水暖安装承包合同
本文是关于水暖安装承包合同，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
水暖安装承包合同范文一
建设单位：承建单位：
(以下简称甲方) (以下简称乙方)
为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议：
一、承包方式：本工程为半包工程，包工不包料;本工程按总建筑面积每平方米承包人工费元。
二、一切工程资料由甲方提供。承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通、消防安装工程。
三、质量要求：本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。如甲方提出图纸变更或增加工程量，甲方必须出签证。
四、材料供应：在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方及时供应到现场。如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到场，乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。
五、材料要求：如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，乙方概不负责，由甲方承担一切责任。
六、安全责任：在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，如发生不安全事故，由“责任方”承担责任。
七、其他：在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。
八、付款方式：本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的 15%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的 20%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的 30%，剩余款项自竣工日起扣除 5%保修费外一次性付清。
九、如有更改事项，双方协商解决。
十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。
十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字(盖章)之日起生效。
甲方：乙方：年月日：
水暖安装承包合同范文二
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
为确保甲方承建的****世纪王城5#楼顺利完工，根据施工安排，甲方将****世纪王城5#楼水、强电、弱电及暖气安装工程承包给乙方施工。根据《合同法》、《建筑法》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时为了明确甲乙双方在施工过程中的权力、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程概况：拟建地上二十九层，地下二层框剪结构，总建筑面积23422.81平方(不含地下室)，建筑高度约为92.6米。
四、工期开工——年月日随土建。
第二条承包方式与范围
一、劳务承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期的承包方式。
二、劳务承包单价：按甲方和****置业有限公司签订的****世纪王城5#楼大合同、强电、弱电和暖气工程造价为基准，材料价格上涨和下浮以业主认价单为准，结算以图纸加签证按****置业有限公司审核部门审定后，最终以决算价为准。甲方计取审定后造价的15%，乙方计取审定后造价的85%(其他款项乙方不承担)。
三、乙方在签合同是必须向甲方交履约保证金30万元整。
四、劳务承包工作内容：图纸范围内及变更单所涉及的水、强电、弱电和暖气安装所需材料供应，并负责现场临建、安全设施搭设和文明施工用工等均包括
在内。
五、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，以及明示或暗示与本工程有关的责任、义务和一切风险等的费用。
第三条付款办法及结算
一、工程竣工，按照甲乙双方合同规定的比例和进度款付款，乙方把主体工程预埋预留部分垫资至十层以下，已完成工程量按合同约定付款比例付给乙方，从十一层开始按已完成工程量经监理业主批复拨付后按合同约定的比例付给乙方。
二、工程进度款拨付资金量按业主审定后资金额付给乙方80%，余20%作为甲方税、管理费等。
三、安装工程全部完工达到初验条件，甲方付给安装部分合同约定乙方应得工程总款的85%。
四、工程全部竣工经有关单位验收合格，并和业主单位决算后一个月内，甲方应将合同范围内安装工程款扣除甲方总额的15%外，付给剩余总款的97%，余3%为质保金，待规范规定保修期满后全部付清。
五、履约保证金退还时间：待主楼建至十层后，甲方无条件无息退还乙方全部履约保证金。
六、工程竣工结算以设计图纸及变更签证单为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经业主有关部门审核后的最终涉及本合同乙方应得安装部分的工程造价为准。
第四条工程质量
一、乙方在施工现场必须按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系，并设立专职施工员、质检员、安全员负责工程质量的管理和检查，服从甲方在质量方面的统一管理。
二、乙方必须严格按照工程设计文件、现行规范及相关工程规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
三、乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率达到98%以上，并达到国家规定的优质工程等级标准。
四、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，因返工造成甲方材料损耗及损失应由甲方管理人员根据情节追究乙方补偿相应损失并给予相应处罚，直至达到工程质量验收标准。若返工仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任，同时甲方有权给予300~20xx元/次的罚款。
五、严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方，接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束以后，及时对施工现场进行清理和环境保护。由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承担。
第五条安全生产、
一、甲方对乙方承包的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格后方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，造成一切责任及费用全部由乙方负责承担。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作工具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第六条生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自行安排。
二、生活需用之主要炊事用具、粮食、油类等，由乙方自理、
第七条材料供应管理
一、所需材料全部由乙方自购，但必须经业主、监理及甲方认可。
二、经监理和业主认定后材料，乙方不得随意更换品牌和材质，否则一经发现乙方须无条件把所用非认定材料全部退场，并接受甲方相应罚款，若因此造成其它工种停工影响工期或成品破坏，一切经济损失全部由乙方承担。
三、乙方按合同规定采购的材料必须满足设计和规范的要求，并提供产品合格证明及检验报告。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，用后堆设整齐，做到人走场清，活完料净，保持现场整洁。
第八条施工机具工具
一、甲方负责提供总配电盘及施工电梯，保证工程使用需要。
二、除甲方负责供应的机具外其他机具工具由乙方自负。
三、对甲方负责供应的机具，乙方应妥善保管使用，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
第九条甲方的责任和义务
一、甲方负责向乙方提供所需要的施工图一套，对乙方进行施工技术交底，并对乙方的工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
二、甲方负责向乙方下达施工生产作业计划、检查和监督乙方的工程进度和施工质量。
三、甲方负责施工过程中的技术资料汇总，质量、安全监督和检查，以及工程的竣工验收。
第十条乙方的责任和义务
一、乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的各项管理制度及《施工管理细则》。签订合同时，必须编制施工人员花名册(一式三份)附后，提供身份证复印件，配合办理劳务许可证、暂住证、计生证等有关手续。
二、乙方管理人员及工种负责人必须在现场跟班作业，并严格按施工图纸负责水、强电、弱电、暖气安装及质量、安全、文明施工、质检工作，不准私自离岗、脱岗，把好质量关，如特殊原因需离开工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责现场工地工作。中途如发现私自换人或无管理人员管理每人次罚款500元。
三、乙方应自备常用工具，遵守机械操作规定，严禁违章作业，乙方人员从事特殊岗位工作人员(电焊、机械、架子)必须持有特殊工作操作证，禁止无证上岗。否则处以500元以内罚款并承担相应责任。
四、乙方应根据甲方对工期、质量、安全、文明施工的总体要求，组织劳动力，确保工程需要，并随时随地和土建配合预、预留，因乙方原因无按要求预埋预留的后果由乙方自负。
五、乙方应保证农忙期间和和节假日施工的劳动力需求，保证连续施工，因
劳动力缺少而影响施工进度给予5000以上的罚款，并赔偿由此给甲方造成的损失。乙方禁止使用老弱病残孕、智障、癫痫及未成年。杜绝施工现场饮酒，凡发现有酗酒闹事者，每人次罚款200元，现场所有人员不得随意将建筑材料、机具、设备私自带出施工现场，一经发现，按盗窃论处，并按其价值的10倍处罚。施工现场临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20xx执行。
六、乙方应服从甲方现场管理人员的管理，听从指挥，严格遵守现场各项管理制度，按照甲方的施工图纸和技术交底施工，如违反以上条例甲方有权给予相应的经济处罚，做到安全生产，文明施工。
七、乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道工序的工作。如验收达不到质量目标的，应无条件返工，返工损失由乙方自理，并甲方给予100~20xx元的罚款，直接损失在10000元以上的，乙方自行离场。
八、乙方负责施工过程中半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的，照价赔偿或无条件返修。
九、乙方应设有专职安全员，对乙方人员进行日常安全教育和检查，确保安全生产。乙方人员因违章作业、野蛮施工发生的安全事故，甲方视情节给予500~3000元的罚款，并自行承担相应责任及费用。
十、乙方每月25日前报已完工程量清单，每周六前报上周已完工程量及下周进度计划，并附下周所需材料量，若推迟不报后果自负。
十一、所需认质认价的材料必须提前一月内报甲方、业主、监理认证，否则造成误工由乙方自负。
第十一条违约责任
一. 乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到合同约定的验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二. 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，私自中途停工视乙方违约，应有乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此遭受的经济损失。
三. 乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成。否则每逾期一天，应偿付甲方元的逾期违约金，逾期10天后，每逾期一天，应偿付甲方5000元的逾期违约金，因甲方原因或不可抗拒的因素(以甲方签证为准)造成工期顺延乙方不承担责任。
第十二条奖与罚
一、乙方必须无条件保质保量完成项目下达的生产计划(周计划和月计划)任务，定期完成不奖不罚。
二、如果乙方不能定期完成甲方制定的生产计划(月计划)，按月计划生产值总额20%罚款(直接从财务结算账户中扣除)。
第十三条合同的解除
一、乙方在试用期间，不符合录用条件的。
二、乙方不服从甲方的管理和安排，不能保证施工质量、施工进度，不能保证安全生产，无视文明施工的。
三、乙方严重违反甲方的规章制度和劳动纪律的。
四、甲方宣告破产或濒临破产处于法定整顿期间的。
具有以下情况之一的，乙方可以解除合同：
一、甲方不履行合同或违反国家法律、法规，侵犯乙方合法权益的。
二、甲方无视安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和严重危害乙方人身安全健康的。任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。
第十四条其他
一、本合同未尽事宜经双方协商签订的补充协议和本合同具同等法律效力，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
二、本合同双方在履行中发生争议，双方应友好解决，解决不成任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
三、本合同一式四份，甲乙双方各持一份。自双方签字之日起即生法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
年月日年月日
水暖安装承包合同范文三
甲方：(简称甲方)
乙方： (简称乙方)
甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：
一、工程概况：
工程名称：
建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形式：框剪。
二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。
三、工程承包范围：
1、承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。
四、工程承包费用及结算方式：
计价方法：
(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件1)。
(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。
五、其它：
1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，则甲方有权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。
2、乙方不提供相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。
3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。
5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。附：
甲方：乙方：
年月日年月
水暖工程承包合同 工程名称：为了确保本工程的顺利的进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 发包方： 承包方：一：承包范围： 图纸范围内及甲方根据变更、洽商等要求的水暖预留、预埋、管道的安装、连接等与水暖工程施工相关及与其相关的临水、安全生产、文明施工、上下车、场内材料转运。水暖施工工作内容包括：施工图纸、施工方案、设计变更、业主指令、技术交底、甲方指示等所有施工部位及有关规定的全部工作内容。具体但不限于以下工作内容： 给水系统：室外有设置给水阀门井的，以室外第一个给水阀门井为界；给水管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外 5 米出为界。乙方负责从室外第一个阀门井阀门至室内及室内的生活用水给水系统管道、设备、管件、阀门、水表、用水器具、水箱、相关图纸预留预埋和消防管道洞口的预留等工程的施工。不含消防给水系统。 排水系统：以室外第一个排水检查井为界。乙方负责从室外第一个排水检查井至室内及室内的全部排水系统管道、设备、管件、阀门的连接与安装及相关预留预埋等工作。 采暖工程：采暖系统以室外入户阀门井为界；采暖管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外5m为界。乙方负责从室外入户阀门井至室内的全部采暖系统管道、支架、设备、管件、阀门的连接安装及相关预留预埋工作。 本协议单价为综合单价包干。其单价在协议执行期内固定不变，协议约定的所有劳务用工都已综合考虑进协议单价内，乙方不得以协议未包含为理由要求给予点工、签证或拒绝施工。在本承包合同内容不产生任何零工。二、承包方法： 1、承包方式：包工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包经营风险，盈亏自负。 2、依据图纸，按建筑面积（不含外墙装饰层）综合单价_________ 元/ m20 3、在综合价承包时，如果出现某单项等难度较大和量较小的该分项工程时，分给班组不做的，将按其单项价格每平方米的五倍价格扣除。
水暖工程承包合同的范本 篇一：水暖工程承包合同书甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就马桥河镇禧水秀苑小区水暖工程承包事宜达成如下协议，双方共同遵照履行： 一、工程名称： 二、工程地点及面积： 三、工程承包内容及范围：工程图纸中设计的给排水、采暖和双方另行约定的相关事宜。 四、工期：开工时间：年月日，竣工时间：年月日。 五、工程质量：乙方严格按照设计图纸、施工技术方案、施工验收方案有计划的组织施工，工程要达到国家标准和行业的相关规定，且必须经质监部门验收合格。 六、工程价款：按建筑面积每平方米元。 七、工程承包方式：（主要约定原材料供应和工人工资由谁支付） 八、工程使用的原材料必须经甲方及监理认可，否则不得使用。 九、、乙方要具备施工资质，严格按国家操作规范和施工验收规范及甲方的各项规章制度精心组织施工，并按甲方的施工计划有计划有步骤的进行施工。
十、乙方在工作中必须对工人进行安全教育，严格遵守安全操作规程，遵守安全规定，落实安全措施，进入施工现场必须佩带相应安全设施，确保施工安全，乙方人员在工作中出现的一切伤亡事故均有乙方自行承担责任并支付相关费用。 十一、乙方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，出现罚款、停工等情况由乙方自行协调并承担费用及损失。 十二、甲方不定期的对乙方的施工现场进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面进行安全教育、监督、指导和验收。 十三、工程价款的结算方式：整个水暖工程全部结束并经相关部门验收合格后双方统一结算，甲方用本小区（注明顶账楼房位置、面积、单价及总价款）顶抵全部工程款，差价以现金形式多退少补。 十四、质保金：乙方向甲方交付整个水暖工程总造价5%的现金作为工程质保金，两个采暖期内出现质量问题乙方无条件维修、更换；两个采暖期过后无质量问题，甲方一次性返还。 十五、工程中如因其他工种延误水暖工程，或因不可抗力、工程图纸设计变更等原因延误工程，本合同工期按实际延误
工程承包合同协议书免费下载 工程承包合同免费下载【范本一】 发包单位： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 第八条：验收 工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。 第九条：违约责任 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。 2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。 第十条：其它 本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。 发包单位(甲方)(盖章)
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为了顺利完成安装工程的施工任务，确保工程的质量、工期、现场管理达到安全文明工地的标准要求，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，订立本合同如下： 第一条、工程概况： 1—1.工程名称： 1—2.工程地址： 1—3.结构类型： 1—4.建筑面积：约㎡（最准以实际计算面积为准） 1—5.发包内容和范围 本工程安装图纸以内给牌水、暖、雨水管安装、冷凝水管安装、落水管安装、施工用临水等全部安装内容及施工期间的一切零用工、装卸车。工程未经移交竣工验收前楼内所安装的全部工程内容由乙方负责看护,在此期间发生的丢失全部由乙方负责. 1—5—1.给水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—2.排水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—3.采暖：预埋、预留、配管、保温、吊洞、器具、地敷热管铺设、分水器设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—4.落水管、雨水管、冷凝水管、空调管预埋,安装调试等全部操作过程，施工用水，甲方提供材料，乙方无偿负责安拆。 1—5—5.消防给排水：预埋、预留. 1—5—6.机械设备耗材：焊条、钻头、砂片、板牙等.
1—5—7.工程用辅材：钢丝、扎丝、铁丝、钉子、胶带、胶布、彩带、自功丝、机制螺丝、铅油. 1—5—8.现场设施工专职管理、技术人员、施工抄平放线、质量、安全、楼层及施工操作区域内的文明施工、生活后勤、日常管理等各项措施设施。材料、设备进出场装、卸车、场内倒运、指定地点堆放及百米以内。 1—5—9.施工中用的一切机械设备及设备耗材安装、就位、保护，现场安全，文明工地措施的实施。 1—5—10.施工用电甲方负责接至施工操作层的二级配电箱。 1—5—11.临时宿舍：发包方只提供施工现场内的办公活动用房一间；由于施工现场有限，民工住宿问题自行解决。 1—5—12.工程技术资料与工程进度同步，乙方为甲方资料员提供有关本工程安装资料所需要的填写数据，签字后由甲方整理。 第二条、工期： 2—1.施工时间：年月日至年月日。2—2.总日历工期：天，如遇大风、雪、雨、停水、停电、变更、停工待料，乙方自行安排，工期不顺延，除人工不可抗力的自然灾害。 第三条、工程质量等级、质量验收： 3—1.工程质量等级：合格 3—2.工程质量验收： 3—2—1.工程质量依据国家颁发的建筑工程检验标准，陕西省颁发的有关工程质量规定，乙方必须自觉接受甲方的监督、检查、评定质量，基础、主体部分安装工程必须达到合格。 3—2—2.分部分项工程未经验收或验收不合格，乙方不得进行下道工序的施工，直到整改达到要求后乙方继续施工；如整改仍不合格者，甲方有权对乙方重新进行审查直到清退，以确保工程项目的正常进行。 第四条、工程承包价格计算依据及承包方式：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程承包合同协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：江西省第三建筑有限责任公司新干县盐化大道项目部 乙方：李智新 根据中华人民共和国《经济合同法》，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商，特订立本合同，双方应共同遵守。 工、工程内容 1、工程名称：新干县盐化大道工程 2、施工地点：新干县大洋洲盐化工业城 3、承包项目：浆砌片石水沟、挡土墙、护坡等附属工程 二、质量及工期要求 1、乙方承担甲方所有防护附属工程的施工，必须按照工程施 工技术规范要求施工，并结合图纸及甲方要求合理安排施工计 划，确保工程如期完工。 2、本合同工期为2010年10月21日至2011年12月23日止。 3、乙方应根据甲方及现场监理的要求，及时调整施工进度计划安排，并服从甲方及现场监理的管理；乙方所购材料必须经过监理现场取样抽检，合格后方可使用。 三、工程数量、单价及合同价款 1、根据施工设计图纸合同工程数量暂定为：浆砌片石水沟 3675m3 ,浆砌片石挡土墙8648.5m3 ,人字护坡4856m3。如遇 业主、甲方及现场监理另行增减的工程数量按实际发生结算。 2、本合同单价为：浆砌片石水沟145元/m3,浆砌片石挡土墙130
元/m3,人字护坡215元/m3;以上均包括人工、材料及基坑开挖、边坡修 整所需的小型机械费，合同单价不含税收；台同总价为2701220元（大写贰佰梁拾万零壹仟贰佰贰拾元整）。 四、付款方式 乙方每完成工程总量的30% ,支付已完工程款的50% ,依次类推，剩余50%工程款待乙方工程全部完工后，经甲方施工技术人员核定后支付到合同总价款的70% ,余款待工程竣工验收 合格后一次性付清。 以上每次支付工程款的工程量需经现场监理初步验收后，由甲方施工技术人员核对后开具结算结算。 五、工程质量缺陷责任期 工程质量缺陷责任期为：工程完工后一年以内，即竣工验收合格缺陷责任期满。 缺陷责任期内如出现工程质量问题（人力不可抗拒的因素除外），乙方应无条件负责维修，所需费用有乙方承担。 六、违约责任：甲、乙双方如有一方违反本合同约定，违约方以中 国人民银行逾期付款的规定支付违约金，并赔偿一切损失。 七、本台同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效, 具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议： 一、承包方式： 本工程为承包人工费工程，包工不包料；本工程按总建筑面积每平方米承包人工费 元。 二、一切工程资料由甲方提供。 承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通安装工程。 三、质量要求： 本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。若乙方私自修改图纸或不按规范施工，造成一切后果由乙方自行承担。 四、材料供应： 在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方。甲方按材料计划出资给乙方采购，若采购材料不符合图纸和施工规范要求，甲方有权要求乙方免费更换。 五、材料要求： 如因乙方所采购材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，甲方概不负责，由乙方承担一切责任。 六、安全责任：
在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，严格按照操作规程施工。对作业人员进行安全教育，若因乙方违规作业，造成后果由乙方承担责任。 七、其他： 在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。 八、付款方式： 本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的15%；管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%；水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%，剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。 九、如有更改事项，双方协商解决。 十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。 十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字（盖章）之日起生效。 甲方：乙方： 日期：日期：
协议编号：LX-FS-A78850 水暖安装承包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
水暖安装承包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：(简称甲方) 乙方：(简称乙方) 甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况： 工程名称： 建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形式：框剪。 二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。
三、工程承包范围： 1、承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。 四、工程承包费用及结算方式： 计价方法： (1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件 1)。 (2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。 五、其它： 1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不
工程施工承包合同书 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方：乙方：
为明确甲、乙双方权利和义务，在平等自愿、协商一致基础上，签订本合同，以资共同遵守： 一、合同期限 1、自合同签订之日起生效，至双方协商解除合同之日起终止。 2、甲方因突发事故或上级政策影响、或因人员或作业地区调整，需终止合同时，应提前一个月通知乙方，乙方同意无条件接受终止合同，甲方不承担任何责任。 3、乙方连续三个月不能完成甲方规定的月度作业计划或经实践证明不能胜任工作要求的，甲方有权随时通知乙方解除合同。 4、本合同其他条款约定的合同解除情形。 二、费用结算 1、甲方依据肥城矿业集团公司现行统一劳动定额标准，按实际完成工作量，直接工定额折工，每工按198 元标准（包括加班工资、各种奖励、各项保险及国家规定的与工作岗位相关的福利待遇等）与乙方结算。甲方每月每头支付乙方大修工7 个（按临时受影响程度情况支付），月度工程价款次月内支付。 2、工程所需材料由甲方按定额无偿提供，超定额部分由乙方承担，设备运输、安装、搬运超出定额范围内所发生的费用根据现场实际双方协商解决。乙方按期按质按量完成甲方下达的月度作业计划，甲方按照定额单价结算款项，超计划部分按照结算单价的 __________________ %给 予嘉奖，反之给予相应扣罚。 3、甲方有计划的停产、检修时，甲方有权合理安排乙方人员做其它工作，并支付工资，每
工按_________ 元标准。若因甲方在生产实施（如停电、停风、停水等）或材料供应等不具备，造成停产误工时，影响时间超过__________ 小时，甲方向乙方支付影响工资，每工按
水暖电承包合同 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 甲方承建的三道沟煤矿救护队消防站及附属楼建设工程，因工作需要，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其相关法律法规原则，结合本工程实际情况，甲、乙双方达成如下协议： 一、工程名称：三道沟煤矿救护队工程 二、承包范围：施工图中所涉及的水暖电材料和安装。 三、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、 四、开工日期：年月日 五、竣工日期：年月日 六、承包价格: 水暖90元/㎡,电35元/㎡（建筑面积） 七、质量等级：合格 严格按照施工图纸和设计变更，按建筑规范施工。无条件接受甲方和建设、监理、质监部门的监督检查，不得违规作业。如因乙方造成的返工等损失由乙方负责，甲方除扣除返工损失外,再进行罚款处理,甲方有权从合同款扣除。 八、安全： 乙方进场后，做到安全、文明施工。严格执行建筑安全条例、施工规范，无条件接受甲方安全员的指挥，不得野蛮
施工。乙方在施工中发生的一切工伤事故，由乙方自负，甲方概不负责,并进行罚款处理。 九、工程进度及工期： 根据本工程的特殊性，甲方提出加班加点，乙方不得找任何借口或理由拒绝加班，坚决服从甲方管理人员的统一调度，若不听从甲方管理人员指挥，每出现一次罚款1000元。若每分部分项不能按期完工，每推迟工期一天罚人民币500元。若提前完工，每提前一天奖人民币500元。 十、付款方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。工程完工付到90%,剩余10%在交工验收合格后12个月内付清. 十一、双方职责： （一）甲方职责 1、提供乙方的住宿. 2、指挥检查乙方在施工过程中的质量、安全进度。 3、向乙方提供相关图纸一套。 （二）乙方职责 1、无条件接受上级部门检查时必须完成的施工现场准备工作。 2、项目负责人员和生产队长必须驻守工地，如有事外出，需经甲方项目经理批准。 3、乙方所雇人员必须三证齐全，否则后果自负。乙方无条件接受项目部的管理制度，如出现违规，违法行为，甲
水暖工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，遵循平等自愿和诚实守信的原则，双方签订施工合同，以下各项条款是本合同的协议条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、建筑面积： 四、承包范围：按施工设计图纸所包含的楼房内部水暖工程内容施工。 五、工程时间：年月日----- 年月日，合同总天数天（随上土建进度）。 六、质量标准：工程施工必须按照施工图纸来进行，必须达到设计图纸的标准；购买水暖材料物品等必须经有关检定部门验收合格后，方可进行施工使用。 七、水暖工程造价：包工包料（按设计图纸施工），本工程价款计算确定为每平方米元人民币，水表另算。
八、施工要求：乙方不得延误土建施工交叉工作，如土建加班应提前通知，随叫随到，并派专人施工，协助土建工程。 九、安全要求：乙方施工人员必须注意现场安全，进入工地必须佩带安全帽和胸卡遵守操作规程持证上岗，承担人身意外伤害保险，如出现安全事故责任由乙方自行承担，包括经济损失。 十、拨款方式：甲方土建工程开工前先付乙方水暖工程造价的工程预付款，电照工程进度达到以后，甲方再支付乙方电照工程造价的工程款，其余的为质量保证金，在楼房验收合格后一次性拨付给乙方。 十二、本合同未尽事宜按相关法律法规执行，发生争执可以协商解决，协商不成可以起诉到当地法院裁决，其他细节按《吉林省建设工程施工合同》的有关要求填写。如果乙方资金不足不能垫付合同规定的付款时间，甲方有权提出乙方无条件退出现场，所有的进场材料和设备归甲方使用，乙方在此期间所发生的费用由双方协商解决。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字后该合同即生效。 发包方（章）：承包方（章）： 法定代表人：法定代表人：
施工总承包合同 第一部分 协 议 书 建设单位：大厂京御幸福房地产开发有限公司 2010年5月 一、合同协议书
发包人：___________ 承包人：北京百键开发建设有限公司___________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 建筑面积：_ 资金来源：_________ 2、工程承包范围 承包范围：_ 3、合同工期 开工日期：_年_月___________ 日 竣工日期：—年_____ 月_____ 日 施工日期：日历天 4、质量标准： 工程质量标准：____________________ 5.1工程承包方式：
2)其它有关结算条款详见专用条款。 5.2、合同价款 暂定金额(大写)：玖仟肆佰零壹万肆佰伍拾壹元贰角(人民币) (小写)：94010451.2元(人民币) 6、组成合同的文件 6.1组成本合同的文件及优先解释顺序如下： ⑴协议书； (2) 履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)； (3) 中标通知书； (4) 承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料) ； 确认的投标书； (5) 专用条款； (6) 通用条款； (7) 标准、规范及有关技术文件； (8) 施工设计图纸； (9) 招标文件； (10) 专项条款约定的其他文件。 7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
水暖电综合安装工程 施工劳务分包合同 发包方（甲方）：河北***劳务有限公司 承包方（乙方）：身份证号码： 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：****# 楼“水暖电综合安装工程”。 2、工程地点：河北******* 以东。 3、承包范围：临电临水安装工程；水、暖、电、消防图纸上和土建 图纸上所有的安装工程_______________________________ （具体以招标文件承包范围为准）。招标文件约定的承包范围如下： （一）、电气工程（强、弱电）： 1）、人工： a）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c）弱电系统（电视、电话、宽带网）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。
e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。 乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。 （二）、水暖工程： 1、人工： a）给排水：给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 b）室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 c）消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。 （三）、其他方面需做到的： a）各工种做到工完场清。 b）现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。 c）所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。 d）现场文明施工和环境保护。 e）对主体结构成品及半成品的保护。 f）成品、半成品的倒运。 第二条承包方式、取费标准: 1、承包方式：水暖电综合安装工程所包含的全部内容，以包人工、包辅材、
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 水暖安装承包合同简易版
水暖安装承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方：(简称甲方) 乙方： (简称乙方) 甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖 电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责， 在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况： 工程名称： 建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工 方结算的面积为准。结构形式：框剪。 二、承包方式：包人工费用、包质量、包 定额辅料、包工期、包机具等。 三、工程承包范围：
1、承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。 四、工程承包费用及结算方式： 计价方法： (1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件1)。 (2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。 五、其它： 1、如乙方延误工期，工程质量达不到要
水暖施工安装承包协议书 发包方：张掖市盛泰实业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：身份证号：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要，经过双方协商，甲方决定将高台县人民医院住院医技综合楼与残疾人康复中心联建项目工程采暖、给排水工程的全部工作内容以清包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。 第一条、承包范围：高台县人民医院住院医技综合楼与残疾人康复中心联建项目工程给排水、采暖、图纸内全部分项工程。 第二条、承包内容及承包的方式和价格： 一、承包内容：图纸范围内给排水、采暖工程及施工现场临时设施的全部工作内容（甲方指定的工程除外）不仅限于下列工作及可合理推断的工作内容： 生活给水系统乙方负责室内及室内的生活用水给水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、水表、图纸内预留预埋件和消防管道洞口的预留工程的施工。消防室外甩头其他连接。 排水系统：乙方负责室内及室内的全部排水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、相关预留预埋件等。消防室外甩头其他连接.。
二、采暖工程 采暖系统：乙方负责室内及室内的全部的采暖系统管道、支架、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、分集水器、采暖器具、地暖主管道（不含室内地热管）、通风管道洞口及相关预留埋件等。消防室外甩头其他连接。 二、承包的方式和价格：包清工，按图纸设计面积，元/㎡一次包死，总建筑面积㎡，工程总价元。 第三条、工期控制： 1、自开工之日起，到完成该承包的施工内容止，施工期内必须按甲方施工月计划施工，若施工月计划不能完成，按施工进度计划每推迟一天罚款2000元。 2、若乙方施工进度慢，工程质量差，经两次生产会议提出整改意见后改正行动不得力效果不明显时，为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求，甲方无需征得乙方同意有权直接安排施工力量介入施工，所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除，金额由甲方负责审定。 3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按50%结算，余款作为甲方停工损失费用。 第四条、质量标准： 1、质量等级为‘优良’工程。 2、严格按照施工图纸、设计变更、施工规范进行施工，工程质
水暖工程承包合同 工程名称： 为了确保本工程的顺利的进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 发包方： 承包方： 一：承包范围： 图纸范围内及甲方根据变更、洽商等要求的水暖预留、预埋、管道的安装、连接等与水暖工程施工相关及与其相关的临水、安全生产、文明施工、上下车、场内材料转运。水暖施工工作内容包括：施工图纸、施工方案、设计变更、业主指令、技术交底、甲方指示等所有施工部位及有关规定的全部工作内容。具体但不限于以下工作内容： 给水系统：室外有设置给水阀门井的，以室外第一个给水阀门井为界；给水管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外5米出为界。乙方负责从室外第一个阀门井阀门至室内及室内的生活用水给水系统管道、设备、管件、阀门、水表、用水器具、水箱、相关图纸预留预埋和消防管道洞口的预留等工程的施工。不含消防给水系统。 排水系统：以室外第一个排水检查井为界。乙方负责从室外第一个排水检查井至室内及室内的全部排水系统管道、设备、管件、阀门的连接与安装及相关预留预埋等工作。
采暖工程：采暖系统以室外入户阀门井为界；采暖管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外5m为界。乙方负责从室外入户阀门井至室内的全部采暖系统管道、支架、设备、管件、阀门的连接安装及相关预留预埋工作。 本协议单价为综合单价包干。其单价在协议执行期内固定不变，协议约定的所有劳务用工都已综合考虑进协议单价内，乙方不得以协议未包含为理由要求给予点工、签证或拒绝施工。在本承包合同内容不产生任何零工。 二、承包方法： 1、承包方式：包工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包经营风险，盈亏自负。 2、依据图纸，按建筑面积（不含外墙装饰层）综合单价元/㎡。 3、在综合价承包时，如果出现某单项等难度较大和量较小的该分项工程时，分给班组不做的，将按其单项价格每平方米的五倍价格扣除。 4、为保证工程进度，乙方的施工人员必须满足甲方的要求，如未能达到所要求的人数，甲方有权对其做出调整。 三．结算和付款方式: 1、单位工程交工后一次性结算，扣除总价款5%质保金，两年后予以支付。每个月前必须上报上月工人的考勤表，工资表给公司，按月进度完成情况支付工资。 2、甲方在借支节点时向承包人进行借支，并有权参与乙方管辖内施工人员的工资发放，但乙方的盈利或亏损与甲方无关。 3、工程量的结算由项目经理开具公司统一的工费结算单。
工程承包合同协议书合同编号：_________ 发包方：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 承包方：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________
邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 条合同文件及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 第二条图纸和文件的保管与提供 1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或
合同编号： 简单工程承包合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
合同编号： 发包方：________________ 承包方：________________ 签约时间： 签约地点： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________ 二、建筑面积(工程形式)____________ 三、施工地点：________________ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：________ 六、工程质量标准：________ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：____年。 十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工; ②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求; ④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏; ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用; 十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人： 日期：
水暖电承包合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021
水暖电承包合同 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 甲方承建的三道沟煤矿救护队消防站及附属楼建设工程，因工作需要，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其相关法律法规原则，结合本工程实际情况，甲、乙双方达成如下协议： 一、工程名称：三道沟煤矿救护队工程 二、承包范围：施工图中所涉及的水暖电材料和安装。 三、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、 四、开工日期：年月日 五、竣工日期：年月日 六、承包价格: 水暖90元/㎡,电35元/㎡（建筑面积） 七、质量等级：合格 严格按照施工图纸和设计变更，按建筑规范施工。无条件接受甲方和建设、监理、质监部门的监督检查，不得违规作业。如因乙方造成的返工等损失由乙方负责，甲方除扣除返工损失外,再进行罚款处理,甲方有权从合同款扣
除。 八、安全： 乙方进场后，做到安全、文明施工。严格执行建筑安 全条例、施工规范，无条件接受甲方安全员的指挥，不得 野蛮施工。乙方在施工中发生的一切工伤事故，由乙方自负，甲方概不负责,并进行罚款处理。 九、工程进度及工期： 根据本工程的特殊性，甲方提出加班加点，乙方不得 找任何借口或理由拒绝加班，坚决服从甲方管理人员的统 一调度，若不听从甲方管理人员指挥，每出现一次罚款 1000元。若每分部分项不能按期完工，每推迟工期一天罚 人民币500元。若提前完工，每提前一天奖人民币500 元。 十、付款方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。工 程完工付到90%,剩余10%在交工验收合格后12个月内付清. 十一、双方职责： （一）甲方职责 1、提供乙方的住宿. 2、指挥检查乙方在施工过程中的质量、安全进度。 3、向乙方提供相关图纸一套。 （二）乙方职责
土方工程承包合同协议书 导读：本文是关于土方工程承包合同协议书，希望能帮助到您！ 工程承包可以自己进行赚钱，这个一般都是私人进行承包了，而且这个承包的都是多少有点关系的，不过工程承包也是有风险的，今天小编就给大家分享一下承包合同，希望大家来参考哦土方工程施工合同协议书 发包方：___________________________________________(以下简称甲方)承包方：___________________________________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 (一)工程名称：_华能蒋公岭风电场(48MW)新建工程__ (二)工程地点：_九江市都昌县多宝乡__________ (三)工程范围：就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等。 第二条工程价款 (一)合同价款：本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需要的人工费、材料费、机械费
(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：本合同混凝土浇筑为60元/M3;土石方开挖为18元/M3;钢筋加工750元/吨3;基础环安装为 11500元/台。其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。 1 第三条工程质量及技术要求 本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定： 1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。 2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施。 3、按照施工要求施工，废渣及时清运，禁止填埋建筑碎块和垃圾。 第四条工程价款结算 结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的
水暖工程承包合同模板 甲方：以下简称甲方 乙方：以下简称乙方 甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则，根据中华人民共和国《合同法》的有 关规定，经双方充分协商，达成如下协议： 一、工程名称 二、工程承包范围 三.工程工期 四、工程价款 1、包工包料： 对乙方采购材料的质量要求：乙方所采购的材料应该在运进现场前向甲方提供相应 的产品合格证、检测报告、备案证等品质合格证明、生产厂家的质保承诺，并应当按照国 家地方法规或甲方的要求进行必要的检测、复检，在材料使用前，向甲方提供国家指定检 测部门出具的试验检测报告，未经实验检测检验的材料不得用于本工程，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。 2、包工不包料： 所需材料由乙方在开工前负责提供用量和使用时间，经甲方审核后组织采购，甲方有 权对此部分材料做相应调整包括增项和减项，乙方必须予以认可。此部分材料运到现场后，乙方必须按所提报量及时接收并出具签字验收手续，妥善保管，严禁拒收，此项材料必须 用于该项工程上，严禁挪作它用，一经发现乙方必须按所挪用材料价款的五倍承担违约金，乙方所使用的这部分材料超过决算用量时，超出部分的材料价款从乙方承包的工程价款中 扣除。如果乙方使用的此项材料少于决算用量时，按甲方实际供应的数量决算，由此造成 的损失由乙方承担。 五、质量技术要求 1、工程质量等级：国家合格等级; 2、工程质量标准：达到辽宁省“世纪杯”工程标准 ; 3、工程质量验收：执行国家现行JGJ-99《建筑施工安全检查标准》及JGJ1.30-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。
4、工程质量奖罚：如因乙方自己质量原因未达到双方约定的“世纪杯”标准，乙方 应按其分项工程总价的1%承担违约金。 5、乙方对所施工的工程与甲方共同承担连带责任。 六、垫资能力：乙方应保证垫资能力，严格按合同约定履行义务，不得因资金问题停建、缓建、延期施工。如由于上述原因而影响工程质量及工期，则由乙方承担全部责任。 如因乙方原因中途停建，对其完工的工程由甲方接管，对未结算部分不现给予结算。 七、工程款支付方式及时间 1、本工程无工程预付款; 2、工程进度款的支付： 八、施工现场的管理 乙方必须服从甲方的管理，具体包括施工人员的管理，施工现场管理，临时设施管理，安全管理，质量管理，具体管理细则详见附件一。 乙方必须服从甲方转发的建设单位代表人或工程师发出与分包工程有关的指令，并配 备由相关主管部门认定的安全员和质检员，未经甲方允许，乙方不得私自与建设单位代表 人或工程师发生工作联系，不得私自接收建设单位拔款，否则甲方有权解除合同视为乙方 停建，并将承担所接收款项双倍的违约金。 九、意外伤害保险及安全事故：乙方负责为施工人员办理人身意外伤害保险，且在施 工期间发生的安全事故由乙方承担。事故赔偿按国家规定赔偿金额执行，并承担各项处罚 费用，赔偿公司由此造成的经济损失及信誉损失。 十、民工工资：乙方应保证民工工资的按时发放含甲方尚未支付乙方进度款期间，并 向甲方出示真实有效的凭据含已支付和尚未支付的人员工资清单，甲方不定期抽查乙方的 工资发放情况，如发现未按规定支付，由甲方从乙方进度款中扣除，并罚款500元/每人 每次。 十一、已完工程量报表：乙方应按甲方要求提前一周向甲方报送当周已完工程量报表 及下周工作计划。 十二、竣工资料： 1、乙方应按合同约定本合同、施工总包合同及相关附件，对分包工程进行施工、竣 工验收和保修。 2、乙方应按甲方要求时间及工程进度提供相关验收资料，向甲方进行交验。工程竣 工前，乙方首先组织本单位技术负责人、工程师、质检员和各班组长，根据施工合同要求、