博物馆景区绿化提升施工项目
园建劳务承包合同
甲方：深圳市国艺园林建设有限公司
乙方：深圳市桦森地坪工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就项目园建劳务承包（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程地点：深圳市大鹏新区南澳街道地质公园
2.工程范围：本工程甲方安排施工范围内园建劳务。
3.施工规范：按施工图及相关技术规范要求施工。
二、承包方式
采取下列方式：
甲方提供全部施工材料，乙方包工、包所有施工机械、包施工工具、包工期、包安全、包质量、包窝工及误工、包材料场内运输（搬运、二次转运）、包清场、包配合验收。
三、工期
具体以甲方项目部实际要求为准。
因设计或工程变更影响到施工工期，且该变更会影响到主要工序，乙方必须在接到变更单48小时内向甲方提出工期顺延的书面申请，并以甲方核定为准。未在前述期限内提出申请的，视为放弃申请权利，工期不再顺延。
四、合同价款
1、合同总价为人民币（大写）壹拾万叁仟壹佰肆拾元（￥103140 元）。最终结算以现场双方签证实际工程量为准。
2.本工程范围内不再进行计工签证，因新增工程确需要点工的，应提前向甲方书面申报用工申请，以甲方批准的为准，未通过甲方核准的不计用工。
3.在合同施工范围内，乙方须按甲方要求施工，不得以工作面的难度为由要求提高工程承包价格。
4.在施工过程中，如因设计变更或甲方要求施工调整使得实际使用的提出的材料、设备发生变化或乙方已完工程量变更，导致合同价款变化的，乙方应按照甲方要求进行报价，列明数量、单价及总价，甲方应在收到乙方报价后三个工作日内完成审核，并反馈审核意见给乙方。双方达成共识，并签订补充协议后生效。双方对价款变化未能取得协商一致前，乙方应确保施工继续进行，不得以此为由拒绝或拖延施工。
5.乙方须承担本合同约定工作内容的所有风险及费用。
五、工程款支付
1.月进度款的支付：支取上月完成的工程量的80%。（乙方申报，甲方审批）
2.工程款支付：完工经业主验收合格后15个工作日内完成工程结算并支付至结算款的95%，工程完工届满一年，如无因质量引起的问题，支付至结算款的100%。
3.工程结算款以工程实际发生量据实结算，进度款支付工程量不作为结算工程量。上述支付，必须按甲方要求提交相关资料经审核后作为支付依据，如乙方提供资料延迟责任自负。
4.发生工程项目在本合同未确定单价的，需经双方共同确定单价方可计入工程进度并计算工程进度款。
5.工程款支付前，乙方须向甲方提供增值税专用发票。
6.乙方必须按时支付工人工资，如发生劳资纠纷，甲方有权直接代为支付工人工资，
乙方提交支付证明由甲方审核，余下工程款再另行支付给乙方。双方确认的考勤表、甲方项目部施工日志、承诺书、委托书等为工人工资支付重要依据，乙方单方面确认无效；在乙方、带班、负责考勤的人员失踪、身份信任虚假、涉及犯罪或无法联系等情况下，以甲方的确认为准。
7.合同中约定由乙方承担的违约金、赔偿金，甲方有权从工程款中扣除。
六、甲方的权利和义务
1.开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
2.负责提供施工用水、用电接驳点。
3.提供工人宿舍。
4.负责协调现场施工队之间的关系。甲方有权按现场情况调整各施工队的施工工作面，为加快工程进度，乙方的人工数量不能满足进度要求的情况下，甲方有权安排多个施工队进场分区施工，乙方不得有异议。
5.考核乙方施工队的人员数量及人员结构，每天审核乙方施工队实际出勤人数单（包括工人出勤时间、工种、用工数、工作内容及带班人数），并备案。制定考核及奖罚制度。统筹安排施工工作面，调度指挥乙方的工作。
6.提供由甲方供应的工程材料。
7.对隐蔽工程进行验收计量。
8.审核乙方申报的完工工程量，及时支付乙方申报的工程量及进度支付。
9.入场前，乙方必须上报所有人员真实身份资料，由甲方代为统一办理劳务工保险，并不构成乙方劳务工与甲方存在任何劳动关系的依据，费用由乙方承担，在工程款中扣除；未购买保险者不得入场。
七、乙方权利和义务
1.严格执行施工安全操作规范、防火规定、行业施工规范及质量标准，按期保质完成
本合同工程。
2.生活水电费由乙方承担，施工水电费由甲方承担。乙方必须节约施工及生活用水、电，杜绝浪费水电现象。乙方须安全用电，因乙方不安全用电导致的人员伤亡或财产损失由乙方承担全部责任。
3.自行承担工人伙食、交通等费用。
4.应按甲方要求参与甲方项目部施工会议，遵守甲方项目部制定的工地现场管理条例、各项管理制度、奖罚制度。在甲方提供的生活区内居住的工人，必须遵守作息制度，并接受生活区内的相关管理规定。未经甲方许可，非工地施工人员不得进入施工现场并在工地过夜，否则后果由乙方承担。
5.乙方需按当地文明施工要求，保证自身施工范围内的场地整洁，符合环境卫生管理的有关规定，现场材料分类堆放整齐，施工器械按甲方要求摆放存放，做到工完场清。施工中产生垃圾必须每天进行清理并转运到甲方指定的位置，并承担相关费用。
6.保持和其它施工队的良好沟通。乙方内部或与其它施工队发生任何严重纠纷，甲方有权进行处罚，严重的可解除合同或移交司法机关处理。
7.每月25日前如实申报本月已完成工程量和累计完成工程量。当月不申报的，视为自动放弃当期进度款的申请支付，并不得影响正常施工；乙方收取每笔进度款时，甲方项目部有权先行发放工人工资后再将余款支付乙方，乙方予以认可。
8.因乙方的原因造成业主对甲方进行罚款的，乙方应按双倍罚款数额支付违约金，并承担由此给甲方造成的其他损失。
9.乙方对施工安全负责，应做好安全文明施工措施，因安全措施不当或因乙方原因出现安全事故或意外事故，造成甲方人员伤亡或财产、声誉损失的，由乙方承担全部责任，甲方有权追加相应处罚。
10.乙方工队的指定负责人必须每日与甲方项目部指定人员核对出勤人数情况并签名确认，每月汇总。甲方项目部施工日志作为乙方人员每天在现场工作的记录，乙方予以确认。
八、材料管理
1.根据合同约定应由甲方供应的材料，乙方应提前一周制定相应的材料供应计划，报
甲方审核。
2.甲方运至工地的材料，未和乙方办理交接，乙方不得私自使用。乙方在交接材料时应在送货单上签字确认并同时检查材料的质量，参与材料的初步验收，发现质量问题应向甲方及时提出。
3.乙方负责已接收材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场，乙方应承担保管不当造成的损失。
4.甲方只负责将材料送至货车能达到的施工场地内，施工场地内的材料卸货、搬运及材料的二次转运均由乙方负责，甲方不再另行计人工费。
5.未经甲方许可，乙方不得携带任何工地材料出场，否则按材料价格双倍从工程款中扣除。
6.根据现场需要，乙方可从甲方处领取工衣、安全帽，并进行登记，撤场时如数归还甲方，如有丢失、损坏，由乙方按价赔偿。
九、计划及延误
1.乙方制定符合实际情况的周计划、月计划等报甲方审核批准，乙方遵照执行。
2.对因以下原因造成的工期延误，经甲方确认，可以顺延：工程量增加超过20%、不可抗力或经甲方同意工期顺延的其他情况，但乙方必须在7天内书面提请甲方书面确认。
3.因乙方责任不能按期完工，计划工期不顺延。
4.因乙方原因造成工期延误的，每延误1 天，应向甲方支付1000-3000元/天的违约金；延误3天以上的，乙方应在2 天内采取具体可行的赶工措施；延误超过5天的，甲方有权停止支付当月的工程进度款；延误超过7天的，甲方有权解除合同并按已完合格工程量的80%支付，乙方须无条件退场。
5.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工。
十、工程验收
1.乙方须在完成包括隐蔽工程在内的每道工序后通知甲方进行验收，验收合格后方可
进行下一道工序施工。没有进行验收和计量，乙方擅自进入下一道工序的，甲方有权拒绝计量和支付该项工程款项。因工程发生质量问题给甲方带来损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
2.工程移交前，乙方负责保护工程成品。
3.所有工程完工后，进行整体验收。最终以甲方验收通过为质量合格标准。
十一、劳动力管理
1.开工前乙方应向甲方提供所有进场施工人员的身份证复印件、工人信息表（由劳务工本人签名按指模），并提供原件供甲方人员复核。人员要长期固定，并配备数量充足的专业施工员，在施工中随时接受甲方的监管。甲方有权要求乙方增加技术及养护人员。甲方有权抽查乙方人员是否进驻现场，并根据现场情况随时增加专业施工技术人员，以上人员每月在岗不得少于28天。
2.为确保对于劳务工人实行“实名制”管理，乙方管理人员中应设有专职劳动力管理员负责做好劳务管理工作。
（1）办理工人花名册、身份证复印件、委托书、承诺书、月考勤表、工人进离场登记表等资料，并报甲方项目部验证、登记。
（2）每日与甲方项目部指定人员核对施工队伍出勤情况并双方签名确认，按月汇总考勤表；每日与甲方项目部指定人员核对施工日志中乙方施工队伍的现场工作记录，并签字确认。
3.乙方必须合法用工，保证不使用故意诈骗特别是工程诈骗前科的人员。
4.乙方人员应具备在施工所在地的一切证件，乙方及时办理工地出入证件并支付相关费用。因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员。乙方离场/进场人员离场/进场当日必须办理《人员变动表》、《工人承诺书》相关手续，并上报甲方项目部备案。
6.特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工等。施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因，不能胜任本项工作时，有权要求乙方更换施工人员，乙方必须予以更换。
7.乙方应及时、足额支付农民工工资，确保劳务队伍稳定，不得以任何籍口拖欠工人工资，否则承担相关法律责任。
十二、施工机具管理
1.乙方提供施工中所需的所有施工工具，并保证工具的安全性和使用性，并自行承担工具保管费和维修费。
2.乙方使用工具、机械产生的易耗品由乙方承担。
3.已进场的施工工具需经甲方的认可方可离场。
十三、违约责任
1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终由责任方承担。
2.一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
3.乙方在接到甲方书面通知后一个月内不结算的，视为自动放弃结算。
4.乙方不得将本合同的主要条款内容和确认属于甲方专有的技术图纸及信息泄露给第三人或不当使用，一经发现，乙方应向甲方支付合同暂定总造价10%的违约金。
5.如发现乙方人员使用水源不关造成浪费的，乙方应承担200元/次的违约金。
6.乙方施工负责人离场必须向项目经理请假，未经同意离场，发现一次扣除500元违约金。
7.如乙方未按合同约定做到工完场清的，每发现一次乙方应向甲方支付5000元的违约金。如甲方提出整改要求后仍无改善的，甲方有权代其清理，其产生的费用在乙方工程款中扣除。
8.因乙方的施工进度（连续两个周完不成计划进度）或施工质量出现严重问题，或甲方认为乙方无能力继续执行合同时，甲方有权解除合同，按实际已完合格工程量的80%进行清算支付，造成甲方其他损失的由乙方承担。
9.乙方承诺对本工程自行进行施工及管理，不得进行转包或再分包，因乙方存在再转包或分包的事实或因乙方的施工进度、安全或质量出现问题、工人闹事影响甲方施工或重大声誉损失的，由此引起的经济责任和法律责任均由乙方负责，并且甲方有权单方解除合同，并责令乙方离场，乙方必须无条件接受。发生上述情况时，甲方将按乙方已完成合格工程量的80%作结算，其它一切损失由乙方自负。
10.因设计变更等原因，甲方发出变更或新增工作内容的工程指令时，乙方应按要求实施，不得以单价偏低等任何理由拒绝实施，否则甲方有权另请其它工队施工，按所发生费用的两倍从乙方工程款中扣除，并且甲方有权解除合同乙方应在收到甲方解除合同的书面通知之日起5日内退场，合同费用按照已完成合格工程量的70%结算，其它一切损失由乙方承担。
11.乙方工程量虚报、假报或误差的，经查证属实的，乙方须按虚报、假报或误差部分价款的10%以上承担违约金。
12.由于乙方责任导致工程质量不合格，乙方必须进行彻底返工修理，并承担相应费用。当月如果有整改通知而无整改实际行动的，甲方可停止进度款支付，直至整改完成。如乙方拒不整改的，按违约部份价款3倍处罚，甲方并有权解除合同。
13.乙方进场人员中每发现一名未办理保险者，乙方承担1000元/人的违约金。乙方进场人员资料如弄虚作假、失真等，甲方有权扣除乙方每次5000－10000元/人/次的违约金。如发现乙方人员存在故意诈骗特别是工程诈骗前科的，必须立即清退，同时向甲方承担5000元/人/次的违约金；发现在逃人员，必须立即向公安机关报案。
14.如果乙方因管理不力，造成劳务纠纷，出现聚众闹事、为索要工钱出现上访及过激行为及其它影响公司声誉的其它事情，一旦出现上述情况，甲方有权要求乙方承担10万元/次的违约金，同时甲方有权要求乙方清场结算。
15.本合同约定的违约金条款独立存在，不因合同无效、被撤销、终止或解除而受到任何影响。
十四、争议的解决方法
1.合同签订后如发生纠纷，双方应平等友好协商解决，协商解决不能的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
房屋建筑劳务分包合同 （提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红 色斜体字应在使用时删除。） 合同编号：__________________ 甲方（提示：项目部名称）： ___________________________________ 乙方（提示：劳务分包人）：（提示：乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符）签约地点： _________________ 签约时间： ______ 年_____ 月______ 日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： _______ 房屋建筑工程___________ 劳务作业地点： ___________________________ （提示:必须注明确切施工地点或施工里程）； 劳务分包内容： ___________________________ （提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容）。 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 总日历工作天数为：天。 开始工作日期： _____ 年—月—日（提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可 采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：_______ 年—月—日。乙方应 按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款 _________ 元，乙方 每提前一天奖励_______ 元。（提示：可根据工程大小及重要程度确定奖罚额）
编号：_______ ________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 劳务工程分包合同0001 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程劳务分包合同 发包人: 承包人: 2019年8月17日
建设工程劳务分包合同 发包人：（下称甲方）承包人：（下称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作内容 工程名称：XXXX高层住宅楼网点及车库工程 工程地点：xxxx社区_________________________ 分包范围：1、包施工图范围内除安装工程外全部工作及工序内容（扫地出门，甲方不再追加任何费用，乙方必须完成建设单位竣工验收前室内外竣工活理所有工作项目）。 2、包除甲供主材外的全部二级配电以下全部机具、设备、模板材及辅助材料（含 心结构防冻、养护覆盖物，含室内外安全防护搭设及其架体费刷挂网费用）。 3、包项目内所有文明施工、技术、税金（9%）、劳务管理及其劳务挂靠企业挂靠费、材料装卸车、保管等一切工作内容均含在分包单价中，不再追加任何费用 4、包施工现场所有文明施工过程保洁活扫、租赁物品维修与码垛、装卸车及回送后码垛、平立网活理与入库等工作项。 5、甲方仅承担大型机械、脚手架管、扣件、顶丝、垫板、脚手架板、搅拌机、泵送设备、临时设施搭建（底座及其内部装修由乙方承担）等项目费用。 6、包除上述规定范围以外的项目产生的劳务费用由甲方据实承担并结算给乙方。 7、包乙方分包范围内大型机械底座施工，场地内所有底座施工、机械及场地与配箱防护棚制作人工费。 8、各分部人工费分项综合单价为本节上述分包范围所有工作项的综合单价。在本 综合单价的项目不再计取任何费用，未包含在珠合单价的项目允许在合同夕卜以补充条款
（提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在 使用时删除。） 合同编号: 甲方（提示：项目部名称）： 乙方（提示:劳务分包人）：（提示：乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符）签约地点：签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：房屋建筑工程 1.2劳务作业地点： （提示:必须注明确切施工地点或施工里程）； 1.3劳务分包内容： （提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容）。 1.3.1基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部 工作内容。 1.3.2模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工 程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 134完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日（提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工, 确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方每提 前一天奖励元。（提示：可根据工程大小及重要程度确定奖罚额） 2.3.1 因不可抗力造成的工期延误； 2.3.2 业主同意的工期顺延；
建设工程劳务班组承包协议 编号：______ 工程名称：凯力威·锦绣阳光一期1栋、2栋、9栋 工程地点：简阳市凯力威大道1号 承包范围：1栋、2栋、9栋（所有劳务） 发包方（简称甲方）：简阳市实业建筑工程公司 地址：凯力威·锦绣阳光一期项目部 承包方（简称乙方）: 简阳市玉泰建筑劳务有限公司 地址: 简阳市凯力威大道1号 协议订地点：凯力威·锦绣阳光一期项目部 合同签订日期年月日 建设工程劳务班组承包协议
工程名称：凯力威·锦绣阳光一期1栋、2栋、9栋 工程地点：简阳市凯力威大道1号 劳务承包：图纸中所包含的全部劳务 承包范围：凯力威·锦绣阳光一期主体、钢筋、模板、粉刷及双方约定的其他项目。 承包内容：图纸内所包含的全部工程劳务（具体内容详工程单价）。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法规，结合本工程具体情况，经双方协商自愿达成以下协议条款，对双方进行约束。 1、一般规定 1-1乙方受本班组操作人员委托代表本班组与甲方签订本合同，未签协议和协议内容以外乙方的任何行为产生的一切后果由其自己承担。 1-2 乙方以独立核算人的身份受操作人员委托，持所操作人员授权委托书，代表操作人员签定合同，并对其操作人员的行为负责。 1-3乙方应将本合同条款对其操作人员公开，并组织学习，让操作人员认识自己的责任和义务，对本合同认可后签订委托书交甲方。 1-4 乙方必须遵守国家有关建设工程施工管理、技术管理等方面规定、文件、新颁布文件及甲方公司内部管理文件和规定。 1-5本合同附件（包括每一次的项目部会议纪要）及与本合同涉及工程相关的施工技术、工地管理、管理细则、管理手册、技术交底、班前交底等文件与本合同具有同等法律效力。 1-6乙方应亲自处理涉及施工的各种事宜，并将施工中出现的各种情况填报于《施工日志》中。 1-7 本工程项目乙方不得转包，应该直接组织和带领工人进行生产劳动，如果发现转包甲方有权终止本合同，并扣2%的工程款作为处罚，相应的法律和经济责任由乙方一并承担。 1-8 乙方不得使用未满十六周岁的未成年人。 1-9乙方使用的操作人员必须持有就业证、身份证、特种工操作证、职业资格证等（使用外来人员的应当办理暂住证手续）。所使用人员若没有上述证件由甲方代为办证时发生的费用将在承包款中扣除。 1-10参加施工的人员应遵纪守法，讲究职业道德，服从甲方各有关部门在相关方面工作的管理，不得发生打架斗殴等违反国家法律、法规的行为。
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
工程劳务分包合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程劳务分包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________ 劳务分包人：_______________ 依照《中华人民12345 11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
建设工程施工（防水班组）劳务合同 甲方： 合同编号： 乙方： 合同签订地点： 依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，为确保该工程顺利完成，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并严格履行。 一、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式： 4、建筑面积： 二、工程承包范围、承包内容、承包方式： 1．工程范围：防水施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）的要求的防水施工 2.承包内容：包含不限于地下室基础、底板、顶板、侧墙，上部结构阳台、露台、雨棚（外挑构件）、屋面、（厨房、卫生间材质为JS-2防水涂膜）等防水工程施工（其他需要做防水施工的部位以甲方书面确认为准）。
施工前场地清扫，工完场清，乙方施工完成后需按甲方要求对剩余材料进行清理并堆放至场内甲方指定地点。 3．承包方式：包工、辅材、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包质量缺陷修、质量保证期的维修等。 三、工期要求 1．开工日期：乙方进场正式施工时间以甲方书面通知为准。 2．竣工日期：以本合同约定工程承包内容全部完工，并通过业主组织各方的工程竣工验收合格之日为准。凡承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，均视为工程未竣工，乙方不得以各种纠纷等借口，拖延竣工日期。 3．合同工期控制：防水工程具体工期进度要求以土建工程为准，不能耽误土建工程进度。(因乙方原因耽误土建工程进度按1000元/天,向甲方支付违约金)。 4．因甲方原因或不可抗力因素，造成工程工期延误，经甲方书面确认后，工期予以顺延，其它原因造成的工期延误，由乙方承担全部责任。 5、乙方承诺为满足工期质量要求,必需随时按甲方指定无条件追加现场用的设备、机具、灯线、辅材、安全设施及人员投入,以达到甲方的要求为止,且不再增加任何费用； 6、乙方须满足甲方对质量、工期、安全的管理要求,不得以任何原因为由,拖延工期、影响施工正常进行,否则,甲方有权更换分包,同时甲方只按所做工程量价款的70%的款付给乙方；
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
建筑工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑工程施工劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方
房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日 (提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)：(提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：房屋建筑工程 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。
2.2开始工作日期：年月日(提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方每提前一天奖励元。(提示：可根据工程大小及重要程度确定奖罚额) 2.3.1 因不可抗力造成的工期延误； 2.3.2 业主同意的工期顺延； 2.3.3 因重大变更引起工程量增加或减少。 如业主要求工期提前或缩短时，乙方应无条件接受，并配合甲方组织资源，确保合同工期。 2.4详细施工计划（含节点计划），甲方应根据发包人总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。 2.5本合同执行过程中，如遇发包人调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。 第三条双方驻工地代表 3.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。 3.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，身份证号：，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。 3.3双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。 第四条保证金
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-033429 工程劳务分包合同(合同范
工程劳务分包合同(合同范本) 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： ________________________ 劳务分包人： ________________________________________________________________ 依照《中华人民12345 11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施； 11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 12、安全施工与检查 12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。 12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。 13、安全防护 13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。 13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 (房建)劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就广西法州保税港区职工生活配套住房项目的劳务分包事宜协商一致，订立本劳务分包合同，以资共同遵守。 一、劳务分包人资质情况 资质专业及等级：抹灰、脚手架、棋板、车冈筋、砌筑、混凝土、焊接等作业分包。 二、工程概况 1、工程名称：________________________________ 2、工程地点：_________________________________ 3、建筑面积： 4、劳务分包内容：模板工程、钢筋工程、混泥土工程、砖砌体工程、脚手架工程、抹灰工程等。 5、劳务分包范围：包工不包料（活包工），在施工图、工程（洽谈）单、设计变更单、图纸会审记录等甲方要求的范围内施工。 三、合同工期及施工进度 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数：（以实际开工日期为准） 四、合同价款 劳务分包合同价款总额：人民币（大写） ￥元（合同总额暂定,具体以结算为准）。 五、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及 验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，工程施工必须达到质量评定合格等级。
建设工程施工（泥工班组）劳务合同 甲方： 合同编号： 乙方： 合同签订地点： 依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，为确保该工程顺利完成，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并严格履行。 一、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式： 4、建筑面积： 二、工程承包范围、承包内容、承包方式： 1．工程范围及工作内容：施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）要求的土方捡底、砖胎膜、地下室底板、外墙防水（砌砖）保护层、砖胎膜内侧抹灰、基础砼浇筑、主体结构混凝土浇筑、 地下室内墙砖砌体、±0.000以上内外墙砌筑等。具体工作内容：土
方检底、回填、换填、锚杆部位的处理、基础混凝土、主体混凝土、垫层、保护层的卸料、浇筑、振捣、收面、打毛、补脚缝、养护全过程，混凝土浇筑完成后各部位及楼层卫生打扫。墙柱与梁分标号，砼有高差等绑钢丝网。二次结构砌筑具体工作内容：包含运砖、运砂灰、拌砂灰、拉结筋放置，预置过梁、预埋砌块安装，墙上部结构的嵌缝、圈梁、构造柱混凝土浇筑。 2、承包内容： 2.1、包含不限于：拌灰、运砖、砌块浇水、砌块切割、砌砖、砖胎膜、基础检底、砖胎膜外侧土方的局部修整及回填、（砌砖）保护层基础检底、砖胎膜内侧抹灰、配合甲方管理人员放线、各部位混凝土浇筑；清理堆码、收捡、场内二次转运；楼层、架内及施工场地内的工完场清，达到现场文明施工标准。包含不限于混凝土泵就位、泵管安装、泵管、支撑加固拆除后清洗、堆码、料斗清洗，进出混凝土运输车指挥、混凝土浇筑信号指挥，混凝土泵车接水及浇筑前模板内杂物的清捡、冲洗，模板下口座浆、冲洗焊接焊渣、砼浇筑，养护次数以保证混凝土面湿润为准。混凝土泵及泵路线周边杂物清理及浇筑过程中钢筋成品保护撒落混泥土清理、使用，楼层清理（模板拆除后楼层必须在3日内清理打扫、建渣运送到指定地点堆放等与之相关工序）。 2.2、自带的与本分项工程有关的机械和工具包（包括移动临时照明点火灯具）；振动棒、振动器、移动配电箱至电机的防水电缆线（包括移动临时照明点火灯具）
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
工程劳务分包合同范本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：________________________劳务分包人： ________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：________________ 发证机关：________________ 资质专业及等级：________________ 复审时间及有效期：________________ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：________________________________________ 工程地点：________________________________ 分包范围：________________________________ 提供分包劳务内容：________________________________ 3、分包工作期限 开始工作日期：________年____月____日结束工作日期：________年____月 ____日总日历工作天数为：________天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。
工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人（全称）： （简称甲方）分包人（全称）： （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况工程名称： 工程地点：建筑面积：劳务分包范围： 二、分包人资质资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：三、分包合同价款金额（暂定人民币）：大写：
（最终以结算为准）小写：万元四、工期开工日期：年月日（具体以甲方书面通知为准）完工日期：年月0 日总日历工作天数为：天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为： 六、合同文件及解释顺序1．本合同协议书； 2．除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 3．本合同专用条款； 3 4．本合同通用条款； 5．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 6．乙方的报价书； 7．合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件； 8．甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间：年月日合同订立地点： 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：现场代表：劳务负责人：电话： 电话：年月日 年月日 4
工程劳务承包合同（合同编号：） 甲方： 乙方： 合同签订人：电话号码： 日期：年月日
工程劳务承包合同 甲方（工程承包人）： 乙方（劳务承包人）： 因工程施工需要，甲方委托乙方负责对本合同工程施工，并完成本合同相关工作内容。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳务合作关系。经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 第1条合同文件及解释顺序 本协议书与下列文件一起构成合同文件，上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 1.1 本合同； 1.2 本合同附件、附表； 1.3 劳务合同通用条款； 1.4 劳务承包答疑书； 1.5 甲方的技术交底； 1.6 施工图纸； 1.7 甲方转发的由业主、监理工程师对该工程下发的与乙方相关的一切指令、命令、通知等； 1.8 施工过程中甲方发给乙方的指令、命令、通知和乙方报送的经过甲方审批后的各类文件；
1.9 甲方劳务招标文件及其他附件； 1.10 甲方下发的相关管理文件。 第2条乙方资质情况 1.1 1.2 1.3 1.4 安全生产许可证： 1.5 税务登记证： 1.6 资质证书 （1）资质专业及等级及号码： 第3条合同劳务承包工作对象、劳务内容 3.1 工程名称： 3.2 工程地点： 3.3 劳务承包范围：（根据乙方 施工能力、现场进度情况及甲方总体工期要求，甲方有权随时调整范围）。 3.4 劳务承包工作内容：本合同乙方分包范围的工作内容见《工程工序及单价表》中相关内容。凡合同清单中的工作内容，乙方无权拒绝施工，否则作为乙方违约处理，对乙方已完工程不予计价支付。 第4条施工工期 4.1 本工程具体施工工期以甲方通知为准。总体进度满足甲方提出的月、季阶段性进度要求。 4.2 乙方必须满足甲方的节点工期要求。按甲方节点工期进行奖罚。超过甲方下达
合同编号：QX-CFD2015劳-008 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司
劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司（以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 工程地点：XXXX市XXXX 建筑面积： 32000平米 分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。 劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1 本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2 本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3采用的，劳务费综合单价为275 元/m.3。 合同暂估价： 200000, 元。（人民币） 大写：贰拾万元。（人民币） 2.4 合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确： 合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价,在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 （1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 （2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用