甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一条：工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
第二条：承包范围、合同价款及结算
2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。
第三条：工程工期：
3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下：
总工期： 20 日历天；
开工时间：接甲方书面通知后7日内进场
开工日期：本工程定于 20 年月日开工；
竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工；
楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。
3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。
3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的；
3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的；
3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。
3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。
第四条：质量等级和验收标准
4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。
4.2 技术要求
4.2.1 灯具防雨防尘达到IP65等级。
4.2.2 高层屋面LED护栏灯和钠灯安装牢固，确保在刮十级（含十级）以下大风情况时不发生倾覆。若发生倾覆，所造成的所有责任和损失均由乙方承担。
4.3 材料选定：所选用材料、质量均符合现行国家相关标准要求。详见附表4.4 质量等级：合格。验收标准：国家相关验收规范及标准。
第五条：承包方式及付款方式
5.1 承包方式：包点光源材料和辅材的采购、制作、包装、运输、现场安装、包质量、包安全、包质检、包现场安全文明施工、包交工前材料保管、成品保护、交工后的保修。
5.2 付款方式：材料进场经甲方验收合格后，甲方付至工程款总造价的 80 %;施工完毕后一周内验收，经验收合格7日内支付至合同总造价的95 %，留5 %的质保金，质保期一年满后一周内结清。
第六条：工作配合
6.1 乙方要跟项目部及甲方紧密配合，按照有效设计文件进行施工。
6.2 乙方应对施工人员进行法律安全教育，在小区内施工期间发生的一切违法和安全事故由乙方负责。
6.3 乙方应服从主体总包单位现场管理，遵守其现场管理制度，不得破坏屋面防水层及面层；若对已完成项目造成污染及破坏，保证恢复原状，同时产生的垃圾及时清除。
第七条：工期、质量、安全文明施工及维修
7.1 本工程由乙方向甲方交纳工期、质量、安全文明施工保证金伍仟元整（5000元）。经验收合格后，两个月内由甲方退还乙方（不计利息），一经有违约情况，
甲方有权扣除部分或全部保证金。
7.2 工期保证
按合同工期考核，每拖延工期一天，扣除2000元。若因天气原因（下雨、刮大风等）、现场不具备施工条件原因造成无法正常施工时，经监理及甲方确认后办理工期顺延手续。
7.3安全文明施工
安全文明施工若达不到XX市安全文明验收标准，扣除全部保证金。监理公司将划分节点进行定期检查，根据检查结果依据有关规定相应扣除保证金，具体内容另见有关规定。
7.4维修
工程交工后，保修期为壹年，保修期内由乙方负责全面维修，若乙方在接到甲方通知24小时内不到场维修，甲方有权另行委托维修单位，乙方承担全部费用及由此造成的一切损失。
第八条：其他
8.1本工程不允许转包，甲方一旦发现乙方擅自将工程分包或转包，甲方有权终止拨付一切工程款，同时视乙方自行终止合同，伍仟元（5000元）保证金不予退还，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。
8.2施工用水、用电由甲方承担，人员管理按甲方有关规定执行。
8.3乙方应严格按照合同要求选用材料，不得使用甲方不允许使用的材料，否则甲方有权终止合同，并追求由此造成的一切损失。
第九条违约责任和解决办法
9.1、乙方应保证按期完工保证施工质量，亮化照明效果应达到本合同附件2效
果图中的亮化效果，如因乙方原因验收不合格，乙方应采取积极有效的补救措施，最终达到合格要求，并承担由此引起的直接和间接经济损失和法律责任。
9.2、本发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请有关部门进行调解；解决不了的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十条合同生效及变更
10.1、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份。
10.2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.3、本合同执行期如需修改和补充，需甲乙双方签字盖章后有效，修改及补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十一条附件
11.1、附件1
附件2
甲方（盖章）乙方（盖章）
法定代表人：乙方代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户行：开户行：
账号：账号：
单位地址：单位地址：
邮政编码：邮政编码：
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
一、核实确认对方当事人的主体资格
1、合同对方为自然人：
核实并复印、保存其身份证件（勿以名片代之），确认其真实身份、行为能力及资信状况，以钱款两清的方式来交易，以避免风险。
2、合同对方为“其他组织”：
（1）对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况
是否一致；由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
（2）法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。
3、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。
（1）在履行合同的过程中涉及到对方人员签字的地方
（如验收单上）都要注意签字方的身份，是否具有合法的授权委托书，否则签字可能会变为个人的行为，最好在涉及到对方签字的地方都加盖公司的印章加以确认。
4、合同对方为法人：
（1）到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；特别注意营业执照上的公司名称，上对方名称和企业营业执照上的名称保持一致，还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。
（2）一般而言，合同上会要求有企业法定代表人的签字，在此应确
认在此处签字的人的身份，如果不是法定代表有人，则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书，并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明放在一起保管，以保证签订合同的有效性。
（3）应注意签约方的资信状况，以保证合同的有效履行。
（4）签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
5、合同主体的考察方法
（1）、签约对方的主体资格签约对方为企业时，则应注意企业下属部门，如企业各部、科、室等是不具备主体资格，不能签约的, 如果签订了这样的合同可能会因为主体不适格而被认定无效；而企业的分支机构，如分厂、分公司、办事处等，则应看其是否具有对外开展业务资格（是否有授权）? 是否有非法人营业执照?如果有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格，对分公司、分厂、办事处的审查，除审查分支机构的履约能力外，还应审查公司的履约能力的情况，因为在分支机构无力承担责任的情况下，公司还应承担补充责任。看注册资本，是否与拟签合同标的额相称，如差别较大，则可能风险也较大，应加以注意；看企业经营范围，看拟签合同业务是否在经营范围内，不是，风险也较大；看企业的工商年检是否通过了工商部门年度检验，有，则签定合同时风险也会较大。除以上的方式以外，还应依据营业执照中记载的情况，
如果没对公司的办公地点、人员、固定资产等进行实地考察和确认。（2）、要核实对方资信情况在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信。核实资信的方式与签约对象是新客户还是老客户，有很大的区别，如果是老客户，则可以考虑与其签合同，但要核对其之前的履约的情况，如履约情况差，一般不能再与其签合同，既使签，也只能同时履行合同，既交货的同时付款的合同。如果交货期较长，则应要求对方先支付一定的履行保证金，并要求在交货的同时付清全部货款；对核对履约记录情况后，如履
约情况一般或履行情况良好，则应考察其资信证明文件，除了交货的同时付款以外的合同，一般应要求对方提供资信证明文件，资信证明文件一般包括企业简介，营业执照，效益情况，税务证明，银行信用等级证明以及单位的基本情况等资信证明资料；客户的评价，调取工商资料等其它手段核实对方所提供的资信证明情况，同时还可以对公司的注册资本情况、会计资料、股东同时可以通过了解对方等进行核实，最后依据对方的资信情况确定是否应签合同或签什么样的合同。对于新客户除了交货的同时付清款的合同外，一般应要求对方提供资信证明材料，并实地进行考查，在确认有良好资信及履约能力后再与之签定合同，如果在此过程中能让对方提供履约担保则会极大的减少风险。
二、合同形式：
1、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，
在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：
一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。
四、约定违约条款。五、约定争议管辖权条款。六、明确合同签订地。
七、约定担保条款（视具体情况而定）。
签订合同有哪些注意事项
一、核实确认对方当事人的主体资格
1、合同对方为自然人：
核实并复印、保存其身份证件（勿以名片代之），确认其真实身份、行为能力及资信状况，最好是以钱款两清的
方式来交易，以避免风险。
2、合同对方为法人：
（1）到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；特别注意营业执照上的公司名
称，上对方名称和企业营业执照上的名称保持一致，还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。
（2）一般而言，合同上会要求有企业法定代表人的签字，在此应确认在此处签字的人的身份，如果不是法定代表有
人，则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书，并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明
放在一起保管，以保证签订合同的有效性。
（3）应注意签约方的资信状况，以保证合同的有效履行。
（4）签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
3、合同对方为“其他组织”：
1）对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；
由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
（2）法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。
4、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。
（1）在履行合同的过程中涉及到对方人员签字的地方（如验收单上）都要注意签字方的身份，是
否具有合法的授权委托书，否则签字可能会变为个人的行为，最好在
涉及到对方签字的地方都加盖公司的印章加以
确认。
5、合同主体的考察方法
（1）、签约对方的主体资格签约对方为企业时，则应注意企业下属部门，如企业各部、科、室等是不具备主体资
格，不能签约的, 如果签订了这样的合同可能会因为主体不适格而被认定无效；而企业的分支机构，如分厂、分公
司、办事处等，则应看其是否具有对外开展业务资格（是否有
授权）? 是否有非法人营业执照?如果有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格，对分公司、分厂、办事
处的审查，除审查分支机构的履约能力外，还应审查公司的履约能力的情况，因为在分支机构无力承担责任的情况
下，公司还应承担补充责任。看注册资本，是否与拟签合同标的额相称，如差别较大，则可能风险也较大，应加以
注意；看企业经营范围，看拟签合同业务是否在经营范围内，不是，风险也较大；看企业的工商年检是否通过了工
商部门年度检验，如果没有，则签定合同时风险也会较大。除以上的方式以外，还应依据营业执照中记载的情况，
对公司的办公地点、人员、固定资产等进行实地考察和确认。
2）、要核实对方资信情况在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信。
核实资信的方式与签约对象是新客户还是老客户，有很大的区别，如果是老客户，则可以考虑
与其签合同，但要核对其之前的履约的情况，如履约情况差，一般不能再与其签合同，既使签，
也只能同时履行合同，既交货的同时付款的合同。如果交货期较长，则应要求对方先支付一定
的履行保证金，并要求在交货的同时付清全部货款；对核对履约记录情况后，如履约情况一般
或履行情况良好，则应考察其资信证明文件，除了交货的同时付款以外的合同，一般应要求对
方提供资信证明文件，资信证明文件一般包括企业简介，营业执照，效益情况，税务证明，银
行信用等级证明以及单位的基本情况等资信证明资料；同时可以通过了解对方客户的评价，调
取工商资料等其它手段核实对方所提供的资信证明情况，同时还可以对公司的注册资本情况、
会计资料、股东等进行核实，最后依据对方的资信情况确定是否应签合同或签什么样的合同。
对于新客户除了交货的同时付清款的合同外，一般应要求对方提供资信证明材料，并实地进行
考查，在确认有良好资信及履约能力后再与之签定合同，如果在此过程中能让对方提供履约担保则会极大的减少风
险。
二、合同形式：
1、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，
在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面
的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义
务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避
免；
2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书并盖章签字；
3、倒签合同要标明合同背景。
三、合同的必备条款要具体、明确：
1、当事人名称须真实、一致；
2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确；
3、注意验收方法、程序和时间；
4、履行方式须具体：交货方式、结算方式；
5、履行期限须确定某一时间点或时间段；
6、尽量明确本司所在地为合同履行地；
7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法；
8、解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或广州仲裁委员会仲裁。
四、订约前的合同义务：
1、尽协助、通知义务；
2、订约时获取的对方商业秘密，不得泄露和使用。
3、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理，出具时应标明
合同对方名称及授权范围、有效期限，业务结束要及时收回。
业务人员离职要及时收回上述文件，无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。
发现业务人员在委托授权终止后仍以本司名义签订合同的，及时确定是否追认；不予追认的要
以书面形式通知对方并进行证据保全。必要时要求警方介入，追究其刑事责任。
4、遇有重大误解、显失公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同，及时收集保全证据，在除斥期间内行使撤销权
（即一年）。
5、合同签订后，合同原件须交公司统一保管。
6、合同内容不得损害社会公共利益、不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益，不得含有
造成对方人身伤害或因故意及重大过失造成对方财产损失的免责条款。
五、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明
身份的材料；
2、盖公章时一定要清晰；
3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认；
4、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面
合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同，
保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。
5、有行动必留痕
妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款
凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约
定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。6、慎用善用公章
建议您完善有关公章保管、使用的制度，杜绝盗盖偷盖等可能严重危及企业利益的行为。在签署多页合同时加盖骑
缝章并紧邻合同书最末一行文字签字盖章，防止少数缺乏商业道德的客户采取换页、添加等方法改变合同内容侵害
您的权益。
7、慎用授权文书
企业业务人员对外签约时需要授权。建议您在有关介绍信、授权委托书、合同等文件上尽可能明确详细地列举授权
范围，以避免不必要的争议。业务完成后建议您尽快收回尚未使用的介绍信、授权委托书、合同等文件。
8、离职通知相关客户
企业业务人员离开您的企业后，建议您在与其办理交接手续的同时，向该业务人员负责联系的客户发送书面通知，
告知客户业务人员离职情况。
9、撤销问题合同注意时效
如果您认为客户在与您签署合同过程中存在欺诈、胁迫行为的，或者您事后发现签署合同时对合同内容有重大误解，或者您认为合同权利义务安排显失公平的，您可以请求法院撤销合同。但是务必自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使撤销权，否则您将失去请求法院撤销合同的权利。当然，您在撤销权行使期限内提出的请求是否能得到法院支持还将取决于您所举证据是否充分。
10、注意定金条款
您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定
金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦
己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 绿化合同
编号：FS-DY-13369 绿化合同 甲方：公司 地址： 联系电话： 乙方：公司 地址： 联系电话： 为加强绿化养护管理，保证服务质量，甲方自愿将其受托管理的( )小区绿化养护工作发包给乙方，由其为上述小区提供专业化绿化养护管理，为明确合同双方的权利、义务，经甲、乙双方协商一致，特订立合同如下，以资双方共同遵照执行。 一、物业基本情况： 小区位于( )，小区( )公共绿化面积21000平方米，。 二、绿化服务范围：
绿化范围建议辅以图纸标明并由双方签章确认后作为本合同附件 三、承包方式： 采用由乙方包工、包料(包括苗木)、包工具、包设备、包酬金的方式。 四、合同有效期： 二○○ 年月日至二○○ 年月日止。合同期满如需续约，甲乙双方应另行协商确定。 五、甲方责任： 1、全面监督、指导、检查、验收乙方工作，发现问题及时通知乙方，要求乙方及时予以处理，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。 2、如遇绿化特殊工作需求时(如外来人员参观、创优检查、台风、火灾等情况)，需提前通知乙方安排人员进行修剪等绿化养护或恢复工作。 3、有权制定相应之管理措施、监督检查标准等，以保证乙方按照合同及其他双方议定之要求进行作业。 4、无偿提供绿化养护工作所需之水电。
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本填写 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同范本填写 篇一：建设工程施工合同（gF — 20XXH0201）协议书、专 用条款填写范例 （gF— 20XX—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 第一部分合同协议书 发包人（全称）：北京首钢耐材炉料有限公司 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑 法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，双方就首耐秦皇岛技改工程一一两万吨镁碳砖生产线工程主厂房工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协 议： 一、工程概况 1. _L程名称：工程主厂房施工项目口 2. 号。
3. 工程立项批准文号： 4. 资金来源：。 5. 工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6. 工程承包范围： 装饰装修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室 外工程等。（详见_L程量清单）Ji羊见工程量清单）o 二、合同工期 计划开工口期：20XX 年10 门21 日。计划竣工日期:年上期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天 数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质n标准 工程质量符合合格 标准0 四、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币(大写)(￥元)； (2) 材料和工程设备暂估价金额：
香港新世界大厦物业管理合同 二零零二年七月
香港新世界大厦 物业管理合同 本物业管理合同于二零零二年月日订立。 甲方：上海新世界淮海物业发展有限公司 注册地址：上海市卢湾区淮海中路300号 乙方：上海新创物业管理有限公司 注册地址：上海市卢湾区淮海中路300号地库一层 兹证如下： 1.定义 於本文件中 1.1[物业]指香港新世界大厦，位於上海市卢湾区淮海中路300号的建筑物； 1.2[物业管理]指对物业整体、物业内外公共地方/公共设备设施的管理与控制，以 及对物业所有业户提供的管理服务； 1.3[业户]指物业的所有业主或租户； 1.4[管理合同]指《香港新世界大厦物业管理合同》，即本合同。 1.5[管理帐户]指由甲方为本物业开立的独立的财务帐户，作为本物业收取物业管 理费等物业管理方面的收入并支付各项管理开支款项之用。 2.管理范围 2.1管理服务一般包括： 前期筹备 实务管理 财务管理 管理报告 设备维护 人事管理 乙方应按照与甲方达成的共识处理及进行上列的一切事宜。
2.2工作范围及乙方上列每项功能的特定责任均已列于本合同的第3至第8项条文 内。 3.前期筹备 3.1前期筹备服务包括但不限于： 筹建物业管理队伍 物业接管验收服务 安排业户收楼/入伙 业户装修期间的管理服务 提交公共区域的绿化、设备设施运行/维修/管理、保洁等的管理方案 制作物业管理方面各项规章制度与及有关文件和表格 制定计划并开展员工培训 为物业重要设备的保养外判事项提供意见和建议，及提供最新资讯 4.实务管理 4.1乙方负责执行对整个物业所属的设备设施的运行/维修/管理、保安、保洁、绿 化、业户服务等物业管理方面的实务运作。 4.2实务管理包括但不限于： 4.2.1为物业重要设备或清洁事项选择并委托有相应资质的承办商，并负责对 其行政管理及监督，惟须在委托/签署委托合同前先与甲方商洽； 4.2.2对乙方代表甲方聘用的所有物业管理方面员工的行政管理及监督； 4.2.3负责安排一切保养项目，注意一般保养规定，并按规定督促有关单位/ 员工执行所有保养工作； 4.2.4处理由甲方或物业的业户向乙方提出有关物业管理的投诉，乙方须于收 到任何书面通知后五日内回覆； 4.2.5就管理合同内容有关的事务与有关政府机构及供应公司联络，唯甲方须 提供协助及配合； 4.2.6为物业公共设施设备购置火险、第三者责任保险或其他有关物业的保 险；
合同编号： 建设工程施工合同范本（普通） 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同范本（普通） 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 ２０．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
LOGO 新版建筑工程施工合同样本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________新版建筑工程施工合同样本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下： 一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部 三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。 六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。
七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工：符合市____市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。 十、工期：天。 十 一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。 十 二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十 三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表：________年____月____日
插画约稿合同范本 约稿者（甲方）：__________________________ 代表人：___________________________ 身份证号：___________________________ 地址：________________________________ 插画作者（乙方）：__________________________ 代表人：___________________________ 身份证号：___________________________ 地址：________________________________ 甲方邀请乙方为书籍作插画，经双方协商一致，签订本合同，共同信守执行。 第一条书籍名称 第二条画稿数量 第三条画稿要求 第四条稿费 按双方协商，初定封面每幅________元，内插每幅________
元。 第五条交稿日期 ____年____月____日止交完全部画稿。 第六条甲方的责任 1.甲方收到画稿后在____天内通知乙方已收到画稿，在____天内审阅完毕，通知乙方是否采用或退改。否则认为画稿已被接受。 2.甲方如对画稿无修改要求，应在规定的审阅期限内与乙方签订出版合同。 3.甲方如对画稿提出修改意见，乙方在____天内修改退回。甲方应在__天内审阅完毕。 4.画稿如经修改符合出版要求，甲方应在审阅期限内与乙方签订出版合同。若经修改仍不符合要求，甲方应书面通知乙方终止本合同并将画稿退还乙方。 5.本合同签订后，所约画稿如达到出版水平：（1）由于甲方的原因不能签订出版合同，应向乙方支付基本稿酬____%，并将画稿归还乙方；（2）由于客观形势变化，不能签订出版合同，甲方应向乙方支付基本稿酬____%，画稿由甲方保留____年，在此期限内若有第三者（出版社）愿出版上述画稿，乙方必须先征询甲方是否出版。若甲方不拟出版，乙方有权终止本合同，收回画稿交第三者出版。超过上述保留期限，甲方应将画稿退还乙方，本合同自行失效。 6.甲方收到所约画稿后，若将画稿损失或丢失，应赔偿乙方经济损失____元。
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
编号： 夜景灯光照明设计合同委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
夜景灯光照明设计合同 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经双方友好协商，就南通·万濠星城夜景照明工程夜景照明工程设计事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 一、项目概况及设计内容 1、项目名称： 2、项目地址： 3、设计内容：共分四个阶段，具体如下：- 第一设计阶段：出效果图（电子档、彩图） 第二设计阶段：出电气施工图（电子档、文本图） 第三设计阶段：出工程概算、灯具技术参数（此阶段需图提供电子档文本） 4、具体设计范围：商业区及会所建筑夜景照明设计。 二、双方的责任与义务： 1、甲方责任义务 1.1 甲方向乙方提供设计所需的基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时 限性负责。 1.2 安排及协调各专业设计单位及各施工单位在设计及工程上之整体配合； 1.3 负责本项目的监管； 1.4 按照本合同书规定支付给乙方有关所有设计费用； 1.5维护乙方的设计文件，未经乙方同意，不得擅自修改或转让给第三方重复
使用，如发生以上情况，乙方有权索赔。 1.6甲方提供设计任务书予乙方做为具体工作依据，若本合同条款与设计任务 书有冲突之处，最终以合同书为准。 2、乙方责任与义务： 2.1 乙方必须遵照中国及江苏省颁布的有关法规、规范、规定及甲方设计要求 进行设计，按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付设计成果资料及文件； 2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 2.3 乙方不得向第三方扩散、转让与本项目相关的设计图纸等技术经济资料， 除非甲方允许，否则甲方有权索赔。 2.4 配合甲方进行项目图纸交底、竣工验收工作。 2.5 乙方提交的成果资料包括：方案效果图二份、施工图六份、灯具规格、 技术要求二份、工程量清单及估算二份，并提交相应的电子档。 2.6乙方应配合解决施工过程中现场需要解决的和设计有关的技术问题。 三、施工期间的顾问服务 1、出席甲方施工招标会及图纸交底会议 2、协助甲方控制整体效果，协助甲方解决现场施工的技术性问题，定期到现 场审查指导。 3、协助甲方审核设计变更。 4、参加工程验收。 5、甲方可对乙方的设计成果提出修改意见，甲方的修改意见以双方签字确认 的书面内容为准。此一意见为对上一阶段设计成果的全面意见，乙方在完全达到修改意见的要求并在次提交设计成果并经甲方确认后，即为完成上一阶段的设计工作。 四、合同价款及付款方式 1、双方确定总设计费含税价为人民币元（大写：）。该费用包含印刷、晒图、照片、影印、电话、电传、邮寄、速递等开支 2、付款方式
建筑工程施工合同 甲方： 乙方： 签订日期：****年**月**日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，就**工程事宜，双方经友好协商一致，达成如下协议，以资双方共同恪守。 —、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容 ……（具体详见工程量清单）。 四、承包方式：双方商定采取下列第方式 （1）包工包料； （2）包工、包部分材料； （3）包工不包料。 五、施工日期：****年**月**日至****年**月**日 六、质量目标及技术要求 1、达到国家及行业现行验收规范合格标准。 2、严格按照甲方认可的方案组织施工。
七、合同价款及支付方式 1、合同价共计人民币：元整（小写：￥元）。合同 价格包括材料、人员及其它税费等。本合同价为固定价格，合同期内不作调整。 2、合同签订后甲方按合同价款的**%支付工程预付款。本项目完工经甲方验收合格，满足使用要求，乙方办理完结算手续并提供全额增值税专用发票后，甲方向乙方支付合同价款至95%。 3、合同价款的5%作为质量保证金（无息）。质量保证金在工程质保期满后由甲方支付给乙方。 八、甲方的权利义务 1、甲方有权对工程质量、施工进度进行检查和监督;对乙方施工中存在的问题有权提出整改要求，乙方应按要求和时限进行整改。 2、审核乙方提交的施工图纸、方案和进度计划。 3、组织对工程进行验收，验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改。 4、施工管理过程中甲方代表负责现场施工过程中相关协调事宜。 5、甲方提供的材料设备，应为符合设计和国家标准要求的
合格产品，并按施工进度计划及时供应到现场，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管。因乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 6、按照合同约定支付费用。 九、乙方的权利义务 1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。 2、乙方必须按照甲方选定的材料组织施工，乙方未按甲方选定的材料组织施工，甲方有权要求乙方无偿更换和返工，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、对施工中存在的问题按照甲方的要求进行整改，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。 4、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。 5、乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、等级、质量、计量标准及数量相符， 应为符合设计和国家标准要求的合格产品，经甲方签字认可后方可使用。 6、工程未验收之前，乙方负责已完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏丢失，乙方负责修复和赔偿。 7、乙方负责施工现场的安全、防火、防盗、清洁卫生，文
瀋陽時尚新世界百貨有限公司 製作合同書 甲方：瀋陽時尚新世界百貨有限公司 乙方：瀋陽市大东区金鑫鹏不锈钢制品加工处 (以下簡稱甲方、乙方) 1. 茲確認甲、乙雙方同意以下條款由甲方委托，乙方承制。 2. 合作類別：□ 印刷 □ 製作 □ 廣告 □ 其他 3. 合作內容： (1). 乙方必須在指定時間內完成，并按甲方之要求負責安裝，費用由乙方承擔。 (2). 如遇不可抗力之因素干擾，延誤安裝，應雙方協商解決。 (3). 安裝所需之一切工具及物料由乙方自負。 4. 需于結算前提供稅務局監制的統一發票 5. 雙方責任： (1). 合同簽定後三日內乙方向甲方提供正式樣品或圖稿，經甲方核准確定後，乙方方可制作。 (2). 運輸及運輸所發生之費用均由乙方承擔。 (3). 甲方按照確認後的樣品及圖稿進行驗收，如有質量問題，甲方有權拒絕收貨，或責令乙方無償重新補做質量 有問題之貨品。 (4). 甲方任何之設計文稿及製作成品乙方不得私自流向社會，由此造成的後果，乙方將承擔法律責任。 (5). 如未達到甲方之要求，視情節輕重，甲方將扣除合同金額的10% ~30%，做為罰金。 (6). 重要聲明 印刷及製作之產品如未按期交付甲方使用并安裝到位，自交貨之日起每延誤一日，甲方即按合同金額的5% ~ 10%扣除做為滯納金。 (7).安裝及維修 在甲方使用期間，若因天氣或某些特殊原因(安裝失誤或材質問題)造成制作物損壞，責任由乙方承擔并負責維修；若在安裝或維修期間發生任何安全事故，乙方承擔一切責任。 (8).本合同一式兩份，雙方各執一份，如有未盡事宜，雙方協商解決。 甲方： 乙方： 瀋陽時尚新世界百貨有限公司 瀋陽市大东区金鑫鹏不锈钢制品加工处 簽署及公司印章 簽署及公司印章 日期： 2006-5-15 日期： 2006-5-15
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
新版FIDIC合同条件及其应用 2007-5-2点击数：1469 新版FIDIC合同条件及其应用 随着我国加入WT◎口改革开放的不断深入，工程项目雇主、工程咨询、勘查、设计和施工单位，都面临着国内外两个国际竞争市场。 一个是按照“国际惯例要求”的国内外资项目、国际基金组织和外国政 府对国内的融资项目的承发包市场；一个是按照国际惯例要求的国际项 目承发包市场。 企业要在狭缝中求生存，在擦肩中求发展，无论是雇主还是承包商，都要与国际合同条件接轨，以更好的保护各自的应得权益，而FIDIC合同条件正是承发包行业国际接轨的重要方面。 从雇主的角度来看，为了雇主项目的投资利益，面临着国内外承包商的投标竞争，如何维护雇主项目的投资利益，其重要的武器之一就是应用FIDIC 合同条件。雇主应寻求一一既熟悉全过程的项目管理技能，又熟悉FIDIC合同条件的咨询实体或咨询工程师，所以，FIDIC合同条件又是工程咨询实体和工程咨询工程师应必备的技能。 从承包商的角度来看，尽管FIDIC主要是为雇主、咨询工程师、国际基金机构和发展中国家咨询业务的发展服务的，但是，各类承包商
都要受到按国际惯例招标的雇主的FIDIC合同条件的促 进和约束。而且，1999年版本的FIDIC合同条件对承包商的要求更 1999年新版FIDIC招标的标准合同条件 （一）FIDIC于1999年为适应不同发包项目内容的国际招标编制了《EPC交钥匙项目合同条件》、《施工合同条件》、《生产设备和设计、施工合同条件》和《简明合同格式》 4 个新版本。 1、新的FIDIC 合同条件基本上统一了条款名称、定义、界定 和措词，条款数目统一为20 条，定义和界定分别为40—60 个左右／普遍为160款左右，提高了不同版本之间条款解释的统一性和一致性。 2、四个标准合同条件的最新版本： ――新“银皮本”（EPC交钥匙项目合同条件，适用于工程总 承包的发包项目，与原1995年“设计、建造和交钥匙项目合同条件” 有诸多类似之处，但是，合同条件更趋严密详尽，并做了大量的补充和修改，特别是增加了承包商的融资部分等）； ――新“红皮本” （施工合同条件，适用于土建和安装施工承发包项目，在原土木工程施工合同条件的基础上涵盖了土建和安装施工的发包项目，但是，合同条件更趋严密和详尽）； ――新“黄皮本” （工程设备、设计和施工合同条件，适用于成套设备发包或分项工程的成套设备发包项目，但是，合同条件更趋严密和详尽）；
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：20 年月日 竣工日期：20 年月日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候
乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？） 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方确认？） 第五条施工与设计变更
玄辰广场泛光照明工程 设 计 合 同 甲方：山西神寅置业有限公司 乙方：光显美（北京）节能投资管理有限公司日期：2014年9月
建设工程设计合同
甲方（发包人）：********************** 乙方（设计人）：********************** 发包人委托设计人承担玄辰广场泛光照明工程设计，工程建设地点为 *****************，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件； 2.2 发包人提供的基础资料； 2.3 依据发包人的设计意图，严格遵守国家对建设工程勘察设计市场管理规定的相关规范的要求进行设计。 第三条本合同包括的设计范围内容及具体实施阶段： 3.1设计范围及内容 **********泛光照明工程设计（包括但不限于以下内容：配合外幕墙设计单位根据甲方需求做概念设计，甲方满意后进行方案深化设计，施工图设计，控制系统设计，设备选型建议及技术规范书，工程预算，施工指导，竣工验收）。 3.2 设计阶段 设计分四个阶段：概念方案设计阶段；深化方案设计阶段；施工图设计阶段；施工配合阶段。 3.2.1概念方案设计阶段 a)准确把握项目定位，建筑结构和设计理念，了解建筑的结构细节，勘察项目场地和周边环境； b)提供建筑的整体夜景效果图，及其它必要的效果示意图； c)估算工程的总造价，（估算工程的总造价应满足限额指标要求）以照明效果图片方式向业主进行方案汇报； d)该阶段设计周期：10天 e)本阶段向甲方提供：
建筑工程施工合同协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等自愿、诚信公平的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方就本建筑工程施工事项经协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况及合同价款的确定 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包的工程内容：本工程施工图纸范围内（消防、电梯、土方、打桩、护坡、甲方另行分包)乙方从褥垫层开始施工，主体结构、装饰装修、安装工程，地下室工程及设计变更的全部内容。 4、工程承包方式：包工包料。 5、结构形式：框剪结构，地下层，地上层共栋。 6、承包规模：高层暂定约万平方米，建筑面积以实际施工图纸为最后决算的面积为准。 7、合同工期：承包工程按18个月，开工日期暂定为年 月日，具体开工日期以甲方进场通知书为准（含招标文件）。 8、质量等级：按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB--50300）工程质量达到合格。
9、合同价款的确定：执行2012《河北省建筑工程综合预算基价》、《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》、<河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费率>，执行12定额二类取费，材料单价参照当地当月的造价信息价，造价信息上没有的，由乙方统一报价，甲方确认。甲方确认的价格系到达工地并符合市场价。 10、计算依据：施工图纸、变更、签证、工程洽谈、技术核定单、会议纪要等。 11、本工程验收完甲方60天内完成决算审核。如不能按时完成审核按乙方上报工程款执行。 12、本工程暂定价为：元 第二条：工程付款办法 工程施工至地上五层封顶（不含二次结构），在收到乙方申请后三日内，甲方核定完工程量并付已完工程量的80%工程款，工程五层以上的所有工程，以月形象进度付款。每月的25日乙方向甲方上报本月已完成的工程量，甲方、监理在月底前完成审核，次月5日之前付给乙方经审核确定的工程量的80%，依次类推。在甲方、监理验收、审核期间，乙方不得停工。主体工程封顶之后，经质检站、甲方、乙方、监理验收5日内付至主体工程已完成工程量的90%，二次结构、装修按月进度支付已完工程量的80%，单位工程竣工验收完30日内结算审核完毕，然后15日付至单位工程总价款的97%，留3%作为工程质量保修金。 第三条：质量保修期及保修金支付方式
双方合作合同范本 甲方： 乙方： 双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，一致决定合作经营福建省厦门旅游专线，特订立本协议。 一、合作经营企业名称： 1、甲方： 地址： 2、乙方： 地址： 二、合作经营项目：组织贵州省游客到福建省旅游。 三、结算方式： 1、团队：团到乙方前，经双方确认后，甲方需预付地接费的80%团队行程结束后，若无问题，甲方在一周内付清余款。 2、散客：半月一次结算。 3、乙方每月28号前将该团所收团款的发票交甲方，以便甲方财务结帐。 四、甲乙双方经商定，甲乙双方的权利和义务： 1、甲方： （1）甲方负责按双方商定的旅游线路，在贵州组织游客交乙方接待。 （2）甲方组织的旅游团队，在未取得乙方同意，不得交其他旅行社接待。 （3）甲方负责广告宣传和促销。 （4）甲方安排专人负责以乙方的名义进行同行销售。 （5）甲方有义务负责对游客介绍、讲解清楚行程内容，以便乙方在接待时，客人按事先约定的行程旅行。 2、乙方： （1）乙方负责制定旅游线路和地接所需的最低成本价交甲方销售和核算报价，以便甲方进行市场的有力竞争。 （2）乙方必需按计划要求保质保量的做好甲方团队的地接工作，未经甲方同意，不得拒绝接团或甩团。 （3）乙方应根据市场变化随时向甲方提供地接价格的变化情况和线路的更新。 （4 ）乙方应安排专人协助甲方进行宣传和促销。 （5）乙方有义务就地解决因各种不确定因素造成的客人投诉，不得将问题遗留给甲方。特殊 情况，双方即时协商解决。 五、利润分配： 甲方按乙方提供的地接成本价核算后销售所得利润归甲方，乙方接待甲方团队所产生的各类 回佣归乙方。 六、办事机构： （1）甲方派人设立“厦门旅游专线”负责该项业务工作。 （2）“厦门旅游专线”办公地址设在甲方。 （3）甲方“厦门旅游专线”由x 全权办理，并执行各项业务、团队操作。 （4）“厦门旅游专线”所需费用由甲方自理。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 标准版工程施工合同样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议 如下： 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围和内容: 第二条工程期限 1.本工程合同总工期为天(日历天，从开工之日算起)。 2.本工程开工日期________年____月____日，竣工日期 ________年____月____日。(以开工报告为准) 第三条工程合同总价 1.本工程造价为人民币351元米。 2.承包方式：包工包料。 第四条工程价款的支付与结算 1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。 2.支付： 第五条工程质量：施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。 第六条安全责任承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。十 一、现场管理承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区 日常经营。十 二、违约责任由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 约金元。十
三、本协议一式两份。各执一份。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)： _________ ________年____月____日 ________年____月____日
协议编号： 灯光亮化工程设计协议 甲方： 乙方：
甲方（委托方）： 乙方（承接方）： 甲乙双方经友好协商，根据平等自愿、诚实信用原则，根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，就事宜，达成如下协议： 第一条项目概况 1、项目名称： 2、项目地址： 第二条设计内容 1、设计范围： 1.1 主楼亮化 1.2 裙楼及商业亮化 2、服务内容： 2.1 方案阶段 ①效果方案设计； ②PPT方案设计； ③动画效果设计； 2.2 施工图阶段； ①施工图设计； ②项目概算； 3、本工程设计图纸的编制方法，应以国家及项目所在地相关规定及规范为标准。 4、依据的主要技术规范、标准：<城市道路照明设计标准> CJJ 45-91,<民用建筑电气设计规范> JGJ/T16-92等相关规范。 第三条设计费用及付款方式 1、设计费用 参考设计收费报价： 2、设计费范围
（1）该设计费包含：方案设计、施工图设计、施工过程中局部方案及图纸修改等费用； （2）因设计需要发生的差旅费、住宿费、效果图制作、通讯费、邮递快递等费用； （3）甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应负责提供乙方必要的工作条件，所产生的费用由甲方另行支付，所产生费用甲乙双方另行协商。 3、付款方式：具体付款节奏进度和付款条件详见下表： 设计付款方式 4、其他说明 （1）支付的币种要求：人民币； （2）乙方所收的设计费一切税费由乙方负责； （3）付款前乙方应提供正式、合规发票； （4）乙方应按各阶段完成情况并经甲方确认后，提交设计费申请函向甲方收取款项，甲方应在收到申请函且收到前述发票后，在约定的日期内支付有关款项； 第四条甲方权利义务 1、甲方向乙方提供设计所需的基础资料及文件，包括以下内容，并对其完整性、正确性及时限性负责： 设计需要的相关图纸，主要含：建筑各视角的日景图，建筑机电图纸，幕墙图纸；
建筑工程施工合同范本 (通用条款) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
建筑工程施工合同范本（通用条款） 发布者:社区管理员阅读:1779 建设工程施工合同 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下 简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词 用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价 款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接 受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人
员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权 的工程造价管理部门。 ９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权 的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支 付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合 同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支 。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。