水暖分项工程施工合同
合同编号：
甲方：甘肃天太建筑安装工程有限公司第项目部乙方：
签订地点：
签订日期：
建设工程（水暖）分项工程施工合同
甲方（发包人）（全称）：甘肃天太建筑安装工程有限公司第项目部
乙方（承包人）（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格:
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程结构：建筑面积约 M2。（以实际面积为准）
1.4承包工作内容：
1、给排水系统：穿（楼板）墙套管的预留、预埋，烟道通风道的预留、给排水系统、室内雨水管路、空调冷凝溢水管路安装、试压、防腐、冲洗调试、洁具、水表安装和调试及施工配合等施工图纸要求的内容。
2、采暖系统（不含地暖安装）：穿（楼板）墙套管的预留、预埋，采暖系统主管道的安装、试压、防腐、调试、暖表安装和调试、入户地暖碰头及施工配合等施工图纸要求的内容。
3、消防喷淋系统：该系统用穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍安装以为的施工图纸要求的内容。
4、临时用水的安装和日常维修工作
1.5承包价格：
18元/m2（按建筑面积计算）。
1.6承包方式：
包人工费、包辅材（铁丝、钉子、生料带、麻丝、管件粘结胶等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、水暖管件安装需要二次加工的设备等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工
1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取
工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
二、合同双方的权利和义务：
1、甲方负责水暖主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
4、乙方负责现场临时用水设施的建立、维护、拆除。
5、所有进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。
6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。
四、甲方责任：
1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。
3.按工程进度向乙方拨付工程款。
4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。
5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾；
6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。
五、乙方责任：
1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。
2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。
3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。
4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。
5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。
6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。
7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。
8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。
9.乙方必须执行甲方进度计划，因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。
10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。
11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的
周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。
六、违约责任：
1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。
2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。
3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量60%的工程款。
4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。
七、施工质量
1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；
2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。
3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。
4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受
甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。
5、隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担。
八、安全与文明施工：
1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必须按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的安全帽、高空作业所需安全带在甲方领取，工程完工后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确使用劳保用品，甲方有权进行处罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。
2、乙方必须文明、安全施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何大小安全事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不承担任何责任。乙方负责人必须坚守施工现场，否则，甲方有权按缺勤一天罚款500元。（不影响工作请假同意的不罚）。
九、后勤：乙方食宿自行负责，甲方不承担费用。
十、其他：
1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。双方履行完全部义务，劳务报酬支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。
2、乙方必须细阅遵守《工程质量保修协议书》。
十一、争议解决方式：双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人民法院起诉。
本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力
甲方（盖章）乙方（盖章）
甲方法定（或委托）代表人: 乙方法定（或委托）代表人:
时间：年月日时间：年月日
水暖工程质量保修协议书
甲方（发包人）（全称）：甘肃天太建筑安装工程有限公司第项目部
乙方（承包人）（全称）：
为保证水暖工程在合理使用期限正常使用，发包人、承包人经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
1．1承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
1.2凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维
修造成发包人、业主的全部损失，均属于承包人保修责任范围。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程所在单位工程整体通过竣工验收之日起，保修期限为：贰年
三、质量保修责任
3.1属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知之日后24小时内派人维修。
3.2承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字方视为完成，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人免费保修。
3.3承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费(修复及赔偿费的15％)可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除（不需要承包人书面确认），但不等于解除承包人应负的任何责任。
3.4由于承包人工程质量问题造成发包人、业主的全部直接和间接损失，包括
退房、赔偿等损失，由承包人无条件承担。如业主另有索赔要求，则承包人授权承包人代表会同发包人代表与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经发包人和业主签字后立即生效，并由发包人签发《扣款通知单》将承包人须承担的费用总额，直接从发包人支付承包人的任何款项中扣除。
3.5维修工作完成后，承包人负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主
造成其他损失，则承包人应承担相应责任。
3.6质量保修完成后，由发包人组织验收。
3.7保修期内因承包人工程质量而保修的，相应保修期从修复之日起计算，时间顺延。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金为结算总价的5%，质量保修金银行利率不计。
五、质量保修金的返还
如保管期间工程无重大质量缺陷或者承包人已经完好地履行了各项保修义务，则分一次退还，支付保修金时扣除相应时段发包人公司垫付应由承包人承担的维修费用。本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。
甲方（盖章）乙方（盖章）
甲方法定（或委托）代表人: 乙方法定（或委托）代表人:
时间：年月日时间：年月日
水暖分项工程
班组安全生产管理责任书
甲方：甘肃天太建筑安装工程有限公司第项目部
乙方：
为了贯彻执行中华人民共和国《安全生产法》认真落实“安全第一、预防为主”的方针，真正做到安全生产、人人有责。根据有关安全生产的规定和“谁主管、谁负责”的原则，为加强施工现场的安全生产管理工作，给劳动者提供安全文明的工作环境，确保安全生产，杜绝和控制各类重特大事故的发生，为明确甲、乙双方责任，特订本责任书。
一、安全管理目标
1、乙方对所承担的单项从开工至竣工期间不得发生重伤、死亡事故，轻伤频率不超过10‰。
2、乙方应积极配合支持甲方参加项目部临时安排的各项安全任务，合格率达到100‰。
二、安全管理责任
1、凡进入施工现场的乙方施工人员要保证无违法犯罪人员。必须服从项目部与甲方的各项管理制度，遵守双方签订的合同以及有关安全生产的规定。
2、按谁施工、谁负责的原则，乙方对所属的作业环境施工区域要认真检查，一旦发现问题和隐患，立即停止施工，并落实整改，如本班组无能力整改，应向甲方反映，甲、乙双方协调，严禁带隐患施工作业。4、凡违章指挥、违章操作或无证操作机械、设备，由此造成的事故由
乙方自行负责。
三、安全管理要求
1、乙方所有人必须严格遵守施工现场安全纪律，正确佩戴好安全帽，高处、悬空、临边作业必须正确系好安全带，严格按各工种的操作规程作业，严禁私自拆除一切防护设施，严禁从窗口传递或抛物。
2、接受甲方的安全监督检查和违章处罚管理，凡违章作业的人员，甲方将给予违章作业人员50-500元的处罚，对违章指挥、违章作业或蛮干所造成的施工现场内外人员的伤亡事故由肇事者班组负责，同时按“四不放过”的原则进行调查处理。
3、要严格执行本工种的安全技术操作规程，按照安全技术交底内容进行施工。
4、乙方班组作业人员必须接受甲方的安全检查、督促和指导，对检查提出的隐患问题，乙方必须按“三定一限”的原则落实整改，不得推诿。
四、本责任书一式二份，双方各执一份。
五、本责任书在甲乙双方签字盖章后生效，工程完工后履行完应承担的责任和义务后失效。
甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）：年月日年月日
水暖工程承包合同 工程名称：为了确保本工程的顺利的进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 发包方： 承包方：一：承包范围： 图纸范围内及甲方根据变更、洽商等要求的水暖预留、预埋、管道的安装、连接等与水暖工程施工相关及与其相关的临水、安全生产、文明施工、上下车、场内材料转运。水暖施工工作内容包括：施工图纸、施工方案、设计变更、业主指令、技术交底、甲方指示等所有施工部位及有关规定的全部工作内容。具体但不限于以下工作内容： 给水系统：室外有设置给水阀门井的，以室外第一个给水阀门井为界；给水管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外 5 米出为界。乙方负责从室外第一个阀门井阀门至室内及室内的生活用水给水系统管道、设备、管件、阀门、水表、用水器具、水箱、相关图纸预留预埋和消防管道洞口的预留等工程的施工。不含消防给水系统。 排水系统：以室外第一个排水检查井为界。乙方负责从室外第一个排水检查井至室内及室内的全部排水系统管道、设备、管件、阀门的连接与安装及相关预留预埋等工作。 采暖工程：采暖系统以室外入户阀门井为界；采暖管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外5m为界。乙方负责从室外入户阀门井至室内的全部采暖系统管道、支架、设备、管件、阀门的连接安装及相关预留预埋工作。 本协议单价为综合单价包干。其单价在协议执行期内固定不变，协议约定的所有劳务用工都已综合考虑进协议单价内，乙方不得以协议未包含为理由要求给予点工、签证或拒绝施工。在本承包合同内容不产生任何零工。二、承包方法： 1、承包方式：包工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包经营风险，盈亏自负。 2、依据图纸，按建筑面积（不含外墙装饰层）综合单价_________ 元/ m20 3、在综合价承包时，如果出现某单项等难度较大和量较小的该分项工程时，分给班组不做的，将按其单项价格每平方米的五倍价格扣除。
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 水电工程承包合同(范本) 发包方：___________________________ （以下简称甲方） 承包方：___________________________ （以下简称乙方） 身份证号码 ____________________________ 因工程施工的需要，甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干，为了加快工程进度，提高工程质量和经济效益，进一步加强安全生产的责任意识，明确和完善甲、乙双方责任；根据有关法律法规，公平、公正、平等的原则，经甲、乙双方协同意，特签定此协议书，希双方共同遵守！ 一、工程名称： 二、工程幢号：6#、7#厂房 三、分项承包的工程名称：水电安装。 四、承包形式、承包范围及工作内容： 1)、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、（乙方负责按图向甲方提供材料清单）除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（含现场临时
用电、供水管线安装与维护工作）。 2）承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。具体如下：A）、给排水部分：给水部分：接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。 B）、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从弱电井/总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井、线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化）依设计图纸安装到位，乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装. C）、安全帽等劳动保护用具 二、工程量计算方法： 按工程施工图纸建筑面积每平方米____ 元计算。如乙方延工期按每平方米______元计算。如再延期超30天按照每平方米____ 元计
水电安装工程施工 劳务承包协议 甲方： 乙方： 甲方同意将《**工程》的水电安装工程分包给乙方施工，根据工程实际情况，经甲、乙双方友好协商，制订如下分包施工协议。 一、承包方式及乙方施工内容： 1．承包方式：包工及辅材（定额中所含的除主材以外的所有材料、施工用小型设备、机具），包质量、包管理、包资料、包工程预结算、包现场协调管理等。 2.损耗性材料（如钢锯片、砂轮片、金刚片、煤炭、各种钻头、穿线器等一切给排水及电气所需的损耗材料、工具）由乙方负责. 3．乙方施工内容：《**工程》工程施工图纸和变更图纸中的给排水、电气（不含弱电、消防电）等工作内容。 4．室内外工程划分：室内电气工程施工至室外第一个电气手井；室内给排水工程施工至室外第一个阀门井或污水井。 二、包工单价及包工总价 1．根据《**工程》工程图纸和相关增、减变更通知单按**市《建筑工程消耗量标准》定额规定计算工程造价。 2．承包造价：根据实际工程量计算工程造价。 3．承包造价的确认：甲乙双方经过认真计算后所定的乙方承包造价为元（大写元）。该乙方承包造价为乙方完成一个完整工程（不含工程主要材料费）及工人工资、辅材费，机械费、管理费、安全措施费等费用。 4．设计变更及现场签证工程：根据工程实际发生的工程量按工程发生时的**市工程材料信息价及定额计取工程费用并调整结算造价。 三、质量 1．各分部分项工程合格率100%，工程竣工验收时达到国家验收规范合格标准。 2．如质量达不到合格要求（主材质量及技术要求除外），其责任和相关损失均由乙方负责。 四、安全 1、施工人员必须严格遵守国家、省市、行业及企业的相关安全规范、规定、制度。 2、积极参加、配合相关部门及项目部的每次安全检查，确保施工安全。 3、自行定期和不定期的对自身施工安全进行安全检查，消除安全隐患。 4、如发生意外安全事故，医药费及工伤工资由甲方负责。乙方负责受伤人员住院期间
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为了顺利完成安装工程的施工任务，确保工程的质量、工期、现场管理达到安全文明工地的标准要求，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，订立本合同如下： 第一条、工程概况： 1—1.工程名称： 1—2.工程地址： 1—3.结构类型： 1—4.建筑面积：约㎡（最准以实际计算面积为准） 1—5.发包内容和范围 本工程安装图纸以内给牌水、暖、雨水管安装、冷凝水管安装、落水管安装、施工用临水等全部安装内容及施工期间的一切零用工、装卸车。工程未经移交竣工验收前楼内所安装的全部工程内容由乙方负责看护,在此期间发生的丢失全部由乙方负责. 1—5—1.给水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—2.排水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—3.采暖：预埋、预留、配管、保温、吊洞、器具、地敷热管铺设、分水器设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—4.落水管、雨水管、冷凝水管、空调管预埋,安装调试等全部操作过程，施工用水，甲方提供材料，乙方无偿负责安拆。 1—5—5.消防给排水：预埋、预留. 1—5—6.机械设备耗材：焊条、钻头、砂片、板牙等.
1—5—7.工程用辅材：钢丝、扎丝、铁丝、钉子、胶带、胶布、彩带、自功丝、机制螺丝、铅油. 1—5—8.现场设施工专职管理、技术人员、施工抄平放线、质量、安全、楼层及施工操作区域内的文明施工、生活后勤、日常管理等各项措施设施。材料、设备进出场装、卸车、场内倒运、指定地点堆放及百米以内。 1—5—9.施工中用的一切机械设备及设备耗材安装、就位、保护，现场安全，文明工地措施的实施。 1—5—10.施工用电甲方负责接至施工操作层的二级配电箱。 1—5—11.临时宿舍：发包方只提供施工现场内的办公活动用房一间；由于施工现场有限，民工住宿问题自行解决。 1—5—12.工程技术资料与工程进度同步，乙方为甲方资料员提供有关本工程安装资料所需要的填写数据，签字后由甲方整理。 第二条、工期： 2—1.施工时间：年月日至年月日。2—2.总日历工期：天，如遇大风、雪、雨、停水、停电、变更、停工待料，乙方自行安排，工期不顺延，除人工不可抗力的自然灾害。 第三条、工程质量等级、质量验收： 3—1.工程质量等级：合格 3—2.工程质量验收： 3—2—1.工程质量依据国家颁发的建筑工程检验标准，陕西省颁发的有关工程质量规定，乙方必须自觉接受甲方的监督、检查、评定质量，基础、主体部分安装工程必须达到合格。 3—2—2.分部分项工程未经验收或验收不合格，乙方不得进行下道工序的施工，直到整改达到要求后乙方继续施工；如整改仍不合格者，甲方有权对乙方重新进行审查直到清退，以确保工程项目的正常进行。 第四条、工程承包价格计算依据及承包方式：
水电安装承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1．施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂） 2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3．本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。 第二条材料供应的约定 1．甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 2．甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款
的双倍补偿给甲方。 第三条关于工程质量及验收的约定 1．本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》 2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。 3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式： 主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。 2. 乙方承包内容： 1）．水电开槽、布管、穿线、埋盒
水电消防工程承包合同 发包人（以下简称甲方）： 住址：承包人（以下简称乙方）： 住址： 经甲乙双方充分协商，甲方愿将_________ 项目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在 合同履行过程中的责任，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，在平等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。 1、工程概况 2、工程名称： 3、工程地点： 4、承包方式： 5、承包范围： 6、工程量计算： 7、承包价格： 8、付款方式：前期预埋________ /tf,砌墙________ 加，消防_________ 加，给排水_________ 加，穿线_______ 元/tf，避雷 _____ 元/tf，外落水到总款的%，剩余%为质保金。 9、质量保证： 1）乙方应按图施工保质保量，注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费，乙方应照价赔 2）因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工的，由乙方承担一切费用 10、工程期限： 计划开工期限_______ 年____ 月____ 日，计划完工期限_______ 年____ 月____ 日，总历时____ 日
11、双方职责： （1）甲方职责： ①甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。 ②到付款节点时及时支付工程款。 ③提供施工所需的水电及消防料。 （2）乙方职责： ①按图纸施工，节约材料，保质保量，确保工程进度。 ②安全作业，增强安全意识，确保每个工人的人身安全，如违章作业出现安全事故，由乙方自行负责。 ③必须持证上岗，严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。 ④乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。 ⑤必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。 ⑥按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。 ⑦工程竣工时，整理好所有资料，报甲方备案和验收。 12、违约责任：甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 13、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 14、本协议的最终解释权归甲方所有 15、协议生效条款（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
甲方： 乙方： 为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议： 一、承包方式： 本工程为承包人工费工程，包工不包料；本工程按总建筑面积每平方米承包人工费 元。 二、一切工程资料由甲方提供。 承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通安装工程。 三、质量要求： 本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。若乙方私自修改图纸或不按规范施工，造成一切后果由乙方自行承担。 四、材料供应： 在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方。甲方按材料计划出资给乙方采购，若采购材料不符合图纸和施工规范要求，甲方有权要求乙方免费更换。 五、材料要求： 如因乙方所采购材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，甲方概不负责，由乙方承担一切责任。 六、安全责任：
在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，严格按照操作规程施工。对作业人员进行安全教育，若因乙方违规作业，造成后果由乙方承担责任。 七、其他： 在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。 八、付款方式： 本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的15%；管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%；水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%，剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。 九、如有更改事项，双方协商解决。 十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。 十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字（盖章）之日起生效。 甲方：乙方： 日期：日期：
水电安装工程分包合同 发包方：_____________________________ （以下简称甲方） 承包方：_____________________________ （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城实信用的原则，经甲乙双方共同协商，签订如下协议： 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：水电安装工程 第二条承包范围：给排水、电气、防雷接地、护线盒配管、装电箱、穿电缆电线、调试及其水电工程所有预埋和安装工程。 第三条合同工期 开工日期：2014年7月 竣工日期：2015年9月 合同工期总日历天数400天。 第四条质量标准 工程质量标准：合格 第五条合同价款： 按建筑施工图所示面积33元/卅（包安装加工工具）计算。甲方按建筑施工图 所示的面积与乙方办理结算。（详细计价方式见附件） 注：综合单价包括以下费用：材料费、人工费、型机械费、管理费、利润、风险费、不 可预见费、医疗工伤保险费和文明施工费用、工伤事故处理费等费用组成。 a、工程款的支付：乙方垫资完成至十层，甲方进度款到位后20天内支付第一次进度款； 主体框架封顶，甲方进度款到位后20天内支付第二次进度款；主体结构全部完成后20天内支付第三次进度款；所有给排水管安装完成后支付第四次进度款；所有电气工程安 装完成后支付第五次进度款；余款在竣工验收后三个月内付至97%质保期一年后10天 内无质量问题无息一次性付清。 b、结算方式：甲方及时向乙方下达各单位工程总进度目标或阶段进度目标，并在每月
26号向乙方下达次月月度进度计划。乙方按照月度进度计划按期完成施工任务，甲方及 时按照乙方实际已完工程量的90%为乙方办理进度款比例支付手续；乙方不能按照月度 进度计划完成任务，甲方将按照乙方实际已完工程量的75%为乙方办理月度进度款结算 支付手续。余下10%~25%作为工程质量保证金在工程主体结构圭寸顶二个月内无息退还（无质量等其他问题）。（注：在退还质量保证金时必须附“分项工程质量验收表”，否则此款 不予退还。） 第六条施工要求 （1）强电：配电箱预埋及线管预留预埋、桥架安装、电表计量安装、开关插座及灯具（普通白帜灯）安装、电缆及铜线安装、通电。 （2）弱电：室内弱电箱及进线管预埋，如有智能化厨房要考虑煤气泄漏探头预埋、阳台监控报警探头管线预埋、砼中的开关插座及线管预埋。 （3）给排水：图纸所示管道全部内容（消防安装除外）。做至建筑物主体外（坡道、台阶、散水）外第一个检查井。室内卫生洁具不安装，冷热水管道安装 进户用水点及闸阀水表安装，预留高度按图纸设计，排水管道及地漏预留出地面10cm。 （4 ）防雷接地系统：含基础、屋面、电气、卫生间等电位、防雷等敷设与检测系统安装敷设与检测。 其他预留预埋：所有发包方分包的预留、预埋均在总包范围之内。1）给排水管管 道预埋，水泵房管道及设备安装，排水管接至第一检查井。 （5）甲方提供的施工图纸中所有的安装工作内容及定额所包含的工作内容。 （6）配合组织验收整理、收集完善施工资料办理水电竣工资料。 第七条承包方式： 采用包工包料的方式，包材料、包人工、包质量、包工期、包安全、包现场文明施 工、包验收、包成品保护、包小型工具、包定额损耗等全部费用。 第八条履约保证金的支付 1、在合同签订时乙方向甲方支付履约保证金￥ 50000.00元（现金）。 2、履约保证金是乙方保证在完成本工程承包义务过程中按约实现本合同质量要求、进度要求的经济担保。 3、如乙方未按质量、进度等要求履约义务、或乙方中途无故退场，则乙方同意甲方可全额没收乙方的履约保证金及已完成的在建工程量不予结算，乙方人员无条件全部清场并
协议编号：LX-FS-A78850 水暖安装承包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
水暖安装承包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：(简称甲方) 乙方：(简称乙方) 甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况： 工程名称： 建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形式：框剪。 二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。
三、工程承包范围： 1、承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。 四、工程承包费用及结算方式： 计价方法： (1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件 1)。 (2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。 五、其它： 1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不
安装工程承包合同 甲方：中房泰然鑫城8#楼项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将中房泰然鑫城工程中的水电工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：中房泰然鑫城8#楼工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目（含雨水）。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装内容 ③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。
四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续
水电工程班组承包合同（初稿） 发包方：闽侯县峰峰豆制品有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）家庭地址 身份证号码 因工程施工的需要，甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干，为了加快工程进度，提高工程质量和经济效益，进一步加强安全生产的责任意识，明确和完善甲、乙双方责任；根据有关法律法规，公平、公正、平等的原则，经甲、乙双方协同意，特签定此协议书，希双方共同遵守！ 一、工程名称：闽侯县峰峰豆制品有限公司。 二、工程幢号：6#、7#厂房 三、分项承包的工程名称：水电安装。 四、承包形式、承包范围及工作内容： 1)、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、（乙方负责按图向甲方提供材料清单）除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（含现场临时用电、供水管线安装与维护工作）。 2）承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3）、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。具体如下：
A）、给排水部分：给水部分：接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。 B）、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从弱电井/总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井、线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、）依设计图纸安装到位，乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装. C）、安全帽等劳动保护用具 五、工程量计算方法： 按工程施工图纸建筑面积每平方米元计算。如乙方延工期按每平方米元计算。如再延期超30天按照每平方米元计算。 注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关 工期要求：乙方必须按照甲方总体进度计划，合理安排施工，按时完成各部位施工任务，如乙方不能按时完成或故意拖延工期，甲方有权终止合同，乙方应承担由此而造成的损失；工期提前和延迟的奖罚标准为500元/天，因发包方原因造成的工期延误，经项目部签证，工期可顺延；总工期为7个月，自开工之日算起至竣工验收止。 六、工程质量要求：确保各分项工程达到验收合格标准。
水暖工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，遵循平等自愿和诚实守信的原则，双方签订施工合同，以下各项条款是本合同的协议条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、建筑面积： 四、承包范围：按施工设计图纸所包含的楼房内部水暖工程内容施工。 五、工程时间：年月日----- 年月日，合同总天数天（随上土建进度）。 六、质量标准：工程施工必须按照施工图纸来进行，必须达到设计图纸的标准；购买水暖材料物品等必须经有关检定部门验收合格后，方可进行施工使用。 七、水暖工程造价：包工包料（按设计图纸施工），本工程价款计算确定为每平方米元人民币，水表另算。
八、施工要求：乙方不得延误土建施工交叉工作，如土建加班应提前通知，随叫随到，并派专人施工，协助土建工程。 九、安全要求：乙方施工人员必须注意现场安全，进入工地必须佩带安全帽和胸卡遵守操作规程持证上岗，承担人身意外伤害保险，如出现安全事故责任由乙方自行承担，包括经济损失。 十、拨款方式：甲方土建工程开工前先付乙方水暖工程造价的工程预付款，电照工程进度达到以后，甲方再支付乙方电照工程造价的工程款，其余的为质量保证金，在楼房验收合格后一次性拨付给乙方。 十二、本合同未尽事宜按相关法律法规执行，发生争执可以协商解决，协商不成可以起诉到当地法院裁决，其他细节按《吉林省建设工程施工合同》的有关要求填写。如果乙方资金不足不能垫付合同规定的付款时间，甲方有权提出乙方无条件退出现场，所有的进场材料和设备归甲方使用，乙方在此期间所发生的费用由双方协商解决。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字后该合同即生效。 发包方（章）：承包方（章）： 法定代表人：法定代表人：
水暖电综合安装工程 施工劳务分包合同 发包方（甲方）：河北***劳务有限公司 承包方（乙方）：身份证号码： 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：****# 楼“水暖电综合安装工程”。 2、工程地点：河北******* 以东。 3、承包范围：临电临水安装工程；水、暖、电、消防图纸上和土建 图纸上所有的安装工程_______________________________ （具体以招标文件承包范围为准）。招标文件约定的承包范围如下： （一）、电气工程（强、弱电）： 1）、人工： a）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c）弱电系统（电视、电话、宽带网）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。
e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。 乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。 （二）、水暖工程： 1、人工： a）给排水：给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 b）室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 c）消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。 （三）、其他方面需做到的： a）各工种做到工完场清。 b）现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。 c）所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。 d）现场文明施工和环境保护。 e）对主体结构成品及半成品的保护。 f）成品、半成品的倒运。 第二条承包方式、取费标准: 1、承包方式：水暖电综合安装工程所包含的全部内容，以包人工、包辅材、
（工程合同）水电安装工 程承包合同
四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。 如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3、验收程序： ①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及 气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内 整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 ⑤乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结 构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。 4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修 义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。 六安全、文明施工 1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安 全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。 2、安全事故：若发生工伤事故，费用5000元以下的由乙方承担，超过5000元 以上的部份由乙方承担40%费用；对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由
水电工程承包的合同范本 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的`原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议： 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、承包范围：。 四、工期：开工日期：年月日 竣工日期：年月日工期：天 五、合同价款：本工程采用方式计价。室外工程另外计算。 合同总价款为。 六、双方责任： 1、甲方责任： ⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。 ⑵负责向乙方提供施工图一式＿＿＿＿＿份。 ⑶ 及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。 （4）提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用 5及时办理工程结算。 2 、乙方责任： ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。 ⑵必须按图纸施工。 ⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
七、材料供应： 1、主材：由甲方负责提供。 2、辅材：由甲方负责提供。 八、材料消耗： 工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。 九、施工与验收： 1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。 2、工程完工时组织相关部门验收。 十、结算方式： 工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。 十一、其它： 1、本协议一式份，正本份，副本份。 2、本协议自双方盖章签字之日起生效。 3、本协议待工程款付清以后自行终止。 十二、补充条款： 1图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。 2、附加工程（临时工程）甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。 3、 甲方：乙方： 法定代表或法人委托：法定代表或法人委托： 委托人：施工代表： xxx
水暖施工安装承包协议书 发包方：张掖市盛泰实业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：身份证号：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要，经过双方协商，甲方决定将高台县人民医院住院医技综合楼与残疾人康复中心联建项目工程采暖、给排水工程的全部工作内容以清包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。 第一条、承包范围：高台县人民医院住院医技综合楼与残疾人康复中心联建项目工程给排水、采暖、图纸内全部分项工程。 第二条、承包内容及承包的方式和价格： 一、承包内容：图纸范围内给排水、采暖工程及施工现场临时设施的全部工作内容（甲方指定的工程除外）不仅限于下列工作及可合理推断的工作内容： 生活给水系统乙方负责室内及室内的生活用水给水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、水表、图纸内预留预埋件和消防管道洞口的预留工程的施工。消防室外甩头其他连接。 排水系统：乙方负责室内及室内的全部排水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、相关预留预埋件等。消防室外甩头其他连接.。
二、采暖工程 采暖系统：乙方负责室内及室内的全部的采暖系统管道、支架、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、分集水器、采暖器具、地暖主管道（不含室内地热管）、通风管道洞口及相关预留埋件等。消防室外甩头其他连接。 二、承包的方式和价格：包清工，按图纸设计面积，元/㎡一次包死，总建筑面积㎡，工程总价元。 第三条、工期控制： 1、自开工之日起，到完成该承包的施工内容止，施工期内必须按甲方施工月计划施工，若施工月计划不能完成，按施工进度计划每推迟一天罚款2000元。 2、若乙方施工进度慢，工程质量差，经两次生产会议提出整改意见后改正行动不得力效果不明显时，为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求，甲方无需征得乙方同意有权直接安排施工力量介入施工，所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除，金额由甲方负责审定。 3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按50%结算，余款作为甲方停工损失费用。 第四条、质量标准： 1、质量等级为‘优良’工程。 2、严格按照施工图纸、设计变更、施工规范进行施工，工程质
编号：_____________水电工程分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
总承建单位承包建设工程后，将其承包的某一部分或某几部分项目，再发包给其他承包人，并与其签订承包合同项下的分包合同。下面是我搜集的水电工程分包合同范本五篇，希望对你有所帮助。 水电工程分包合同范本 (一) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将有关安装专业分项工程分包给乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 一、工程名称、地点、分包范围和内容及分包形式 1、工程名称： 2、工程地点： 3、分包范围和内容：
(1)、施工蓝图范围内消防除外的所有水、电等安装工程(弱电仅包括洞口预留、线管、线盒埋设)，包括所有的管路预埋、洞口预留。 (2)、甲方直接下指令或转发业主方的设计变更。 (3)、未经甲方同意，乙方不得对本工程作任何更改和改变。 (4)安装工程结算、资料整编。 分包形式：本工程采用包工、包料、机械、消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。 二、合同工期 自________年____月____日起至________年____月____日竣工，结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等所有的安装项目同步到位，装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以1000元天的罚款。 三、工程质量 1、本工程质量达到标准，工程质量以《建筑工程质量统一验收标准》GB50300-及配套的水电现行验收规范、国家行业、地方标准进行验收。
水电工程承包合同 建设单位(甲方):_______________ 承包单位(乙方):_______________ 甲方有一套位于xx 的商品房,现委托乙方对该商品房水、电工程部 份进行装修。该工程所用的材料由甲方负责,乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。 一、工程名称:室内装修水电工程 二、施工地点: 三、工程总造价:按甲乙双方签订的价格(附价格表、施工验收检准)造价合计人民币约:4200元( 大写: 肆仟贰佰元正 )。 四、付款方式:工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后,甲方 于三十天内支付乙方90%的工程款,余下的10%的工程款为质量保证金,如无乙方原因导致的质量问题,或乙方已对质量问题部份进行整改的,甲方需于半年后支 付给乙方。 五、施工期限:从2007年3 月12日起至2007年4月25日止共45天内完 成前期水、电基础布置,后期按其他工程完成情况安排面板、灯具的安装,如因 甲方改变设计方案,或甲方材料不能按时到位,工期将顺延。 六、保修:保修期为半年,保修期内属乙方施工质量问题,乙方需进行保修,保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。 七、责任: (1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和线路走向图进行施工。负责对甲方材料数量的验收和保管,验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。 (2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案,否则造成的经济损失由乙方负责。
(3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全,如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外,均由乙方自行负责。甲方根据施工线路图对乙方材料使用进行核对,剩余的材材应退回甲方,如发现乙方人员偷取甲方的材料,一经证实将以一罚十处理。 (4)因乙方的原因未能按工期完成的,按延误天数每天扣罚总工程款的5%。 八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。全部工程结算后自行终止。 甲方: 乙方: 签约代表: 签约代表: 签约日期: 年月日签约日期: 年月日