2016年《采购与合同管理》考试试题
一、案例分析（80分）
案例1（10分）：某山区一农民赵某家中有一个花瓶，系赵某的祖父留下。李某通过他人得知赵某家有一清朝花瓶，遂上门索购。赵某不知该花瓶真实价值，李某用1.2万元买下。随后，李某将该花瓶送至某拍卖行进行拍卖，卖得价款11万元。赵某在一个月后得知此事，认为李某欺骗了自己，通过许多渠道找到李某，要求李某退回花瓶。李某以买卖花瓶是双方自愿的，不存在欺骗，拒绝赵某的请求。经人指点，赵某到李某所在地人民法院提起诉讼，请求撤销合同，并请求李某返还该花瓶。
【问题】
（1）赵某的诉讼请求有无法律依据？为什么？
赵某的诉讼请求有法律依据，《合同法》第54条规定：“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。”
李某与赵某之间的买卖合同显然是李某利用赵某不知该花瓶真实价值，以欺诈方式签订的，显然不是赵某真实的意思表示，所以，该合同属于可撤销的合同。
（2）法院应如何处理？
因该合同属于可撤销的合同，撤销权人赵某在一年内行使了撤销权，法院应当支持赵某的诉讼请求，撤销合同，李某返还该花瓶。
案例2（10分）：2006年7月1日，A房地产开发公司与B建筑公司签订了《建设工程施工合同》，约定工程造价580元/m2，总造价为989万元（工程鉴定造价为1340万），允许B公司分包。8月1日A公司完成招标，B公司中标。张某以挂靠单位C建筑公司的名义同B签订了《建设工程施工分包合同》，约定由C大包施工1号和3号楼工程，张某与B 口头约定550元/m2。工程完毕经验收合格后，B迟迟未付齐全款，张某始终催要未果，因此成诉。张某要求B给付垫付工程款197万，由于A公司与B公司存在招标前的恶意串通压低工程造价，而且是受益人，故要求A承担连带责任。
【问题】
（1）《建设工程施工分包合同》是否具有法律效力？为什么？
《建设工程施工分包合同》是无效合同，因为虽然其名称是分包合同，但其违法挂靠和大包的实质表明其是违法转包合同，根据《建筑法》第二十八条“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”第二十九条“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。”（2）二被告是否存在恶意串通？为什么？
关于二被告是否存在恶意串通的情况，根据题目中给出的7月1日签订合同，而8
月1日完成招标的情况来看，二者存在一定的违规操作；根据《建设工程施工合同》约定工程造价580元/m2，总造价为989万元，实际工程鉴定造价为1340万的情况看，工程造价确实低于实际造价较大，但是仅以这两点便认为二者存在恶意串通压低造价，个人认为证据并不充分。
按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》和相关法律规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。张某作为实际施工人要求支付相关费用的请求应当得到支持。同时，A作为发包人在其未支付的给B的工程款部分对张某承担连带责任。
（此题答案与老师课堂讲的答案不同，请大家自行辨别作答。）
案例3（10分）：某年3月份，乙商场欲购进春装，遂向数家服装厂发去传真，称本商场欲购进春装，如有新款，请附图样及说明，本商场将派人前往洽谈。数家服装厂均给乙商场回电，并寄去图样及说明。甲服装厂不仅寄去图样及说明，还送了80套服装到乙商场。乙商场在看货之后，因不满意而决定不购买。甲服装厂遂诉至法院，认为乙商场向自己发来的传真属要约，自己送货上门的行为属承诺，合同成立。乙商场拒收服装是违法行为，应承担违约责任。乙商场则认为自己发出的传真属于要约邀请，甲服装厂的送货行为不是承诺，无权要求自己购买服装，应自负送货的损失。
【问题】
（1）乙商场发出的传真是要约还是要约邀请？甲服装厂的送货行为是要约还是承诺？
乙商场发出的传真是要约邀请；甲服装厂的送货行为是要约。
（2）乙商场是否应该承担违约责任？
乙商场不应该承担违约责任，因为“甲服装厂不仅寄去图样及说明，还送了80套服装到乙商场”的邀约，“乙商场在看货之后，因不满意而决定不购买”说明乙商场拒绝了甲服装厂的邀约，没有做出承诺，两者的合同并不成立。
案例4（10分）：甲与乙是好友，甲因扩大店面急需资金向乙借款12万元，乙要求甲提供担保，甲将自己的奔驰车出质给乙，乙因自己不会开车，要求甲将该车开回。后甲向丙借款12万元，又将该车出质给丙。丙对该车进行了占有。该奔驰车的价值为50万元。在丙占有期间，因丁向丙租用该车，丙未经甲同意，即与丁签订了租赁合同。丁因违章驾驶造成该车灭失，为此引起纠纷。
【问题】
（1）本案中，甲乙之间的质押合同是否生效?为什么?
甲乙之间的质押合同没有生效。根据《担保法》第六十四条规定：质押合同自质物移交于质权人占有时生效。
（2）甲丙之间存在何种法律关系?丙是否有权出租该车?为什么?
甲丙之间是债务人与债权人，出质人与质权人的关系。
丙无权出租该车。根据《物权法》第二百一十三条“质权人有权收取质押财产的孳息，但合同另有约定的除外。”第二百一十四条“质权人在质权存续期间，未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，给出质人造成损害的，应当承担赔偿责任。”从法条可以看出，质权特征是转移“占有”和获得“孳息”。但是，质权不得擅自使用、处分。也就是说在“占有、使用、收益、处分”这四个所有权权能中，质权人只有“占有”和孳息“收益”两个权能，是不能擅自使用的。所以，质权人出租质物应属于无权处分的行为，应当向出质人承担违约责任。
（3）甲可就该车损失向谁主张权利?为什么?
如丁作为不知此车为质押物的善意第三人，甲应向丙主张赔付的权利，《物权法》第二百一十四条“质权人在质权存续期间，未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，给出质人造成损害的，应当承担赔偿责任。”
如丁明知此车为质押物还租用的，甲可以向丙和丁主张赔付的权利，且二者承担连带责任，其依据可以是《物权法》第三十九条“所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。”和《侵权责任法》第十九条“侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。”
（第二个方向的回答法律关系也比较复杂，可以直接按第一种情况作答。）
案例5（20分）：某国家重点工程项目由于技术难度高，业主自行决定采取邀请招标方式。招标文件中规定，2013年3月30日下午4时是招标文件规定的投标截止时间。投标人A 企业于2013年3月30日下午5时才将投标文件送达，业主认可并接收了A企业提交的投标文件。2013年4月3日下午3时，由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会共由8人组成，其中当地招投标监督管理办公室2人，公证处1人，招标人代表1人，技术经济方面专家4人。评标委员会提出书面评标报告后，经评审最终确定投标人B公司中标。2013年4月20日，业主向B公司发出了中标通知书，并于2013年5月30日签订了书面合同。
【问题】上述案例在招投标过程中存在着哪些不妥之处？
1、国家重点工程项目，业主自行决定采取邀请招标方式。邀请招标应当经过批准。
2、2013年3月30日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，投标人A企业于2013年3月30日下午5时才将投标文件送达，业主认可并接收了A企业提交的投标文件。A 企业的投标文件是废标。
3、2013年4月3日下午3时开标与2013年3月30日下午4时是招标文件规定的投标截止时间不同时，应在提交投标文件的截止时间开标；
4、由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标，开标应由招标人主持。
5、评标委员会共由8人组成，其中当地招投标监督管理办公室2人，公证处1人，招标人代表1人，技术经济方面专家4人。评标委员会成员人数为5人以上单数，项目主管部门或行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员，技术经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
6、评标委员会提出书面评标报告后，经评审最终确定投标人B公司中标。评标委员会推荐中标候选人1-3人，不得直接决定中标人。
7、2013年4月20日，业主向B公司发出了中标通知书，并于2013年5月30日签订了书面合同。应在中标函发出后30天内签订合同协议书。
案例6（20分）：某施工单位（乙方）与某建筑单位（甲方）签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前（或拖后）1天奖（罚）5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划（如下图），并得到甲方代表的同意。
关键线路：1-2-4-6-7-8，总工期38天。
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件l：在房屋基槽开挖后，发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加工程费用4万元，因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天，人工窝工l5个工日。
甲方代表指示：可获得关键线路工期索赔和所有的费用索赔。
工期索赔：房屋基础为关键线路，工期索赔成立，工期增加3天；（此时总工期为41天）
费用索赔：配合用工10*30=300元，窝工15*18=270元，工程费4万元，合计4.057万元。
事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔坐落位置的设计尺寸不当，甲方代表要求修改设计，拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成工程费用增加l.5万元，发射塔基础施工延长2天。
设计原因，甲方要求修改：可获得关键线路工期索赔和所有的费用索赔。
工期索赔：发射塔基础为非关键线路，工期延长2天，不能使得发射塔基础成为关键线路，工期索赔不成立；
费用索赔：工程费1.5万元。
事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成窝工8个工日，房屋主体施工延长2天。
施工原因：不产生工期索赔和费用索赔，但可能产生工期延后或提前。
工期延后：因房屋主体施工在关键线路上，故，总工期延长2天。（此时总工期为43天）
事件4：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天，材料损失费1.2万元。
施工原因：不产生工期索赔和费用索赔，但可能产生工期延后或提前。
电缆敷设为非关键线路，工期延长2天，不能使得电缆成为关键线路，总工期不会延后。（此时总工期为43天）
事件5：鉴于该工程工期较紧，乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施，使房屋装修施工缩短3天，该项技术措施费为0.9万元。
施工原因：不产生工期索赔和费用索赔，但可能产生工期延后或提前。
房屋装修为关键线路，工期缩短3天，总工期提前3天。（此时总工期为40天）
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
【问题】
（1）在上述事件中，乙方可以就哪些向甲方提出工期补偿和（或）费用补偿要求？为什么？
①事件l为甲方代表指示：可获得关键线路工期索赔和所有的费用索赔。
工期索赔：房屋基础为关键线路，工期索赔成立，工期增加3天；（此时总工期为41天）
费用索赔：配合用工10*30=300元，窝工15*18=270元，工程费4万元，合计4.057万元。
②事件2位设计原因，甲方要求修改：可获得关键线路工期索赔和所有的费用索赔。
工期索赔：发射塔基础为非关键线路，工期延长2天，不能使得发射塔基础成为关键线路，工期索赔不成立；
费用索赔：工程费1.5万元。
（2）该工程的实际工期为多少天？可得到的工期补偿为多少天？
实际工期位40天。可得到的工期补偿为5天。
（3）假设工程所在地人工费标准为30元／工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元／工日，间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中，乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项？费用补偿为多少元？
事件l中的配合用工10*30=300元，窝工15*18=270元，工程费4万元，合计4.057万元。
事件2中的工程费1.5万元。
以上费用补偿总计5.557万元。
二、论述题（20分）
结合你所熟知的项目，阐述该项目的采购管理过程（包括采购计划、询价计划、询价、供应商选择、合同管理、合同收尾等），分析该项目采购过程中存在哪些问题？如何解决？
此题大家自行搜索吧O(∩_∩)O哈哈~
.精品文档. 石料采购合同范本石料是建筑工程的重要材料，在签订石料采购合同是需要格外注意，以下是在为大家整理的石料采购合同范文，感谢您的阅读。 石料采购合同范文1 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确供需双方的权利义务，经双方充分协商达成一致，特签订本合同以便供需双方共同遵守。 一、物资名称、厂家、数量、单价、金额、及交货时 间 1.以上表块石、碎石单价：包括块石、碎石的原材费、运、卸、运输车空回、原材自检费等全部费用，含税金等相关的一切费用。 2.以上表块石、碎石的市场价格，若在本合同履行期间发生变化，合同中的价格始终固定不变。 3.以上表中的数量仅作为签订合同的依据，实际结算数量以甲方验收合格后，签单认可的数量进行结算。 二、质量要求：（以需方试验室鉴定为准） 块石、碎石质量要求：达到设计标准，不得有风化石，无泥块，无水锈。 三、交货地点及供货日期： 1.交货地点：施工工地交货之前的一切风险均由供 方
承担
2.供货日期：20xx 年8 月5 日 四、验收方式： 1.质量验收：块石、碎石应提前送检合格，且供料与检验样品一致。需方指派专人对所供块石、碎石的外观质量、 规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时，需方有权拒收。块石、碎石其它性能必须通过需方二次检验或试验，达 到该工程的质量要求。如出现质量问题，由供方负责退场， 费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方承担。 2.数量验收： ①以需方设置的地磅（或检尺、量方的方式）计量为 准; 3.交货时供方应提供本厂开出的送料单。送料单一式 贰份，需方签认盖章后，供方留壹份，交需方壹份。 4.送料单的签收，必须是需方指定的有效签收人。 五、运输方式及费用：汽车运输。车源由供方负责组织，装、卸车、运输以及在此期间发生的所有风险和其他费用均已包含在材料单价中，由供方承担。 六、双方的责任和义务： 1.需方的责任和义务: ①根据工程进度用量，应提前壹天向供方报碎石或块石供 应计划，注明物资名称、规格、数量、到货时间及地点。 ②负责安排人员及时到现场做好验收工作。
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
国内采购合同_合同范本 国内采购合同 甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及________________号的招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。一、供货货物名称及规格型号、数量、价格等名称型号规格厂家/产地数量单位单价（元）总价(元)总金额（人民币）：万仟佰拾元角分二、货物质量要求1．乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。2．乙方提供的货物必须是全新的，且进货渠道合法。产品必须具备出厂合格证。3．乙方货物如有质量问题而发生争议，由使用单位所在地商检部门进行质量鉴定。鉴定后货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。三、送货及验收1．送货地点：________________________2．送货时间：________年_____月_____日前。3．乙方必须按甲方指定的交货地点，按时免费送货上门及安装。4．货到_____天内验收，验收条件以双方签定的合同为准。5．按合同签订的产品说明书、招标文件及谈判确定的技术指标作为质量验收的标准。乙方在投标文件中提供的应标货物说明书，产品的彩色外观图片及交付的样品都将作为验收的有效依据。四、付款方式：国内采购设备物资，原则上不付預付款。采购合同总金额__________元（含__________元）以下的货物，待货到指定地点验收合格后，在_____个工作日内一次付清；采购单价或合同总额__________元以上的仪器，待货到甲方指定地点验收合格后原则上付合同总金额的百分之_____，余款待仪器运行_____个月无故障后一次付清。发票由卖方按国家有关财税规定开给买方。五、质量保证及售后服务条款1．卖方应保证合同项下所供货物是全新的厂家正品，是目前合同规定的型号，货物享受原厂维修服务中心之服务。2．保修期限：在货物验收合格交付买方使用之日起_____年为免费保修期，乙方在保修期内免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。3．保修方式：报修后24小时内上门保修。4．乙方收到报修10天内或征得买方同意的延长期限内不能按时排除故障，应提供备用设备给买方维持工作。因卖方的保证服务不到位，质保期将顺延。5．质量保证期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。六、违约责任1．乙方未能按时交付货品，则按逾期处理，乙方应向甲方支付逾期货款总额千分之一/天计的违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同，甲方有权按法律规定（程序）向乙方索赔损失。共2页，当前第1页12国内采购合同相关内容:桌椅购销合同 需求方：_________（以下简称甲方）供货方：_________（以下简称乙方）为明确甲乙双方责任，双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买桌椅及安装有关事项订立本合同。1、桌椅的规格及型号、数量、单价、金额见下表。 沐浴品订货合同 签订日期：年月日签订地点：合同号：总字号产品名称单位数量单价总价交货期用量计算浴用松脂粉吨14,500第一季第二季第三季第四季每20至24立方水池每池每次投料10公斤。以此类推。 杨梅种植收购合同 合同编号收购方(甲方)：__________________________________________________种植方(乙方)：__________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚...
2016年建筑材料采购合同范本[1] 合同编号: 需方（甲方）: 供方（乙方）: 经协商同意，根据中华人 民共和国合同法的规定，订 立合同如下: 第一条甲方向乙方订货总值为人民币兀。 第二条产品名称、规格、质量（技术指标） 第三条产品包装规格及费用 第四条验收方法 第五条货款及费用等付款及结算办法 第六条交货规定 1.交货方式: 2.交货地点: 3.交货日期: 4.运输费: 第七条经济责任（一）乙方应负的经济责任
1?产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时, 甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日, 乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2?乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部 分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。 由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3?产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重 新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。 4?产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方 应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。 （二）甲方应负的经济责任 1?甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包 装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值 ?%的罚金。 2?甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退 货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值?%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。 3?甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原 材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日, 甲
2008年7月高等教育自学考试 采购法务与合同管理试卷 本试卷分为两部分。满分100分;考试时间165分钟。 第一部分为案例题,请分析案例回答。第一部分有两道必答题,每道题25分。共50分。 第二部分为选答题,第二部分共有四道题,请回答其中任意两道题。每道题25分,多答题目不计分。共50分。 2004年5月1日,宏达有限公司总经理王林去上海出差,参观一个纺织品交易会时遇见绿叶制衣集团公司副总经理李潇,李潇就是五林的大学同学,两人多年未见,中午聚餐时李潇说:“公司生意一直不错,最近又接了一个美国贸易公司的订单,但现在公司面料存货不多了,我这次来就想采购一批布料”五林听后表示,她公司正巧有一批布料要外销,价格公道。于就是两人一拍即合,口头达成了布匹买卖协议,其中约定:宏达公司向绿叶公司出售布匹5万米,绿叶公司在收到全部布匹后支付给宏达公司货款人民币10万元,由宏达公司负责办理货物托运手续,交给李潇指定的承运人某物流公司。 口头约定后,宏达公司很快就从仓库调动了5万米布匹交给承运人某物流公司。2004年5月10日,货物运抵绿叶公司所在地,某物流公司通知绿叶公司提货。然而,绿叶公司收到布匹之后,一直未向宏达公司付款。为此,宏达公司打了几次电话催款,绿叶公司说,由于赶上雨季,运出的布匹受到雨淋而变潮发霉,已无法使用,因此,绿叶公司拒绝付款,并要求宏达公司尽快派人来处理这批发霉的布匹。 王林得知这个消息后,于5月13日飞往绿叶公司所在地查瞧布匹,经与技术人员商议后确诊布匹就是因路途遭雨受潮而发霉的,基本已无法正常使用。对于这个问题,王林认为,货物就是按时发出的,宏达公司已经履行了合同,因此不需要承担任何责任,绿叶公司仍应依约付款,绿叶公司听到这话后,断然拒绝付款,并额外要求宏达公司支付布匹占用的仓库保管费用人民币3万元,双方分歧很大,王林与李潇商谈过几次,但一直没有达成共识。眼见货款一天一天拖下去,宏达公司终于失去耐心,于6月1日向绿叶公司所在地法院提起民事诉讼,绿叶公司得知此事后,也向法院反诉宏达公司。 宏达公司向法院诉求绿叶公司支付全部货款,并承担王林来查瞧布匹的交通费与住宿费以及相关的诉讼费用。绿叶公司则要求宏达公司立即妥善处理这批5万米的布匹,并支付有关的仓库保管费用。在答辩状中,绿叶公司认为口头合同就是无效的合同,这个合同自始无效,所以这批布匹买卖的风险应由宏达公司承担,而宏达公司坚持认为口头合同就是有效的合同,一经订立,双方应该按照约定履行合同。谁违约,谁就要承担违约责任,受案法院经过开庭听取原被告双方的意见,查询有关证据,最后判决绿叶公司应宏达公司支付全部
采购合同 合同编号___________________ 甲方：乙方：履行地点： 双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着共同合作，互利互惠的原则，经过充分协商就乙方向甲方销售以下采购品达成一致，订立本合同。 、乙方向甲方提供下述采购品: 三、供货期限与地点：合同生效后个工作日内送到地点 四、质量保证 1.乙方所供产品的质量要求为___________________ ，乙方保证所供产品符合上述规 定，符合国际行业标准和国家有关行业标准。 2.乙方所供产品的质量保证期为__________ 年。如在质保期内发生缺陷的，甲方应 以书面形式通知乙方。 3.乙方在收到甲方书面通知后，应在一周内或双方商定的时间内无条件、免费提供有关 缺陷的产品或部件的更换件。 五、包装要求 $1.除合同另有规定外，乙方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装，如遇交付前已拆封的货物，甲方有权拒绝或要求更换。 2.每个包装箱内的清单、使用说明书、质量保证书、产品合格证、保修卡等所有资料必 须齐全。 六、采购品验收 由甲乙双方共同验收，以确认所提供的产品符合合同要求，经甲方签字后，乙方凭甲方签署的验收单据和发票向甲方结算。 七、付款方式及期限：____________________________________________ 。 八、保密条款：合同双方应切实履行保密义务，未经对方书面许可，不应向第三方泄露合同内容或与合同有关的数据。 九、违约责任 1.任何一方迟延交货或付款的违约金均为0.1%日。迟延超过 ___________ 天，守约方 有权解除合同。 2.在乙方违约的情况下，如果乙方支付的违约金不足以补偿甲方因乙方违约行为而遭受
2016产品购销合同范本下载 甲方： 乙方： 本合同于________年________月________日，由 ______________________(以下简称甲方)和______________(以下简称乙方)，在________________经过友好协商签订，双方共同遵守执行。 第一条乙方所提供的产品及费用清单 产品名称 型号规格 数量 单价(元) 合计(元) 总金额(大写) 第二条包装：由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。 第三条交货期：自本合同生效之日起至验收合格之日止_______天。 第四条交货地点和方式 1.交货地点：______________________________________________。 2.交货方式：乙方将货物运至甲方指定的目的地。乙方负责办理货物运至甲方指定的目的地，包括保险和储存在内的一切事项，有关费用已包括在合同总价中。 第五条付款方式 1.本合同生效后，甲方在___个工作日内向乙方支付本合同总价的____% 作为预付款;
2.甲方对乙方所提供的产品验收合格后，乙方出具合同总价的全额销售发票，甲方在________个工作日内支付本合同全部余款。 第六条质量保证和售后服务 1.乙方承诺所提供甲方的产品质量具有可追溯性，产品质量保证期为 ________天，自交付之日起计算。 2.在产品质量保证期内，如出现产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费维修或更换;如属甲方人员使用不当不能正常使用，乙方也应及时提供维修服务，但甲方应承担乙方人员的差旅费和材料成本费用。 第七条合同的修改 任何对本合同条款的变更、修改均须双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改部分除外)具有同等法律效力。 第八条违约责任 在合同履行期间，乙方延期交货、甲方延期付款，除双方协商同意免责外，均按未交付/未支付本合同价款日的____%承担违约责任 第九条争端的解决 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，各方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十条合同生效及其它 1.本合同应在双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户生效。 2.本合同正本一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力。 3.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 甲方：(盖章)____________ 乙方：(盖章)_____________ 法定代表人：______________ 法定代表人：_______________ 签约日期：______________ 签约日期：_______________ 购销合同范本2
2014年11月采购与供应中的合同与关系管理真题解析 一、本题包括第1小题 1．解释在关系管理优先级评估过程中需要分析的下列四种风险1）供应风险：是与组织的供应链无法供应或者无法按时、完成或按规定质量标准供应有关的风险大类 2）供应商风险：是与供应商不胜任或失败有关的供应风险。例子包括：买方的供应商评估、选择和管理流程不得当；供应商不具备生产能 力；供应商破产（无法清偿债务）、现金流问题或财务困境；供应商 雇员或劳资关系问题（罢工）；供应商技术或IT系统崩溃；质量管 理问题；交付延迟。 3）环境供应风险：是由于供应市场和外部环境因素或变化引起的供应中断或供应成本增加的风险。例子包括原材料短缺，供应的自然风 险（例如天气或疾病），商品价格波动，市场结构对买方不利（如供 应商稀少、势力太大），交付前置期和找的、复杂的供应链（导致更 大的脆弱性），运输风险，汇率风险（是国际供应风险中的一种）， 政治风险（如由战争和冲突引起的中断，或者进出口配额等政府政 策），技术风险（技术陈旧、不兼容、安全性），信誉风险（如关于 道德贸易、用工标准、环境保护和其他公司社会责任问题）4）需求风险：是由如下因素所致：对成品（及有关输入）需求的波动； 需求高得出乎预料（导致服务水平变差）；需求低得出乎预料（导致 浪费）；某一指定供应物品或服务对买方组织业务流程的重要性或 “决定性” 二、本题包括第2小题 2.解释具有法律约束力的合同所需具备的五个基本要素。 答：为了使一个合同成立并具有法律约束力，需要具备五个基本要素：协议、对价、建立法律关系的意图、立约能力以及准确的形式 ●协议（要约和承诺） 要约：一方（要约人）必须做出一个在法律上受特定条款约束的确定 承诺，这就是要约。要约可以明示、也可以默示。 承诺：另一方（受要约人）必须清楚地无条件地和自由地（即不受威 逼或过度影响）接受该要约，这就是承诺。承诺是对某个要约的全部 条款的无条件同意。如果受要约人试图改反要约。任何形式的承诺都 是有效的，不论是口头、书面还是根据各方行为推断，除非要约人员 另行规定 ●对价 在大多数情况下，只有在各方承诺受到某种形式的对价支持时，一个 合同才具有约束力。 对价是指合同必须是一种交换，即一方因为另一方有所作为而要做些
国内购销合同范本 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有法律约束力，下面是国内购销合同范本，请参考. 卖方：公司名合同编号：编号 卖方：公司名签订时间：具体时间 签订地点：具体地点 一、产品名称，品种规格，数量，金额，供货时间： 选择/产品编号/品名规格/计量单位/数量/单价（元）/总金额（元）/交（提）货时间及数量 这一行自填具体时间前工厂交货 空一行 合计(计量单位，数量，总金额与自填那行相同，其他不填) 合计人民币大写（自填） 备注：此处不填 二．质量要求技术标准、卖方对质量负责的条件和期限： 符合ISO9002质量体系认证，如因品质问题引起的一切损失及索赔由供方提供，质量异议以本合同有效期为限。 三、交提货地点方式：
工厂交货 四、交提货地点及运输方式及费用负担： 集装箱门到门交货，费用由需方负担。 五、包装标准，包装物的供应与回收和费用负担； 纸箱包装符合出口标准，商标由需方无偿提供。 六．验收标准，方法及提出异议期限 需方代表按出口优级品检验内在品质及外包装，同时供方提供商检放行单或商检换证凭单。 七，结算方式及期限 需方凭供方提供的增值税发票在供方工厂交货后七个工作日内付款。如果供方未将有关票证备齐，需方扣除17%税款支付给供方，等有关票证齐全后结清余款。 八，违约责任 违约方支付合同15%的违约金。 九，解决合同纠纷的方式 按《中华人民共和国经济合同法》 十，本合同一式两份，双方各执一份，效力相同。未尽事宜由双方另行友好协商。 卖方买方 (不填)单位名称：公司名 单位地址：地址 法人代表或委托人：人名
零部件采购合同范本 零部件采购管理是汽车制造业物流管理的重要组成部分。零部件采购合同是怎样的呢以下是为大家整理的零部件采购合同范文，欢迎参考阅读。 零部件采购合同范文1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准： 甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。 五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。 (1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。 (2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证
金全部退还乙方。 (3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后日内付款。 六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内)__________。 七、交货地点：——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 八、供货时间： 乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。 九、双方的权利和义务： 1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报
采购合同管理制度 总则 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的 编制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同
4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其 自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供 应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。
2016机械设备采购合同样本 购货单位：××(以下简称甲方) 供货单位：(以下简称乙方) 签约地点：×××× 为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中 华人民共和国 合同 法》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙 方购买达成如下协议： 一、合同标的(名称、规格、型号、单价等) 二、合同金额合同总金额：大写：人民币万元整大写：人 民币万元整 三、付款时间及方式 1、合同分三批付款：在合同生效后天内，甲方向乙方支付合同 总额%货款;设备安装调试完毕，并初步验收一周内，甲方向乙方支 付合同总额%货款;设备正常运行天，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额%的货款;质保期满后付清余款。(根据招标文 件的有关规定加以变更及修改) 2、友情链接： 3、在每期合同款项支付前天，乙方向甲方开具同等金额的增值 税发票(根据实际情况加以约定)。机械设备采购合同范文节选!
四、交货时间、地点、方式 1、交货时间：合同生效后日内交货 2、交货地点：收货人名称：(应为签约单位名称)地址： 3、交货方式：乙方负责货物运输 4、货运方式：汽运 5、乙方将合同设备运至美的工业城并经安装调试、投入使用并 经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。(根据实际情况约定交货 日期及何为交货：如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货，则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确)甲方在合同约定的交货 地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同设备的毁损、 灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。 6、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及 时将乙方所托运合同设备提取完毕。 7、甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同 设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合 同设备包装箱件数不符，应在个工作日内通知乙方，以便乙方办理 合同设备遇险索赔手续。 8、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发 或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生 的费用由乙方承担。
国内采购合同范文 Model of domestic procurement contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
国内采购合同范文 前言：采购合同是企业供方与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。本文档根据采购合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：__________ 乙方：__________ 根据《中华人民共和国合同法》及__________号的招标 结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、供货货物名称及规格型号、数量、价格等 二、货物质量要求 1．乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。 2．乙方提供的货物必须是全新的，且进货渠道合法。产品必须具备出厂合格证。
3．乙方货物如有质量问题而发生争议，由使用单位所在地商检部门进行质量鉴定。鉴定后货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 三、送货及验收 1．送货地点：________________________ 2．送货时间：________年_____月_____日前。 3．乙方必须按甲方指定的交货地点，按时免费送货上门及安装。 4．货到_____天内验收，验收条件以双方签定的合同为准。 5．按合同签订的产品说明书、招标文件及谈判确定的技术指标作为质量验收的标准。乙方在投标文件中提供的应标货物说明书，产品的彩色外观图片及交付的样品都将作为验收的有效依据。 四、付款方式： 国内采购设备物资，原则上不付預付款。采购合同总金额__________元（含__________元）以下的货物，待货到指定地点验收合格后，在_____个工作日内一次付清；采购单价或
2016酒水采购合同范本 甲方(供货方): 乙方(购货方): 甲乙双方本着共同发展,诚实守信,互惠互利的原则,为了明确甲乙双方的责任和义务,经甲乙双方共同协商,达成协议如下: 一, 双方责任 甲方: 1,甲方提供的所有产品质量必须符合国家有关部门的质量要求,否则一切后果由甲方负责.如果出现质量问题假一赔十,并承担给乙方和顾客造成的危害和法律责任,乙方有权终止协议. 2,在乙方订货后,甲方必须在1—3小时内到货,特殊情况甲乙双方另行约定. 3,如甲方擅自涨价,乙方有权终止协议,甲方并承担一切后果. 4, 甲方给乙方的产品价格(具体见报价单)发商(如有高出同行,月底结算时扣除),如有调整(调升),甲方须提前一周向乙方声明.乙方有权决定是否同意,如乙方不同意则有权要求继续履行或终止本协议,乙方选择终止本协议的,甲方应承担违约责任. 5,甲方负责送货到乙方指定的地点(指明: 变更,乙方需书面通知甲方),由甲方承担运输费用. 乙方: 1,乙方应配合把甲方所有的产品摆在吧台上作为展示. 2,乙方每月必须提供准确,真实的销售情况,并及时向甲方业务反应. 3,按照双方协商的结算方式在合同期内结算货款. 4,乙方购进的产品如果销售不畅,任何品牌的酒水,随时可调换别的产品或原价办理退货. 二, 结算方式 1,按照甲乙双方认可的报价单价格订货后,第一批货到乙方指定的地点,并经乙方指定人员凭甲方出库单对账入库后,先付给甲方总货款的80%,余额作为质量保证金待合同解除时结清,甲方根据首批进货量的10%,分别作为四大节日(五一,十一,元旦,春节)和开业庆典的优惠赠送.
2,双方协商的结算方式:实销实结(不包括首批进货),每月5号结清货款.乙方如有拖欠甲方货款,逾期超过两个月,甲方有权终止协议,并收回所有进店支持,特殊情况双方协商解决. 3,甲乙双方在规定的对账期内对账,其对账依据由甲方每次送货出具的销售单据,该销售单据上必须有乙方指定人员的签收凭证. 4,甲方与乙方签定合同之日起,乙方不得销售其他任何公司提供的与甲方报价单内相同的产品,否则甲方有权停止供货及要求乙方付清以前所有货款及进店支持费用,甲方没有经营的品牌,乙方可自行选购. 三,损耗残次品处理 1,甲方送货到乙方指定地点,乙方应及时以甲方开出的出库单为凭据对账,如出现破损,由甲方负责调换. 2,甲方应在饮料过保质期前的半个月内办理退货. 四,合同期限 本协议有效期限年月日至年月日止,协议期满壹个月内,甲乙双方协商是否续约,本合同期内,甲乙双方有特殊情况不能履约,须提前壹周以书面形式通知对方,并承担相应的法律责任及经济损失. 五,违约责任 1, 未经甲乙双方同意,任何一方无权中途终止协议,如有违约,履约方有权向违约方索赔损失,赔偿损失不得低于乙方年销售额(如有特殊情况,一方不能履行合同,应提前联系,但并不免除其违约责任.) 六,甲乙双方互利 1,甲方给乙方免费提供: ,以上赠品在首批进货后8日之内必须到位,在规定期限内未到,甲方赔偿乙方由此带来的损失(不低于首批进货额或指定品牌型号),合同期满后以上赠品归乙方所有,甲方无权干涉. 2,甲方给乙方进店费万元,在正式签订合同后七日内现金一次性付清,如规定期限未到,甲方按每日5%的滞纳金赔偿乙方. 3,每月结算时甲方按 %作乙方的返利,并现金兑现瓶盖费. 4,乙方有产品需求须提前3—5小时之内与甲方业务联系,以免影响正常使用,否则出现其它后果,甲方概不负责. 七,本协议未尽事项,甲乙双方另行协商,本协议壹式两份,经双方代表签字盖章
采购与合同管理考试试题及答案 篇一：采购与合同管理考试试题及答案 一、案例分析（80分） 案例1（10分）：某山区农民赵某家中有一花瓶，系赵某的祖父留下。李某通过他人得知赵某家有一清朝花瓶，遂上门索购。赵某不知该花瓶真实价值，李某用1万5千元买下。随后，李某将该花瓶送至某拍卖行进行拍卖，卖得价款11万元。赵某在一个月后得知此事，认为李某欺骗了自己，通过许多渠道找到李某，要求李某退回花瓶。李某以买卖花瓶是双方自愿的，不存在欺骗，拒绝赵某的请求。经人指点，赵某到李某所在地人民法院提起诉讼，请求撤销合同，并请求李某返还该花瓶。 【问题】 （1）赵某的诉讼请求有无法律依据？为什么？ （2）法院应如何处理？ 案例2（10分）：甲公司与乙公司签订一份秘密从境外买卖免税香烟并运至国内销售的合同。甲公司依双方约定，按期将香烟运至境内，但乙公司提走货物后，以目前账上无钱为由，要求暂缓支付货款，甲公司同意。3个月后，乙公司仍未支付货款，甲公司多次索要无果，遂向当地人民法院起诉要求乙公司支付货款并支付违约金。 【问题】 （1）该合同是否具有法律效力？为什么？ （2）法院应如何处理？ （1）该合同属于无效合同。 案例3（10分）：某年3月，乙商场欲购进春装，遂向数家服装厂发去传真，称本商场欲购进春装，如有新款，请附图样及说明，本商场将派人前往洽谈。数家服装厂均给乙商场回电，并寄去图样及说明。甲服装厂不仅寄去图样及说明，还送了100套服装到乙商场。乙商场在看货之后，因不满意而决定不购买。甲服装厂遂诉至法院，认为乙商场向自己发来的传真属要约，自己送货上门的行为属承诺，合同成立。乙商场拒收服装是违法行为，应承担违约责任。乙商场则认为自己发出的传真属于要约邀请，甲服装厂的送货行为不是承诺，无权要求自己购买服装，应自负送货的损失。 【问题】 （1）乙商场发出的传真是要约还是要约邀请？甲服装厂的送货行为是要约还是承诺？
合同编号： 【XXX采购合 同】 甲方： 乙方：
签订时间：【具体年份】年【具体月份】月【具体日期】 签订地点： 使用说明 一、本合同示范文本，适用于一般商品的采购所订立的合同。 二、本合同示范文本所表述的“[] 和表格中的内容，请根据具体情况填写。
三、本合同示范为本所表述的“_”中的内容，请根 据具体情况填写；无需填写的，应当注明“无”的字样。 四、本使用说明、本合同示范文本所表述的“[] 的符号和所表述的“注释”部分，在具体订立合同时应当予以删除。 四、在具体订立合同时，可视情况在本合同范本中增加条款。
本合同由下列双方签署: 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 甲方和乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议： 一、货物名称、计量单位、具体规格型号、数量
1.货物的质量标准，按照【】（国家标准、行业标准、企业标准）执行。 2. 货物的包装物的供应：包装物随货出售，由乙方负责货物包装物供应。乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。 二、交货规定 1. 交货方法：由乙方送货（国家主管部门规定有送货办法的，按规 定的办法执行；没有规定送货办法的，按双方协议执行）； 2. 运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由【】负担。货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。 3. 交货地点：____________ 4. 交货日期：乙方应在合同签订后【】天内完成交货，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。。 5. 当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交货日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。 三、验收方法 1. 所有货物由乙方送到交货地点且甲方确认收货后【】天内，由 甲乙双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行验
石料采购合同范本 石料是建筑工程的重要材料，在签订石料采购合同是需要格外注意，以下是在为大家整理的石料采购合同范文，感谢您的阅读。 石料采购合同范文1 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确供需双方的权利义务，经双方充分协商达成一致，特签订本合同以便供需双方共同遵守。 一、物资名称、厂家、数量、单价、金额、及交货时间: 1.以上表块石、碎石单价：包括块石、碎石的原材费、运、卸、运输车空回、原材自检费等全部费用，含税金等相关的一切费用。 2.以上表块石、碎石的市场价格，若在本合同履行期间发生变化，合同中的价格始终固定不变。 3.以上表中的数量仅作为签订合同的依据，实际结算数量以甲方验收合格后，签单认可的数量进行结算。 二、质量要求：(以需方试验室鉴定为准) 块石、碎石质量要求：达到设计标准，不得有风化石，无泥块，无水锈。 三、交货地点及供货日期： 1.交货地点：施工工地交货之前的一切风险均由供方承担。
2.供货日期：20xx年8月5日 四、验收方式： 1.质量验收：块石、碎石应提前送检合格，且供料与检验样品一致。需方指派专人对所供块石、碎石的外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时，需方有权拒收。块石、碎石其它性能必须通过需方二次检验或试验，达到该工程的质量要求。如出现质量问题，由供方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方承担。 2.数量验收： ①以需方设置的地磅(或检尺、量方的方式)计量为准; 3.交货时供方应提供本厂开出的送料单。送料单一式贰份，需方签认盖章后，供方留壹份，交需方壹份。 4.送料单的签收，必须是需方指定的有效签收人。 五、运输方式及费用： 汽车运输。车源由供方负责组织，装、卸车、运输以及在此期间发生的所有风险和其他费用均已包含在材料单价中，由供方承担。 六、双方的责任和义务： 1.需方的责任和义务: ①根据工程进度用量，应提前壹天向供方报碎石或块石供应计划，注明物资名称、规格、数量、到货时间及地点。 ②负责安排人员及时到现场做好验收工作。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 国内采购合同(合同范本) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
国内采购合同(合同范本) 甲方：________________ 乙方：________________ 根据《中华人民共和国合同法》及________________号的招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、供货货物名称及规格型号、数量、价格等 名称 型号规格 厂家/产地 数量 单位 单价 （元） 总价
(元) 总金额（人民币）：万仟佰拾元角分 二、货物质量要求 1．乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。2．乙方提供的货物必须是全新的，且进货渠道合法。产品必须具备出厂合格证。 3．乙方货物如有质量问题而发生争议，由使用单位所在地商检部门进行质量鉴定。鉴定后货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 三、送货及验收 1．送货地点：________________________ 2．送货时间：________年_____月_____日前。 3．乙方必须按甲方指定的交货地点，按时免费送货上门及安装。4．货到_____天内验收，验收条件以双方签定的合同为准。 5．按合同签订的产品说明书、招标文件及谈判确定的技术指标作为质量验收的标准。乙方在投标文件中提供的应标货物说明书，产品