班组分项工程承包协议
（模板劳务分包）
甲方：
乙方：（班组承包人）身份证号码：
双方本着分工明确，各负其责，配合协作的精神，充分发挥各班组专业技能及管理方面优势。按合同法、建筑法等法律规范、经双方自愿、平等地协商，为订立如下协议：
一、工程概况： _________ 工程；地上二层，29栋别墅楼建筑总面积约4060M2;地址为六安市悠然南山
二、承包范围、工作内容：1装卸及倒运木材（100米内）、夹板、钢管、切割钢管、扣件、顶丝，配模，模板拆除、起钉、涂刷脱模剂、模板清理、整理、归堆；测量、放线、超标高（除主控制线外），每层测量放乙方最少派2人配合项目部放线，定位筋制作焊接固定，撑筋制作固定，止水条凹槽定型模板制作，
施工作业面范围内垃圾清理，楼层内预留洞口。由于孔洞漏放、位置不正确等造成的损失费用由乙方承担。包含模板预留插筋，打孔。
2、螺杆、螺帽按乙方的计划由项目部审核后包干使用，旧木料使用应根据
情况服从项目部安排。地下室内螺杆及止水螺杆、地上内外墙的螺杆必须清拔干
净，墙体拔不出的所有螺杆不论何原因均由乙方清除干净。如有余漏每根扣50元。墙面塑料管的清理及垃圾运至指定地点。
3、施工现场做到工完场清，模板工程验收合格后，施工现场、周围清理干净。多余材料按指定地方归堆码放。
4、后浇带拆模后的防护封盖，达到设计要求后的二次支模；烟道预留洞侧边模板、外装饰线条上口（防漏砼）盖板由乙方负责，但不计算面积。
5、架子挑排留孔模板制作。塔吊、人货梯模板，由乙方负责施工。
&承担基坑外围回填土前项目部统一安排杂物材料的清理人工的摊销费用。
7、钢筋混凝土主体结构的所有模板的支拆，由于施工工艺要求，业主、监理、甲方要求的二次支拆模，如阳台栏板、空调栏板、挑檐、线脚、上翻梁板造型等，及二次施工的集水井壁等均包括在一次结构范围内，承包单价不变。
8、主体封顶，模板拆除后所有楼层上夹板、木材、钢管扣件、回形卡、按项目部限定时间内吊运至现场指定地点。由承包人派专人进行模板上碎砼、杂物清
除，按大小规格进行分堆整理，楼层吊运下的钢管扣件卸扣件堆放整齐。如未做到此标准、或未按项目部要求的时间内完成，则由项目部指派零工整理，按照实际费用的1.5倍从乙方工程结算价中扣除。
9、模板施工的配模支模与拆模的工作量比按6：4划分；模板施工的楼层高度不同、塔吊等机械作业范围的有限等所增减的人工作业费业不于调整，均按协议综合价结算。
10、施工过程中发生的设计变更、技术核定、工程洽商等增加项目。
11、施工过程中不论何种原因发生机械等施工场地的移动不得另行增加费用，服从项目部安排。
12、配制的模板必须符合项目部制定的工艺规定，板缝必须密实，防止漏浆。配模时不得在施工区域锯模板料，防止木屑污染。
13、乙方原因中途退场的，已支设但未通过验收的模板、搭设的模析支撑脚手架不予计算工作量，未拆模的按承包单价的50%扣除拆模费用。
三、承包工程价款的确定：1.经乙方对施工图纸、现场详细查看，充分考虑工程特点、质量要求、机械使用情况及施工难度确定综合单价：/平方，据实结算。现场点工200元/工日。
2.承包单价的组成：劳务费、职工社会福利、保险费、加班费、材料费、机具费、风险、利润，单价一次性包死，包括：队伍进退场费用、外地进冀所需费
用、注册费、所有办证费用（如暂住证、健康证、上岗证等）、所有乙方的车旅费、办公费、招待费等。
3.如本工程中途因非乙方原因致工程停工、窝工的，乙方及时调整人员进退场，项目部不给予工资损失补偿。
四、材料、机具供应：本工程所用的塔吊、电梯、料台、钢管、方钢、扣件、木方、模板、顶丝等周转材料由甲方提供。铁丝、元钉、焊条、胶带、等易耗品均由乙方承担；木工机械、手持工具和手持电动工具、照明灯具，个人防护用具和劳保用品由乙方自供。所材料必须履行节约合理使用，不得重复配模，长料为改短料，大板改小板，尽量利用现有旧模板。
五、协议价款的结算和支付：
本工程无工程预付款，付款进度与业主付款同步，工程进度款支付按照施工进度
的计划每月20日前由施工队填报本月完成工程量，经项目负责人审核后，报项目部结算室进行统一上报，每月根据业主付款情况按一定比例支付乙方当月工程量款，主体结构完成支付已完工程量的60%工程竣工验收合格后支付已完工程量的80%工程移交给甲方并完成竣工结算审核后30日内付至结算总款的95% 留5%乍为质量保修金，工程保修期满30日内付清余款，工程保修期一年。
六、工期、质量要求：
1、基础完至主体结构封顶总工期200天，确保2018/7/1号前封顶，乙方按
甲方总进度控制计划认真执行，合理调配劳动力，施工人数不少于20人。基础至封顶总进度为30天（含钢筋绑扎，砼浇筑），每栋基础15天完成（含基础验收土方回填），冬季施工由项目部根据天气情况调整进度。如乙方原因造成进度慢，周、月进度不能满足业主和甲方要求时，甲方有权将部分或全部工作量另行
分包给其它承包人。
2、施工进度计划的制定：工程施工进度计划由项目部施工员、技术负责人根据图纸及工程量编制切实可行的指导性计划，各施工班组必须按此计划实施。
施工进度编制过程中，项目部应遵循每个单位工程应划分为五个节点施工段，即基础标准层、屋面层、每个节点所规定的施工时间必须按时完成。
3、施工进度计划的编制分三部分：a施工总进度计划；b、月进度计划；c、周进度计划。周进度计划应细分到各个检验批所完成的时间，各班组必须按计划完成，如遇特殊情况或不可抗拒力量等原因等滞后的工期。项目部会根据实际情况来判定班组是否拖延工期，如出现班组原因施工工期滞后由项目部提醒后仍未作出任何调整，项目部将视已经拖延工期，对拖延工期造成计划滞后的班组项目部应根据滞后的时间长短所带来的影响大小作出相应的处罚，直致解除班组的承包协议，另行按排队伍作业。如乙方因人员缺少或职工技术素质低及农村大忙职工回家等，影响甲方施工进度，造成工期延误损失由乙方承担。工程进度连续达不到要求，自动退场，所完成工程量按协议价的50%结算。
4、总体结构模板质量高于六安市建筑市场普遍水平，严格按模板施工的规范及项目部的分项专业施工方案施工，剪刀撑、扫地杆、梁柱夹具等支模方式必须经监理及建设方认可。所用模板以木胶板为主，支撑系为钢管，平台龙骨为方钢、钢管及木方。
5、按六安市验收规范达到市级优良工程标准施工，并满足清水混凝土不粉刷
工艺要求，工程验收以国家颁布的分户验收规范，质量检验标准及施工图为依据，
工程质量验收严格执行三检制度，施工过程中，因乙方施工质量达不到设计
编号：_____________ 混凝土浇筑分项施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
发包单位: （简称甲 方） 施工班组: （简称乙 方） 甲方承建工程混凝土浇筑项目以包工形式由乙方施工。为确保工程施工进度、质量和安全生产、文明施工，明确双方责任，经由甲乙双方平等协商，按照国家有关 法律规定，并经公司有关部门审批，订立本合同 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积: 二、承包范围 1、根据设计施工图纸，设计变更及施工合同规定的项目要求，本工程混凝土浇筑分项工程以包工（含制作机械）形式由乙方施工。乙方不得将本工程转包或分包，必须按照《建筑施工合同》的要求确保本工程工期、质量和现场安全文明施工。 2、本工程主体结构工程（从基础至主体最高点按结构施工图、建筑施工图，主体砼工程振捣， 板厚控制、抹面、塑料薄膜覆盖），工作内容包括但不限于：承包范围内全部现浇砼的接料、放料、模板底部缝隙在cm以内的堵缝、浇捣、抹面、塑料薄膜覆盖等工作及砼墙面、梁柱面、板面缺陷的修补、由乙方原因造成的楼层内、外架砼清理工作，还包括以下工作内容，费用均包含在乙方承包单价内： 2.1、包括固定泵管的架子搭设、堵管时疏通、拆除； 2.2、砼布料机安装、拆除、清理、维修、保养；工完后清理装车退场。 2.3、所有后浇带的砼浇筑、塑料薄膜覆盖（费用另计）。 2.4、混凝土前后台上下料、泵送入模（包括泵管安装、拆除、清洗）。 2.5、混凝的振捣、抹平、机具清理。塑料薄膜覆盖（费用另计）。
本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑！】 粉刷班组施工承包协议书 甲方：___________________________________________________ （以下称甲方） 工程名称及地点：______________________________________________________ 结构形式：__________________________________________________________ 甲、乙双方为了共同的目标，保质保量，有计划顺利地完成本项目工程的施工任务，明确双方在施工中的权利，义务和经济责任，本着平等互利的原则，经协商决定订立协议，以致共同遵守，具体条款如下： 一.承包内容：承包性质为一揽子承包，具体内容为：内外墙粉刷、楼地面工程、屋面工程、楼梯粉刷工程和室外附属工程，如各个进出口台阶砌筑及饰面装饰、楼梯粉刷、楼地面砼浇捣，包括屋面工程，外墙勒脚，外墙散水浇捣，台阶等附属工程工作。 A、内墙粉刷： 1、在抹灰前，先去除基层上的尘土、污垢、油脂及碱膜等，凿去砼梁上、柱上多余的砼，基层表面有明显不平的部位，先用1:3水泥砂浆进行修补。
乙方：（以下称乙方） 2、柱梁的表面用1:1水泥砂浆加入801建筑胶水进行甩浆或砼界面剂来增加水泥砂浆与基体的粘结力，防止出现开裂、空鼓现象。 3、门框三边用1:3水泥砂浆加护，所有阳角外均用1：2水泥砂浆护角，每边宽不小于 50mm，抹灰前必须冲筋，冲筋间距不大于1.8m，灰筋距阴角宜为200mm左右。 4、抹灰的前一天，墙面必须浇水湿润。 5、内装饰施工顺序：清理基层、测灰饼、冲筋、护角、墙面湿润、粉底灰、粉纸筋灰（隔一天）、吊顶抹灰。 6、内墙粉刷必须做到不空鼓、不起壳等，应做到墙面光滑洁净，接搓平整，线角顺直清晰，回角方正，具体都应满足规范要求。 7、注意节约，抹灰做到昼薄，及时回收使用落地灰，防止过多的浪费。 B、楼地面施工要点： 1、质量要求：表面平整、泛浆均匀、无孔洞、空鼓、起壳、开裂等缺陷。 2、楼地面砼浇筑到一定面积时，水泥砂浆抹面立即开始，铁抹子应抹三次以上，并应严格控制抹面的时间，此工序必须在水泥终凝前完成，并且不得在砼上直接撒水泥，砂浆宜为干硬性。 3、砂浆终凝后（12h以上）浇水养护，水泥砂浆面层的铁抹子压光和养护工作是保证面层不起砂的关键，应特别注意。 C、外墙粉刷要点： 1、在抹灰前，先去除基层上的尘土、污垢、油脂及碱膜等，凿去砼梁上、柱上多余的砼，基层表面有明显不平的部位，先用1:3水泥砂浆进行修补措施。 2、墙的施工顺序：清理基层、冲筋、墙面湿润、抹基层灰、弹线、分格。外墙粉刷必须 分三次完成，第一层水泥砂浆粘结层，第二层砂浆作为找平层，第三层混合砂浆作为装饰层。 3、外墙首先隔一定的距离（2m左右）作灰饼或冲筋，粉刷刮糙，必须确保墙面的平整与垂直度。 4、在墙上找出水平基准线及垂直准线，并按基准线弹出分格线，放好分格条。验收后, 再进行面层施工，面层粉刷前先浇水，到水湿均匀后，开始粉刷操作，做到表面无裂缝、 起壳、颜色均匀，细拉毛、拉直。
模板承包协议书 甲方：有限公司 乙方：身份证号码： 甲方现有工程，其中模板工程以包工形式（含部分辅材）发包给乙方施工，经双方友好协商如下： 一、承包内容： （1）包含模板的制作、安装、拆除、表面清理、抛光、刷脱模剂、放线（控制线由甲方负责）、材料码堆清理、完工吊出（汽车吊由甲方承当）、水平及垂直运输、装卸车、手工工具、电动工具、电缆线插座、铁钉铁丝、劳动保护用品等由乙方承包。 （2）内外架搭拆及防护（含打砼操作架）、铺挑板、临时路挑上下梯，挂安全网、预埋铁件、钢板止水带、橡胶止水带安装等图纸内一切工作内容，挖锥形胶垫等均在承包单价内。 二、承包单价： 固定单价按砼接触面积计算人民币：元/㎡，大写：；其中含文明施工费元/㎡，固定单价包括：工资、管理费、劳保费（统一服装、反光衣、劳保鞋、安全带）、安全文明措施费、冬雨季施工降效费，成品及原材保护、浇捣砼护模人工费、停工或窝工损失费，办理证件等费用。如发生计时工按元/天，大写：。 三、甲方责任： 1、提供材料：模板、木方； 2、提供汽车吊（或铲车、汽车）、安全帽； 3、提供宿舍、床板、食堂房间（炊事员、炊具乙方自理）。
四、乙方责任： 1、质量： 按照最新施工规范操作施工，及公司标准施工，模板接缝、垂直及平整度必须达到规范安装要求，乙方应在承包施工范围内有效施工确保质量，如发生质量问题，监理验收不合格，甲方施工员指导下整改到位，直到检查合格为止，如情节严重达不到要求或被监理、公司罚款均由乙方承担，并由此给甲方造成名誉损失，双倍从乙方工资中扣除。多次发生类似情况可以责令其退场，按所完成工程量的60 %给予支付。乙方应严格按图施工，如有跑模及漏浆现象扣留5 %作为修补费用。 2、工期进度： 按公司施工进度要求执行，乙方必须有足够的劳动力保证工程进度，如果因乙方人员不足影响工期，一切责任由乙方承担。情节严重甲方可以责令其退场，按所完成工程量的60 %给予支付。 3、安全文明： 乙方必须保证安全施工，乙方原因所造成的一切安全事故由乙方负责，现场文明施工达不到要求，甲方另行派人清理整改，工资双倍由乙方承担（结算时扣除）。现场产生纠纷应向甲方管理人员汇报，已构成打架斗殴均报当地公安机关处理。如出现安全工伤，产生3000元（含）由乙方承担医疗费用，发生3000元以上医疗费用，甲乙方各承担50%责任。 4、节约材料： 乙方必须做到合理用料，不乱锯木方、模板，否则按成本价的二倍罚款。螺母按10%损耗计算。 五、付款方式： 乙方自备一个月生活费，工程款按月进度支付70%，竣工支付至80%，余款待项目工程竣工验收后，三个月付清。 六、其它： 1、本工程乙方只能自己施工，不准转包，一经发现，甲方有权单方面终止合同，并由乙方 承担违约责任。乙方必须遵照执行甲方现场管理人员及业主、公司、监理的所有指令，如有 不服从甲方管理人员安排指挥；视为违约，待结算时处理。乙方必须自始自终完成本工程所 有任务，乙方原因中途退场，按所完成工程量的60% 结算。 2、未尽事宜：双方协商解决，班组及时发放工资，保障人员生活费用，并于每月8日前提
YOUR LOGO 分项工程施工承包协议书范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
分项工程施工承包协议书范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。
7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废
施工班组责任承包协议书 甲方： 乙方： 本着自愿、公平、公正、诚实守信的原则，经双方协商一致，现就办公楼、办公楼及商场酒店区域的地下室项目的施工班组责任承包达成如下协议，双方共同遵照执行。 一、承包内容 包括办公楼、办公楼及商场酒店区域的地下室的施工图所列的全部泥工、木工、钢筋工工作（不包含：人防、消防、水电安装；桩基、防水、机械土方施工；门窗安装、瓷板铺贴、内外墙漆、外墙干挂、天棚漆、涂料等高级装饰部分的内容），按图纸要求施工，包含：塔吊、施工电梯的基础、基础集水井、基础排水沟；地下室后浇带的清理、排水，以及后浇带的剔凿处理；人工平整土方、人工回填土方及夯实；基槽、承台等基础砖胎膜砌筑粉刷及卫生清理、排水；砼泵管的搭拆及清理堆放、施工便道搭拆、砼放料及清理、砼浇筑及养护、墙体砌筑及养护；内外墙面粉刷及保温层、楼地面及天棚的普通粉刷；门窗过梁砼、砼翻边、窗台砼、砼压顶等零星部分砼的浇筑与粉刷；地面砼浇筑抹光、明沟散水、化粪池、水沟、检查井、管道沟槽、砼养护水池；屋面找平、屋面保温、隔热、天沟等屋面工程；楼地面的清理及打扫干净；楼梯间及通道等公共部分的地面、踏步子、踢脚线的粉刷抹光、施工预留洞口的封堵；木工支撑的安装、加固及拆除；方木、模板的下料安装、加固及拆除；材料的整理、运输、堆放及保管；悬挑架隔离、外架踢脚板、施工电梯及通道模板安装铺设；楼层及临边洞口的模板封闭防护、提供后浇带的钢丝网、止水螺杆及安装拆除（如有质量问题出现渗水由乙方负责）；支撑钢管、扣件材料负责清理运输到指定场地堆放；提供钢筋下料表、钢筋用量计划表；钢筋的下料、取样、制作、运输、安装绑扎、钢筋连接（含绑扎、压力焊、对焊、机械连接等方式）；各类植筋、止水钢板安装；保护层用的砼、石材、塑料垫块等全部的工作内容。包含施工定位放线及放样、施工平水、配合项目部收料清点工作与签收、场内材料的指挥、缷车、场内材料的二次搬运、施工所用材料的场地内水平与垂直运输（塔吊运输的除外）和施工临时脚手架搭拆及清理。包含卫生打扫、场地清理（含迎检的配合）、材料整理堆放。 二、承包方式 采用包工、包质量、包进度、包安全、包施工用机具及部分材料的方式，乙方自带人工、斗车、搅拌机、砂浆机、塔吊使用的料斗和钢丝绳、吊网、平板、插页、打夯机具、水泵、砼养护用塑料薄膜或草袋、模板、方木、各类木工机械设备、马钉、铁钉、铁丝、胶带、对拉螺杆、步步紧、套管、钢丝网、止水螺杆、各类钢筋加工设备、钢筋连接设备、植筋材料及设备、扎丝、电焊条、机械连接套管、钢筋保护层垫块及其它定位垫块、灰桶、锄头、铲、洒水管、扫把、粉刷用线条板、铁锤、锯子
混凝土班组劳务承包合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
混凝土班组劳务承包合同 发包方：身份证号：（以下简称甲方） 承包方：身份证号：（以下简称乙方) 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目（以下简称：本工程）混凝土工程以内部承包的形式承包给乙方施工。为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量、安全、进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。 第一条工程概况 1、工程名称：昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目. 2、工程地点：昌江县黎族自治县县城. 3、建筑规模：安宁科住院大楼一栋，建筑面积5577.47平方米.
4、建设单位：昌江黎族自治县中西医结合医院. 5、施工总承包单位：中建中联集团有限公司. 第二条承包方式 乙方以包人工（含二次结构）、包搅拌机、包斗车、包辅材、包机具（布料机、磨光机、砼浇筑用灰桶、铁锹、电机、振捣器、水管、铝合金刮尺、扫把等）、保质量、包进度（包工期）、包安全文明施工等。 第三条承包范围及工作内容 根据本工程施工图纸所有砼浇筑、构造柱浇筑等有关混凝土分项工程内的所有砼浇筑及养护；三级配电箱外的电缆线、砼机具的维修保养。总包签发的洽商、设计变更、技术交底及混凝土班组承包范围内工作所进行的合理工序中包含的全部工作，具体如下： 1、混泥土进场后卸车、场地清理。混泥土工前与混泥土水平、垂直运输有关的所有用工，与混泥土入模有关的所有用工。 2、混泥土浇筑作业开始前的模板内杂物清理，模板浇水湿润、操作平台的搭建及工序产品的保护措施施工。剪力墙拆模
外脚手架施工合同 发包方（全称）： 承包方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订了合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程特点： 建筑面积： 二、工程承包范围与方式 1、承包范围：甲方将承建的工程的 分项工程的全部范围。乙方施工承包范围包括但不限于：甲方提供的本工程施工图纸所包含建筑、结构、电气、给排水等；其它与主体工程不可分割之工程；分包工程（含甲方指定分包工程或独立承包工程）的协调、配合、管理等；甲方视需要，可对乙方承包范围及内容（各班组承包范围内均不包含项目）作出增减或调整，乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 2、承包方式：包工，包质量、包安全。价格一次性包死、多不
退少不补。
3、承包内容：本工程设计施工图和变更图所有木工程的制作、安装、拆除。用于模板工程材料的进出场装卸，模板内杂物清理，拆模后楼地面木工材料清理，材料拆除后指定地点堆码，预留各种孔洞的制作、安装、拆除，承重架的搭设和拆除，配合施工员定位放线（施工员交点后乙方完成后续定位工作），砼浇注时派2人以上守护。现场施工所需工具、配电箱以后出箱电缆，施工用铁丝、铁钉、等附材。安全帽、安全带等劳保用品。 三、合同工期 1、开工日期：2014年3月25日 2、竣工日期：2014年11月15日 3、甲乙双方在确定竣工日期和各项控制工期时，均已充分考虑：可能出现的各种规模的雨雪天、高温天气、台风、停水停电、节假日、工地及周边环境因素（不含不可抗力因素）。 4、在保安全，保质量情况下，必须保证工程进度，如合同规定期限内乙方未按期交工，乙方自第二日按工程总造价的千分之二支付罚金，遇不可抗力除外，附工期进度表。 四、质量标准 1、按国家规范要求，工程质量标准、施工图纸设计要求施工。乙方在施工前认真审定图纸，发现错误或不明白的地方要提前通知甲方或现场施工员。否则造成返工由乙方负责。
分项工程施工承包协议书范文 Model of sub project construction contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
分项工程施工承包协议书范文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议， 具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式：
（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑施工班组工程承包协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
出包方： （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）我公司承建的项目工程，为解决我项目工程的 技术工种和普工劳动力问题，经协商将该项目的部分工程承包给乙方 负责组织劳动力施工。为明确甲乙双方的权利和义务。本着平等互利、 等价有偿的原则，根据本工程的实际情况，经甲乙双方协商一致达成下列条款，共同遵守。 第一条、本项目工程概况 1、本项目工程为钢结构厂房 2、工程地址： 3、建筑面积：m2左右。 第二条、承包工程内容及计价 1、本工程施工建设采用平方米劳务工资包干办法进行施工，其施工内容如下： 该工程的室内强电供电线路、强电电器安装、人工工资单价： 1）、以上人工工资按8元/m2建筑面积包干施工，本单价包含人工费、工具费、安全文明措施费等。（角铁架等现场使用工具由甲方负责）第三条、乙方的承包要求 乙方所用的工具、劳保服务器、安全帽、安全带由乙方白己提供，食宿由乙方白行解决。
第四条、人工费支付 1、按每月进度的90%支付人工费。 2、剩余10%待乙方工作完成后30天内付清。 第五条、工程质量责任 1、乙方在施工过程中，应始终坚持“百年大计、质量第一”的原则。严格按操作技术规程组织施工。 2、本项目工程的工程质量，必须达到国家检验评定合格标准的规定或协议规定的标准。 3、工程质量检测验收的依据，按国家〈〈检验评定标准》GBJ300-88 和〈〈施工验收规范》为依据。 第六条、甲乙双方权利、责任、义务 1、甲方权利、责任和义务 1）甲方有权利、责任和义务 2）甲方根据施工生产计划，提供图纸一套给乙方 3）乙方组织的管理人员和工人，必须经甲方审批后进入工地，甲 方有权监督乙方发放工资。如果乙方克扣工资、拖欠工资等原因导致 工人闹事或政府部门干涉的，甲方为此支付的费用及损失由乙方承担，并承担的赔偿，甲方有权直接从劳务费中扣除。 2、乙方权利、责任和义务 1）乙方有权就工程技术咨询甲方，寻求甲方技术方面的支持 2）乙方应提前向甲方提出材料使用计划。 3）乙方必须定期对其工程人员进行安全、质量意识教育。对其工作
********股份有限公司 建筑工程班组承包协议书 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和成都华阳建筑股份有限公司关于工程项目的管理规定以及有关的法律、法规，甲、乙双方本着公平、自愿、诚信务实的原则，就本工程施工事项达成一致意见，供双方遵守，并具同等法律效力。 一、工程概况： 1、工程地址： 2、工程名称： 3、工程内容： 4、工程承包方式：人工、材料、机具、移动脚手架等安全用品 5、开工日期：20 年月日（以甲方通知为准） 6、交工日期：20 年月日 7、质量标准：合格（力争创优） 8、单价： 9、总价： 二、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，乙方必须指定两名现场管理人员负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。乙方管理人员必须在甲方项目部考勤（打卡时间：早上8：00之前-下午6：00之后；早上8：00-下午6：00之间为正常上班时间），每个月保证28天出勤天数。负责办理工人的民工权益卡和工资卡，工人必须持双卡上岗。 2) 乙方必须确保进场人员的政治、技术素质合格及身体健康，严禁使用童工。特殊工种必须持有效证件上岗。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，必
须保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方各项规章制度。如乙方不服从甲方安排管理，甲方有权利对乙方进行经济处罚。 4) 合同期内，未经双方协商一致并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则由此导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方全部承担，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款，及解除合同。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的作业条件，协助办理临时证件。 2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、材料使用等各项规章制度的建立、监督与实施。 2、乙方责任： 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行《施工技术验收规范》。服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督和指挥，确保工程质量达到合格等级以上。 2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时必须进行三级安全教育，必须认真学习、执行《安全操作规程》以及安全方面的管理制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担因违反安全操作规程和安全制度而造成的所有安全事故的一切责任。乙方所有进场施工人员的安全均由乙方自行负责，概与甲方无关。 3) 做到文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其施工人员的关系。若违反，乙方须承担相应责任。 4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场（每月不少于26个工作日），未经项目经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量（每月不少于26个工作日），否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。 5) 严格按照甲方规定，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下抛洒建筑垃圾。 6) 爱惜甲方提供的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。如违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用以及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材、物领（借）用手续，工完退回。 7) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以扣款处理，所扣款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。 四、质量和检查：
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
分项工程施工承包合同
蓝湾国际B11、12号楼模板分项工程施工承包合同 发包方：巴中市宏川建设工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关规定，结合本工程的具体情况。为明确甲乙双方劳务协作施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严格执行。 甲方承建的蓝湾国际B11、12号楼工程框剪架结构18+1/-2 层。乙方自愿承担该工程的模板分项工程施工任务，为了保证施工质量、施工安全和进度，经双方在平等互利的原则下,共同协商，达成以下条款，共同遵守。 一、乙方承包的工程内容、单价、付款方式： 1、蓝湾国际B11、12号楼，根据施工图和设计变更的所有的木模安装。 2、乙方自带本工程所需的机械、工具（乙方维修、保管）完成所有木模的制作、 安拆、清理、维护、搭架、放线（不含轴线）等（包括二次结构、材料归库等）。 3、工程单价：按展开面积（㎡）计算15.50元/㎡（包干价含人工工资、钉子、 铁丝） ,二次结构工程量按混凝土体积计算单价，即：130元/立方米 4、付款方式：①基础至负一层混凝土完工后支付基础及负二层的工程款，②一 至三层混凝土完工后支付负一层至二层的工程款，③四至七层混凝土完工后支 付三层至六层的工程款，④八至十一层混凝土完工后支付七层至十层的工程 款……⑤以此类推，每完工四层支付四层工程款（即每次支付工程款时累计 压一层），⑥屋面工程完工后支付清主体楼层工程款，屋面工程款在二次结构 完工后结算，⑦所有模板工程含二次结构完工材料归库后支付剩余工程款的 80%,⑧模板工程完工经检查验收合格后在2个月内付清余款。 二、甲方的权利和义务: 1、甲方在开工前向乙方提供技术和有关资料，以便于乙方施工。如发生变更，甲 方应及时向乙方提交变更资料。 2、甲方有权利与义务对乙方进场施工人员的安全教育。 3、负责生产技术交底和安全技术交底，并签订《安全合同书》。 4、对现场质量、安全、工期等项制度督促实施、考核、评比、兑现奖惩。
施工班组内部承包合同（模板） 项目（甲方）： 承包班组（乙方）： 依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及有关规定，为明确双方的责任、权利和义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签定本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称： 1.2承包范围：设计图纸范围内的模板工程（包括阳台栏板、止水带、顶层造形等模板工程） 模板工程包括加工棚搭设、模板制安拆及清理、场内运输并在甲方指定位置堆码整齐。 1.2.1操作准备：领（退）料具、收料交接、选料配料、划线截料、木方压刨、拼口对缝、钉木条及取料和制成品分类堆放等全部操作过程。 1.2.2安装：立模板、立支撑、锯钉木条、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺丝、安木条、钉卡子、吊正找平、贴（嵌）缝隙、补洞、清理木梢、预留空洞及搭拆支模架、二次模板修理及打模维修，上脱模剂等木模制安全过程。 1.2.3拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺杆、贴缝料及搭拆简易架。 1.2.4清理：清理模板干结水泥及砂浆、模板刷隔离剂（每周转一次刷一次）支拆模板清理工作区范围内所有木梢、废渣等垃圾；拆除最后一层结构模板后，要把所有铁钉起净并卸下钢管所有夹具、扣件；并且所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定地点，做到工完场清。项目部不承担乙方所产生任何零用工。 1.2.5其他：主体结构图纸范围内的预留洞留设（包括安装工程）、预埋件安放，拉接筋打孔、后浇带、施工缝预留洞口、止水带、阳台栏板、浇混凝土前预留梁口、管道井等模板安拆挂设钢丝网片等、清凿胀模混凝土及修补，对拉螺栓（止水螺杆的垫块制作、安、拆）清理割头，以及浇混凝土时必须派备专人看护模板，跟踪检查。胀模，跑模的修补剔凿。 1.3承包形式：包清工、包质量、包安全、包进度、包辅材、铁钉、铁丝、海棉条胶带价已含在承包价格内，不再另算。 1.5工程质量等级：优质结构。
*******工程 班 组 协 议
二0一五年八月二十日 防水分项工程承包协议 甲方：********工程项目部 乙方：，身分证号码为。 乙方及其施工班组拟承包甲方***********屋面防水分项工程，双方依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》的规定，为明确双方在施工期间的责、权、利，切实保证工程质量、安全及进度，经协商一致签订本协议。 一、工程名称：*************** 承包方式：包工包料，乙方自备防水用料、工具、机械及施工人员劳保用品。 乙方不能擅自转包此工程量，如有转包发生的经济和其它一切纠纷，由乙方自理，与甲方无任何关系。如有劳务纠纷职工上访、提诉、拉电、堵门，一次罚款5000元。） 二、承包范围及内容：本工程施工图纸、图集范围及相关文件、变更资料包含 的工程内容以及基层的清理。 1、根据图纸、规范规定的屋面防水施工全部内容,提前做好原材料进场检 验检测、成品检测，试验费用自理。编制防水工程施工方案，提供验收所需全部资料。（企业施工营业许可证、资质证，原材料生产厂家资质、营业证，材料出石合格证、检验检测报告等相关资料） 2、乙方先提供样品由甲方、建设单位、监理单位认可。材料质量必须符 合甲方要求，进场需经甲方验收后方可使用，对不合格产品严禁使用。 3、乙方做好防水分项工程施工自检验收，配合甲方、监理单位进行隐蔽
验收。 4、乙方负责保证产品验收合格，承担不合格产品的一切经济责任。 三、承包价格：屋面SBS卷材按贰拾陆元∕M2计算，为3mm厚，-10度。 注浆每个钉17元。 四、付款方式： 1、每标段工程整体完成经验收合格后付至已完合格工程量的50%，竣工验收后三个月付至95%，余款5%待维修期满后(竣工合格三年)付清。 2、乙方每批所报已完合格工程量清单，经施工负责人审核、上报项目负责人审批，上报时必须同时上报发放工人工资的花名册，花名册有工人签字、并工人身份证复印件、联系方式。甲方对工人工次发放情况随时进行核实，发现乙方弄虚作假的，每发现一次，处以人民币伍仟元整的违约金，并在当期工程款中扣除。 五、工期要求： 1、乙方必须严格按照甲方按排的施工进度计划进行施工，不能按期完成的，每延迟一日支付人民币壹仟元整违约金；但如因其他班组的原因导致工期延误的，追究其他班组的责任；如因乙方和其他班组具有责任的，同等追究责任。 2、乙方必须保质保量完成防水工程；如出现严重延误工期的[系指延误达7天以上（含7天）]或质量问题的甲方有权解除协议或采取其他措施以保证按时完成工程量，费用由乙方承担。若乙方未经甲方同意擅自停工或因乙方原因导致被甲方清理出场的，对乙方已完合格工程量，甲方可其对应价款的50%进行结算。 六、质量要求： 1、乙方必须严格按照施工图纸要求、工程质量验收规范和乙方就本工和施
模板工程承包合同协议书 发包方全称： 承包方全称： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订 了合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程特点： 建筑面积： 二、工程承包范围与方式 1、承包范围：甲方将承建的工程的木工模板分项工程的全部范围。乙方施工承包范 围包括但不限于：其它与主体工程不可分割之工程;分包工程含甲方指定分包工程或独立 承包工程的协调、配合、管理等;甲方视需要，可对乙方承包范围及内容各班组承包范围 内均不包含项目作出增减或调整，乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价 和总价作出调整的理由。 2、承包方式：包工，包质量、包安全。价格一次性包死、多不退少不补。 3、承包内容：本工程设计施工图和变更图所有木工程的制作、安装、拆除。用于模 板工程材料的进出场装卸，模板内杂物清理，拆模后楼地面木工材料清理，材料拆除后指 定地点堆码，预留各种孔洞的制作、安装、拆除，承重架的搭设和拆除，配合施工员定位 放线施工员交点后乙方完成后续定位工作，砼浇注时派2人以上守护。现场施工所需工具、配电箱以后出箱电缆，施工用铁丝、铁钉、等附材。安全帽、安全带等劳保用品。 三、合同工期 1、开工日期：2021年3月25日 2、竣工日期：2021年11月15日
3、甲乙双方在确定竣工日期和各项控制工期时，均已充分考虑：可能出现的各种规 模的雨雪天、高温天气、台风、停水停电、节假日、工地及周边环境因素不含不可抗力因素。 4、在保安全，保质量情况下，必须保证工程进度，如合同规定期限内乙方未按期交工，乙方自第二日按工程总造价的千分之二支付罚金，遇不可抗力除外，附工期进度表。 四、质量标准 1、按国家规范要求，工程质量标准、施工图纸设计要求施工。乙方在施工前认真审 定图纸，发现错误或不明白的地方要提前通知甲方或现场施工员。否则造成返工由乙方负责。 2、乙方要保证本工程达到国家现行《施工技术验收规范》优良标准和建设单位要求。对不合要求的地方无条件返工并赔偿由此给甲方带来的损失，如因乙方原因造成建设单位 或监理单位对甲方下达停工整改通知书，乙方除无条件整改外，甲方将对乙方处以1000 元/次罚款，在工程款中扣除。 3、由于乙方原因造成砼漏浆、胀模等乙方按甲方受损失的双倍标准赔偿甲方损失。 4、模板偏位必须控制在规范范围内，超过范围乙方打凿砼，偏位超过3cm每处罚款500元，在给付工程款时扣除。 5、在施工过程中由于乙方原因不能完成工程进度或不能达到质量标准，甲方可以要 求乙方退场，所完成的工程量按合同约定70%给付工程款不合格工程和未完成的单项工程 不予计量，履约金作为违约金没收不退。 6、乙方要对楼板水平度、平整度、层高及柱墙的垂直度、平整度重点监控，不合规 范要求甲方不给予工程款。 五、合同价款 1、合同价款执行本补充条款，备案合同文本中的价格为参考价，对本工程无实际指 导意义。 2、工程造价按房产公司测绘的实际建筑面积计算。 3、价格为：按建筑面积每平方米人民币元。 5、以上所有价格含税价，由乙方负责开具发票。 6、双方一致同意，此价款为一次性包死，所有相关部门的参考价格、指导价格及市 场变化均对本工程无效。 7、其他费用均由承包人乙方承担。
编号：_________________分项工程施工承包协议书 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 签订日期：_______年______月______日
分项工程施工承包协议书 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分_________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期___年____月____日，计划竣工日期___年____月____日，总共____日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款____元。在施工中乙方应听从甲
方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。 （2）本协议于_____年__月__日在__________（地点）签署。 （3）本协议一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。 13、本协议未尽事宜，双方协商解决 甲方： 代表人：
建筑工程瓦工劳务承包协议 发包人： （以下简称甲方） 承包人： _______________________________________________________________ （以下简称乙方） 依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方 就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 第一条工程概况 （一） 工程名称： （二） 工程地点： （三） 工程内容：瓦工所含项目 （四） 工程施工委托形式：包清工（包安全、包工期、包质量、包文明施工） （五） 承包范围：根据施工图，本工程地下、地上部分的所有土建工作范围。工作内容为基础工 程（土方开挖 除外），主体结构工程、砌筑工程、抹灰工程、楼地面施工及其它钢筋砼工程等其它土建 工作内容。甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围某一分项或 部门另行指定施工班组，乙方应无条件接受。 1. 主体及二次结构工程：O 1泵机就位，泵管安装、拆除、清洗、刷油、整齐堆放。O 2混凝土浇筑 全过程：模板浇水湿润，板墙模板下口砂浆填缝，混凝土振捣、找平、压光、砼表面覆盖养护等，场地 工完料清保洁工作等。O 3对于某些部位混凝土，应甲方要求采用人工搅拌、浇筑的按甲方要求去施工。 O 砼施工时，下层砼浆清理，墙面和外墙冲洗，脚手架上的砼也应清理干净。O 5柱、墙头凿毛及垃圾 清理、冲洗，竖向钢筋表面砼浆清理；后浇带的清理、浇注。O 6基础工程里的排水沟砌筑、排水、清 槽、浇垫层、砖代模砌和粉刷。O 7井道内吊模后的砼浇注工作。 2. 砌体工程：O 1搅拌机安装就位试机运行，周边施工场地硬化。O 2本工程所有的砌体工程。O 2材 料运输：施工 场内水平、垂直运输到位。O 3门、窗水泥砖预制和配电箱过梁的预制工作。所有的工作 内容均按设计和规范要求及项目部技术交底质量要求进行施工并且做好楼层内和施工场地的文明施工 等一系列的相关工作。 3. 抹灰工程：包括清扫、修补、冲洗基层、洒水养护、堵脚手眼、螺杆洞修补、递灰、抹灰找平、 压光、搭拆砌 体用的架子，场地工完料清保洁工作等。 4. 预埋件安装：包括放样、成品矫正、堆放、安装等全部操作过程。以上各类工作均要做到工完 场清、文明施 工。 5. 楼地面施工：包括结构砼基层清理，杂物清除，基层浇水湿润扫水泥浆（加 平紧光，成 品浇水养护。场地工完料清保洁工作等。 6. 配合浇筑钢筋砼垫块及楼梯平台支模垫块。 第二条合同工期 （一） 开工日期：20 年 月 日 具体以甲方进场日期为准； （二） 竣工日期：20 年 月 日，具体以甲方与业主共同协商的竣工日期为准； （三） 对于工程总量不确定时按照业主要求，依据甲方施工计划安排为准。 （四） 乙方应根据甲方的施工计划时间进行施工作业，在排除甲方责任的前提下，如乙方工期与 甲方所要求的 进度不符，甲方可要求乙方加班加点，并在两天内提出改进措施报甲方认可，否则甲方 有权单方面终止合同，且另行组织劳务队伍进行施工，由此造成的一切经济损失由乙方全部承担。 第三条合同价款（一）合同总价值：暂定价为 包性质乘以包工单价801胶水），面层找 万元（根据已审核的工程建筑面积按承
模板工程劳务承包合同协议书 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:汕头大学新医学院总承包工程项目部 2. 工程地点:汕头大学内 3. 分包规模: 模板 二、工作内容 1. 承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容，对模板分项工程进行承包，主要包括以下内容(以下描述的工程
范围及介绍仅是概括性的，并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险)。 (1)主要包括:汕头大学新医学院土建模板工程; (2)其它甲方认为有需要的零星工程。 2. 乙方在承包范围内担任以下工作内容: (1)模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。 (2)清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。 (3)模板支撑安装(包括6m以内高支模工程)。超6m高以外，每增高1m，每平方补0元 (4)每次不少于2人配合甲方放样工作。 (5)复核泥工、钢筋工标高、尺寸等，要求操作一致。 (6)使用塔吊时，配备对讲机，地面指挥员与塔吊司机保
持联络，自备司索工。 (7)自备夜间施工的三级配电箱之后的用电设备及电线 (8)包括楼层有木碎料的清理; (9)大梁及高大支模支撑、拉杆严格按照专家审定的方案进行施工。 (10)必须采用钢管搭设满堂脚手架的。 (11)对未按图纸要求施工而造成的打凿费用全部由乙方负责。 (12)完成设计图纸及设计变更内所有梁、柱、板及零星构配件的报料计划、翻样、制作、安装(含为维护模板刷涂模剂。安装过程中所需的零星材料如:铁钉、铁丝、施工线、铅笔等均含在乙方承包单价范围内)、拆除。 (12)施工缝、后浇带一次及二次支模、拆除清理。 (13)主体结构构配件的施工测量放样、支模架体搭设、