合同编号
疏港大道东延线污水管道及钢富路雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同
发包单位：钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东
延线段和钢富路道路及排水工程项目经理部
施工单位：班组负责人（）
二零一六年月
疏港大道东延线污水管道及钢富路
雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同
发包单位（以下称甲方）：广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东
延线段和钢富路道路及排水工程目部
施工单位（以下称乙方）：班组负责人（，身份证号码：）
根据生产需要，甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式委托乙方负责的市政班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定，本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同，供双方共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程名称: 疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程
2. 工程地点: 东海岛
第二条: 承包范围及工作内容
1. 承包范围：疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程等（管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层，预制安装检查井中部混凝土井盖，安装雨水污水管道，安装上部井盖，包括全部设计变更部分）。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑，采用混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求，数量按实结算，计算规则按（GB50500-2003）《建设工程工程量清单计价规范》执行。
2、工作内容：包括但不限于：（1）平整开挖沟底；（2）工作面内排水抽水；（3）混凝土基础施工；（4）检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖；（5）混凝土井盖预制吊装；（6）PE管热熔连接；（7）管道基础碎石砂平整；（8）管道安装吊装、。
第三条: 承包方式及承包单价
采用甲方负责提供管材至现场，修整进管道路至管沟边，乙方负责在运输车上卸货并直接安装；甲方负责提供商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场，乙方包人工费（含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等）、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线（含照明、地拖线等，须按项目部指定的电箱进行连接）等，包劳保用品（强制性采购）、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。
1、各分项工程承包单价：
（1）砖砌雨水检查井：φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价￥750元/座，φ1250砖砌雨水检查井井深2.2m综合单价￥850元/座，φ1500砖砌雨水检查井井深2.2m综合单
价￥900元/座，1800×1100砖砌雨水检查井井深2.8m综合单价￥1300元/座，1800×1100砖砌雨水检查井井深5.7m综合单价￥3650元/座，2100×1100砖砌雨水检查井井深3.2m综合单价￥1700元/座，2100×1100砖砌雨水检查井井深3.7m综合单价￥1800元/座，2700×2050砖砌雨水沉砂井井深3.2m综合单价￥1900元/座，3300×2480砖砌雨水沉砂井井深3.3m综合单价￥3450元/座，4000×2900砖砌雨水沉砂井井深3.7m综合单价￥4500元/座，上述单价包括但不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、雨井井底平面或流槽施工、墙体砌砖、墙体批荡、路面井盖安装等。
（2）砼污水检查井：φ1000砼污水检查井井深3.7m综合单价￥2100元/座，φ1000砼污水检查井井深3.9m综合单价￥2300元/座，φ1000砼污水检查井井深4.3m综合单价￥2600元/座，φ1000砼污水检查井井深4.5m综合单价￥2700元/座，φ1000砼污水检查井井深4.7m综合单价￥2850元/座，φ1000砼污水检查井井深5m综合单价￥3000元/座，φ1250砼污水检查井井深4.7m综合单价￥3600元/座，φ1250砼污水检查井井深7.7m综合单价￥6000元/座，φ1500砼污水检查井井深5.4m综合单价￥3900元/座，φ1500砼污水检查井井深5.8m综合单价￥4200元/座，上述单价包括但不限于不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、钢筋混凝土墙身模板安装（包模板材料）钢筋制安及混凝土浇筑、井盖安装等。
（3）双箅偏沟式雨水口：综合单价￥322 元/座，该单价包括但不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、墙体砌砖、墙体批荡、井盖安装等。
（4）单箅平篦式雨水口：综合单价￥226 元/座，该单价包括但不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、墙体砌砖、墙体批荡、井盖安装等。
（5）安装DN300 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管：综合单价￥ 22 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。
（6）安装DN400 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管：综合单价￥ 32 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。
（7）安装DN500 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管：综合单价￥ 38 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。
（8）安装DN600 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管：综合单价￥ 45 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。
（9）安装DN600钢筋混凝土管：综合单价￥ 60 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN600钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、120o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（10）安装DN800钢筋混凝土管：综合单价￥ 85 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN800钢筋混凝土管吊装安装、橡
胶圈接口施工、120o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（11）安装DN1000钢筋混凝土管：综合单价￥ 145 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN1000钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（12）安装DN1350钢筋混凝土管：综合单价￥ 145 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN1350钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（13）安装DN1500钢筋混凝土管：综合单价￥ 160 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN1500钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（14）安装DN1800钢筋混凝土管：综合单价￥ 190 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN1800钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（15）安装DN800钢筋混凝土管（内衬改性PVC）：综合单价￥ 80 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN800钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、120o混凝土基础、砂浆管带施工等。
2. 以上单价为综合包干不变单价（不含税），已包含采用上述工作内容所产生的一切费用。因设计变更等任何原因造成增减工程量均按以上单价计价。在签订本合同前乙方已实地踏勘了施工现场并对工程进行了充分的了解，查看了施工图纸及熟悉了甲方的现场平面布置，乙方承诺不会以不熟悉施工现场、不了解水平运输情况、不能预先了解设计变更等任何理由而要求甲方另给予补工签证及经济补偿，不以物价及人工费上涨等任何理由要求甲方调整单价。如因甲方原因造成返工，乙方应2天内上报并要求甲方现场施工员及总工长签证，返工费用由甲方承担，否则返工费用由乙方承担。
3.如有超出第二条承包范围外的其他工程量，乙方必须在施工前上报分项单价与我司进行确认，特殊情况可先电话知会总部，最迟在开工后三天内补报手续，该类工程必须在完工时及时办理工程量签证并每月上报计量，否则，甲方视为乙方放弃该工程量的支付申请，逾期提出的计量支付申请无效。
4. 如甲方需要采用按时计价的零星用工乙方必须积极配合，尤其是抢灾抢险用工必须无条件服从。计时工单价：费用按每工日（9小时）工资100元计算，如需干技术活，费用按每工日（9小时）工资120元计算，乙方必须当天开具派工单并提请甲方相关部门给予审批签证，开具零星用工签证单，当天（最迟第二天）上交甲方财务部作为付款凭证。没有经当天签证的任何补工请求甲方一概不受理。
5.乙方未经甲方同意擅自中途退场或由于乙方施工质量（或进度或管理）达不到甲方（或业主或监理）要求被甲方勒令退场的，视为乙方违约，乙方已完成的工程量按合同单价的70%结算, 其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。
第四条: 计量、结算与支付方式
在每月底计量一次，本月完成的工程量经验收合格后，在下月中旬支付70%（遇到过春节可支付至80%），全部工程完成交工验收合格，由乙方提交结算单与甲方结算，经双方结算确认后三个月内付清余款。
第五条：甲方职责
1、乙方劳务工人进场后，甲方负责对其进行遵纪守法、安全、消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。
2、甲方负责提供乙方所需的技术资料，向乙方进行技术交底，提供必备的机具（若乙方遗失或损毁须照价赔偿）。
3、甲方为乙方工人提供临时宿舍居住含床架，提供厨房（不提供厨具），提供乙方人员生活中发生的用水用电，但乙方必须做到节约用水用电，如有浪费水电的情况甲方有权按情况严重程度作出相应的处罚。
4、甲方负责办理为乙方人员购买意外伤害保险。
5、甲方负责组织乙方特种作业人员参加培训和考试，负责申报办理特种作业操作证（培训费、办证费由乙方承担）。
6、甲方负责按合同规定支付乙方工程款。
7、甲方负责对施工过程进行监督。凡因乙方组织管理不力、人力不足或技术水平低等原因而引致的工期拖延与质量问题，甲方有权调整承包范围并对乙方进行必要的经济处罚。
8、负责协调乙方和现场其他施工班组工作关系及各工种的配合工作。
9、甲方任务不足时或确实需裁减人员，应提前三天通知乙方，双方协商后可提前终止协议。
10、由于甲方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方承担。
11、负责加工厂内的标志标牌和操作规程安装工作，由乙方负责保管保护。
第六条：乙方职责
1、乙方须对进场施工的作业人员进行审查，保证其政治素质、身体素质和技术水平。作业人员应是18周岁至50周岁健康男性。乙方按规定将作业人员登记造册，并为其建立个人档案，个人档案应具备：
①、务工人员登记表（附照片）；②、本人有效身份证（复印件）；③、外出务工许可证（含技术等级）（原件）；④、流动人口计划生育证（原件）；⑤、特种作业人员操作证（原件）；⑥、管理和技术人员上岗证。
2、乙方须保证劳务人员的相对稳定，不得单方面随意调整人员，特别是管理和技术人员。保证按期保质完成甲方安排的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可向甲方出具书面调整意见，征得甲方同意可将队伍进行适当调整。
3、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，严格按施工图和国
家、广东省现行有关工程施工操作规程及验收规范施工，接受甲方管理和监督，确保工程质量，如造成返工责任由乙方负责。在施工中应注意保护成品和半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具，如发生损坏，应按甲方有关规定赔偿。
4、乙方须对作业人员进行安全生产、社会治安、消防、计划生育、食品卫生、交通安全等方面的教育。乙方人员须严格遵守国家、广东省、湛江市有关施工及安全技术规范、规程和标准，严格遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。
5、乙方人员施工时必须戴安全帽，高空作业必须戴安全带，不准穿拖鞋。乙方人员必须注意施工安全，若由于乙方人员责任造成的安全事故均由乙方自行负责。
6、乙方须确保自带材料和机具设备符合有关规范要求，否则引起的质量和安全事故及所造成的损失由乙方承担全部责任。
7、积极主动与甲方及其他专业队伍作好施工配合，接受甲方的监督检查。
8、乙方必须与每个工人签劳务合同（一式三份，送甲方备案一份），合同中必须注明工钱的计算及发放办法，工伤事故的处理，规定每个工人必须接受本合同的约束。或将本合同要求每位工人联签。
9、乙方不得将本工程劳务分包以任何形式转包给其他人员；否则一经发现，甲方有权终止本协议，并将乙方及乙方雇员强制清退出本工地；如乙方被强制勒令退场，已完成的工作量的单价按本合同单价的70％结算，涉及乙方或乙方任一雇员的工资及费用由乙方自行负责；
10、乙方负责人须亲自进驻工地进行管理，每天在施工现场指挥施工，因事离岗必须事先向甲方生产负责人请假同意后方可离开。否则按擅自离岗处理，处罚200元/次。
11、乙方负责人须按时参加甲方组织的工作会议，凡未请假而未到会者，每次罚款100元；无论任何理由连续3次请假者，自第3次起每次罚款100元。
12、乙方须依照《中华人民共和国劳动法》及湛江市地方法规有关条文并尊重建筑业的行业特性做好本工种工人的管理工作、开展各种形式的思想教育，正确处理劳动权益与行业特性之间的矛盾，保证在整个施工过程中不发生任何职工投诉行为；凡发生本工种工人因劳动争议未经内部调解而乱投诉造成生产受到干扰或因内部工作关系没有理顺导致劳动仲裁败诉者，每例罚款5000元。
13、乙方须根据甲方的需要，充分、及时、无条件落实对其它工种、工序的配合及特殊事件如抢险救灾、缺陷修复下的配合（如产生费用，可由甲方后补签证）。
14、乙方负责对领用甲方工具及材料进行保管工作，如有丢失按原价赔偿，如有操作不当造成损坏及故意损坏的按原价赔偿。
15、乙方负责对甲方提供的机械进行操作保养、维护工作，对设备必须专人专用，严禁违反操作。
16、如甲方工程进入正常施工时，乙方必须接到甲方通知5天内将所需人员增加，否
则将按缺少的工人按每人每天100元扣除违约金。
第七条：工期管理
1、乙方须在 2016 年 2 月 1 日前完成全部任务(由甲方原因或不可抗力原因影响施工，则工期顺延)，进场施工作业人数不少于 40 人，否则乙方须按不够人数每人每天100元向甲方支付违约金。在乙方工作不能满足施工现场的流水作业时，甲方有权要求乙方按甲方满意的劳动力进行配置，如乙方在保证质量、进度和安全生产的情况下人员有富余，可书面向甲方汇报要求减员，经甲方书面同意后可适当减少人员。
2、乙方须按甲方进度计划表完成各节点施工任务，如由于乙方材料、作业人力不足或工人技术水平低或乙方管理松散，导致未按时完成各节点任务,将影响甲方工期进度目标，而且乙方三天无法达到甲方指定整改目标时，甲方有权随时调整乙方的承包范围，将后续工作的一部分安排给其它班组施工，或终止本协议并将乙方立即清退出本工地，已完成的合格工作量按本协议第四条第3点结算,乙方应无条件服从并配合甲方做好结算退场工作,否则甲方有权对乙方不退场所造成甲方的一切损失进行索赔。
3、在甲方同意的劳动力配置情况下，乙方须通过加强和提高劳动力操作技能、协助甲方优化安排工序和采取必要的赶工措施（如加班等）保证工序工期不发生延误；采取赶工措施所必须进行的劳动保护措施（如防暑等）费用已包含在包干费用中。
4、乙方未经甲方同意不得擅自停工，否则每停工一天罚款2000元，连续停工三天视为乙方违约中途退场，已完工作结算按协议条款第四条第3点办理。
第八条：人员管理
1、进场前，乙方所有工人须交相片4张，身份证复印件二份，以便办理报户手续及上岗证；暂住证由甲方负责统一办理，费用由乙方及当事人承担；如乙方人员不办理暂住证或乙方人员在非作业区内被派出所查罚、或因无未婚证、节育证、计划生育等证件被处罚由乙方及当事人自行负责；
2、乙方须加强其工人的计划生育管理，不得容留或安排违反计划生育政策，未落实节育措施，政策外怀孕或未交清社会扶养费的人员居住、务工，否则，如甲方被有关部门处罚，则乙方需赔偿甲方由此造成的经济损失；
3、乙方以及乙方人员进场后，由甲方按实际人数及人员变动有弹性地安排宿舍；所有住宿人员必须严格遵守职工宿舍的各项管理规定，诸如文明施工管理规定、卫生管理办法、安全防火管理规定及节约用水内部条例等；所有乙方的住宿人员须在乙方统一组织下服从甲方对宿舍的调整（如甲方认为有必要）；凡不服从各规定的具体条文者，按有关管理规定中约定的办法进行处罚或处理，如缺乏具体处罚规定的，按违背某条款10~100元/人·次的额度处罚；
4、乙方自行负责其工人的饮食安排，但必须保证炊事员身体健康和保证食品卫生，如引起疾患者，概由当事人负全部责任，如引起传染性疾疫的，甲方保留开除当事人或解除劳务合同关系附带追究乙方和当事人经济责任的权力；
5、乙方须教育本工种劳务工讲文明、讲礼貌，严禁在工地范围内起哄闹事、打架斗殴、偷盗财物；鉴于建筑业安全管理的特殊性，凡在生产区或生活区发现有违本规定者，甲方将严厉处理，给予当事人开除、责令退场并处500~2000元/例的罚款，对于首先动手的当事人或起哄的带头人加倍处罚，情节严重者扭送公安机关处理；
6、生活区或生产区凭证出入，凡不佩戴工作证或上岗证的人员，保安人员有权不准进入，退场前乙方须将工作证交回甲方，如丢失或不交，甲方将按每证50元标准从结算款中扣取；因工地条件所限，难以安排乙方工人亲友住宿，况且与工地无关人员将带来系列问题，故本工地禁止一切非施工人员留宿，特别是禁止留宿女性；违者每人次罚款50~100元；
7、乙方所有进场的工人不得私搭厨房或在宿舍使用电炉等电热设备；违者除没收器具外并处罚款500元；
8、乙方人员进场后屡次违背本合同条款约定事项，因犯同种错误屡次受罚、屡教不改，或屡次受罚、所犯错误情节严重，甲方保留责令乙方辞退当事人、强制退场的权力；
第九条：质量管理
1、在施工过程中必须严格执行国家和本工程所在省、市、区现行的施工规范及技术标准，如造成返工的按每例罚款300~1000元，且一切材料损失由乙方负责；
2、如果乙方施工质量或施工管理达不到业主、监理及甲方的要求，甲方有权随时调整乙方的承包范围，将后续工作的一部分安排给其它班组施工，或终止本协议并将乙方立即清退出本工地，已完成的合格工作量按本协议第四条第3点结算,乙方应无条件服从并配合甲方做好结算退场工作,否则甲方有权对乙方不退场所造成甲方的一切损失进行索赔。
第十条：安全生产及安全事故处理
1、乙方所有作业人员须严格遵守国家、广东省、湛江市有关法律、法规及规定及甲方有关现场安全生产的有关规定，如违反安全生产操作规程和规定导致疾病、伤亡或伤及他人事故的一切责任及损失由乙方承担；同时甲方保留对乙方因乙方责任事故导致甲方受到本工程业主处罚金额进行分摊的权利；
2、乙方须遵守现行《建筑施工高处作业安全技术规范》、《广东省建设工程高支模施工管理办法》及《建筑安装工人安全技术操作规程》中有关条款；凡未遵守上述规定者，给予乙方或乙方所管理的工人50~150元/人次的罚款；
3、乙方使用的机械设备（无论乙方自带或甲方提供，办理进场验收和交接验收手续后视为乙方责任人）须满足现行《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑机械使用安全技术规程》等要求；凡未遵守上述规定者，给予乙方或乙方所管理的工人50~150元/人次的罚款；
4、乙方须同时遵守甲方制定的《安全操作规程》，如相关条文与国家或省市标准有出入，以较严格的条文为准；凡未遵守本规定者，给予乙方或乙方所管理的工人50~150元/人次的罚款；凡罚款数额在不同条文有不同约定时，按不同约定的最低额为下限、最高额为上限由甲方裁量；
5、发生伤亡事故时，甲乙双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、
鉴定。
6、伤亡事故定性后，若属乙方责任，由乙方遵照有关法律、法规自行对伤亡职工或家属进行处理，甲方应协助乙方做好善后工作。
7、伤亡事故定性后，若属甲乙双方责任，由双方遵照有关法律、法规协商处理，费用承担按各自的责任大小按比例分摊，但具体善后工作由乙方负责安排和处理。
8、伤亡事故定性后，若属甲方或第三方责任，按法律程序裁定。如政府部门或本工程业主对甲方给予处罚，乙方不承担罚款。
9、特别约定：
1）乙方人员进入施工现场不戴安全帽或不系带则每人每次罚款50元；
2）乙方人员高空作业不戴或不正确佩戴安全带者，每人次罚款50元；
3）乙方人员赤脚作业、穿拖鞋作业，每人次罚款30元；
4）严禁从高处往下抛掷物件，违者每人罚款50元；造成其它损失，由乙方及责任人本人负责。
5）所有电动工具、机械、灯具等需专业电工搭接的，严禁非专业电工乱拉乱接，违者每人次罚款50元；造成安全用电及机械事故，一切责任及损失由乙方及相关责任人承担；
6）对于遵守安全生产规程施工造成的工伤事故，保险公司赔付额度以外的医药费在10000元内由乙方负责，10000元以上的由甲方承担50%，乙方承担50%；；
第十一条：文明施工管理
1、为保证本项目能达到双优工地的标准，乙方必须积极主动会同甲方严格管理、共同创造评审条件，乙方及乙方人员有义务严格遵守本工程文明施工的规定；
2、为实现文明施工达标，乙方及乙方人员须通过加强人的素质管理、通过员工的精神风貌来主动推动各项达标规定的落实，包括但不限于：
1）佩戴工作证、着装整洁规矩（不坦胸露乳、不穿拖鞋、戴安全帽）（违章者，罚款50元/人次）；
2）不在宿舍内乱接灯具和乱安插座（违章者，罚款100元/人次）；
3）保持清洁卫生，严禁随地大小便（违章者，罚款50~500元/人次）；
4）爱惜粮食，剩余饭菜倒在指定地点（违章者，罚款30元/人次）；
5）不准带家属或小孩进入施工区或留宿（违章者，罚款300~500元/人次）；
3、乙方人员须全力做好责任区域的总平面管理工作：
1）加工厂或料场(定期给加工厂内进行卫生打扫清理工作)；
2）现场工作面；
3）生活区宿舍。
4、乙方维持总平面管理的费用包含在包干工资中，甲方不予任何形式的补偿或签工。乙方必须按甲方指定堆料场精心规划，所堆放的材料必须堆放整齐，地面保持清洁，否则每次处罚款500~1000元。乙方在使用现场工作面时，必须做好分块、有序，并且每完一分
项工程，剩余的物品必须立即清放回加工场所堆放整齐，实现“活完、料净、脚下清”的目标，乙方必须每天安排人员对生活区宿舍进行彻底的保洁工作，将安全帽、饭盒、洗刷用具在指定位置摆放整齐，否则每次检查处罚50~100元。
第十二条：技术管理
1、乙方派出的管理人员在甲方项目总工、技术员指导下负责编制本工程的材料计划；
2、乙方派出的管理人员必须严格按图纸要求（含设计变更、修改通知单）和甲方的施工部署（施工计划）进行施工，布置专人负责现场指挥施工、专人负责检验与检测、专人负责工序三检（自检、交接检、配合专检）和隐蔽验收；否则，按擅自离岗处理，处罚50元/人次；
3、乙方管理人员必须具备施工识图能力，否则，如造成返工，乙方需赔偿甲方材料损失费用。
4、乙方签订合同后，必须熟读甲方、业主和监理单位下发的各项指令、通知等文件，严格按文件来执行。
第十三条：劳资管理
1、本劳务分包合同为单价包干合同，包干单价已经包含乙方以及乙方代表的劳务工集体为完成指定工作量或必须加班而可能存在的加班工资；
2、乙方按阶段完成工程量（实际完成工作量）后编报结算书，经现场施工员和主管签字认可形象进度、质量，预算员审核数额；上述结算书经甲方负责人审批、乙方签字确认后作为双方结算依据；本项工作在15个工作日内完成；
3、乙方根据有效结算书向财务部门领取并填写付款申请；财务人员核对结算数额、借款数额后提出付款意见；本项工作须在3个工作日内完成；
4、乙方负责人须每月编制包含乙方负责人在内的工人劳动工资表，将会签后的工人劳动工资表会同质检员和安全员核对奖罚数额作为工资发放依据；本项工作须在2个工作日内完成；
5、乙方负责人凭财务签署过的付款申请和质安员核对过的工资表报甲方负责人签字审批后在甲方财务人员监督下（必要时）发放劳动工资；发放时必须由劳务工本人持有效身份证明签署后领取工资；工资表一式两份，原件留甲方财务部门备查。
第十四条：工序管理
1、为确保本工程拟订的工程质量、安全生产、文明施工的各项指标，甲方将组织乙方充分开展工艺和工序管理；乙方须会同甲方项目总工针对本工种各道工序提出并制定工序条件，如先导工序必须达到的标准、本道工序施工准备情况等；乙方必须充分配合甲方质检员、施工员进行关联工序的自检、交接检和专检，办理验收手续和工作面移交手续；
第十五条：材料管理
1、乙方根据甲方的施工部署和施工图要求分阶段、分部位提前15个工作日提交材料计划报甲方施工主管审核（核定在5个工作日内完成）；
2、乙方将施工主管审核后的材料计划签注材料进场时间要求后提交甲方材料部（在预定每批材料进场的5个工作日前）；甲方材料部须在预定的时间内安排进货；否则引起的工期延误由责任人承担；
3、乙方须就图纸变更提交材料计划的变更通知，甲方施工主管对该变更的审核须在2个工作日内完成，乙方提交甲方材料部的时间可以在采购时间的前一天；
4、严禁浪费材料，如材料损耗超过国家预算定额规定的损耗，超出部分材料由乙方负责赔偿给甲方；
第十六条：廉政条款
1、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害合同双方的正当利益，违反工程建设管理规章制度。
2、发现对方工作人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
3、甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得参加乙方安排的任何宴请和娱乐活动，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。如有此情况，乙方应立即向甲方领导汇报处理，一经查实，甲方将扣除该工作人员剩余的工资、奖金支付给乙方作为奖励。
4、乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券及贵重物品，不得宴请甲方工作人员及参加任何娱乐活动。否则，一经查实，甲方有权单方面终止分包合同，已完成工程量按合同单价的60％进行结算，乙方必须按甲方要求的期限撤离施工场地，乙方如有影响甲方正常施工的行为，甲方有权通过法院向乙方追究其法律责任。
5、乙方及其工作人员不得与甲方工作人员串通来向甲方虚报工程数量，或非法获取、变卖甲方的材料、设备等，否则，一经查实，甲方有权单方面终止分包合同，并要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失，已完成工程量按合同单价的60％进行结算，乙方必须按甲方要求的期限撤离施工场地，乙方如有影响甲方正常施工的行为，甲方有权通过法院向乙方追究其法律责任。
6、乙方必须对其班组成员加强管理和教育，如经查实其班组成员有非法获取（包括偷窃、与甲方工作人员串通变卖等）甲方材料、设备的行为时，乙方须承担管理责任，每次乙方向甲方赔偿人民币伍仟元。
第十七条: 合同文件组成
1、本合同条款。
2、现行有关施工及安全技术规范、规程、标准和有关文件。
3、有关施工图纸、设计变更和工作指令等。
4、施工过程中的有关会议纪要，甲方发的通知。
5、双方会签的甲方有关现场安全、质量、技术管理规定。
6、乙方身份证复印件。
7、业主、监理下发的有关文件、通知等。
第十八条: 其他
1、本合同签字盖章生效后，甲乙双方须共同遵守并执行本合同各项条款。如合同执行过程发生争议，双方应协商解决，若协商不能解决，任何一方可向湛江市仲裁委员会申请仲裁或直接向签约地人民法院起诉。
2、其他经双方合同规定职责人员签认的附件具有等同法律效力。本合同生效后，视为乙方及乙方人员或乙方新录用的人员自动并全面接受本合同条款有关约定，无论本合同条款以公示形式发布或者乙方人员联签方式发布，凡进入本工地超过3天或持有上岗证的乙方人员均视为接受本合同条款。如根据需要甲方委托劳务公司对乙方进行管理，乙方应按本合同条款重新与劳务公司签订合同。
3、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有等同法律效力。
4、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商签订补充协议。
甲方(签章): 乙方(签章):
签约代表: 签约代表：
签约地点：签约日期：20 年月日
雨水及污水劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对三亚市区当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。 有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。 一、工程项目和承包范围 1、工程名称：三亚市迎宾路拓宽改造工程 2、工程地址：三亚市迎宾路 3、承包范围：完成本工程市政道路配套雨水及污水管线铺装的施工图纸及相应范围内的设计变更和甲方要求增加的所有工作内容。 4、施工内容：包括但不限于土方开挖、管道基础、管道安装、雨污水口（井）砌筑安装、雨污水篦子（井盖）安装、土方回填、材料运输、成品保护、施工场地清理卫生保洁并达到最终竣工验收条件等。 二、承包方式 1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包相应零工、包验收、包与其他专业工种的配合； 2、包括除雨污水管件、砂、井盖及砌筑用砖、砂浆外所需的所有工具、机械、材料（包括但不限于：瓦刀、铁板、扳手、锤子、斗车、铁锹、扫帚及养护用水管、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具电线等）。
3、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。 4、甲方需乙方完成合同外内容时，必须由甲方驻现场项目经理发出指令及书面签字确认方可进行施工（现场工长指令无效），否则甲方不予承认乙方所完成工程量，另合同内单价不管任何原因，均不予调增，单价为平米包干价（含人工、机械、燃料动力费涨幅风险），合同外需定价内容需由现场项目经理报送公司定价，经公司总经理批复后甲方才承认乙方合同外单价，否则甲方一律不予承认。 5、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围，乙方必须无条件服从项目部分配，不得以任何理由借口要求增加费用等。 6、任何合同外增加总价五万元以上内容，盖项目章及项目管理人员签字无效，若签证，变更工作内容或需修改单价应拿公司补签合同，补签合同按原合同流程。 三、合同单价 1、雨水管直径300mm，综合单价按元/m计；直径600mm，综合单价按元/m3计（开挖沟槽深度按全长综合报价，不再调整）。 2、波纹管污水管铺装，直径500mm综合单价按元/m计，直径600mm综合单价按元/m计，（开挖沟槽深度按全长综合报价，不再调整）。 3、雨水井及污水井按数量计取，雨水井综合单价按元/座计，污水井综合单价按元/座计。 四、结算方式 1、甲方根据乙方工作内容，结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的实际已完成工程量，乙方要求结算部分不得留有需收尾的工作。工程量计算依据实际完成面计取。 2、施工进度款：本合同施工项目完工后，甲方支付本合同总价款的给乙方。通过验收后，乙方应向甲方提交分包工程完整的竣工结算资料。甲方与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待甲方收到建设单位支付的工程结算款后一个月内，甲方将扣除分包工程款5%的工程保修金和其他应扣款项及分包工程结算款之后支付给乙方。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付任何补偿费用；未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，否则甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工元/工日、小工元/工日（每工日按10小时计）。现场签证单中，未标注大、小工日时，一律按小工日单价计算。
编号：001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人：xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人： 1
水电安装劳务分包合同 甲方：xxxxxxxxxxx项目部 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程水电安装劳务分包事宜，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点：xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式：劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料，包安全，包文明施工，包工期，包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费，包自用的机械设备和小型工具（垂直运输设备由甲方提供）。包绝缘胶带，包预埋填充辅材，包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位，确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求，预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管，排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工，如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线，安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒，安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管，且所有预埋管线穿钢丝，确保线路畅通。 2
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
合同及协议书会签表 合同编号：STYDDHT-013 工程名称：东莞生态园大道市政道路工程第二标段施工项目：市政供水管网工程劳务合同
合同编号：STYDDHT-013 劳务承包合同书 (市政供水管网工程施工项目) 金中天集团港航有限公司 东莞生态园大道市政道路工程第二标段项目经理部 年月日
市政供水管网工程施工劳务承包合同书 发包方（下称甲方）：金中天集团港航有限公司东莞生态园大道二标项目部 承包方（下称乙方）：市政供水管网工程施工队 根据工程施工的需要，甲、乙双方在平等自愿、公正和诚实信用的原则下，乙方愿意按照甲方要求，并在充分了解工程施工现场实际情况和熟悉工程施工图纸的基础上；就“东莞生态园大道市政道路工程第二标段工程”中的【市政供水管网工程项目】施工项目由乙方承包。为明确承包内容及双方的责任、权利、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和本工程项目实际情况，保证工程能够高速优质按期完成施工任务；经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵照执行。 一、工程内容及承包范围 （一）工程内容：东莞生态园大道二标市政管网项目劳务施工。 （二）承包范围： 1、东莞生态园大道二标市政供水管网项目依据施工设计图纸和说明书、图纸会审记录及设计变更通知书为准。 2、管道安装包括管件配套安装、阀门及消防栓安装、试压、冲洗、防腐、刷油、管件加工（沟槽土方开挖及回填除外）。 3、为完成承包内容所作的一切小型机具、技术、工期、安全、质量、气候措施、保质期的维护、修复施工质量缺陷的一切工序及相应的一切工序及相应的一切施工配套工序概由乙方负责。 4、在施工过程中不可预见因素在内。【应认为，承包人在签订合同之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以有关资料进行了察看和审核】。 二、技术标准与质量标准 1、技术标准：按照国家建设部颁布的有关《施工技术规范》、《验收规范》和业 主《招标文件技术规范》、设计图纸及技术专用条款和补充条款等进行施工。 2、质量标准：按照国家建设部颁布现行的《市政工程质量检验评定标准》验收 ，符合“优良”等级。施工过程中乙方必须严格按甲方审定的施工方案、技术规范、规程、标准和甲方的技术交底、及各项管理制度认真进行施工。若乙方工人不按照图纸要求及技术规范、规程、标准等要求所造成施工的质量事故及一切经
排水工程劳务分包协议 甲方（以下简称“甲方”）： 乙方（以下简称“乙方”）： 身份证号： 为规范双方权利和义务，加强双方的协作﹑保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑法规的有关规定，结合本工程具体情况，特订立本协议。 一、工程名称： 二、施工地点： 三、工程内容： 1、本工程管道为DN400、DN600、DN800混凝土预制管安装，雨污水检查井、雨水口的砌筑及雨水篦子安装、预制板、井圈及井盖安装（内面粉刷），施工参照图集04S516以施工现场为准，包含管道安装、接口，垫层浇筑、夯实)。 四、承包方式和价格 1、本工程采用包人工、包安装、包工期、包质量、包安全、包验收的方式。 2、排水管单价为：元/m，雨污水检查井单价为：元/座，雨水口单价为：元/个。 3、所有材料均为甲供材料，甲方配合管道土石方开挖及回填DN800以上管道吊装。 五、工期
1、工期：日历天，本工程开工日期以甲方书面及口头通知开工为准，竣工以验收通过为标志，并以此为工期截止时间（年月日至年月日）。在施工现场具备施工条件的情况下，乙方应具备足够的人员、材料、设备等满足甲方的工期要求，达到的施工进度和闭水、通水实验。 2、如遇下列情况，经甲方工程师代表核实后，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。 （1）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上的。 （2）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震）而影响工程进度的。 由以上情况引起的工期顺延，乙方在后续工期安排中，应采取积极措施追赶工期，必须保证施工质量，不得影响工期和验收交付使用时间。 六、工程款支付、结算及计量方式 1、工程款支付方式： （1）工程完工并验收合同后，支付该工程量80%的款项，三个月后支付该工程量95%的款项, 工程质保金为5%，一年后返还。 2、结算及计量方式： （1）甲、乙双方根据设计施工图及施工现场实际计量工程量为结算依据，并以双方最终签字确认的工程签证为主。 七、工程质量要求 1、施工质量必须达到国家现行《施工质量验收规范》（GB50300-2001系列）标准的要求，以及甲方的要求。 2、凡未达到施工质量要求的工程部位，乙方必须无条件的返工，其返
管道安装劳务分包合同 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规之规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关管道安装劳务工程事宜达成如下协议。 第一条工程概括 1、工程名称：榆林市第二毛纺织厂家属区供热工程一级官网。 2、工程地点：本官网工程位于榆林市新二路及航宇路至二毛家属院自二级官网。 3、承包内容：切割回收、管线安装工程。 4、承包方式：采取包工、包焊条锯片等一切辅助设备材料及发电设备的方式发包给乙方负责施工，甲方只负责吊车和发电用的柴油配备和供给，其余均有乙方负责。 第二条施工工期 本工程的施工工期由甲方根据工程的实际施工进度情况确定开工日期，乙方必须在接到甲方通知起12小时内进场施工，并严格按照甲方安排的施工进度时间完成工程施工。 第三条包干单价 1、焊接以每个焊接接口为单价（Φ为内径）Φ1000mm 元/个Φ700mm 元/个Φ500mm 元/个Φ400mm 元/个Φ200mm 元/个 2、切割以每个切口为单价（Φ为内径））Φ1000mm 元/个Φ700mm 元/个Φ500mm 元/个Φ400mm 元/个Φ200mm 元/个 3、除包干项目外，实际工程量以实际发生的数量为准，工程款按实际的工程量乘以包干价进行计算。 4、付款方式：每阶段完成以后，由乙方报送进度完成量，按工程进度的计量款后按完成量的70％支付进度款。余额款待工程竣工验收后7天内一次付清。 5、质量要求：乙方应按照《国家标准建筑建筑工程质量标准及检验评定表》中的规范要求组织施工，本工程的质量等级应达到合格标准。 第四条甲方的职责 1、甲方负责提供场内发电、水源、材料制作安装场地。 2、根据乙方提出的用料计划及时供应材料 3、甲方负责协调施工现场各分项工程交叉作业 4、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全进行监督。 5、如图纸或现场的尺寸进行变更及增减项目及时通知乙方 6、安装合同约定向乙方支付工程款 第五条乙方的职责 1、乙方应严格按设计图纸及项目部要求精心施工，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量问题消灭在操作过程中，并义务提供检验用的试件、样件。由乙方引起的质量问题，由乙方承担一切经济损失
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 市政工程劳务分包合同(范本) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 本合同的签订为乙方对分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。 有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。 一、承包范围 1、工程名称：_________________________ 2、工程地址: __________________________ 3、承包范围：完成及变更增减和甲方要求增加的工作内容。 二、承包方式 1、包质虽、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。 2、包所需的工具、机械、材料（包括但不限于：振动棒、平板 震动器、磨光机、刮尺、铁板、扳于、铁锤、斗车、铁锹、扫帚、糟钢、下雨覆盖用薄膜、湿模及养护用水管、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具电线等）。 3、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。 4、合同内单价不论任何原因，均不予调增，单价为包干价（含人工、机械、燃料动力费涨幅风险等）。 5、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围，乙方必须无条
排水工程劳务分包合同 发包方：湖南省二建资兴莲花路、杨家路、荷叶路项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为了使资兴市莲花中路、杨家路、荷叶路道路工程顺利地、有序地完成，并达到预期的质量目标和施工进度，甲方将排水工程的劳务工作分包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法及《中华人民共和国建筑法》等有关法规和条款规定，为明确双方在施工中的权利的义务，经双方协商，特订立以下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：资兴市莲花中路、杨家路、荷叶路道路工程 2、工程地点：湖南省资兴市东江街道办事处栗脚村（原东江木材厂内） 3、工程承包范围：以上三条路段的排水工程劳务工作 二、承包方式： 实行劳务清包，只包工不包料 三、劳务单价及支付方式： 1、乙方完成所有工程全部按实计算 2、单价：雨水平口钢筋砼管道d1200mm 和d1000 mm30元/米、d600mm12元/米、d300mm12元/米（满包管）；污水承插钢筋砼管道d1200mm30元/米、d1000 mm30元/米、d600mm12元/米、d400mm8
元/米。以上单价包含人工配合清理沟槽、配合测量放线、浇筑垫层及护管、抹带安装、管道安装。（管道安装需甲方安排机械吊装，乙方仅安排人员辅助） 3、砌砖按0.35元/每块砖计算（含粉刷，同时不扣除管道部位）。 4、预制砼构件：井圈、井盖板170元/立方米（包含扎筋、制模、浇筑砼、辅助机械安装） 5、临时工130元/人 6、以上单价仅为包工价，不含材料单价 四、付款方式 在施工期间甲方向乙方支付100元/人的职工生活费，排水工程验收合格后的完成工程量，按每月完成工程量的80%支付，余款20%等管道完工后一次性结清，不管工程完成与否在春节前需将完成量全部结清。 五、甲方责任 1、总体计划安排，现场协调。 2、甲方提供给乙方有关相关施工图纸。 3、负责中心桩、标高测量。 4、负责提供施工用电、配电二级电箱，同时配备电工一人，确保施工用电安全。 5、负责所有沟槽的开挖及管道吊装以及拉管（机械）。 6、混凝土：砂、石、上料甲方负责机械设备。 六、乙方责任 1、必须组织好、技术好、素质好的工人进场施工。
安装工程劳务分包合同 甲方 _______________________________ （以下称“甲方”） 乙方： _______________________________ （以下称“乙方）为确保按期优质完成施工任务，明确双方权利、义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关法律、法规和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，经过劳务招标、议标、协商等程序，甲乙双方签订劳务分包合同，共同遵守执行。乙方将根据本合同（包括其中提到的所有文件及其附件）的规定，在甲方的监督和管理下履行本合同所约定的全部工程内容，向甲方提供相应的服务，并在保修期内承担工程质量保修责任。 一、合同双方的协议 第1条工程概况 1.1 工程名称：________________________________________ 1.2 工程地点：________________________________________ 第2条工程承包范围、施工内容及承包方式 2.1 承包范围： 公寓式办公楼及地下室空调水系统、给排水系统 2.2施工内容：包括但不限于上述承包范围内管线、套管、洞口、箱、盒的预留预埋及其调整、修复、开槽补槽、墙面地面支模修复、防水的所有费用、制作安装、试验、调试、成品保护、验收、清理、移交、培训、业主及承包商所供设备材料的现场二次搬运、缺陷、修复、保修期内的保养维修及其它为完成本工程所需要的工作。乙方不得以施工范围或内容变更为由向甲方提出任何索赔要求；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。注：甲方有权根据业主、总包
和实际工程需要对施工内容作相应调整，并且不涉及该合同综合人工费单价及指定乙方供应的辅材费、机械费、优惠比例的增加。 2.3 承包方式： 以包综合人工费单价及指定乙方供应的辅材费、机械费优惠比例，包质量、包工期、包安全、包文明施工的方式承包，工程量按实结算。部分辅材如焊材等的采购厂家需要得到甲方、业主和顾问的认可。 第3条合同工期 3.1 开工日期：根据甲方与业主合同要求，暂定年月日进场； 3.2 完(竣)工日期：根据甲方与业主合同要求，2011年9月30日裙房商场不分具 备竣工条件，2012年4月30日所有工程具备竣工条件； 注：1、甲方有权根据业主、总包和实际工程需要对工期作相应调整，并且不涉及费用的增加。 2、合同竣工期限应包括星期天、老公假期及公众假期；改期限除第14条工期延误及第33条不可抗力外，不因暴风或恶劣天气延长。 第4条工程质量及安全文明施工 4.1 工程质量标准：一次性验收通过，达到《建设工程施工质量验收统一标准》及现行国家、地方和其它行业的规定，符合工程设计技术规范、图纸及地方政府部门对有关工程的最新要求，如以上要求有不一致的地方，以最高及最严格的要求为准，配合总承包单位确保宁波市“甬江杯”和上海市优质安装工程“申安杯”，争创浙江省“钱江杯”或更高奖项。 4.2 安全文明施工：事故死亡率为零，轻伤率w 1.5 %。，确保无重大安全事故，火灾事 故和恶性中毒事件，确保宁波市“文明施工工地”，争创浙江省“文明施工工地”。 4.3 环境工作目标： 1) 为实现本项目最终取得新加坡绿色建筑金奖( Green Mark Gold )的目标，施工总承包将满足Green Mark Gold 环保建筑认证体系以及凯德置地关于绿色施工要求。 2) 满足“国家绿色施工评价标准”要求。 3) 满足“中建绿色施工评价标准”。 4) 噪声排放达标，符合《建筑施工场界噪声限值》规定。 5) 污水排放达标，生产及生活污水经沉淀后排放，达至V规定标准。 6）控制粉尘排放，施工现场道路硬化，办公区环境绿化，达至U现场目测五扬尘；达至U _______
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
（BF―2009―0208） 合同编号： 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同 二○○九年八月
第一部分协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人） 劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、分包合同内容： 2.1本合同分包范围： 2.2本合同劳务作业内容： 3、工程地点： 建筑面积：
4、合同价款总额元（人民币）， 大写元。 5、分包工作期限 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数为：天 6、劳务作业人数：人。 7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）中标通知书（如有）； （3）投标书及其附件（如有）； （4）专用条款； （5）通用条款； （6）标准、规范及有关技术文件； （7）图纸及工程量清单； （8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 8、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：年月日 合同订立地点： 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 联系电话：联系电话： 第二部分通用条款 9、发包人权利和义务：
9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。 9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。 9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。 9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。 9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
电气工程劳务分包合同 工程名称：__________________________________________________ 分包内容：__________________________________________________ 发包方：____________________________________________________ 承包方：____________________________________________________ 青岛市建设委员会制定 青岛市工商行政管理
电气工程劳务分包合同 发包方： ________________________________________________ （以下简称甲方） 承包方： ___________ （身份证号码：）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就____________________________ 项目电气工程劳务分包施工事项协商一致，为了明确双方的责任与义务，订立本劳务工程分包合同，以便共同执行。 一、工程概况： 1、__________________________________________________________________ 工程名称： 2、__________________________________________________________________ 工程地点： 3、__________________________________________________________________ 承包范围： 4、工程内容：图纸范围内所有电气部分的施工以及施工现场围挡内所有临时用电安拆及日常维护 二、承包范围 1、承包方式：本工程采取包工不包主料方式承包（乙方包人工、辅材、机械，详见第二、 2 条）。 2、甲乙双方提供的材料及工具：甲方提供的机具材料有电气工程主材（主辅材按2003消耗量定额规定或双方另行商议作为合同附件）、现场临时用电材料、塔吊、塔吊照明设备、钢丝绳、卡环、标识牌、宣传牌、警示牌、宣传标语、警示标语、机械操作规程牌；除此之外所有 辅材、小型机械、工具、设备、劳动保护用品均由乙方提供。 3、工程质量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。 4、工作内容包括但不限于以下施工内容： （1）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调 试等施工图纸要求内容。 （2）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装 及调试等施工图纸要求内容。 （3）弱电系统（电视、电话、宽带网）：管路预留、预埋（含穿墙套管）、穿引线及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸内容
市政建设工程劳务承包合同 甲方: 乙方: 签订时间:二〇一三年二月二十三日 按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在施工过程的权力、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点： 三、工程(劳务）承包范围和内容： 1、承担白潭湖大道总工程中道路工程（不含沥青面层）、给排水工程、电气工程、燃气工程、综合管线工程、交通工程及相关附属工程。(业主方指定的工程施工除外) 2、桩号范围: 四、承包方式: 本合同为单价合同,本工程按照乙方收到的最终施工图纸和正式变更方案施工。 合同单价以甲方最终的决算价格下浮15%。 第二条工程期限 本项目的工期按甲乙双方签订合同后10个月内完成,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成停、延工等）时,工期经甲方签证后顺延。 第三条承包的原则
一、按乙方承包工程项目,采用包工、包料,自行管理的原则，以双方确认的计量为拨款基本依据(出／弃土场建设费、营业税、城建费、教育附加费等其他相关工程税费不包含在总价内，由甲方承担)。 二、单项工程合格率必须满足图纸要求和现行国家标准。 第四条工程质量 一、合同工程质量，实行质量终身责任制。质量标准：达省部级优良工程质量标准,满足设计图纸各项参数要求。同时，质量要求：严格执行质量标准，争创行业一流，坚持优质服务，建造满意工程。质量目标：工程竣工验收合格率100%。优良率满足合同要求。 二、乙方在施工中,必须按设计文件、技术规范、质量要求进行组织施工。如果乙方没有达到合同所要求工程进度、质量，乙方应在甲方指导下采取补救措施来保证工期及质量的实现。若乙方在甲方规定整改日期内未能改变现状，甲方有权单方面终止合同并责令乙方限期撤离施工场地。乙方除承担相应的违约责任外，所完成不合格工程质量甲方不给予计量与支付。对甲方本级和上级领导及业务人员到工地检查时发现的质量问题。要求返工(修）的、乙方必须无条件返工（修）的、一切返工（修）费用由乙方承担，并接受甲方对发现的质量问题按规定处罚。 三、工程总体完工后，甲方扣留总工程款的5%作为质量保证金。待工程竣工验收合格、移交后乙方无违约时,一年后履约保证金一次性无息全部返还给乙方。 四、乙方必须有自己的施工和管理人员，测量设备、施工设备满足施工要求,负责总体工程质量。
污水管网工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲方承建的赤水河流域盐津河污水管网建设工程，经甲乙双方共同商协，为明确双方的权利和义务，本着平等自愿的原则，双方就本建设工程的劳务施工事宜协商一致订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包内容 1、承包方式（包工不包料的方式）钢管、工字钢、砂石、水、电（发电机及发电机所有柴油）挖机、铲车、吊车均由甲方提出到施工现场，其它的一切机具，食宿由乙方自行解决。 2、承包范围，甲方所承建的赤水河域盐津河污水管网
建设工程内的所有劳务工程（包括人工凿打档土墙支架孔，工字钢的加工与安装，支架孔的模板安拆，支架孔的片石档土墙、支墩基础、承台、柱子、混凝土浇筑，档土墙及支墩模板安拆，钢管安装焊接、刷漆、施工脚手架的塔拆。 三、质量要求 乙方所施工的工程每个工序应保证工程质量，达到国家质量规范合格要求，同时满足甲方，监理单位，设计单位及主业的验收标准，达不到合格要求乙方自行整改，由此产生的一切费用由乙方负责。 四、工程工期 本工程合同工期，从正式开工之日起，总工程为天，进场时间以甲方通知为准，为保证工期，乙方必须根据进度根据不同的施工场面，不同的施工难度，组织人员必须保证施工进度按期完成。乙方必须服从甲方管理人员的统一安排，除特殊原因，如气候情况，设计变更政府原因管不能正常上班，工期可以顺延，除此以外不得擅自停工，否则给甲方造成的工期延误损失全部由乙方负责。 五、工程量的计量与计价
1、脚手架以最高处的扶手钢管高度×长度计量，双排站杆脚手架为17元/m2，三排站杆脚手架为29元/m2，此单价含钢管二次转运，包括塔拆，铺跳板、挂网。 2、人工凿打档土墙支架孔，甲方只提供发电机及柴油机所用材油，空压机及一切机具，由乙方提供按900元/个。 3、支架孔、支墩承台、柱子模板安拆，（含模板、圆钉、铁丝、烧焊由乙方提供）。所用钢筋及焊条由甲方提供，按实际展开面积以100元/m2计价。 4、浇筑支架孔砼（自拌）300元/个，浇筑支墩的基础，承台及柱子，自拌砼按260元/m3，（含钢筋制安）用商砼按160m3，（含钢筋制安）片石砼档土墙按35元/m3计价，基础、墙身、柱子按甲方与业主收方的方量为准，片石砼挡土墙的模板按实际展开面积65元/m2计算。 5、付款方式、每月按实际完成工程量的80%支付工程进度款，余款部份待工程全部完工验收合格后30日一次付清。 六、安全文明施工 1、安全文明施工目标：零伤亡；
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认
市政道路工程管网安装 劳务分包合同 总承包方：（以下简称甲方） 劳务分包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成一致，甲方同意将XXXXXXXXX市政道路工程的管网安装劳务事项分包给乙方施工，特签订本合同，供双方共同遵守执行。 一、分包工作内容 1、管沟工程： a)乙方负责管沟清理至设计标高、沟底砂石平整及夯实至设计值。 b)各种规格型号管道的吊装及安装、包封。 c)管沟回填并夯实。 2、雨水、污水井工程： a)乙方负责管井清理至设计标高。 b) 按照施工图要求进行钢筋制作、混凝土浇筑及过梁制作。 c)井周围的回填及夯实。 d)井圈、井盖的安装并与路面平整一致。 二、分包工作期限 1、开工日期：年月日（具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准）；完工日期：年月日；总日历工作天数为：天。 2、合同履行期间，如乙方工程进度确实无法满足工期要求，甲方有权单方终止并解除合同，乙方必须无条件及时退场，由此给甲方造成相关损失的，则由乙方负责赔偿给甲方。 三、工程费用 管道安装费用：DN400～DN800管道28.00元/米；DN1000～DN1800管道42.00元/米；雨水、污水井：计费方式按照混凝土条石190.00元/立方米。 以上单价为综合包干单价，该单价包括但不限于人工费、工具用具使用
费、税费、安全文明施工措施费、环境保护费、管理费、临时设施费、赶工措施费、保险费、利润及风险费等所有一切费用。 四、质量标准 工程质量：按甲方与建设单位签订的总承包施工合同有关质量约定、本工程设计施工图纸、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》等要求施工，且必须达到质量评定合格标准。 五、甲方职责 1、甲方应在乙方开工前7天内，向乙方提供复印图纸一套。乙方应该认真熟悉施工图纸中的工作内容，了解施工工艺。 2、甲方提供管网、管井开挖至设计标高正负20cm的范围。为乙方提供施工电源接口，其余由乙方负责。 3、甲方提供的材料堆放在施工现场100米内，乙方负责将材料搬运到所需位置。 六、乙方职责 1、乙方应全面熟悉并掌握该工程施工图纸有关管沟、管井的施工工艺，了解分包合同的各项规定。 2、乙方派驻现场负责人（电话：），全权负责施工现场乙方的管理职能，全权履行本合同相关事宜。乙方现场负责人必须在合同期内坚守在施工现场，不得擅自离开，必须确保工程顺利进行。如乙方现场负责人擅自离开施工现场，甲方有权处罚乙方2000元／天。 3、对本合同工程分包范围内的工程质量向工程甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。 4、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每周底前2天提交下周施工计划，按照施工计划相应的安排劳动力。 5、严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及工程部要求的施工组织设计工艺精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。 6、乙方进场后必须服从甲方管理人员的管理，如不服从管理，经两次以上严重警告后仍未改正，甲方有权清除乙方退场并另派施工队伍进场施工，由此造成的所有损失概由乙方承担，甲方并有权拒绝支付所有工程款。