经济赔偿责任,应由甲、乙双方在乙方公司购买的工

伤保险《团体意外险》理赔后,再由甲方承担剩余全部责任。 十一、本合同自双方法人代表或经办人签订即具法律效力。 十二、双方自觉履行合同规定,如出现有不同的意见或未尽事宜,双方应友好协商解决。协商调解不成,提交所在地人民法院裁定执行。 十三、本合同壹式三份,甲方执壹份,乙方执两份,均具同等法律效力。 甲方:乙方: 代表:代表: 日期:日期:

公司与员工签订劳务合同

篇一:公司与员工签订劳动合同- 样本 劳动合同甲方:重庆市****** 有限公司乙方: 经双方友好协商,就乙方以身份(职务)参加甲方经营的活动(活动委托方为),自愿达成如下协议: 一、合同期限 1、固定期限:年月日至年月日止。 2、乙方每日工作时间为:不低于个小时。 3、工作地点:根据市场需要由公司统一就近安排。。 二、薪资标准及支付 1、薪资标准:基本工资+日勤考核+产品提成。 2、薪资发放时间:每月15 日至20 日,通过中国银行卡发放。 三、考勤 1、在合同期内未经甲乙双方协商,不能单方面违约。如乙方有紧急事情需要请假或不 能按时参加甲方的工作安排,可请假或找人代班(a:提前2天通过文字形式报市场督导、 区域业代抄送部门经理;b:乙方可直接找人代班并负责代班人员的培训工作如不能完成培 训,提前报促销活动方案负责人负责培训) 四、甲方义务 1、负责业务培训及提供培训资料; 2、负责提供活动产品及活动所需工具。 五、乙方义务 1、按时按质完成甲方交给的工作任务。 2、严格遵守培训手册并按有关的工作要求进行工作。 3、遵守商场的规章制度,礼貌待客、不脱岗、不迟到、不早退、不偷盗、不聊天,不得产生罚款 4、必须绝对服从甲方工作安排及调配。 5、离职后5 日内将有关工作向甲方移交完毕,并附 书面说明,如给甲方造成损失、 应予赔偿。 六、违约责任 1、如发现乙方不按上述要求工作,甲方有权扣除相应工资(擅自离职的,扣发双倍离职时间工资),并要求其赔偿给甲方造成的实际损失。 2、如因乙方违反所在商场规定, 并导致商场、乙方须全额承担该罚款。 3 、如乙方遗失或挪用等非法处置促销物品的,甲方有权向乙方要求给甲方造成的实际损失,包括直接损失和间接损失。 4、活动结束后,乙方交还甲方所有的物品和工具。否则,甲方有权以工资抵扣。工资不足以抵扣的,由乙方另行赔偿。 七、协议的终止和解除 1、 2、甲乙双方经协商一致可以解除本协议;甲、乙两方均可以根据法律法规规定行使合同解 除权。 八、争议解决1、双方在履行本协议过程中发生争议,应当首先协商解决,协商不成的,双方均可向甲方所在地劳动仲裁委员会申请劳动仲裁; 九、其他1,乙方同意自动放弃社会保睑,并承担在工作时间和上下班时间发生的各种意外事故。2,本合同甲方无签约代表和公章或缺一属无效合同,解释权归甲方所有3,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。 1、2、其他劳动关系存续事宜,双方可签订补充文件,两者内容冲突的,以签订时间在后的文件为准。 甲方(盖章):乙方(签字):

包工头与项目部签订合同证明施工合同关系成立

包工头与项目部签订合同证明施工合同关系成立 一、案例索引 最高院《中鼎国际工程有限责任公司、林仙炳建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》,案号(2018)最高法民申1157号,审判长周伦军,裁判日期二〇一八年五月二十二日。 二、案情简介 案涉工程总包方为中鼎国际工程有限责任公司,包工头林仙炳与中鼎国际工程有限责任公司案涉工程项目部签订了分包合同,中鼎公司主张项目部印章是案外人偷盖的,涉嫌犯罪。因此,中鼎公司与林仙炳不存在施工合同关系。原审福建高院没有支持中鼎公司的主张,中鼎公司不服向最高院申请再审。 争议焦点:包工头林仙炳与中鼎国际工程有限责任公司是否存在施工合同关系? 三、最高院裁判摘要 本院经审查认为,本案系林仙炳与中鼎公司之间就福建海峡水泥安石坑矿山基建项目产生的建设工程施工合同纠纷。本案中,中鼎公司与黄金烈于2013年11月6日签订的《中鼎国际工程有限责任公司矿山隧道建设分公司福建海峡水泥股份有限公司安石坑矿山基建、开采承包工程施工合作协议书》显示,中鼎公司与黄金烈等人存在合作协议,案涉工程实际系由黄金烈等人负责管理。中鼎公司于2013年12月2日签发的中鼎字〔2013〕162号《关于成立中鼎国际工程有限

责任公司福建海峡水泥安石坑矿山基建开采项目部及人员聘任的通知》载明,于2013年12月2日成立“中鼎国际工程有限责任公司福建海峡水泥安石坑矿山基建开采项目部”,并启用“中鼎国际工程有限责任公司福建海峡水泥安石坑矿山基建开采项目部”印章。其后,2013年12月8日,黄金烈作为中鼎公司代理人与林仙炳签订《安石坑矿区开拓井巷工程劳务分包合同》并加盖前述中鼎国际工程有限责任公司福建海峡水泥安石坑矿山基建开采项目部印章和骑缝章,明确约定了施工项目范围、工程价款支付等相关内容。上述证据时间连贯、内容相互衔接,形成完整证据链条,可以证明中鼎公司与林仙炳就案涉工程的建设施工事项达成合意并签订合同,林仙炳确系案涉合同一方当事人。 中鼎公司虽抗辩案涉合同上项目部印章系案外人林黎明偷盖、黄金烈与中鼎公司没有关系,但均不能提供相应证据予以证明。在案涉工程的后续施工过程中,每月的验收报表中均注明林仙炳工程队施工量,并由中鼎公司的员工进行计算、审核、审批,最终由中鼎公司加盖项目部印章进行确认,能够证明林仙炳施工队按照合同约定实际进行了施工。 中鼎公司对此抗辩称,案涉工程的实际施工人为王显远,并以此为由认为中鼎公司与林仙炳并未履行相关合同,而是与王显远形成了建设工程施工合同关系。但鉴于中鼎公司无法提供其与王显远签订相关施工合同的书面证据,且根据王显远在一审开庭时出庭作证内容来看,其自认系林仙炳雇佣人员,负责案涉工程施工场地的管理,收取

签合同申请书简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 签合同申请书简易版

签合同申请书简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 尊敬的领导: 本人自20xx年x月x日与局签订了为期一 年的劳动合同,将于20xx年x月x日到期。一 年来我在领导及各位同事的关心与帮助下,严 格要求自己,认真完成自己的本职工作,通过 这一年的学习与摸索,我各方面有了较大的进 步,现将日常的工作情况总结如下: 一、日常的工作管理作为一名办公室的勤 杂人员,主要负责领导及宿舍的卫生清洁工 作、会议室、接待小餐厅的日常管理,每天积 极应对繁杂琐碎的事务性工作,我将从多方面 努力,进一步提高自身的工作能力,以积极的

心态面对每天的工作任务。 二、加强自身学习,提高工作水平虽然我的职务是一名勤杂人员,但要做到优秀,自己的学识,能力等还有一定距离,所以总不敢掉以轻心,马虎应付。这一年下来感觉自己在工作方面有一定的进步,协调能力及处理问题等各方面,有了进一步的提高,保证了各项工作的正常运行。 三、存在的问题本人能认真地开展工作,但也存在一些问题和不足,主要表现在:第一,我踏入社会不久,经验不足,在一些工作细节上还考虑不到位,以致于工作起来有时不能游刃有余,工作效率有待进一步提高;第二,业务知识不足,以后我将加强对办公室后勤工作等各方面的学习,以知识弥补不足。

-----工厂与工人劳动合同范本

工厂与工人劳动合同范本 单位名称: 住所: 法定代表人: 联系电话: 劳动者姓名: 联系电话: 身份证号: 家庭住址: 紧急联系人: 联系电话: 风险提示: 企业的招聘工作完成后,就进入了用工阶段,在用工前,企业一定要在员工入职一个月内与员工签订劳动合同,否则企业将为此付出巨大的代价: 一是,企业将支付未签订劳动合同期限的双倍工资。如:企业超过一年未签劳动合同,企业就得多支付员工11个月的工资。 二是,如果未签订劳动合同期限超出一年,将致使签订无固定期限的劳动合同条件成立,只要没有出现法律规定的条件或者双方约定的条件,企业就得继续履行劳动合同规定的义务,无法解除劳动合同。 甲方因生产(工作)需要,按国家和本市有关招用外地职工的规定,招收乙方。双方根据有关劳动管理规定,按平等自愿、协商一致的原则,签订本合同,以明确双方权利、义务,并共同遵守执行。 一、合同期限 (一)本合同期限不得超过_______年。 (二)本合同自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。(其中头_________天为试用期) 风险提示: 试用期包含在劳动合同期限内,《劳动合同法》中对试用期长短的限制根据合同期限的来规定,如: 1、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月; 2、劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月; 3、劳动合同期限三年以上的,试用期不得超过六个月。 违反以上规定进行约定的,若被员工投诉,会被劳动行政部门责令改正;如果违法约定的试用期已经履行的,单位还要向员工支付赔偿金。 (三)本合同甲乙双方各存一份,鉴证时还需交鉴证机构一份。 二、工作任务和岗位 (一)乙方工作岗位(工种)_________。 (二)乙方完成甲方正常安排的生产(工作)任务。 三、劳动时间与休假 (一)甲方实行国家规定的每日工作_____小时,平均每周工作不得超过_____小时的工时制度。甲方因生产、工作需要可安排乙方加班加点,但每个工作日不得超过3小时,每月累计不

与包工头签订的房屋装修施工协议实用版

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 与包工头签订的房屋装修施工协议实用版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方(业主): 乙方(承包人): 经甲乙双方友好协商,就装修事项达成 以下协议: —、工程概况 1.工程名称:。 2.工程地点:。 3.工程施工内容:_________________________________________ 二、合同工期 计划开工日期:—年—月—日,最晚完工日期:—年 月日,未按时完工的按元/天扣除工程款。 三、质量要求 1、材料必须采用约定的正品、合格材料,且使用前须经甲 方验收合格后方可使用,如使用不合格或次品或偷换材料的,除不予支付该部分工程款外,对甲方造成其他损失的,追加赔偿责任。其中: 2、以下施工质量为双方约定重点事项: (1)在确保水电原材料质量的前提下,认真安装水电,严格按规定要求处理接头部位; (2)卫生间地面及墙面防水处理需满足规范防水要求; (3)墙面、顶面刷乳胶漆需平整、均匀,且满足涂刷厚度要求;

(4)客厅、餐厅地面找平需满足铺设强化地板要求; (5)地砖、墙砖铺设需严格控制质量,防止出现空鼓。 3、因乙方原因造成工程不合格的,甲方有权随时要求乙方采取补救措施,直至达到合格标准,由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。 4、本着友好协商的原则,双方约定水电保修期为个月,其他部分保修期为个月。 5、工程质保金为工程款的。 四、合同价格及形式 本施工协议采用单价合同形式,协议单价及工程量见附件中 的工程量清单,合同总价约元(大 写:)。 工程量变动不超过—时,不调整工程量,增加或减少工程量超过合同量—时,按实测工程量结算;新增、变更项目单价由双方协商确定。 五、安全文明施工 乙方应当遵守国家和本地区有关安全要求,采取施工安全措 施,确保工程及人员、材料、设备和设施等安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失;由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的业主、施工人员及第三者人员伤亡和财产损失,由乙方负责赔偿。 六、付款方式 在施工质量验收合格的前提下,工程款分三次进行支付:第 一次支付时间为水电完工并经验收合格后,支付水电等已完工程款的,第

签订合同申请书范文

竭诚为您提供优质文档/双击可除签订合同申请书范文 篇一:签订劳动合同申请书 签订劳动合同申请书 单位领导: 我叫xxx,女,xx岁,大专文化,xxxx年xx月与贵单位签订为期两年的劳动合同,现在贵单位xxxx营业所上班.两年来,我在单位、领导和同事们的关心、支持下,按照岗位职责要求和行为规范,认认真真地做好了本职工作,较好地完成了领导所交给的各项工作任务.现合同到期在即,经本人考虑,决定申请续订劳动合同,其理由有二: 一是合同期内,以优质的服务树立了良好的对外形象.我在xxx营业所上班.由于该所地处闹市,附近小商小贩多,因此,上班时间工作之忙,业务量之大是可想而知的.但为树立单位优质服务的形象,我始终牢记贵单位的服务宗旨,总是做到早上班、迟下班,耐心细致地数好每一分钱,给客户一个满意的服务.由于我工作认真、过细,两年来不仅未发生一笔误差,未与客户发生一起争吵,而且因我的优质服务,赢得

了客户的满意和信任. 二是合同期内,以顽强的毅力提高了个人的自身素质. 两年来,在爱人的支持下,工作之余,我总是主动放弃休息和娱乐时间,抛开繁琐的家务,集中精力,积极主动地抓好业务学习,不断为自己“充电加油”,以使个人业务素质适应不断发展变化的新形势.20XX年我在参加省农村xx职大大专班的学习后,又在家自学了电脑的基本知识.现在,五笔打 字,AbIs操作等项业务工作我都烂熟于胸,操作流利.另外, 对其它与工作相关的业务,我也是努力学习,尽快掌握.两年来,我个人在当班期间,没有发生一起因业务不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件. 两(:签订合同申请书范文)年来,我虽然在平凡的岗位 上做了一些平淡无奇的小事,取得了一些成绩,但与贵单位 的要求比,还有很大的差距.今后,如果贵单位同意我续订劳动合同,我将更加努力学习,更加发奋工作,用优良的作风、一流的服务展示单位的美好形象. 此致 敬礼 申请人: 年xx月xx日 篇二:订立固定期限劳动合同申请书及声明 订立固定期限劳动合同申请书及声明

公司与员工签订劳动合同示范文本

劳动合同签订书 甲方: 单位性质: 法定代表人: 单位住所: 乙方: 户籍所在地地址: 现居住地地址: 居民身份证号码: 其他有效身份证件号码: 甲、乙双方根据国家劳动法律、法规规定,在合法、公平、平等自愿和协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同: 一、根据甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的工作地点从事XXXXXX岗位(工种)的工作。在合同期间内,甲方因生产工作需要可调整乙方工种。 二、本合同期限采取下列第()种形式: 1、固定期限。合同期限自年月日起至年月日止,其中包括试用期个月(试用期不是必须条款)。 2、以完成(生产工作)为期限。该生产工作完成后,双方终止劳动合同。 本合同在用工前签订的,劳动关系自用工之日起开始建立。

三、工作时间和休息休假。 (一)甲方对乙方所在岗位实行以下第种工时制度。1、标准工时工作制度;2、综合计算工时工作制度;3、不定时工作制度。 (二)乙方享受法定的以下部分节假日、每年清明、五一、国庆各带薪一天。每月两天带薪休息日。确因工作需要加班的应依法支付加班费或安排补休。 (三)乙方因工伤或患职业病,依法享有医疗期限和待遇。 四、乙方在法定工作时间或者劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动,甲方应当按照劳动合同约定的工资标准支付乙方工资。劳动合同约定的工资标准不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。乙方的奖金及各项津贴、补贴按甲方依法制定的劳动报酬、分配制度规定执行。 (一)甲方应当自用工之日起计发乙方工资,工资应当以货币形式直接支付给乙方本人。(二)工资标准采取下列第()种形式: 1、实行计时工资制。试用期月工资为人民币元;试用期满后的月工资为人民币元。(试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。) 2、实行计件工资制。计件定额为;计件单价为人民币元或按甲方确定并事先向乙方公布的计件定额和计件单价执行。据此计算的月工资不得低于当年度政府规定的乙方工作地点所属行政区域最低工资标准。 3、双方另行约定工资按形式支付。 4、双方约定加班加点工资的计算基数为(加班加点工资的计算基数不得低于劳动合同约定的工资标准)。 上述劳动报酬确定后,甲方可根据乙方的技术水平、熟练程度的提高、贡献大小以及生产经营的变化适时调整乙方的工资水平。乙方的劳动报酬可随工作地点、工种岗位的变化而改变。

包工头签装修合同、装修注意事项

业主装修注意事项 一个包工头的装修日记 和××小区的业主吴先生签定装修合同,他是个大忙人,草草的看了看合同就签字了。其实这样不好。当然签装修合同并不把女儿卖给地主,用不着诚惶诚恐,但是如果你漫不经心,随意签下你龙飞凤舞的大名,那么轻则闹一肚子气,重则花冤枉钱,还有可能把活儿做的一塌糊涂,所以说签合同前你要知道一些东西,尽量想细想清楚些,扯皮就会少些。 签家装合同有几个大原则必须要坚持,第一就是甲方乙双方所有承诺所有要求必须用文字表现出来,不要怕麻烦,不要想当然,空口许诺往往是扯皮的根源,把握了这个原则,不管你是包工队还是业主麻烦就少了很多;第二个原则是一定要知道自己的装修究竟要做些什么东西,尽量减少临时增减的现象,比如你的门是要买还是让包工队做,比如你的窗套要不要包上等等,必须在签合同前定下来,所谓磨刀不误砍柴工,你提前多在这些地方花些精力,施工的时候就会少些麻烦,我在××小区曾经碰到一个业主,合同都签好长时间了,还不知道自己要做什么呢,今天增加这个项目,明天减少那个项目,乱的很,最后竟然只叫我包一个进户门套,让我根本没法做,非常被动,工程也耽搁了。

签家装合同要注意的第一条是你要知道报价是包死的还是按实结算的,或者说你要明白项目中哪项是包死,哪一项是按实结算,很多装修公司的营销手法是把项目的量故意少报,这样总价会很容易让业主接受,最后结算时总价大幅度增加,业主是外行,他们一般是按照装饰公司给出的价格分割自己的资金,当决算时就会大幅超支,弄到措手不及,这是一种坑人的做法,但这种做法比较普遍。怎么才能避免这样的不好现象呢,首先装饰公司或施工队有义务详细告知业主哪些项目是按实结算,哪些是死的。但业主不能指望装饰公司或包工队都有这样觉悟,命运要把握在自己手里,业主要主动问,你问,他们就必须说明了,业主就要和他们确定此项单价是多少,测量方法是什么,记得要在合同上注明哪些是包死哪些是最后结算,你要是对自己家房屋的尺寸有把握,还可以要求他们总价包死,这样就不必心里没底了。不过这要求你对自己家要做的项目和量很明确。 合同里单价一般不会出什么问题,因为你肯定多方面对比过了,容易出问题的地方是计量方法,在这里我们一项一项的谈。 首先是拆除或砸墙,此项包死的多,你也可直接要求包死,紧接下来是水电,此项出入最大的,不约定好,双方都可能被坑害,我曾经被坑一回,××小区一个姓蒋的女人,她先给了我一图纸纸,上面开关插座总共是50多个,我按

签订合同申请书完整版

签订合同申请书完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

签订合同申请书完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 尊敬的领导: 本人自________年____月____日与局签订了为期一年的劳动合同,将于 ________年____月____日到期。一年来我在领导及各位同事的关心与帮助下,严格要求自己,认真完成自己的本职工作,通过这一年的学习与摸索,我各方面有了较大的进步,现将日常的工作情况总结如下: 一、日常的工作管理作为一名办公室的勤杂人员,主要负责领导及宿舍的

工厂与工人劳动合同范本最新

工厂与工人劳动合同范本最新 单位名称: 住所: 法定代表人: 联系电话: 劳动者姓名: 联系电话: 身份证号: 家庭住址: 紧急联系人: 联系电话: 甲方因生产(工作)需要,按国家和本市有关招用外地职工的规定,招收乙方。双方根据有关劳动管理规定,按平等自愿、协商一致的原则,签订本合同,以明确双方权利、义务,并共同遵守执行。 一、合同期限 (一)本合同期限不得超过_______年。 (二)本合同自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。(其中头_________天为试用期) (三)本合同甲乙双方各存一份,鉴证时还需交鉴证机构一份。 二、工作任务和岗位 (一)乙方工作岗位(工种)_________。 (二)乙方完成甲方正常安排的生产(工作)任务。 三、劳动时间与休假 (一)甲方实行国家规定的每日工作8小时,平均每周工作不得超过44小时的工时制度。甲方因生产、工作需要可安排乙方加班加点,但每个工作日不得超过3小时,每月累计不得超过36小时。确需加班加点的必须经乙方和工会同意。

(二)乙方在合同期间,享受国家规定的节日、公休假日以及婚丧、女工劳动保护等 假期的待遇,但不得无故擅自超假。 四、劳动报酬 (一)甲方执行本市最低工资标准规定,保证乙方的工资标准不得低于本市新规定的 最低工资标准。 (二)乙方工资形式、标准: 1、乙方的工资形式:_________。 2、乙方的工资标准:_________元/月(或_________元/时)。 3、乙方月工资收入,由甲方按本单位工资管理制度,根据乙方工作成绩、出勤和纪 律情况,考核发放。 (三)甲方每月_________日如期发放工资。如超过规定日期的,从第六日起,甲方 每天按拖欠工资额_______%赔偿乙方。 (四)甲方安排乙方加班加点,无法安排补休的,按国家规定发给加班工资。 (五)非因乙方原因所致的停工、停产,甲方按国家、省、市规定给予乙方停工待遇。 五、保险待遇 (一)乙方因工死亡,按本市工伤保险的有关规定,一次性发给其家属丧葬补助费、 抚恤金。如有供养直系亲属的,一次性计发抚恤金。 (二)乙方因工负伤、患职业病所享受的有关待遇: 1、医疗终结期内,乙方的医疗待遇、工伤生活费等待遇,按本市工伤保险有关规定 支付。 2、合同期满,且已医疗终结后,经指定医院诊断,市、县(市)医务劳动鉴定委员 会确认为残废的,按本市工伤保险有关规定,一次性计发相应的残废保险待遇。 (三)发给一次性各项工伤保险费后,甲乙双方工伤保险关系即行终止。 (四)乙方患病或非因工负伤,其待遇: 1、停工医疗期限,由甲方根据乙方在本单位工作时间,按国家规定和本单位制度确定。 2、医疗期内的医疗待遇,与甲方的合同制职工相同。 3、伤病假期间,由企业酌情发给生活费_________元。

包工头劳务合同

包工头劳务合同 篇一:劳务清包工合同 劳务清包工合同 发包方: _______________________________________________________ (以下简称甲方)联系电话: 施工队: _______________________________________________________ (以下简称乙方)联系电话: 甲乙双方本着友好协商、合作的态度,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,在平等、公正、公平的原则下签定如下合同: 一、工程概况 工程地址 工程内容

二、人工价格: _______________ 每平方米计算。 三、付款方式 1、工人生活费按每人每天 ____________ 元支付。 2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。 3、工程竣工验收合格后,甲方支付总工程款的 4、保修金:工程工资总价__________ 后支付。 五、材料 1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用,如应材料拖延工期的责任和经济损失,由甲方负责。如应乙方方施工造成的 误工期由乙方负责。 2、甲方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。 3、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意,乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。 七、质量

1、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单 位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正。 2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。 3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。 4、乙方施工中严格执行安全施工规范。 5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。 6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。 发包人:(签章)施工队:(签章) 身份证号码:身份证号码: 签约日期:签约日期: 篇二:个人劳务合同范本 篇一:个人劳务合同书 个人劳务合同书 甲方: 乙方:姓名性别居民身份证号 电话:家庭地址: 鉴于乙方劳动岗位、劳动量及劳动时间与全日制工作制不足。 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。

合同续签申请报告

篇一:劳动合同续签申请书 劳动合同续签申请书 劳动合同续签申请书 位领导: 我叫xxx,女,xx岁,大专文化,xxxx年xx月与贵单位签订为期两年的劳动合同,现在贵单位xxxx营业所上班。两年来,我在单位、领导和同事们的关心、支持下,按照岗位职责要求和行为规范,认认真真地做好了本职工作,较好地完成了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即,经本人考虑,决定申请续订劳动合同,其理由有二: 一是合同期内,以优质的服务树立了良好的对外形象。我在xxx营业所上班。由于该所地处闹市,因此,上班时间工作之忙,业务量之大是可想而知的。但为树立单位优质服务的形象,我始终牢记贵单位的服务宗旨,总是做到早上班、迟下班,耐心细致地数好每一分钱,给客户一个满意的服务。由于我工作认真、过细,两年来不仅未发生一笔误差,未与客户发生一起争吵,而且因我的优质服务,赢得了客户的满意和信任。 二是合同期内,以顽强的毅力提高了个人的自身素质。两年来,在爱人的支持下,工作之余,我总是主动放弃休息和娱乐时间,抛开繁琐的家务,集中精力,积极主动地抓好业务学习,不断为自己“充电加油”,以使个人业务素质适应不断发展变化的新形势。现在,五笔打字,abis操作等项业务工作我都烂熟于胸,操作流利。另外,对其它与工作相关的业务,我也是努力学习,尽快掌握。两年来,我个人在当班期间,没有发生一起因业务不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件。 两年来,我虽然在平凡的岗位上做了一些平淡无奇的小事,取得了一些成绩,但与贵单位的要求比,还有很大的差距。今后,如果贵单位同意我续订劳动合同,我将更加努力学习,更加发奋工作,用优良的作风、一流的服务展示单位的美好形象。 此致 敬礼 申请人: 年xx 月 xx 日 劳动合同续签申请书 位领导: 我叫xxx,女,xx岁,大专文化,xxxx年xx月与贵单位签订为期两年的劳动合同,现在贵单位xxxx营业所上班。两年来,我在单位、领导和同事们的关心、支持下,按照岗位职责要求和行为规范,认认真真地做好了本职工作,较好地完成了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即,经本人考虑,决定申请续订劳动合同,其理由有二: 一是合同期内,以优质的服务树立了良好的对外形象。我在xxx营业所上班。由于该所地处闹市,因此,上班时间工作之忙,业务量之大是可想而知的。但为树立单位优质服务的形象,我始终牢记贵单位的服务宗旨,总是做到早上班、迟下班,耐心细致地数好每一分钱,给客户一个满意的服务。由于我工作认真、过细,两年来不仅未发生一笔误差,未与客户发生一起争吵,而且因我的优质服务,赢得了客户的满意和信任。 二是合同期内,以顽强的毅力提高了个人的自身素质。两年来,在爱人的支持下,工作之余,我总是主动放弃休息和娱乐时间,抛开繁琐的家务,集中精力,积极主动地抓好业务学习,不断为自己“充电加油”,以使个人业务素质适应不断发展变化的新形势。现在,五笔打字,abis操作等项业务工作我都烂熟于胸,操作流利。另外,对其它与工作相关的业务,我也是努力学习,尽快掌握。两年来,我个人在当班期间,没有发生一起因业务不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件。 此致

企业与员工签订劳动合同书范文

劳动合同书 甲方(用人单位)名称: 公司地址: 乙方(劳动者)姓名:性别: 现居住地住址: 居民身份证号码: 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限本合同期限类型为固定期限合同,合同 期为年, 自年月日起至年月日止。 二、工作内容 甲方根据工作需要,安排乙方从事工作(或岗位),并为乙方提供必要的工作条件。乙方应服从甲方所安排的工种、岗位,按照甲方关于本岗位工作任务和责任制要求完成规定的任务和质量指标。经甲乙双方协商同意,可以变更工作内容、工作岗位。 三、劳动报酬和保险福利 乙方按甲方规定完成工作任务的,甲方以货币形式于每月底前支付乙方的工资报酬,每月报酬为人民币元。如乙方表现突出,为甲方创造了更大的效益,甲方应适当给予奖励。乙方

应享受的社会保险和福利待遇按国家和地方有关规定执行。 四、工作时间和休息休假甲方安排乙方的每日工作时间一般不超过八小时,但由于工作需要须加班的,乙方须遵守甲方的安排,并由甲方支付加班所应得的报酬。在国家法定节假日期间,甲方应安排乙方休假,因工作需要不能休假的,应安排调休或按规定给予应得的报酬。 五、劳动纪律甲方应严格执行国家有关法律、法规和规章,建立健全内部规章制度和劳动纪律。乙方应严格遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的管理。如有违反,甲方有权依法处理。 六、劳动合同的变更、解除和终止按照《劳动合同法》有关规定执行。 七、双方发生争议,向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。本合同一式两份,甲方双方各执一份。 甲方:乙方(签名): 法定代表人(签名): 年月日年月日高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

建筑合同与包工头合同书

建筑合同与包工头合同书 甲方:(发包人) 乙方:(承包人) 依照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同》的规定,为互相制约,协调关系,确保工程质量,保证安全施工,按期竣工,双方本着自愿互利,权益平等的原则签订本合同。 1.工程概况: 1.1工程名称: 工程地点: 工程范围和造价:#楼塑钢门窗工程(明细详见附表) 平方米×元/M= 元(竣工后按实结算) 1.2开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 1.3施工人数: 1.4分包方式:包工、包料、保质量、每平方元(价款含全部材料、人工、设备施工程序及安全设施)面积按实结算。 2. 材料的供应和保管 2.1乙方不按施工规范、设计要求、操作规程施工,造成材料等的浪费,费用应由乙方承担。3.安全施工 3.1双方必须严格按照合同规定的工程施工范围进行施工,若在承包工程范围内发生伤亡事故应由事故责任方负责;若在承包工程范围外发生伤亡事故应由安排范围外工程一方负责。 3.2乙方在施工中要带好安全帽,配带安全带,乙方对施工人员要加强安全教育工作,确保安全生产。 3.3甲方对乙方在施工的不安全因素有权提出整改或停工整顿,并有权按有关规定进行安全奖罚。 4. 工程质量和验收 4.1乙方需严格按照甲方提供的施工图纸及图纸说明精心施工,确保工程质量达到国家验收规范和质量检查评定标准。 4.2乙方所分包的工程项目,每完成一项,必须书面通知甲方,由甲方工地技术人员验收和签证。 4.3隐蔽工程在覆盖前乙方应书面通知甲方到施工现场检查,经检查合格后办理隐蔽工程验收手续。 5. 工程付款及结算办法 5.1付款及结算办法按省现行规定执行。 5.2工程价款及结算方式和期限: (1)塑钢门、窗施工每平方米元(价款含全部材料、人工、设备施工程序及安全设施)。(2)门窗全部安装完毕后,经甲方验收符合4.1条款后,付工程款的工程款,乙方按价款出据国家税务发票。 (3)工程施工结束。经综合验收符合4.1条款后,付工程款的工程款,余额工程款作为工程质保金,按国家规定及省建设管理条例执行。 (4)保修期满无质量事故一次性结清,在保修期内出一切质量事故全部由乙方承担维修和

公司与工人协议书

公司与工人协议书 (最新版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 公司与工人协议书1 甲方: 乙方: 根据__电器发展需要,我公司在天津市范围内招聘管理人员及员工。甲乙双方为确保各自权益,特签订如下协议: 一.本协议的有效期为20XX年1月日至20__年1月28日。 二.乙方须遵守公司的各项规章制度,严守公司秘密,服从公司调遣、指示与安排。 三.培训期间乙方日补助标准主要依据乙方学历(乙方需保证其提供学历的真实性,甲方将对其进行核实)情况而定(高中含中专学历20元/天;大学专科学历25元/天;大学本科30元/天),依据学历情况,您的日工资标准为元人民币,培训期从报到之日起。培训期间甲方不负责为乙方缴纳社会保险。 四.乙方在培训前发生的体检费等费用,公司将依据乙方提供的符合公司相关财务规定的有效票据予以报销(培训期结束后统一报销)。乙方在培训期间的工资依乙方在公司培训期间的出勤情况及日工资标准在培训期结束后统一结算。

五.乙方应爱护公司财物,如有损毁或遗失,应照价赔偿。 六.培训期间,如有异议,经协商无效,甲乙双方均有权终止培训协议。 七.乙方在培训期间因故须结束培训协议时,应按要求在离开前三天向所在部门负责人及人力资源部提出书面报告之后方可离开公司。 八.体检不合格或培训期未满十天自动放弃者,不发给任何补助。 甲方:天津__电器有限公司乙方: 签章: 签字: 年月日年月日 公司与工人协议书2 甲方:_________乙方:_________ 甲乙双方根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家、地方有关规定,就企业技术秘密,公司及客户财产保护达成如下协议: 1.保密范围: 甲方尚未公开的发展规划、方针政策、经营决策的信息、计划、方案、指令及商业秘密; 甲方财政预算、决策报告、财务报表、统计资料、财务分析报告、审计资料、银行账号; 甲方的经营方法、状况和经营实力; 甲方未公布的人事调动、人事任免; 甲方机构的设置、编制、人员名册和统计表、奖惩材料、考核材料; 甲方各级员工的个人薪金收入情况; 甲方具有保密级别的文件、资料、会议记录、信件、方案、投标书、图片、电脑软件; 甲方客户的资料及财产; 甲方专有产品技术、新技术(包括设计方案、测试结果和记录、数据资料、计算机程序等)和售后服务技术; 销售合同、销售网络、渠道。 2.权利和义务:

包工头业主签合同有效否

包工头业主签合同有效否 原告夫妇为从事住宅装修的个体包工头。2006年6月初原告在被告邻居家装修时,被告邀请两原告为其住房进行装修,原告即按照被告要求于同月底列出了包括项目及价款的装修明细表,预算造价为20565元。对此,被告予以认可,并在装修明细表上签名。之后,两原告便着手施工,期间被告支付原告15000元。同年8月初装修工程完工。因被告经原告催要未能支付余款5565元,遂诉至法院,要求被告支付该款。 [分歧] 对本案该如何处理,存在二种意见。一种观点认为:原、被告间达成的家庭居室>装饰装修工程施工协议为双方真实意思的表示,且不违反法律规定,属有效合同,对签约双方具有约束力,双方均应按约定全面履行。因双方对装修的项目及价款均作了明确的约定,故以原、被告间经协商一致的价款作为本案房屋装修造价的依据作出判决,被告应给付原告装修余款5560元。 另一种观点认为:本案属建设工程施工合同纠纷范畴,两原告作为工程的承包人,仅为个体包工头,未取得建筑施工企业资质等级即承揽建筑工程,故施工合同违反了《建筑法》的强制性规定,属无效合同,应按过错程度由被告对原告为工程建设投入的劳务及建筑材料等费用折价赔偿。 [评析] 本案涉及个体包工头与业主签订的家庭居室装饰装修合同的效力问题。《建设部建筑装饰装修管理规定》第二条第二款规定:“本规定所称的建筑装饰装修,是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求,使用装饰装修材料,对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动”。应当看

到,装饰与装修的内涵及外延均有所不同,而且存在建筑工程的装饰装修与家庭居室的装饰装修的区别。从建设工程的类型看,《国务院建设工程质量管理条例》第二条、《国务院建设工程安全生产管理条例》第二条第二款均规定:“本条例所称建设工程,是指土木工程、建设工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”故家庭住宅以外的装饰装修合同属于建设工程施工合同范畴,由此发生的纠纷应当适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。而家庭住宅装饰装修合同则属于一般承揽合同,难以上升到建设工程施工合同的高度。对于家庭居室装饰装修引起的纠纷,应当依据合同法有关承揽合同的规定,参照建设部发布的《住宅室内装饰装修管理办法》的规定处理。另一方面,对于有关工程质量、工程价款的问题,可以参照适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。如装修人未经验收擅自使用工程的,其法律后果就可参照上述《解释》第十三条处理。综上,对本案的处理,上述第一种观点是正确的。 . .

签合同申请书模板(完整版)

合同编号:YT-FS-1436-62 签合同申请书模板(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

签合同申请书模板(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 尊敬的领导: 本人自20xx年x月x日与局签订了为期一年的劳动合同,将于20xx年x月x日到期。一年来我在领导及各位同事的关心与帮助下,严格要求自己,认真完成自己的本职工作,通过这一年的学习与摸索,我各方面有了较大的进步,现将日常的工作情况总结如下: 一、日常的工作管理作为一名办公室的勤杂人员,主要负责领导及宿舍的卫生清洁工作、会议室、接待小餐厅的日常管理,每天积极应对繁杂琐碎的事务性工作,我将从多方面努力,进一步提高自身的工作能力,以积极的心态面对每天的工作任务。 二、加强自身学习,提高工作水平虽然我的职务是一名勤杂人员,但要做到优秀,自己的学识,能力

等还有一定距离,所以总不敢掉以轻心,马虎应付。这一年下来感觉自己在工作方面有一定的进步,协调能力及处理问题等各方面,有了进一步的提高,保证了各项工作的正常运行。 三、存在的问题本人能认真地开展工作,但也存在一些问题和不足,主要表现在:第一,我踏入社会不久,经验不足,在一些工作细节上还考虑不到位,以致于工作起来有时不能游刃有余,工作效率有待进一步提高;第二,业务知识不足,以后我将加强对办公室后勤工作等各方面的学习,以知识弥补不足。 四、下半年的工作计划 1、积极认真配合同事搞好办公室的各项后勤工作。 2、加强学习,拓展知识面,灵活运用自己的知识,在实际工作中,优化工作质量。 3、努力改正自身缺点,本着为人民服务的原则,热情、主动地做好自己的本职工作。 此致 敬礼!

相关主题