编号
建设工程劳务分包合同
发包人：四川恒筑建工劳务有限公司承包人：
分包工程名称：中北镇居住区F区
施工地址：天津市西青区中北镇
劳务包工合同条款
发包人（甲方）：四川恒筑建工劳务有限公司
承包人（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称：中北镇居住区F区
1.2工程概况：框架结构，轻型加气混凝土砌块填充墙。
1.3 分包工作内容：抹灰工程劳务分包
范围包括：内外檐机械喷浆、局部剔凿、抹灰，楼梯间、管道井保温颗粒，地面后浇层、找平层、找坡层，屋面找平层、保温层、找坡层、后浇层，散水，台阶，楼梯间贴砖，其他专业洞口修补等。
1.4 工程监理单位（全称）天津华泰监理有限公司
第二条作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 90 名。
第三条合同工期
开工日期 2010 年 7 月 20 日，
完工日期 2010 年 9月20 日。其中外檐抹灰在8月5日完成。
第四条合同价款
4.1合同单价： 60 元/m2（建筑面积）。合同价款以实际结算为准。
4.2 对合同价款内容的说明：以上合同价款不但包括完成约定施工内容所需的人工费、辅助材料费、中小型机具费等全部费用，还包含如下内容和费用：
4.2.1劳务协议中规定乙方承担的管理费等各项费用。
4.2.2施工所需的各种临时设施的搭设、周转材料的倒运（为施工服务项目）、文明施工（现场清理材料码放）、施工脚手架的搭设、各种安全防护设施的搭设。生
活区的维护、合理使用及卫生防疫工作。
4.2.3承包人在施工生产中使用的各种手头工具，劳保费、医疗费。
4.2.4各种材料的二次倒运用工费用。
4.2.5冬雨季施工人工降效窝工费用。
4.2.6排水、降水所用的人工费用。
4.2.7进场材料、成品、半成品以及已完工程的成品保护用工费用。
4.2.9施工中必要的安全防护用工费用。
4.2.10工程施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用。
4.2.11施工范围结构剔凿、凿毛等处理的用工费用。
4.2.12文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理打扫卫生及迎接上级检查清理等用工费用。
4.2.13必要的开会教育用工、学习用工、社会用工费用。
4.2.14工程竣工清理用工费用。
4.2.15本工程中的各种材料、机具、设备的卸车、装车（包括配合材料部门外出领退料）、清理、刷油、分类码放、挂牌用工费用以及管理用工费用、工程完工后所有物料的清理归还装车、退租卸车等配合工作所需的人工费用。
4.2.16现场至生活区施工人员及管理人员往返路途耗时降效费用。
4.2.17现场同一作业面多队交叉施工，相互影响（人、材、机等）降效窝工费用。
4.2.18地区性停电停水（法定）、自然灾害、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用。
4.2.19非承包人原因发生的连续8小时以内（含8小时），月累计时间72小时以内（含72小时）的停窝工费用。
4.2.20承包人应交的各种税金、手续费、管理费等。
4.2.21承包单价内已含达到工期、质量、文明安全施工目标的奖励费用。
4.2.22承包期内国家和地区政策性人工、材料单价浮动费用。
第五条合同价款的支付与结算
5.1 合同价款的支付：
5.1.1进场后每月支付生活费，每人每月按800元支付，待合同内容完工验收合格结算后，支付至结算金额的95%。结算金额的5%为质量保证金，保修期满后支付，保修期执行发包人与业主签订的保修合同。
5.2遇特殊情况的结算规定：
5.2.1施工过程中如发生设计变更及合同约定范围之外的施工内容，则依据“当地现行的预算定额相应子目”计算综合工日数量。单项变更综合工日数量在50个工日以内者费用不予增加，超过50个工日时，按约定的综合工日单价（55元/工日）予以调整，且只计算综合工日直接费，税金、管理费及其他费用均不予增加。
5.2.2因承包人原因，将其承包范围的项量甩项时，按照其甩项量依据“当地现行的预算定额相应子目”计算综合工日数量，按约定的综合工日单价（55元/工日）的130%从承包人的承包价中扣除。
5.2.3因承包人施工队伍素质差或管理不善，将要对工期、质量、文明安全施工造成影响时，发包人有权将承包人的承包范围进行调整，按照调整的项量依据“当地现行的预算定额相应子目”计算综合工日数量，按约定的综合工日单价（55元/工日）的150%从承包人的承包价中扣除。因承包人原因，在施工过程中，确实无法达到发包人对工期、质量、文明、安全施工指标要求时，承包人要无条件服从发包人清退施工队伍或调减部分施工项目安排，否则不予办理结算和付款，由此造成的一切损失均由承包人承担。
5.2.4因承包人队伍素质差或管理不善，已给工程进度或工程质量带来一定影响，但承包人又无有效的改观措施，发包人有权终止合同并辞退承包人，承包人应无条件退场。发包人平时已支付的民工工资视为承包人最终结算款，给发包人造成的其它损失亦由承包人承担。
5.2.5在施工过程中因承包人原因，造成返工、修补、加固、成品损坏污染等，除自行承担全部劳务费外，还应赔偿材料费、机械费和由此造成的一切损失，且工期不予顺延。
5.2.6承包人在工程施工中若出现安全、质量、消防等事故，发包人有权对承包人立即予以清退，承包人应承担因此而造成的一切经济损失及经济处罚。
5.2.7承包人必须配备以下专职管理人员：施工队长、施工员、技术员、安全员、质量员、机械员、临电主管等。
5.2.8承包人不得将其在本合同项下无论是全部的还是部份的权利转让给第三方。承包人将其合同权利转让的，该权利转让无效，对发包人不产生法律约束力，并视为承包人违约，承包人向发包人支付本合同总价10%的违约金。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁
布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：
6.2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责
任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6.3 本工程的安全生产标准，双方约定如下：
6.3.1承包人在承包期内必须服从发包人的管理，执行发包人的一切管理规定及安全操作规程。施工中出现安全事故，由责任方承担相应责任，但善后处理及一切费用由承包人承担。
6.3.2承包人应根据《中华人民共和国职业病防治法》中的相关规定，保护劳动者健康。为保护广大劳动者身体健康，落实职业病防治措施，预防职业病的发生。
6.3.3承包人在施工工程中存在的职业病危害因素，应及时如实地向工程所在辖区的卫生局卫生监督所进行申报，并将申报表复印件报发包人行政保卫部门备案。
6.3.4承包人对有从事职业病危害的劳动者（如：电气焊、油漆防水、粉尘、噪声作业等），应当进行上岗前防护知识的培训，并配备有效的个人防护用品（电气焊应佩戴防护面罩、防护眼镜等；油漆防水作业—应佩戴防毒护具等；粉尘作业—应佩戴防尘口罩；噪声作业—应佩戴护耳器等）。
6.3.5从事职业病危害的劳动者，应当进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业性健康检查。必须到市指定的职业病诊断机构进行体检，并将体检结果上报发包人行政保卫部门备案。
6.4以上各项条款所发生的一切劳务费用，已包含在合同价款中。
第七条工程质量、验收与保修
7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指
令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施
工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续；逾期未办理验收，发包人又交后道工序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：
本工程的质量标准为：合格，但分部、分项工程以优良为考核标准。
第八条工期延误
8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
8.1.2设计变更和工程量增加；
8.1.3发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
8.1.4承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
8.1.5一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
8.1.6发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期限和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：承包人每延期一天，发包人按合同总价的千分之二扣除承包人的工期违约金。
第九条文明施工
对本工程的文明施工标准，双方约定如下：
9.1承包人对施工现场的路面必须每天派人清扫，以减少扬尘。
9.2各种材料必须及时码放整齐，严禁乱堆乱放。
9.3节约使用材料，避免浪费。
9.4做好个人卫生，保持宿舍和生活区整洁。
9.5宿舍内电线严禁私接乱拉。
9.6剩余饭菜不得随地乱倒，装筒后及时清运。
9.7以上各项条款所发生的一切劳务费用，已包含在合同总价款中。
第十条材料机具供应
10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、混凝土搅拌机、三级以上配电箱（包括三级箱，供电局变压器下的配电箱为一级箱）。发包人提供的材料为：水泥、砂石、白灰膏，其他辅材承包人自购。
10.2承包人自备的工具为：除“由发包人提供”之外的所有中小型机具及辅材均由承包人自行承担，其费用已包括在合同价款中，不再单独增加。
10.3承包人应遵守发包人材料、机具的领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续。由于承包人原因造成的材料浪费、丢失，其费用全部由承包人承担，发包人有权将此项费用从承包人的工程款中直接扣除。
10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：
由发包人提供的机械设备，正常情况下损坏的零部件由发包人承担费用。承包人要严格按操作规程使用。由于承包人原因所造成的机械设备损坏及零、附件丢失，则由承包人负责对其进行修复或赔偿，若承包人不进行修复或赔偿，则发包人有权从承包人的工程款中直接扣除相应的修复或赔偿费用。
第十一条发包人的权利及义务
11.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11.2提供必要技术资料和办理施工洽商。
11.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
11.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
11.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
11.6 负责本工程中的各工种，工序间的协调配合，承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包
人进行整改。
11.7 负责组织工程的验收工作。
第十二条承包人的权利和义务
12.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
12.2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
12.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于 5% ，服从发包人的统筹安排，统一调动。
12.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
12.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
12.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
12.7承包人确定为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
第十三条违约责任
13.1 发包人违约责任
13.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工，累计时间超过约定范围时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为结算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
13.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题。其经济损失及有
关责任由发包人承担。
13.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可
向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付；发包人不按合同约定支
付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13.1.4 发包人违反财务管理制度责任，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
13.2 承包人违约责任
13.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在 3 日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场。但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对已完成的工程量进行签认。
13.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整、承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
13.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：
1.仲裁委员会申请仲裁。
2.向工程所在地人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止
合同经双方法定代表或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程尾款后，即宣告终止。
发包人：承包人：
电话：电话：
年月日年月日
内墙抹灰班组劳务分包合同 发包方：武汉常阳新力建设工程有限公司丰南分公司白石庄返迁住宅14#楼（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将14#楼部分楼层内墙抹灰（含楼层公共部分及分户墙所要求的抹30厚聚苯颗粒保温）承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律法规，本着平等、自愿及诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：唐山市丰南区白石庄返迁住宅14#楼 2、工程地点：丰南区国丰大街与青年路交汇处 3、质量要求：优质工程 4、承包方式：乙方包工包抹灰所需的工具，甲方提供玻璃纤维网、手推车、砂浆搅拌机、 垂直运输升降机。 二、承包范围 本工程施工图纸内部分楼层内墙抹灰、楼层公共部分及分户墙所要求的抹30 mm厚聚苯颗粒保温，工程量实做实收（按图纸展开面积结算）。 三、工程承包价格、质量要求及处罚措施 1、以施工图纸展开面积结算，单价为元/平方米。 2、本合同单价为包干单价，此单价包含完成本工程所需的一切费用。 3、施工质量要求：工程按现行国家规范及甲方所要求的质量标准施工（装修做法、技术交底），满足建设单位、监理单位及业主（村民）对内墙抹灰工程的质量要求，必须达到优质工程标准。垂直度允许偏差+2mm，平整度允许偏差+3mm，阴阳角方正允许偏差+3mm，阴角必须顺直，房屋自然间开间、进深尺寸允许偏差+5mm，无大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，局部小面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷必须及时返修。如造成大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，乙方须承担给甲方造成的返工材料费损失。乙方务必做好成品保护工作，缺棱掉角、磕碰及破损处由
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建筑抹灰劳务分包合同
编号：FS-DY-68542 建筑抹灰劳务分包合同 工程名称： 一、工程项目：。 二、工程工期 1、开工日期：年月日。 2、竣工日期：年月日。 3、总工期为天。 如遇下列情况，经发包方现场经理签证后工期相应顺延。 1、在施工过程中因发包方材料不到位影响工期。 2、在施工过程中停电、刮大风、大雨在捌个小时的情况影响工期。 3、在施工过程中如发生人力不可抗拒的因素影响工期。 三、工程质量 1、本工程质量为一次性交验合格。 2、承包方必须严格按照施工图纸，规范和标准施工并接
受发包方的经理的监督管理。 3、承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方项目经理进行配合，与相关部门取得联系后按最终的处理方案进行施工解决。 四、工程价款的支付和结算 1、工程总价暂定为元。 2、按每层建筑面积/平方米计算，干完一层结%，剩余的待工程干完一次性给付。 五、双方义务和责任 1、甲方应及时给乙方提供有关生产的技术资料，说明技术要求、安全要求，及时提供必备的材料。 2、乙方必须保证进场工人的政治素质，身体素质和技术水平，保证人员稳定。 3、乙方必须保证按质、按期完成甲方的工期生产任务，并服从甲方的安排调度。 六、附则 本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。 甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____
抹灰劳务分包合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国《劳动法》、《合同法》，及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就承建佳木斯文化新城白金湾小区会所工程的单项分包工程，经双方友好协商签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称：广信新城A05#楼、A09#楼、A2#地下车库 2、工程地点：哈尔滨松北区北至三环路，南至规划160路，东至规划133 路，西至规划32路。 3、工程结构：框剪结构 4、质量标准：达到中级抹灰标准 5、工期：2013年月日至2013年月日 二、承包范围： 1、本工程内的抹灰人工费 2、施工范围：本工程包括一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间外墙抹灰、屋面找平层、防水保护层，地下室、一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间内墙抹灰，屋面造型、女儿墙抹灰、室内地面施工。 三、工程质量标准：乙方必须严格按国家及地方的相关规范、技术规程、技术质量交底记录施工检验。并保证工程质量达到中级抹灰的标准。 四、结算原则及承包价格： 按建筑面积计算，建筑面积元/m2 。 五、进度款支付及结算款的支付： 拨款方式室内抹灰完成拨付总工程款的60%，地面完成拨付总工程款的25%，室内找零及贴砖完成后拨付总工程款的15%. 六、甲乙双方权利及义务 1、乙方必须按要求完成各项任务，不得以任何理由私自停工，有问题协商解决。私自停工者甲方将不予结算并有权安排新工人进场。 2、乙方进场后，由甲方向乙方施工人员进行安全等交底，公布施工现场管理制，在施工过程中乙方无条件接受甲方管理。 3、甲方向乙方提供工人居住等宿舍，乙方负责工人居住宿舍内的卫生及各项目设施的保管，如出现损坏，由乙方按原价赔偿。甲方提供食堂的地点，由乙方派人负责食堂的管理，食堂设备乙方自行解决，食堂内不得有与食品加工无关的电
内外墙粉刷劳务承包合同 甲方： 乙方： 兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在平等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守： 第一条：工程基本概况 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程期限：自年月日开工至年月日竣工，工期为天（如遇自然灾害的情况，则工期顺延）。 4、合同价格：内墙单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算（内墙架子乙方自备，外墙施工架子由甲方提供）；外墙包含所有线条的粉刷单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算。 第二条：工程质量要求 1 、垂直度、平整度按甲方施工技术人员提供的书面技术交底进行施工，不超过5毫米误差标准进行验收。（2米检尺） 2、内外粉刷工程中某段工程完工之日起到进行验收时，不得有空鼓开裂渗水现象出现，如有空鼓开裂渗水等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。 第三条：工程承包方式
由甲方提供原材料，乙方包清工的形式组织施工。乙方自备施工中用得着的全部工具。 第四条：双方职责与权限范围 一、甲方责任 1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电。 2、工期内甲方承担外架的使用租费。 3、负责提供与施工相关的材料。 4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。 5、及时按进度支付乙方生产和生活费用； 二、乙方责任 1、暂付甲方进度和质量担保金叁万元。进度和质量达标后及时返回。 2、严格按照施工规范进行施工，确保质量，按时完工。如因乙方责任拖延工期，甲方有权无条件清退乙方。由此造成经济损失乙方负责。 3、工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。 4、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，内墙粉一遍成优。外墙粉二遍成优。达到国家合格工程验收标准。 5、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责
内墙抹灰工程劳务分包合同(劳务分包合同)
内墙抹灰劳务分包合同 发包单位： （以下均称甲方） 承包单位： （以下均称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：××××× 2. 工程地点：×××××××××× 3. 分包规模：×××××× 二、承包方式及工作内容 1、承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容，对内墙粗装修分项工程进行承包，主要包括以下（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括但不仅限以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，看承担其所有的风险）。 乙方在承包范围内担任以下工作内容：
承包范围：（1）、制作水泥砂浆、砌筑抹灰、挂网、拉 毛、打点、二次结构浇筑、喷浆、内墙抹灰、三角块制作与安装、铺贴、预留洞口修补、1.8M以下门窗过梁、植筋（含机具植筋胶）、门窗边收边、养护、安全文明施工（含：安全防护、场地排水、清理、清洁及残渣外运等）、施工场内的材料搬运（含：水平搬运、垂直搬运）等为完成本工程所需全部工序。 （2）、工具用具包括：斗车、水管、扫把、铝合金尺、木荡板、灰桷、钢铲、钢锄、水平胶管、木介方子、角尺、平水尺、胶钳、砖线、钢钉、铁钉、铁线、文具等水工需用的一切工具用具和辅助材料，包含砂浆搅拌机等机械（所有工具均由乙方自备）。 （3）、场地周围水平运输及建筑物高度垂直运输、包括 部分材料的二次转运。 （4）、小型机械安装现场移动，制筛，筛砂。 （5）、产品保护及维修：在未竣工前，乙方协助甲方做好产品保护工作，若有意破坏者每人罚款500元，产品在未竣工前发现质量问题，由乙方负责维修工料费 2、承包方式：包人工费（含：工人及管理人员工资、奖金、补贴、生活费、加班费、赶工费、社保、人身意外保险、福利、高温补助一切人工费用）、材料费（除甲供材料外所有所需材料）、机械费（除甲供机械外所有所需机械）、措施费（含：照明措施、赶工措施等，甲方提供
抹灰工程分包施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程内容： 二、工程承包范围及内容 1、承包范围：施工图纸设计范围内的所有内墙抹灰、顶棚抹灰、楼梯抹灰及外墙抹灰（除外保温外） 2、工作内容：包括材料进场、抹灰前清理基层、砂浆搅拌、砂浆的垂直运输、墙面的浇水湿润喷浆、砼面（包括梁、剪力墙）胀模部分砼的剔凿、纤维网的黏贴、墙面的抹灰、抹灰后的养护、落地灰的清理及回收利用、门洞口的水泥砂浆护角的抹灰、抹灰材料及机械的装卸车、就位，乙方在使用甲方机械时要定期保养、维护、清理，生活区卫生的打扫，以及墙面配电箱、消防箱等、线盒、线管洞口的堵口、修补，抹灰架的搭设及安全文明工地创建检查的清理等。 三、承包方式：包工不包料 四、工期要求 开工日期：2009年8月25日，竣工日期：2009年10月15日。总日历工期为35天，每推迟一天罚乙方1000元，如工期提前，甲方会酌情给以奖励。
五、工程质量标准（达到现行国家验收规范标准合格以上） 工程质量标准：执行现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定优良等级。 六、合同价款 所有抹灰施工部位均根据工程承包范围及工作内容按综合单价计算。具体单价如下：砖砌体墙面（含其上部梁面）抹灰11元/m2；剪力墙面抹灰元/m2，楼梯踏步面（含耐磨钢筋的制作与安装以及滴水条的安装，按投影面积计算）元/m2；发生里工时55元/工日，楼梯间顶棚抹灰面11元/m2，外墙抹灰元/m2，承包单价内包含劳务公司管理费，此单价作为最终结算依据，不再调整工程单价。 七、工程量计算规则 工程量计算以图纸为依据，根据设计变更及实际完成抹灰的面积计算（门窗、配电箱、消防箱的洞口面积扣除，门窗周边以及玻璃幕挡墙压顶计算面积），计算规则未详部分按2000年山西省《装饰装修工程定额》计算。 八、工程款支付 1、每月按完成工作量的70%支付乙方工程款，工程完工经甲方、监理验收合格并结算后付至结算价的90%，年底付至95%，留5%为质保金，自验收合格之日起满一年无质量问题后付清。 2、因工程质量、工期、安全等乙方原因所造成的影响结算的后果由乙方自负。 九、甲方责任 1、甲方在抹灰工程施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。 2、甲方向乙方提供必要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点。 3、甲方负责审核并批准乙方的施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。 4、甲方负责协调乙方与其它分包商的配合等工作。 5、乙方进场后，对其下达书面施工技术交底。 6、对乙方施工不符合规范要求，责令其整改或停工。
内墙抹灰劳务合同样本 篇一：内外墙抹灰劳务合同书 内、外墙抹灰劳务合同书 甲方： 乙方： 为了确保博白林产品综合交易市场8#楼工程顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。 一、工程概况： 1.工程名称：广西博白林场场部搬迁建设项目一期8#楼 2.工程地点：博白绿珠大道 二、工程质量要求标准： 根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。 三、承包方式： 乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙25 元 /㎡，内墙 10.5元/㎡。
四、双方权力、义务及责任 1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检 查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。 2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。 五、工期： 本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。 六、违约责任及措施。 1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过。 2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。 七、付款和结算方式:
抹灰工程劳务合同 发包方：青岛鸿昊达建筑劳务有限公司 承包方： 二O一七年月日
抹灰施工班组劳务分包合同 发包方(甲方)：青岛鸿昊达建筑劳务有限公司 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：中韩派出所及刑警大队业务技术用房 2、工程地点：青岛市崂山区辽阳东路刘家下庄东侧 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围：内、外墙抹灰 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：抹灰工程：材料场内水平垂直运输、筛沙子、砂浆搅拌、基层清理、润水、喷浆、甩毛（或刷界面剂）、填充墙与砼交接处烟道处钢丝网、抗裂砂浆复合耐碱网格布、抹灰用钢筋凳（或脚手架）的制作及拆除、安拆卸溜槽、挂饼冲筋，底、中、面层抹灰、收光或拉毛、浇水养护、成品保护；门窗护角抹灰，管道井及零星抹灰（包括安全文明施工用工，清理现场），至少三遍抹灰，罩面及压光等工作内容。 三、合同价款 1、合同单价为：按实抹面积外墙元/M2，内墙元/M2。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细
施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实抹面积以平方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的 %，余款年底(农历)一次付清。 (总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 5、工程款支付条件 1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。 3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。 以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。 五、双方责任 (一)甲方 1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底
抹灰工程承包合同 劳务承包方（以下简称甲方） 分项承包方（以下简称乙方） 由劳务总承包方承包的瑞安市东山下埠返回地工程3#楼抹灰。因工程需要，现将东山下埠返回地工程3#楼内外抹灰工程劳务承包方分包给乙方施工，为明确双方责、权、利按合同工期完成工程任务，经协商一致，根据《中华人民共和国经济法》和《劳动法》的规定，特签订以下合同，以资共同信守执行。 一、工程名称：瑞安市东山下埠返回地工程3#楼 二、工程地点：瑞安市东山下埠 三、承包形式：包清工 四、承包内容： 1、内外墙面抹灰以施工图纸为标准，包含拌制、运输沙、泥浆；墙面湿水、喷 浆、贴灰饼、贴网、包角、包门窗边、天棚阴边，屋顶女儿墙、屋架、雨篷、屋面细石找平、天沟找平、楼梯间台阶踏步压光、阳台、空调板、内外沙浆抹面； 外保温面层全套程序，楼层细石找平、底层（5cm至10cm）的地面细石找平。 总之，按图纸上的所有沙浆抹面、保温面层及细石混凝土找平全由乙方承包价在内施工。（铺贴花岗石由甲方承担施工）。 2、严格按抹灰、阳台、地面、屋面等装饰泥水工程现行规范操作规程进行文明 标化施工，必须做到本作业区内工完场清（落手清）的工作习惯。 五、承包价格 工程质量达到一次性合格，按本合同第四点承包工作内容的地下室以上按建筑
面积每平方米45元结算。（建筑面积计算规则按本项目部结算方式为准） 六、付款及结算方式 1、乙方每月25日前向甲方上报本月完成工程量，核算员根据工程的实际进度部 位结算工程款，待次月（20~25日）发放上月工程款的80％。如果进度完不成，影响下道工序施工予以处罚。质量达不到要求，乙方应无条件返工至合格，并承担造成的相关经济损失。待施工完成经项目部检查达到预验收条件后付至90％，余款5％待竣工验收后付至，尾款待项目部付清给甲方，甲方再一次性付清给乙方。 2、乙方在现场所需用的安全帽及雨衣费用由乙方承担。 3、若乙方在施工中途擅自离开工地，所有余款不再结算。 4、乙方中途、后期退人所发职工工资款，甲方不予考虑。 七、工期要求 本工程施工时期以项目部要求规定的时间为标准再定。 八、质量要求 本工程质量目标确保合格，如不能一次性通过验收合格，由此造成的一切返工损失费用及间接损失费用均由乙方承担，并以单价每平方米少2元结算。 九、双方职责 1、甲方及时提供工程所需要材料。 2、乙方承担：搅拌机、沙浆机、水管、翻斗车、铝合金、泥桶、铁铲、扫把等。 3、乙方应有能力安排好日常的生活，甲方不预支生活费。 4、工程施工中要文明施工，确保安全。由乙方造成的一切安全事故均由乙方承 担。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 劳务分包合同样本(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
劳务分包合同样本(合同示范文本) 劳务分包合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与
内墙抹灰工程分包合同 劳务分包方：青岛银田建筑劳务工程有限公司_________________ （以下简称甲方） 劳务分包班组（内墙抹灰班组授权代表人）：_________________________ （以下简称乙方）根据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿，公正和诚实的原则，甲方就保利?金水路一期工程9#、10#、11# 9#-1、11#-1楼的内墙抹灰分项工程的劳务费承包给乙方，双方经协商达成一致，订立本合同： 一、工程概况： 工程名称：李沧区金水路南侧改造项目B-19-7-1地块一期 建设地点：青岛李沧区虎山路27号 建筑面积：（参照国家规定的建筑面积计算规则（GB/T50353-2013）执行） 层数（层高）：_______ 结构形式：框架剪力墙结构 ___________________ 计划开工日期：2016年6月27日 _____________________ 计划完工日期：2016年8月20日 _____________________ 二、分包工作内容及施工工艺要求 9#、10#、11# 9#-1、11#-1 楼内墙抹灰： 先做好样板墙经项目部及监理验收合格后方可大面积展开。 1. 内墙抹灰建筑做法表：（参考建筑工程做法图集号：L13J1） 1.1. 内墙3混合砂浆墙面B 1.1.1. 刷专用界面剂一遍 1.1. 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 1.1.3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 1.1.4. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布，压入面层灰，见格不见网 1.2. 厨卫抹灰做法： 1.2.1. 刷专用界面剂一遍 1.2.2. 9厚1：3水泥砂浆 1.2.3. 1.2 厚单组份聚氨酯防水涂料2遍成活，上反至建筑完成面以上300; 1.2.4. 6厚1：3水泥砂浆抹平细拉毛 1.2.5. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布，压入面层灰，见格不见网 1.3. 分户墙（卫生间）抹灰做法:
发包人（全称）：（简称甲方） 承包人（全称）：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，经甲乙双方相互考察了解，甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层，乙方同意在甲方管理下承担劳务作业工作。双方遵循平等自愿、互惠互利和诚实信用的原则，就工程劳务作业分包事项协商一致，签订本合同，供双方共同遵照执行。1．工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 建筑面积 2．工程承包范围 2.1 分包内容： 1.内墙抹灰 2.外墙抹灰 3.其他 2.2 分包范围： 3. 合同价款暂定（大写）元（人民币） （小写）元，最终以工程实际结算价款为准。 4．合同工期 开工日期 20XX 年月日 完工日期 20XX 年月日，合同日期总日历天数为天。
阶段性工期要求： 5．质量标准：合格。 6．安全文明施工标准：市级文明工地。 7．合作方式：劳务分包。 8．工程履约保证金 8.1该工程实施履约保证金制度。乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，并于合同签订前，将工程履约保证金交至甲方处，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。履约保证金不计利息。 8.2乙方应按照合同条款认真履行合同，因乙方原因造成施工过程中合同无法履行的，甲方有权要求乙方无条件退场，履约保证金不予退还，乙方根据合同条款承担相应的违约责任。 9．甲方工作 9.1甲方负责组建与工程相适应的项目部管理班子，全面履行同建设单位签订的施工承包合同，组织实施工程管理的各项工作，对工程的工期、质量、造价、安全文明施工、场地环境、有关竣工验收资料管理移交和交付使用、维修等向建设单位负责。 9.2甲方负责工程项目质量策划，编制方案，负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产、文明施工和环境管理等工作，按时提供技术交底。 9.3甲方负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门和各施工专业工种的施工衔接与乙方的配合等工程事宜联系与协调。
劳务合同书 编号： RCJZ-10-001 发包方：仁怀名酒工业园荣昌坝污水处理工程项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称：仁怀名酒工业园荣昌坝污水处理工程 二、工程地点：仁怀名酒工业园内 三、承包范围和内容: 沿河边挡土墙砌筑及其基础找平 四、承包方式:清包工。 五、承包单价:挡土墙70元/m3、基础找平10元/㎡。 六、工程期限： 1.工期要求：2012年月日至2012年月日共日历天。 2.由于乙方未能按期完成承包的工程任务，甲方将追究乙方的违约责任，则工程承包价下浮10%，且每延误一天则给予500元／天的罚款。 七、付款方式： 挡土墙全部完成后付给合同价款的80 %，余款待验收合格后1个月内付清。 八、工程质量与验收： 1.本工程质量必须满足《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及建设单位、甲方的质量要求。
2.乙方必须严格按照施工图纸规范施工，施工过程中自觉接受甲方的检查、指导，如不服从甲方质检人员的管理和指导,不及时按照甲方质检人员出具的整改通知单进行整改的或经监理旁站不合格,并造成工序延误的,则给予100～500元/次的罚款。 3.乙方在施工过程中由于施工质量问题，造成后续施工工序不能正常进行的,乙方应承担质量违约的责任,如乙方不按时整改，达不到甲方的质量要求的，则给予乙方所干工作量不予计量的处罚，多次整改不合格的或中途自动提出退场的，则甲方有权终止合同，令乙方限期退场，并且给予工程量不予计量的处罚。 九、文明施工管理： 1.乙方必须按照甲方的文明施工要求施工，加强对本班组的工人文明施工的素质和遵纪守法教育。严格遵守甲方制定的各项规章管理制度。若违反甲方制定的有关管理制度，则按甲方的有关规定给予处罚。 2.乙方必须贯彻执行建设部、贵州省及项目经理部的有关文明施工的规定，精心组织施工。 3.乙方必须保持作业区的卫生和清洁，保证施工场地的卫生、整齐、文明,做到活完脚下清,工完料尽场地清。如建筑垃圾不及时清理的，则每次给予500元的罚款。 4.乙方在承包范围内的材料、机具要成垛、成线（摆）堆放整齐；做到“落手清”及时清理；并爱护相邻班组的产品。 十、安全生产、消防管理： 1.乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行公司和甲方的安全生产、消防工作的管理规定。
工程概况 30 mm 厚聚苯颗 1、以施工图纸展开面积结算，单价为 元I 平方米。 Ill 发包方： 内墙抹灰班组劳务分包合同 （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲方将14#楼部分楼层内墙抹灰（含楼层公共部分及分户墙所要求的抹 30厚聚苯颗粒保温） 承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律 法规，本着平等、自愿及诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资双方 遵照执行。 1、 工程名称： _________________________________ 2、 工程地点： _________________________________ 3、 质量要求：优质工程 4、 承包方式：乙方包工包抹灰所需的工具，甲方提供玻璃纤维网、手推车、砂浆搅拌机、 垂直运输 升降机。 二、承包范围 本工程施工图纸内部分楼层内墙抹灰、楼层公共部分及分户墙所要求的抹 粒保温，工程量实做实收（按图纸展开面积结算） 。 三、 工程承包价格、质量要求及处罚措施 2、本合同单价为包干单价，此单价包含完成本工程所需的一切费用。 3、施工质量要求：工程按现行国家规范及甲方所要求的质量标准施工（装修做法、技术交 底），满足建设单位、监理单位及业主（村民）对内墙抹灰工程的质量要求，必须达到优质 工程标准。垂直度允许偏差 +2m m ,平整度允许偏差+3m m ,阴阳角方正允许偏差 +3m m ,阴 角必须顺直，房屋自然间开间、进深尺寸允许偏差 土5mm ，无大面积空鼓、开裂、脱壳、砂 眼、毛面、起砂等质量缺陷，局部小面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷 必须及时返修。如造成大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，乙方须承 担给甲方造成的返工材料费损失。 乙方务必做好成品保护工作， 缺棱掉角、磕碰及破损处由 Ill
编号 建造工程劳务分包合同 发包人：四川恒筑建工劳务有限公司承揽人： 分包工程称号：中北镇居住区 F 区施工地址：天津市西青区中北镇
劳务包工合同条款 发包人（甲方）：四川恒筑建工劳务有限公司 承揽人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法令法规，遵从相等自愿、公正和诚实信用的准则，两边就建造工程劳务协作事项洽谈一致，缔结本合同。 第一条工程概略及承揽作业内容 1.1 工程称号：中北镇居住区 F 区 1.2 工程概略：框架结构，轻型加气混凝土砌块填充墙。 1.3 分包作业内容：抹灰工程劳务分包 规模包含：表里檐机械喷浆、部分剔凿、抹灰，楼梯间、管道井保温颗粒，地上后浇层、找平层、找坡层，屋面找平层、保温层、找坡层、后浇层，散水，台阶，楼梯间贴砖，其他专业洞口修补等。 1.4 工程监理单位（全称）天津华泰监理有限公司 第二条作业人员 承揽人根据工程需要向发包人供给作业人员共 90 名。 第三条合同工期 开工日期2010 年7 月20 日， 竣工日期 2010 年 9 月 20 日。其中外檐抹灰在 8 月 5 日完结。 第四条合同价款 2 4.1 合同单价：60 元/m （建筑面积）。合同价款以实践结算为准。 4.2 对合同价款内容的阐明：以上合同价款不光包含完结约好施工内容所需的人工费、辅佐材料费、中小型机具费等悉数费用，还包含如下内容和费用： 4.2.1 劳务协议中规则乙方承当的处理费等各项费用。 4.2. 2 施工所需的各种暂时设备的搭设、周转材料的倒运（为施工服务项目）、
文明施工（现场整理材料堆放）、施工脚手架的搭设、各种安全防护设备的搭设。生
合同编号：QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司
劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人：XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ （以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 工程地点：XXXX市XXXX建筑面积：32000平米________________ 分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。 劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋 加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台 砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3采用的，劳务费综合单价为_275 元/m.3。 合同暂估价：200000, 元。（人民币） 大写：贰拾万元。（人民币） 2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确： 合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价，在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 （1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 （2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用 工单价120元/工日；（乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告，甲方根据实际发生情况，进行书
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 建筑抹灰劳务分包合同简 易版
建筑抹灰劳务分包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包方 (以下简称甲方) 承包方以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》《建筑 法》结合劳务人工工资管理办法，经甲乙双方 协商，遵循平等、公开、公正、自愿的原则， 签订本合同。 第一条：工程名称：兴安龙府小区 #楼 工程地点：兴安农贸市场西侧乙方承包工 程内容及范围： 1、内墙抹灰为小麻面，厨房、卫生间为大 麻面，外墙打底抹灰。(室内电工盒、水暖眼的 维护、天棚、内外所有地面、踏步和屋面的所
有抹灰都由甲方负责。) 第二条、合同承包形式：包工不包料 1、工程质量：普通抹灰、为合格品。 第三条：工程承包价款及支付方式 1、工程价款按建筑面积按每平方米元整。阳台外踏步算整面积。 2、付款方式：内墙抹灰完毕甲方付给乙方工程款的80%，余款抹灰工程结束后甲方一次结清。 第四条：甲乙双方的责任、义务和安全。 1、甲方责任 (1)负责工程质量的监督，有病早治，组织质检、验收、及工程量鉴证工作。 (2)乙方人员进入现场后，甲方提供住所、生活燃料。提供乙方的抹灰工具，保障塔吊
建筑施工室内 腻子、乳胶漆承包合同 发包方（签章）：（代理人）承包方（签章）：（承包人） 二〇一二年九月二十四日
室内腻子、乳胶漆施工承包合同 发包方（甲方）：（代理人） 承包方（乙方）：（承包人） 根据工程的施工需要，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经双方多次友好协商甲方同意将工程的室内腻子及乳胶漆施工劳务承包给乙方进行施工，为明确双方的权利、义务和经济关系，保证工程顺利进展，特签订本合同，双方必须共同遵守。 1、工程名称： 2、施工地点： 3、承包范围及工作内容： 3.1承包范围：按甲方提供的有关项目工程施工图纸以及甲方根据现场实际情况指定内容进行施工，包括本工程范围内的所有以及现场责任区的现场安全、文明施工、材料倒运以及场区内所有成品保护。 3.2工作内容：按照承包范围、施工图纸、设计变更、施工规范以及施工方案完成相关的全部工作内容。建筑物室内需进行腻子施工及表涂乳胶漆饰面的全部工程所消耗的人工费、辅材费、小型机械费及其它全部费用(不含腻子、乳胶漆材料费)。出现砼梁与砖砌体接缝处，加贴眯缝纸。 3.3腻子施工及乳胶漆饰面工程所需的脚手架搭设、排刷、滚筒、粘胶带、网格布、人工费及辅材费。 3.4现场施工所需要的安全帽、安全带、保险绳的投入使用，维护费及发生不安全事故的法律和经济责任及其经济支出。 3.5、工期按照甲方项目部进度计划执行，甲方有权根据现场实际情况对乙方的承包范围进行调整，乙方不得因此对甲方提出补偿。 4、承包方式及计算价格： 4.1按室内实际施工面积承包计算（窗洞口不除面积），窗户翻遍不计面积。包工不包料（腻子乳胶漆除外）。 4.2甲乙双方约定:按现场刮腻子、乳胶漆实际面积每平方米，单价为: 30.00元一次性包干，其中乳胶漆刷涂单价为：6.00元一次性包干，不因任何原因进行调整。 4.3计算方式:以甲、乙双方委派的人员现场收方计量计算工程价款。
建筑工程劳务承包合同 发包人(甲方):南通辉业建筑劳务有限公司 承包人(乙方):钱宗华身份证号码:320622************ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一致,订立本协议,并严格执行。 一、劳务承包方式及内容 承包方式:包工包料、乙方自备小型施工机械;包质量、进度;包安全生产、文明施工; 包验收合格。 承包内容:水乡苑三期D2标段2#、3#、5#楼图纸图说及设计变更范围内的室内批白及涂料项目。包括:内墙面(厨卫间除外)基层处理、批107胶白水泥两遍、成品保护; 楼梯间及公共部位涂料。 二、合同工期 开工日期:2011年月日竣工日期:2011年月日 乙方进场日期听从甲方现场项目部通知,工程进度达到甲方现场项目部制定的总体 进度计划要求。
三、质量标准:达到国家规范合格标准 四、承包单价: 1、内墙批白水泥两遍:15元/M2;按实际施工范围内的建筑面积计算(不含楼梯间及公共部位、厨房、卫生间的建筑面积)。 2、楼梯间及公共部位涂料:10元/M2;按涂料的实际施工面积计算。 3、承包单价内容含完成所有承包范围内工程内容、达到本合同各条款规定所需的全部费用。本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 4、承包单价内容中包括人工费、材料费、机械费、基本工资、补(辅)助工资、手持工具补贴、流动施工津贴、劳动保护费、福利费、医疗补助费、养老金费、失业津贴费、管理费、安全风险费及个人安全用品费、安全文明工地用工、预防一般性自然灾害所采取的措施用工费、人工工资涨价风险费等。 五、付款方式,合同价款结算 1、月度付款:按乙方月度实际完成施工产值的30%支付。 - 1 - 2、乙方完成全部施工任务经甲方、监理及政府有关部门验收合格后付至乙方承包总价款的75%;余款待本工程竣工验收后,甲方收到业主方相应工程款后三个月内结清。 3、乙方按本合同完成其承包范围内的所有工程内容,办完相关交竣工验收手续后,提交《合同价款结算申请表》及《工程完工验收确认单》,经项目经理审查签字后,办理合同价款结算书。
内墙抹灰班组劳务承包合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,现将甲方位于天成中央公馆一期项目楼工程的内墙抹灰工程以包清工形式承包给乙方施工,为了确保工程顺利完成,明确双方职责,经双方协议,以资共同遵守。 一、承包范围及工作内容 1. 内墙抹灰工程 二、承包单价及付款方式 1. 按图纸实际内墙抹灰面积计算。(注:内保温墙面除外,门窗洞不除洞,阳台推拉门洞不除。) 2. 内抹灰单价为每平方米人民币8.5元,(甲方提供搅拌机,斗车,水管)。 3. 单栋楼按月完成经初验合格后工程量支付工程价款的90%,经主管部门竣工验收合格后支付清。 三、施工工期
高层单栋45天,乙方的施工进度必须符合甲方计划要求,由甲方施工员根据实际情况及时调整的进度计划,乙方必须无条件服从。提前完工奖励2000元,延期完工罚2000元。 四、工程质量 乙方按甲方施工员做好本工种工序的技术交底工作。甲方要求乙方施工一套样板房,通过后按样板房施工。必须确保一次性合格,如由于施工质量问题导致工程质量验收不合格,除乙方无条件返工处理合格外,甲方根据有关管理制度可视情节对乙方作出质量处罚,乙方应无条件接受甲方的质量处罚。乙方严守管理制度,严守操作规程,工程质量必须符合设计和规范要求。 五、安全生产 1. 乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准和要求进行施工及操作机械、设备,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不到位造成的事故依法应负全部责任。 2. 依法的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽,特殊工种必须持证上岗,违反上述规定造成的安全事故损失由乙方负责。 六、施工机具、成本管理 对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损失,乙方负责赔偿。做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。