xxxxxx有限公司
设
备
基
础
预
埋
及
制
作
安
装
合
同
二0一五年八月九日
第一部分合同协议书
xxxxxx有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施“xxxxxx有限公司2#焙烧炉”工程中的“设备基础预埋、钢制烟道、喷淋沉降塔、楼面平台的制作及安装项目”(项目名称，下称“该项目”)，已接受xxxxxx有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件。
⑴中标通知书；
⑵投标函及投标函附录；
⑶专用合同条款；
⑶通用合同条款；
⑸技术标准和要求；
⑹图纸；
⑺已标价工程量清单；
⑻其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
2.承包范围。
⑴联通烟道的制作及安装；
⑵环形烟道的制作及安装（防腐要求：采用双面油漆防腐，350°高温沥青漆两道）；
⑶楼面平台的制作及安装（防腐要求：采用双面油漆防腐，两道底漆、两道面漆）；
⑷喷淋沉降塔的制作及安装（防腐要求：外表面采用油漆防腐，200°高温漆两道，内表面防腐由发包人自行实施）；
⑸循环水沟的制作及安装（防腐要求：外侧采用油漆防腐，200°高温漆两道，内侧防腐由发包人自行实施）；
⑹本合同承包范围为甲方提供电子版图纸内容，如最终施工蓝图与电子版图纸不符，则以双方确认的施工蓝图按实调整。
3.承包方式。
本项目采用单价包干承包方式，甲方提供主材（钢板、槽钢、角钢、螺丝、螺母），乙方提供全部辅材并负责制作及安装。
4.合同价格。
⑴联通烟道的制作及安装、环形烟道的制作及安装、喷淋沉降塔的制作及安装、循环水沟的制作及安装项目，其单价为 3000.00元/吨（含安全文明施工费、辅料费用、制作安装费用、抛光除锈及油漆防腐、税金、管理费、施工利润等，不含主材费用，承包方提供建安发票）；
⑵楼面平台的制作及安装项目，其单价为 2600.00元/吨（含安全文明施工费、辅料费用、制作安装费用、抛光除锈及油漆防腐、税金、管理费、施工利润等，不含主材费用，承包方提供建安发票）；
⑶合同总价约 100万元（钢材用量约350吨），最终合同金额以实际加工数量为准。
5.承包人项目经理： xxx 。
6.工程质量符合建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 的合格标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照指示开工，工期为：2015年8月10日开工，2015年12月31日具备点火条件。
10.本协议书一式肆份，合同双方各执贰份。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
第三部分专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.
2.2 发包人： xxxxxx有限公司
1.1.
2.3 承包人： xxxxxx有限公司
1.1.
2.6 监理人： /
1.1.3 单位工程：详见施工设计图。
1.1.4 日期：
开工日期：2015年8月10日。
竣工日期：至砌炉完工后30天完工（其中：砌炉完工后15天内具备点火条件）。
1.1.4.5 缺陷责任期：参照专用合同条款第19条执行。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件的优先顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、工程预算书、其他合同书。
1.5 合同生效的条件
合同生效的条件：经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后本合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量：发包人在签订合同后开工前，提供给承包人用于施工的全套施工图纸一套，发包人提供的图纸有效期为质保期满后自动失效；承包人可以自费复制更多的份数用于施工及制作竣工资料。
1.6.2 承包人提供的文件范围：承包人应提供的文件内容由发包人确定。
承包人提供文件的期限、数量：在得到发包人书面通知后按照书面通知规定的内容及期限提供一式4份承包人文件。
监理人批复承包人提供文件的期限： /
1.6.3 监理人签发图纸修改的期限： /
1.7 联络
1.7.2 联络送达的期限： 24小时内。
2 发包人义务
2.3 提供施工场地
发包人提供施工场地和有关资料的时间：
（1）由发包方提供水电接口，承包方自行接至施工所需位置并负责承担相关费用。
（2）水准点与座标控制点交验：正式开工日前7天。
（3）图纸会审和设计交底时间：正式开工日后7天。
2.4 双方约定发包人应做的其他工作：无
2.8 其他义务
发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：无。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 须经发包人事先批准行使的权力：无。
4 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供条件的内容：承包人应为其它承包人的施工提供方便或协助。
承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：发生时另行协商,协商未果前，应先行提供协助。
4.2 履约担保
承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：无。
4.3分包
4.3.2 分包的内容
当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：本工程不可分包。
详见附件四《拟分包项目情况表》
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围：无。
5 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 承包人负责采购、运输和保管的项目设备、材料：
承包人负责采购、运输和保管的项目设备：施工用的所有机具设备;
承包人负责采购、运输和保管的项目材料：除由发包人提供的主材（钢板、槽钢、角钢、
螺丝、螺母）以外的所有辅助材料,由承包人采购的材料必须附产品合格证。
5.1.3 承包人报送监理人审批的时间：无。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 材料的名称：钢板、槽钢、角钢、螺丝、螺母。
材料的交货方式、地点和日期：详见《发包人材料设备采供清单》
5.2.3 材料和工程设备的接收、运输与保管：无。
详见附件二《发包人供应材料设备一览表》
6.施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施：
6.1.2 发包人承担修建临时设施费用的范围：无。
临时占地的申请：无。
临时占地相关费用：无。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：发包人。
相关费用：由承包人承担。
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 发包人负责提供相关轴线及高程，进场3天内。
施工控制网的测设：承包人。
报发包人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后3天。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
增加下列项：
9.1.4 发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发[2008]177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发[2008]169号）等有关规定履行好发包人的施工安全责任。
9.2 承包人的施工安全责任
增加下列项：
9.2.8 承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发[2008]177号）等有关规定履行好承包人的施工安全责任。
9.2.9补充要求
按重庆市人民政府令第289号文规定执行。
施工中，由于承包人的原因造成事故，由此产生的法律责任和事故责任及费用由承包人全部承担。如因此给发包人或者第三方造成损失的，承包人还应承担相应的赔偿责任。
承包人在施工过程中，必须严格执行安全生产法的相关规定，制定切实可靠的技术措施。
接受发包人及主管机构安全管理部门的安全监督和管理，在施工中违反安全管理规定和操作规程、违章作业等，同意按照发包人的安全管理办法，接受发包人的违约处罚。9.3 治安保卫
9.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：承包人。
9.3.2 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人。
9.4 环境保护
增加下列项：
9.4.7 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发[2009]13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发[2008]169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：满足相关规范和合同约定要求
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：图纸会审交底后十天。
监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到后七天。
11. 开工和竣工
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：超出10年一遇的最大降水（雪）量、最高（低）温度。
11.5 承包人的工期延误
逾期竣工违约金的计算方法：本工程因承包人原因未按本协议约定日期通过单项验收，每延误一天承包人需向发包人支付惩罚性违约金为1000元/天，且放弃提出要求减少违约金标准的异议权利。
逾期竣工违约金的限额：无。
双方约定工期顺延的其他情况：
（1）没有及时提供合格的基础工作面和施工作业场地；（2）甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款；（3）因甲方原因造成工程量增加并经甲方同意造成延期；（4）每周停水停电累计超过8小时；（5）不可抗力。
11.6 工期提前
提前竣工的奖励办法：无。
12. 暂停竣工
12.1 承包人暂停施工的责任
承包人承担暂停施工责任的其他情形：除发包人书面同意的暂停施工外，所有暂停施工的责任均由承包人承担。
13. 工程质量
13.1 工程质量的要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，发包人有权要求承包
人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加（或）工期延误损失由承包人承担。
13.1.3 发包人、监理人和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。
13.2 承包人的质量检查
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：经发包人审批同意后才能实施，本项工作实施前三天。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
变更的范围和内容：
1、设计变更（技术核定或工程变更）建议的提出：
工程参建各方根据设计和现场施工具体情况，均可提出对工程有利的设计变更建议，并以书面形式送达发包人工程部，由发包人工程部研究后与参建各方和有关部门衔接。
2、设计变更（技术核定或工程变更）的出具和实施程序：
⑴涉及工程的结构安全、局部做法的改变及因设计不完善或误差造成的变更，须由设计单位出具设计变更通知单。
⑵除第⑴条规定必须由设计单位出具设计变更书外的工程变更，技术变更核定（洽商）记录（含工程分项的增减），由发包人或承包人提出，经发包人的技术负责人、设计单位专业负责人和项目负责人签字确认。
⑶以上两条出具的设计变更（技术核定或工程变更）由发包人签字后交承包人执行。
⑷所有设计变更（技术核定或工程变更）须签字盖章完善后方可实施，原件由相关各方留存，作为技术变更资料和造价调整资料。
15.3 变更程序
15.3.2 变更估价
承包人提交变更报价的期限：无。
监理人商定或确定变更价格的期限：无。
15.4 变更的估价原则
变更估价的原则：
无。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：无。
15.8 暂估价
15.8.1 发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利和义务：无。
15.8.2 不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方法：不采用。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.3 计量周期
本合同的计量周期：按通用条款执行。
17.1.5 总价子目的计量：按补充条款约定执行。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款额度和预付方法：无。
17.2.2 预付款保函
预付款保函的提交时间：无。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款的扣回方法：无。
17.3 进度款
17.3.2 进度付款申请单
进度付款申请单的份数：一式叁份。
进度付款申请单的内容：按发包人要求执行。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
进度款支付方法：
⑴承包人在每月月底前将当月月报报发包人审核，发包人在次月5日前审核完毕，经发包人审核后的当月月报作为承包人划拨工程进度款的依据。发包人向承包人支付至该项目审核月进度70%的工程进度款；
⑵该项目竣工验收并完成结算（包括审计）后1月内发包人向承包人支付至该工程结算总金额95%的工程款（本次付款需扣除月进度款）；结算及审计须在承包人向发包人及审计单位提交完整送审资料之日起三个月内完成。
⑶剩余5%作为工程质量保证金，工程质量保证金的支付时间详本合同19.7条。
⑷该项目工程款的支付方式为转账支付。
17.4 质量保证金
17.4.1 质量保证金的金额或比例：按工程竣工结算确认金额的5%留为质量保证金。
质量保证金的扣留方法：在工程竣工结算确认后支付工程款项时扣留。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
竣工付款申请单的份数和提交期限：工程完工验收后60天内，承包人应向发包人提交竣工付款申请单6份，并提供相关证明材料。
竣工付款申请单的内容：执行通用条款。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
最终结清申请单的份数和提交期限：工程完工验收后60天内，承包人向发包人提交最终结清申请单6份，并提供相关证明材料。
18.竣工验收
18.1本工程竣工验收：按通用条款执行。
18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：承包人在工程相关资料归档时，由承包人重新绘制并晒蓝的竣工图纸质档案肆套；AUTOCAD及电子扫描光盘各二套。技术文字材料竣工档案（纸质件）肆套。
竣工资料份数：一式肆份
18.3 验收
18.3.5 实际竣工日期：该项目全部完成并通过相关部门通过单项验收之日为实际竣工日期。
18.5 施工期运行
18.5.1 需要施工期运行单位工程或工程设备：无。
18.6 试运行
18.6.1 试运行的组织及费用承担：无。
18.7.竣工清场
18.7.1 竣工清场：承包人应按照通用条款的要求在竣工验收前完成竣工清场。18.8. 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：执行通用条款。
19. 缺陷责任与保险责任
19.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任：
1、保修期的起算时间
本合同全部工程的保修期从本工程全部完成并通过相关部门通过单项验收并移交发
包人之日起计算。
2、保修及返修项目的质保期
⑴、保修项目质保期
本合同质保期为2年（以本合同项目竣工验收完成之日起计算）；
⑵、返修项目质保期：
各保修维修部位的保修期，从返修期结束验收合格之日起，其它项目继续保修2年。
3、质量缺陷处理及损失的赔付：
⑴、本合同工程保修期内出现质量缺陷，承包人接到发包人通知后必须在24小时内
与发包人衔接，与发包人有关人员共同到现场查看，并于现场查看后24小时内提出书面处理方案，复杂（重大）维修项目两天内提出书面处理方案，并在双方确认的处理时间内完成处理事项。否则发包人有权安排其它施工单位处理或由承包人向发包人直接赔付质量缺陷处理费用并由发包人自行完成质量缺陷处理工作，所发生的一切费用（按实际发生费用×120%计算）无需经承包人认可，直接在质保金内扣除，发包人保留下相关记录，供承包人查阅。若发包人所保留的质保金不足以支付质量缺陷维修费用的，发包人有权继续追究承包人相应责任。
⑵、工程质量保修期内，由于承包人施工质量原因，造成发包人的人身或财产损失，承包人除无条件修复外，发包人的相关损失全部由承包人承担，无需经承包人认可，由发包人直接从承包人质保金内扣除并支付给发包人，发包人保留下相关记录，供承包人查阅。若发包人所保留的质保金不足以支付质量缺陷维修费用的，发包人有权继续追究承包人相应责任。
4、保修金的返还
保修期满二年，无质量事故，发包人一次性将保修金退还给承包人（如有重大返修项目，退还质保金的时间顺延到重新计算的保修期满后退还）。所有质保金不计利息。
5、相关维修项目定义：
⑴、简单维修项目：简单维修项目指通常一天内能完成的维修项目。
6、项目维修联系方式：
⑴、项目维修时，发包人可以电话、传真、电子邮件、挂号信、特快专递等方式通知承包人。
⑵、以上联络方式可同时采用，但采用其中任意一项均为有效。若承包人改变通讯地址或联系电话，需及时书面通知发包人，发包人在接到通知前原联络方式有效。否则，承包人承担相关责任。发包人按承包人提供给发包人的通讯地址或联系电话，按合同约定的联络方式均未同承包人联系上，则视为发包人向承包人发出的通知有效。承包人三次不实施维修工作，则视为承包人放弃质保金，发包人不再通知承包人，并不再退还承包人质量保修金。但发包人保留的保修金不足以支付承包人工程质量保修期的质量缺陷，发包人有权继续依法追究承包人的相应责任。
20. 保险
20.1 工程保险
投保人：承包人。
投保内容：建设工程一切险及第三者责任险。
保险金额、保险费率和保险期限：按规定参加投保。
20.4 第三者责任险
第三者责任险的保险费率：按规定参加保险。
第三者责任险的保险金额：按规定参加保险。
20.5 其他保险
需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：承包人投保内容：承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
保险条件：按规定进行投保。
承包人提交保险凭证的期限：开工之日前
20.6.4 对各项保险的一般要求
保险金不足以补偿损失时，应由承包人和（或）发包人负责补偿的范围与金额：全部由承包人负责补偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
不可抗力的范围：按国家相关规定执行。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：因不可抗力造成本工程本身损害，因此导致第三方人员伤亡由承包人负责，材料及待安装的设备的损失由发包人负责。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
争议的解决方式：双方协商无果的情况下，由项目所在地有管辖权的人民法院依法裁决。
25.补充条款
25.1双方约定按照以下方式确定最终工程造价：
1、工程量的确认
以发包人采购并实际用于本工程的钢材数量作为工程量的结算依据。
2、制作安装费用
⑴联通烟道的制作及安装、环形烟道的制作及安装、喷淋沉降塔的制作及安装、循环水沟的制作及安装项目，其单价为 3000.00元/吨（含安全文明施工费、辅料费用、制作安装费用、抛光除锈及油漆防腐、税金、管理费、施工利润等，不含主材费用，承包方提供建安发票）；
⑵楼面平台的制作及安装项目，其单价为 2600.00元/吨（含安全文明施工费、辅料费用、制作安装费用、抛光除锈及油漆防腐、税金、管理费、施工利润等，不含主材费用，承包方提供建安发票）；
3、主材费用：由发包人负责；
4、安全文明施工专项费用: 已含在包干单价内；
25.2、违约
1、如发包人未及时按约定支付进度款，工期顺延，超过10天后按应付金额的每天1‰支付违约金。
2、承包人如无不正当理由超过合同规定的日期完工,应按1000元/天的标准向发包人给付违约金。
3、工程质量应达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业以及合同签订时确定的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人进行整改、返工，直到验收合格为止，所产生的费用由承包人承担,同时发包人有权对承包人处以2万元的罚金（该罚金具有本款专属惩罚性，不抵扣承包人应承担的违约金）
安全管理协议
甲方: xxxxxx有限公司
乙方: xxxxxx有限公司
鉴于甲乙双方于 2015 年 8 月 9 日签订了《xxxxxx有限公司设备基础的预埋及制作安装项目合同》，为进一步明确双方施工安全主体责任，确保安全文明施工，共同建立和保持良好的施工秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》等相关工程建设安全生产法律法规要求，经双方平等协商，签订本安全管理协议，以资双方共同遵守。
一、甲方权利和义务：
1.按乙方要求告知公共区可能存在的固有风险、危害。
2.教育乙方人员遵守安全管理规定，未经允许不得进入第三方（包含但不限于“旗能电铝公司”，下同）施工、生产作业区。
3.甲方在监督检查中发现事故隐患，有权要求限期整改、停工整改，情形严重的甲方可以按合同追究违约责任或对乙方处罚。
二、乙方权利和义务：
1.在签订合同后，进场前为施工人员购买赔付额不低于90万元/人的意外伤害保险（或办理项目所在地/人员派出地社保局的工伤保险证明）后，才能组织施工人员到现场并施工。乙方在甲方区域内（包括重庆旗能电铝有限公司整个厂区，下同）实施工程施工活动时，确认了甲方区域具备安全条件，必须服从甲方相关部门的管理和指挥，并按甲方规定的程序办理相关手续。乙方人员未经许可，不得进入旗能公司生产区域、铝锭堆放区域。
2.乙方的安全由乙方全面负责，若出现安全事故，由乙方自行负责承担事故主体法律责任以及事故造成的所有损失。因乙方原因，造成甲方或第三方人员伤害或相关损失，由乙方承担全部责任及损失。
3.乙方必须严格执行建设工程安全生产法律、法规，遵守甲方（或转发旗能公司）安全管理规章制度，服从监理、甲方安全管理；乙方必须保证足够的安全资金投入，保证具备合格的安全生产条件，按照国家行政主管部门的要求进行安全生产。乙方有权拒绝任何单位和个人违反建设工程安全生产法律、法律及其他强制规定的指令。乙方必须建立安全生产管理机构，健全安全生产管理制度，安全管理制度不能与甲方的相关规定相抵触。
4.乙方必须遵守旗能公司道路交通安全管理规定以及厂区出入管理规定，乙方人员及车辆进出厂区，必须服从门卫人员检查后进出公司大门，发生厂内交通安全事故，按照地方交通主管行政部门处理意见或人民法院生效法律文书的结论承担相应责任。
5．乙方所有进入施工现场的车辆和人员必须按要求到旗能公司保卫部办理通行证和出入证，并服从旗能公司保卫部的管理和指挥；凡是拒不服从管理或恶意堵塞工厂交通要道等造成严重不良影响的，处罚乙方5000元/次。（比如：不服从管理并打架生事、堵塞工厂门口或主要交通干道等情况。）
6.乙方必须加强施工现场文明生产管理，施工现场应设置围档封闭施工，施工场地出口处应当设置必要的车辆冲洗或其他防泥、防尘设施对车辆进行冲洗，防止车辆污染道路，并安排专人及时清理散落的土石等材料，负责对渣车运行线路的保洁。
7.乙方必须控制好施工、生产作业的粉尘、噪声和污水排放，不得从事任何有污染环境的生产作业行为。
8. 凡发现在施工现场作业的人员偷盗甲方及旗能公司财物、产品的，除对当事人进行处罚外，对乙方同时处罚1000元/次。乙方人员擅自进入危险区域造成后果的处罚乙方2000元/次，同时由乙方承担全部的经济和法律责任。
9．乙方必须及时清理施工区域的建筑和生活垃圾，保证施工现场的整洁；并且对现场的地下管网、路沿石以及行道树进行有效保护，如若损坏需及时恢复，并不得对旗能公司生产造成影响。
10.乙方如需甲方提供施工用电、用水、用气等，乙方必须按甲方和旗能公司规定完成相关审批手续后方能搭接。从旗能接口之后的用电、用水、用气等的安全管理，由乙方负责。
11.乙方应自备施工的应急用电、用水、用气设施，甲方不负责因停电、停水、停气造成的乙方损失进行赔偿。乙方施工用电、用水、用气应符合相应技术规范，如因乙方责任造成甲方或第三方的停电、停水、停气，应承担相应损失。
12.乙方在甲方区域内发生事故时，乙方应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并在按照国家有关规定及时向政府安全监督管理部门上报的同时通报甲方及旗能公司保卫部。
三、其他：
1.乙方应明确专人同甲方相关部门协调处理安全管理工作。
甲方工程现场代表及电话：xxx xxxxxxxxxxx；
甲方办公室联系人及电话：。
乙方工程现场负责人及电话：
乙方现场安全负责人及电话：
2.乙方在施工过程中违章作业、野蛮施工、管理混乱等，导致发生人身伤亡事故和其他重大事故，由乙方承担全部责任，且甲方有权终止合同。
3.罚则
3.1发生人身死亡事故罚款10000元，经济损失另行承担。
3.2发生人身重伤事故，罚款5000元，经济损失另行承担。
3.3发生人身轻伤或严重未遂事故，罚款1000元。
3.4现场违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人罚款500元。
3.5本协议所有约定的罚款在甲方应付给乙方的进度款中扣除；并且按前述条款执行处罚后，不排除依法追究其它责任。
4. 乙方无条件接受甲方依据本协议作出的处罚决定。
5. 本协议一式四份，甲、乙方各二份，均具有同等法律效力。
甲方：xxxxxx有限公司（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人签字：法定代表人签字：
或委托代理人签字：或委托代理人签字：
地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 地址：
电话：（023）xxxxxxxxx 电话：
传真：（023）xxxxxxxxx 传真：
签订地点：xxxxxxxxxxxx 签订日期：年月日
张立军 王可增 A2009-02-18PRE 孙江波梁贺王千华宋建勋 初版 版本Rev 日期 Date 状态 Status 编写 Drafted by 校核 Checked by 审核 Reviewed by 批准 Approved by 修改－说明YANGJIANG NUCLEAR POWER STATION 阳江核电站1、2号机组常规岛建安工程项目 P Y9C I X180 01T C S T 4 2S S 承包商： 通讯渠道：YCLS YANS 标题(TITLE): 预埋件制作与安装 参考文件 编码 Ref erence Doc ument 文 件 种 类 A： Identical (+FCR/FCN/EDN/CIN)B： Modified C:New√ Issued by 出版: 阳江核电项目部 本文件产权属于山东电建二公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 This document is the property of Shandong Electric Power construction Company ,no part of this document may be reproduced by any means，nor transmitted without the written permission of the SEPCO2.
程序修改记录
目录
1.编制依据及适用范围： 1、编制依据： 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑工程质量通病防治手册》第二版中国建筑工业出版社 《电力建设施工质量验收及评定规程》（土建工程篇DL/） 《混凝土工程质量验收规范》（GB50204-2002） 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18—2003） 《电力建设安全工作规程》（） 《常规岛土建技术规格书》 工程建设标准强制性条文2006版 2、适用范围： 本方案为预埋件通用方案，适用于MX厂房、BOP附属厂房普通预埋件的制作与安装。 本方案不包括以下预埋件的制作、安装：MX厂房内汽轮发电机锚固板的安装、预埋螺栓的安装及PX 泵房蜗壳上、下部环的安装等项目。以上施工项目施工方案见其单位工程里的专项施工方案。施工准备： 1、技术准备 1）、熟悉图纸，了解预埋件的型号、位置及数量； 2）、熟悉预埋件图集，根据图集制出放样单；了解焊缝的型号； 2、工器具、机械准备： 半自动切割机 2台电焊机 6台 弯曲机 1台剪板机 1台 焊条保温箱 2台保温桶 6个 台钻 1台 2.施工方案及工艺流程： 1、施工前准备： 1).预埋件的原材料应确保合格，加工前必须检查其合格证，进行必要的力学性能试验及化学成分分析，同时观感质量必须合格，表面无明显锈蚀现象。 2).预埋件焊接前，必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标准规定，对不符合要求者，需查明原因，妥善解决。
xxxxxx有限公司 设 备 基 础 预 埋 及 制 作 安 装 合 同 二0一五年八月九日
第一部分合同协议书 xxxxxx有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施“xxxxxx有限公司2#焙烧炉”工程中的“设备基础预埋、钢制烟道、喷淋沉降塔、楼面平台的制作及安装项目”(项目名称，下称“该项目”)，已接受xxxxxx有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.本协议书与下列文件一起构成合同文件。 ⑴中标通知书； ⑵投标函及投标函附录； ⑶专用合同条款； ⑶通用合同条款； ⑸技术标准和要求； ⑹图纸； ⑺已标价工程量清单； ⑻其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 2.承包范围。 ⑴联通烟道的制作及安装； ⑵环形烟道的制作及安装（防腐要求：采用双面油漆防腐，350°高温沥青漆两道）； ⑶楼面平台的制作及安装（防腐要求：采用双面油漆防腐，两道底漆、两道面漆）； ⑷喷淋沉降塔的制作及安装（防腐要求：外表面采用油漆防腐，200°高温漆两道，内表面防腐由发包人自行实施）； ⑸循环水沟的制作及安装（防腐要求：外侧采用油漆防腐，200°高温漆两道，内侧防腐由发包人自行实施）； ⑹本合同承包范围为甲方提供电子版图纸内容，如最终施工蓝图与电子版图纸不符，则以双方确认的施工蓝图按实调整。 3.承包方式。 本项目采用单价包干承包方式，甲方提供主材（钢板、槽钢、角钢、螺丝、螺母），乙方提供全部辅材并负责制作及安装。 4.合同价格。
⑴联通烟道的制作及安装、环形烟道的制作及安装、喷淋沉降塔的制作及安装、循环水沟的制作及安装项目，其单价为 3000.00元/吨（含安全文明施工费、辅料费用、制作安装费用、抛光除锈及油漆防腐、税金、管理费、施工利润等，不含主材费用，承包方提供建安发票）； ⑵楼面平台的制作及安装项目，其单价为 2600.00元/吨（含安全文明施工费、辅料费用、制作安装费用、抛光除锈及油漆防腐、税金、管理费、施工利润等，不含主材费用，承包方提供建安发票）； ⑶合同总价约 100万元（钢材用量约350吨），最终合同金额以实际加工数量为准。 5.承包人项目经理： xxx 。 6.工程质量符合建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 的合格标准。 7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9.承包人应按照指示开工，工期为：2015年8月10日开工，2015年12月31日具备点火条件。 10.本协议书一式肆份，合同双方各执贰份。 11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日
编号：_____________ 基础设施项目工程施工合 同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经甲、乙双方共同商定，甲方将XXX建设有关基础设施项目工程交乙方施工，为保质、保量、按时完工，特制定合同协议如下： 一、工程项目 1、厕所格； 2、垃圾池立方米； 3、排污沟米； 4、牛圈格； 5、公厕座； 二、工程地址：乙方承建的所有工程项目必须在甲方指定的地点进行施工（明细表附后）。 三、工程标准及造价 1、厕所按每档800元； 2、排污沟每米30元； 3、牛圈每格1200元； 4、垃圾池每平方米200元； 5、公厕每座15000元； 四、工程质量 1、本工程质量按照市、区家园办的有关规定要求进行施工竣工验收。 2、本工程所有项目为“合格工程”，如因工程质量不能经市、区家园办验收合格，其一切经济损失及责任全部由乙方承担。
3、乙方必须使用合格原材料。 4、本工程验收单位为市、区家园办。 五、安全生产 1、乙方必须坚持安全生产，文明施工，如因在施工中发生安全事故，其一切经济损失及责任全部由乙方承担。 2、甲方应积极处理好施工环境及周边农户的协调工作。 六、工程监督及违约责任 1、本工程项目监督单位为甲方和村“两委”、村民代表共同监督。 2、如因乙方在施工中工程质量不合格，必须返工合格后才能进行下一道工序的施工。 七、付款办法 以上工程项目经市、区家园办验收合格后且建设配套资金到帐后，其建设资金由甲方付给乙方。根据资金到位情况分批付给乙方。 八、未尽事宜 甲乙双方在施工中的未尽事宜现场协商解决，并签订补充协议。 本工程施工合同一式三份，甲乙双方及村“两委”各执一份。 本工程合同自签订之日起，具有法律效力。 甲方（签章）：乙方（签章）：
目录 一、编制依据 ..................................................... 错误!未指定书签。 二、工程概况 ..................................................... 错误!未指定书签。 三、工程难点 ..................................................... 错误!未指定书签。 四、螺栓预留孔及套筒螺栓安装 ..................... 错误!未指定书签。 五、运输及吊装 ................................................. 错误!未指定书签。 六、相关技术措施 ............................................. 错误!未指定书签。 七、安全质量措施 ............................................. 错误!未指定书签。 螺栓、螺栓预留孔及预埋件安装方案 一、编制依据 A、福建吴航不锈钢制品有限公司下发的连铸维修设备基础施工图 B、《预埋件图集》04G362 C、《工程测量规范》GB50026-2007 D、《冶金建筑安装工程施工测量规范》YBJ212-88 E、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 F、《冶金建筑工程施工质量验收规范》YB4147-2006 二、工程概况 本工程为福建吴航不锈钢制品有限公司产线调整就地改造项目连铸维修设备基础工程，由宝钢工程技术集团有限公司设计，本工程含扇形段内弧维修对中台基础、扇形段整体维修对中试验台基础、弯曲段维修对中台基础、结晶器维修对中试验台基础、扇形段内弧翻转台基础、振动装置维修台基础、中间包倾翻装置及作业平台基础。设备基础螺栓、螺栓预留孔及预埋铁件规格数量多，中间包倾翻装置及作业平台基础预埋为宽厚板埋件，单重达17t左右，部分安装在成45°斜面上，埋件背
总包单位： 分包单位： 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程的钢结构施工分包工程事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建筑面积： 1.4结构形式： 第二条承包围 2.1设计围：依据提供的主体工程结构与装修设计图纸及要求对钢结构部分进行施工详图设计。包括：钢构件〖配件〗的设计、加工制作、运输及现场指导安装，并提供有关建筑材料。设计图纸应该包括：立面图、剖面图、节点详图、预埋件位置图、防雷接地图等等。 2.2施工围： 2.2.1设计围钢构件的加工、制作、安装、检验，但不包括结构预埋件的加工制作和安装。 2.2.2抛丸喷砂除锈、防锈漆、底漆、中间漆、面漆和防火涂料。
2.2.3高强螺栓的加工、制作及安装。 2.2.4彩板的加工、制作、运输及安装。 2.3其它： 第三条承包方式 包工包料、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工。 第四条工期要求 6.1构件开始加工日期：年月日 第一批构件进入施工现场日期：年月日 构件开始安装日期：年月日 安装完成日期：年月日，共计日历天。 6.2以上工期已经考虑下列因素： 6.3.1国家及当地政府规定的节假日或公休日； 6.3.2高考、中考期间政府对施工的限制； 6.3.3与其他专业分包施工工序间不可避免的交叉作业影响； 6.3.4其它不利的条件【不可抗力除外】。 6.2经甲方批准的《工程总控制进度计划》作为考核分包工期的依据，乙方须完全正确地执行。 6.3本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关容，并根据乙方自身条件完全能满足并达到的工期，包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间，除本合同规定外，不作任何调整。 6.4乙方必须严格遵守甲方批准实施的工程总控制进度计划和总工期及节点工期要求，保证本工程之工期目标的实现。 6.5如出现地下埋藏文物或地下障碍物需要停工，并且非乙方责任引致的连续停工在7日（含7日）以的工期损失已包含在本合同工期，连续停工在7日以上的工期损失则按本合同有关工期顺延的规定执行。
设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称：-------------------。 1.1.2 施工地点：-------------- 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 （施工内容）。 1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。 1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行：
张立军 王可增 A 2009-02-18 PRE 孙江波梁贺王千华宋建勋 初版 版本Rev 日期 Date 状态 Status 编写 Drafted by 校核 Checked by 审核 Reviewed by 批准 Approved by 修改－说明YANGJIANG NUCLEAR POWER STATION 阳江核电站1、2号机组常规岛建安工程项目 DOC.NO P Y 9 C I X 1 8 0 0 1 T C S T 4 2 S S 承包商： 通讯渠道：YCLS YANS 标题(TITLE): 预埋件制作与安装 参考文件 编码Refere nce Docume nt 文 件 种 类 A：Identical (+FCR/FCN/EDN/CIN)B：Modified C:New√ Issued by 出版: 阳江核电项目部 本文件产权属于山东电建二公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 This document is the property of Shandong Electric Power construction No.2 Company ,no part of this document may be reproduced by any means，nor transmitted without the written permission of the SEPCO2.
程序修改记录
目录 1. 编制依据及适用范围：.......................................................................................................... - 4 - 2. 施工方案及工艺流程：.......................................................................................................... - 4 - 3. 施工注意事项：...................................................................................................................... - 7 - 4. 安全文明施工措施：.............................................................................................................. - 8 - 5. 危险点分析及预防措施：...................................................................................................... - 9 - 6. 附件：.................................................................................................................................... - 10 -
工程劳务分包合同 甲方：重庆铬辉金属制品有限公司（简称甲方） 乙方：（简称乙方）《根据中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正的原则经友好协商，决定就甲方承接 工程的人工劳务分包给乙方，现就相关事宜达成如下协议，以兹共同遵守： 一、工程名称及具体项目： 工程名称： 工程项目地址： 工程分包内容： 二、工程量： 以甲乙双方现场实际工程量工程验收工程量为准。 三、工程单价： 工程单价由甲方出具工程相关图纸经双方确认及工程项目施工现场情况，经双方协商得出以下人工劳务单价： 1、综合单价为人民币元/ ； 2、综合单价为人民币元/ ； 3、综合单价为人民币元/ ； 4、综合单价为人民币元/ ；
5、综合单价为人民币元/ ；工程单价实行包干制，单价内容包括（原材料到场上下车人工费、制作加工人工费、完成产品进出场上下车人工费、施工现场安装人工费、二次搬运转运人工费）；油漆班组还包括工程验收前油漆补漆的人工费用。如工程单价包含有辅材及机具费用需在前方单项明细中注明；乙方自行配备辅材及机具，包括（工程施工中所需电源线、电动工具及配件、焊接和打磨设备及所需配件辅材）甲方不在提供，甲方承担辅材为：预埋件及固定螺栓，焊条。总金额以结算金额为准。 结算金额=现场收方工程量*工程单价+现场临时人工费用（以现场签证单经双方签字确认为准）。 四、工程付款： 工程在乙方进场后，由甲方统计乙方进场人数，按人民币元/天发放生活费，生活费每周发放一次。乙方如需申请大额工程款不能超过工程实际完成量的50%含生活费。余下工程款在工程完工年底结算时一次性结清。 五、工期要求： 本合同总工期为: 天。乙方进场之日为工程工期开始之日。乙方应按照甲方与发包方的施工合同工期完成所有工程（施工单位土建方造成工期延期的以此顺延）。现场如有室外工程和室内工程由乙方自行安排，阴雨天工期照算，乙方不得按阴雨天延后工期。如全是室外工程阴雨天以此顺延。 六、工程质量要求： 以工程总发包方验收的合格工程质量为准。如乙方不按施工图纸及国家相关规范进行施工所造成返工费、材料费及其他经济损失均由乙方自行负责
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 预埋件加工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：预埋件合同 施工合同 甲方：以下称裕通建设集团有限公司简称甲方 乙方：以下称广州弘一钢结构有限公司简称乙方 现甲方将广东电公司高压大厅迁建工程的钢预埋件及安装分项工程承包给乙方，为明确工程内容及双方责任和权力义务，本着互相合作、紧密配合、各负其责的原则，尽善尽美完成该项工程，经双方友好协商议定如下的条约。 一、承包方式：包工、包料、包送检、包质虽、包安全、包工期的形式承包。 二、承包范围 甲方委托乙方制作并安装广东电公司高压大厅迁建工程钢预埋件，本工程土建部分甲方负责承建。乙方仅负责预埋件的制作安装，包工程质虽、工期、安全、文明施工。乙方不包土建、给排水、水、电、消防、防火、防雷、土建配合费、排栅措施费、吊车费、报检费；乙方包工包料包安装, 负责提供预埋件原材料提供产品合格证或材质证明书和原材料检验，箍筋由甲方提供乙方安装。甲方免费提供住宿、水、电、塔吊吊装或汽车吊。 三、承包价格： 预埋件制作安装税前单价为8740元/吨（单价包含材料费、加工费、除锈费、油漆费、原材料检测费、安装费、运输费等所需费用）；总重虽约为20吨，由于设计图纸滞后，
图纸可能有变更，最终按实际发生工程虽按单价结算，总价约为人 民币：148580元（大写：壹拾肆万捌仟伍佰捌拾元 整） 三、质H要求： 1、该工程所有预埋件必须严格按照设计图纸的要求安装，以设计施工图及甲方要求以及现行施工验收规范施工，工程质虽达到优良。若由违规操作或乙方所造成的施工返工，一切的经济损失由乙方负责，以及造成的负面影响将对乙方处以一定数额的经济处罚。 2、严格按国家行业标准进行施工，按《钢结构工程施工质虽验收规范》（GB50205-20XX）进行 选材、制造和安装，工程等级达到合格标准。 3、乙方应严格保证材料质虽，提供产品检验记录。 4、乙方应对自己的钢预埋件结构安全性及合理使用性能负责。 5、工程竣工后，乙方对工程实行保修，保修期限按国家规定办理。 四、验收和资料 （一）、验收
目录 第一章第二章第三章第四章第六章第五章编制依据及适用范围 (2) 施工方案及工艺流程 (3) 施工注意事项 (6) 安全文明施工措施 (7) 危险点分析及预防措施 (8) 施工操作架 (10)
编制依据及适用范围 第一章 1、编制依据 《放射性废物处理中心建设工程》设计图纸 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑工程质量通病防治手册》第二版中国建筑工业出版社 《电力建设施工质量验收及评定规程》（土建工程篇DL/T5210.1-2005）《混凝土工程质量验收规范》（GB50204-2002） 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18—2012） 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001） 《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ 81-2002） 工程建设标准强制性条文2006版 2、适用范围 本方案为预埋件通用方案，适用于主厂房地下二层的中间槽间、仪表间、应急废液槽间、去污废液槽间、化学废液槽间、中放废液槽间、残液槽间、扬液器间、低放废液槽间、积水槽间集水坑、地上一层的蒸发室、树脂泵间、树脂槽间及厂房四周剪力墙的预埋件制作与安装。 3、施工准备 A、技术准备 1）、熟悉图纸，了解预埋件的型号、位置及数量； 2）、熟悉预埋件图集，根据图集制出放样单；了解焊缝的型号； B、人员组织配备
C、工器具、机械准备： 剪板机半自动切割机弯曲机焊条保温箱台钻1台 2台 1台 2台 1 台 喷砂机 电焊机 剪板机 保温桶 手枪钻 1 套 6 台 1 台 6 个 4 个 第二章 1、施工前准备 施工方案及工艺流程 1).预埋件的原材料应确保合格，加工前必须检查其合格证，进行必要的力学性能试验及化学成分分析，同时观感质量必须合格，表面无明显锈蚀现象。 2).预埋件焊接前，必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标准规定，对不符合要求者，需查明原因，妥善解决。 3).对于焊条和焊剂型号的选定，需根据其使用要求和不同性能来进行当采用压力埋弧焊时，采用与主体金属强度相适应的焊条；当采用手工焊时，可按强度低的主体金属焊条型号。 4).焊工必须考试合格后方可上岗，模拟施工条件试焊必须合格；埋件使用前进行抽检合格后方可使用。 2、工艺流程 (1)钢筋、钢板下料加工；(2)焊接；(3)焊接工序检验（焊接尺寸及拉伸试验）（4）喷砂；（5）防腐；（6）验收；（7）出厂；（8）安装预埋件位置的交接；(9)安装预埋件位置的划线（10）放置预埋件（11）针对安装预埋件位置的钢筋挡碍的处理（12）加置定位钢筋和固定用钢筋固定预埋件(13)合模前
设备基础及预埋件技术 要求 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
目录...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.工程范围 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.参照标准 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3. 设计要求 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.材料要求 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.材料送审 (7) 6.施工&安装要求 (8) 8.其它 (19) 附件 1．厂商/材料信息检查表 2．现场工作检查表 1.工程范围
加工合同的违约责任 篇一：制作加工合同 项目制作安装工程 甲方：乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经友好协商，在平等互利的基础上，就项目制作安装事宜签订本合同，以兹共同遵守。 一、二、 工程地点：。 产品名称、商标、型号、规格、数量、金额。 合同总价暂定为人民币金额元，（大写）：整。具体合同结算金 1. 合同单价及总价已包含制作、供应、包装、运输、卸货、安装所要发生的一切费 用。本合同单价为闭口合同单价,包括且不限于材料价格、税金、运输费、
仓储费、制做加工费、施工安装费、管理费、合同期内物价上涨的差价、知识产权、利润、维修费, 以及相应的包装、检验费用，并包括所有为完成本工程所必需的费用。除甲方书面文件要求的变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外,无论在任何情况下,乙方不得再向甲方提出任何其他费用的请求。 2. 相关的预埋件费用、油漆、热镀锌钢管、配件、螺栓、螺丝、模具费用、维修保 养费已包含于合同单价内。详见合同附件技术要求及图纸。 三、 工期： 1. 开工日期年月日，完工日期为年月日。乙方于此时间内完成 合同承包范围内全部工作。完工日期为通过甲方验收日期，以甲方签署的完工验 1 收表为准。工期延误时,乙方应承
担违约责任。超过合同工期每逾期一天乙方应支付甲方人民币1,000元作为违约金，不可抗力因素及甲方代表人书面签字盖章同意顺延的情形除外。[注: 我们理解此合同项下不存在指定分包的情况, 请公司 确认。] 四、 质量要求： 1. 甲方可根据自身需要不时向乙方提供该工程的整体外观、观感、质量、使用效果 五、 六、 七、 等相关要求。乙方应保证整体外观、观感、质量、使用效果能达到合同约定质量标准、甲方工地封样样品要求及甲方正常要求，否则乙方除按照本合同承担执违约责任外还应在甲方要求的期限内自行替换、调整直至甲方满意。 事先书面许可的情况下利用该工
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：采用长螺旋钻机超流态法进行的桩基础施工，桩型为直径400CM总工程量以设计图纸为准。 （四）承包方式：乙方以包工不包料（每米按350元/米计价进行结算）的方式承包该工程，包括：钢筋笼预制.钻孔.下笼.成桩.设备进出场运输及安拆费、桩施工费、（不包含税金、水电费、基础资料）。 第二条 （一）施工费：350元/立方米。工程量按照每个桩位桩尖压入自然地面深度累计值计算。高于桩顶标高按桩顶标高加0.5米桩长计算。 （二）甲方负责试桩费用及试桩检测费，试桩施工完10天内完成检测，超出10日后按设备停滞费补贴，7/10日检测/检测和工程桩），试桩电费由甲方承担。第三条工期 本工程施工工期为个有效工作日（自起止），实际开工日期以工程桩开始施工为准。（乙方保证在合同签订日起五天内进场） 在履约过程中，由于不可抗力、静载检测延误的工期或甲方责任所延误的工期，
经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。 第四条甲乙双方责任 （一）乙方责任 1、组织施工机械设备（配桩长度为6-13米，满足设计桩型、设计压桩力要求）、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。 2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责。 3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。 4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。 5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。（二）甲方责任 1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。 2、开工前完成“三通一平”，场地应满足设备地耐力要求及60吨以上大型车辆行驶至施工组织方案中确定的卸桩地点，清除地下及距边桩4米范围内的障碍物（包括管线）。提供正规施工用水接头和施工电源接点，电源电力在200千瓦以上，接线点符合安全用电规范且距离最远施工桩位120米以内。 3、向乙方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。指定相关单位函件签收人及通讯方式。组织有关部门对施工图纸进行会审。 4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站
2#地块一期5#、6#楼幕墙预埋件制作安装工程 工程名称： 施 工 合 同 2#地块一期5#、6#楼幕墙预埋件制作安装工程 工程地点: 合冋编号：LSXH2-H14-006 发包人： 承包人：工程工业有限公司 签订日期：二C一四年月曰 2#地块一期5#、6#楼幕墙预埋件制作安装工程施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：深圳市深装总装饰工程工业有限公司（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，为进一步明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订本施工合同，承发包双方共同遵守。 一、承包范围：新湖国际2#地块一期5#、6#楼幕墙施工图中所有预埋件的制作安装；预埋件须分批制作，预埋件制作计划须报甲方认可后方可开始制作。详见甲方提供的施工图。 二、承包方式：包工包料。 三、工程造价 本工程预埋铁件根据施工图各种规格实行综合单价（详见附件一）包干（不论乙方实际施工工程量多少，综合单价不变。），合同暂定价为：Y 1090573元，大写人民币壹佰零玖万零伍佰柒拾叁圆整。（详见附件二） 本合同包干价包含的内容： 1、工作内容：预埋铁件的制作，预埋铁件的钢板除锈、清扫、刷防锈漆二道（锚脚不刷防锈漆）、安装埋设、焊接固定（包括防雷焊接）等全过程。 2、包干价包含内容：（1）直接费：人工费、材料费、防雷措施费、机械费及措施费（包括水费和电费），（2）间接费：规费、企业和现场管理费，（3）利润，（4）税金，（5）检验、检测费用、与其它专业分包单位的配合、协调及交叉施工的影响、建筑垃圾的清运、赶工措施等所有措施费用、劳动保险等各项政府规定费用、涉及城建、环保、工商、保险（包括农民工工伤保险及危险作业意外伤害保险费）等部门有可能发生的一切费用。 3、价格变更约定：施工过程中因设计变更等原因，而出现新的预埋件型号，预埋件综合单价按以下方式确定： a. 合同中有相同子目的，按相同子目的价格调整； b. 有相似子目的，按相似子目换算后的价格调整； c. 原合同中无相同或相似子目的计算方法：由乙方根据报价表中的组价原则提出适当的单价，经甲方审定后作为依据。 四、工程款支付方式及结算 （一）新湖国际2#地块一期幕墙预埋件制作安装工程全部完成（经甲方确认施工范围）， 且工程质量合格，工程资料同步齐全。乙方上报工程量，经监理工程师和甲方审定后，在10个工作日内付至已完工程量的80% （二）工程整体竣工验收合格后，乙方上报工程结算（结算资料应符合甲方要求），经监理工程师和甲方初审、集团公司二审定稿后10个工作日内，甲方支付至结算总价的95%，留结算总价的5%作为质量保修金。在工程竣工验收合格满2年后，经甲方委托的物业公司签字确认，甲方扣除有关保修费用后结清（不计利息） （三）乙方申请付款时需提供有效的建安税务发票。 （四）各种对乙方的违约金、罚款、水电费及合同规定应扣款项在当期工程款中扣除。 （五）乙方提供经甲方确认的预埋件竣工图（验收不合格部分的预埋件不画入竣工图中，也不作为工程计量的依据），作为工程结算依据。 五、工程工期 新湖国际2#地块一期5#、6#楼幕墙预埋件制作安装工程的进度必须满足土建施工进度的要求。
设备基础预埋件、预埋螺栓位置保障措施 本工程项目内容主要有：中核混凝土江苏有限公司南京江宁混凝土搅拌站及其办公和生活设施；含：骨料仓、搅拌机设备基础、搅拌站水池、宿舍楼、办公楼、化验楼、综合用房、搅拌站热水锅炉、食堂、及零星工程组成。其中：骨料仓为10格（11*22*10M）储备用，骨料仓棚为110×60米，钢柱下部采用混凝土柱上预埋螺栓连接形式；基础主要采用梯形独立基础和条形基础的型式；跨度大、柱距大，形状规则××9米，骨料仓和搅拌机设备基础采用地脚螺栓及预埋件等方式。 为保障设备基础预埋件、预埋螺栓的标高的准确度、水平度和垂直度，根据基础预埋件、预埋螺栓具体情况，采用预留杯口、二次灌浆和固定预埋螺栓（件）的方式来保障预埋件、预埋螺栓的位置准确性。 一、二次灌浆： 1、钢柱基础采用预留杯口、二次灌浆埋置螺栓（件） (1)钢柱基础杯口尺寸的允许偏差主要控制：杯口深度±5mm，位移：10mm。在浇筑柱基础混凝土前，根据螺栓的埋置位置及长度，做杯口模板，杯口模板可做成定型整体模板，见图1整体式杯芯模板图。在杯口内侧设置预埋铁件，与固定螺栓的角钢焊接。预埋铁件采用一100 x 100×6，锚爪为φ6钢筋，长度为80mm。 图1 整体式杯芯基础模板平面图 (2)轴线控制。所有现浇混凝土杯口基础完工后，在杯口面弹出柱基轴线的十字控制线，在杯口内侧面弹出地脚螺栓中心控制线。在杯口的内侧测出一0．150标高的控制线，用墨线弹出。基础全部施工完后，通过测量检查，允许偏差满足规范要求。 2 钢架固定螺栓 (1)钢结构柱子安装的允许偏差主要控制柱脚底座中心线对轴线的偏移为4mm(施工质量验收规范要求5mm)。基础支撑面、地脚螺栓位置的允许偏差主要控制支撑面标高±3mm。地脚螺栓中心偏移±2mm(施工质量验收规范要求5mm)。 (2)施工中根据基础杯口尺寸上下两道采用规格为∠40 X 5的角钢固定预埋螺栓，见图2。将地脚螺栓用固定支架固定好后，放人杯口内并与杯口埋件固定，然后用测量仪器进行测量以发现螺栓偏移是否超出允许偏差。
钢结构工程构件加工合同书 甲方（需求单位）： 乙方（供货单位）： 为了明确甲乙双方在销售过程中的权利、责任与义务，圆满完成本合同的任务，依照《中华人民共和国合同法》和《民法通则》等相关法律法规之规定，本着互利互惠、公平、公正的原则，经双方友好磋商，特订立本合同双方共同遵守。 第一条工程概况（构件制作依据及材料说明） 1．按本合同附件中的图纸制作钢柱、钢梁、连系梁、水平支撑、隅撑、柱脚螺栓压板、C型钢、檩条拉杆、预埋件、宝钢彩钢板、不锈钢风球、采光瓦及其他辅组配件。 2．工程造价： 1)、本合同总价为￥300000 元人民币大写叁拾万元整； 第二条交货期限 1．合同签定后，乙方收到预付款之日起计算30天内交货。 2. 有以下情况导致延误工期的，工期相应顺延： 3．因甲方提出变更施工计划或施工图纸以及工件数量增加； 4．甲方未按合同约定支付工程款项； 5．因自然灾害等不可抗力及不可预测的其它因素； 第三条款项支付与结算方式 1．合同依法签订当3天内甲方向乙方支付合同总价35% 的预付款。 2．钢构件制作完成，甲方到工厂自己提货前交付合同总价的货款65%给乙方。 第四条甲乙双方责任 1．甲方负责向乙方提供本工程的图纸(图纸需盖章签名确认)。乙方制作的钢梁钢柱长度按甲方确认的工程深化图纸的尺寸为准。甲方如提出工程设计变更必须于该工件放样制作前五天通知，方能修改。否则因此变更导致乙方材料受损或不能使用，甲方应给予乙方全额补偿及工期相应顺延。 2．乙方严格按照深化图纸及有关钢结构规范加工制作，对所加工产品质量负责。保证产品的质量、数量。甲方在此其间进行监督如有不符应在出厂前提出并整改。如未按时进行验收的，应视同于验收合格。 3．运输方式：甲方负责派车到乙方厂内提货（运输费用甲方负责），出厂后构件的管理和维护由甲方负责。出厂后乙方对此批的构件不负其它连带责任（如运输过程中损坏等）。
工程施工合同范文(合同示范 文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-031193
工程施工合同范文(合同示范文本) 签订合同双方： 建设单位：________________，以下简称甲方 施工单位：________________，以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称： 二、国家（或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号：________________。
四、工程地点：________________。 五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略）。 六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表略）。 第二条工程期限 本合同全部工程________年____月____日开工至________年 ____月____日竣工（各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略）。 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备
目录 第一章编制依据及适用范围 (2) 第二章施工方案及工艺流程3 第三章施工注意事项6 第四章安全文明施工措施7 第六章危险点分析及预防措施8 第五章施工操作架10
第一章编制依据及适用范围 1、编制依据 《放射性废物处理中心建设工程》设计图纸 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑工程质量通病防治手册》第二版中国建筑工业出版社 《电力建设施工质量验收及评定规程》（土建工程篇DL/T5210.1-2005） 《混凝土工程质量验收规范》（GB50204-2002） 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18—2012） 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001） 《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ 81-2002） 工程建设标准强制性条文2006版 2、适用范围 本方案为预埋件通用方案，适用于主厂房地下二层的中间槽间、仪表间、应急废液槽间、去污废液槽间、化学废液槽间、中放废液槽间、残液槽间、扬液器间、低放废液槽间、积水槽间集水坑、地上一层的蒸发室、树脂泵间、树脂槽间及厂房四周剪力墙的预埋件制作与安装。 3、施工准备 A、技术准备 1）、熟悉图纸，了解预埋件的型号、位置及数量； 2）、熟悉预埋件图集，根据图集制出放样单；了解焊缝的型号； B、人员组织配备 预埋件加工人员构成表如下
C、工器具、机械准备： 剪板机1台喷砂机1套 半自动切割机2台电焊机6台 弯曲机1台剪板机1台 焊条保温箱2台保温桶6个 台钻1台手枪钻4个 第二章施工方案及工艺流程 1、施工前准备 1).预埋件的原材料应确保合格，加工前必须检查其合格证，进行必要的力学性能试验及化学成分分析，同时观感质量必须合格，表面无明显锈蚀现象。
目录.......................................................... 错误!未定义书签。 1.工程围 (2) 2.参照标准 (3) 3. 设计要求 (3) 4.材料要求 (4) 5.材料送审 (7) 6.施工&安装要求 (8) 8.其它 (19) 附件 1．厂商/材料信息检查表 2．现场工作检查表 1.工程围
适用于设备基础及预埋件的安装 2.参照标准 2.1《动力机器基础设计规》（GB50040-96） 2.2《化工设备基础设计规定》（HG/T 20643-98） 2.3《混凝土结构设计规》（GB50010-2002） 2.4《设备基础施工工艺标准》（208-1996） 2.5《素混凝土基础施工工艺标准》（209-1996） 2.6《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规》（GB50275-98） 2.7《通风与空调工程施工质量验收规》（GB50243-2002） 2.8《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2003） 2.9《建设工程现场文明施工管理办法》（穗建筑［1999］175号） 2.10《建设工程质量管理条例》国务院令第279号 2.11《房屋建筑工程质量保修办法》建设部第80号 2.12《城市建设档案管理办法》（穗府[1996]87号） 2.13《中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》（中国建筑业协会文件（2000） 建协字第17号） 注：以上标准条文如有冲突，按比较严格的条文执行。 3.设计要求 3.1依照各专业所用设备制造厂的具体要求及基础安装深化设计图说。 3.2基础设计时，应取得下列资料： 3.2.1机器的型号转速功率规格及轮廓尺寸图等 3.2.2机器自重及重心位置 3.2.3机器底座外廓图辅助设备管道位置和坑沟孔洞尺寸 3.2.4以及灌浆层厚度地脚螺栓和预埋件的位置等 3.2.5机器的扰力和扰力矩及其方向 3.2.6基础的位置及其邻近建筑物的基础图 3.2.7建筑场地的地质勘察资料及地基动力试验资料 3.3设备基础采用现浇的素混凝土或钢筋混凝土结构。 3.4动力机器基础宜与建筑物的基础、上部结构以及混凝土地面分开 3.5当动力机器基础的振动对邻近的人员、精密设备、仪器仪表、生产及建筑物产生有 害影响时，应采用隔振措施。详见通用工程细则：《消声减震技术要求细则》