FIDIC土木工程施工合同
目前使用的FIDIC土木工程施工合同是1984年颁布的第四版。它的主要内容如下(括号中的数字是该合同的条款号：
一、合同的法律基础，合同语言和合同文件
1.合同的法律基础，即适用于合同关系的法律。在FIDIC第二部分即特殊条款中必须指明，使用哪国或州的法律解释合同，则该法律即为本合同的法律基础(5.1)，则本合同的有效性受该法律控制，合同的实施受该法律的制约和保护。
2.合同语言，即用以拟定合同文本的一种或几种语言。这也应在特殊条款中予以指定。如果合同文本使用一种以上语言编写，则还应指明，以哪种语言作为合同的“主导语言”。当不同语言的合同文本的解释出现不一致时。应以“主导语言”的合同文本的解释为准(5.1)。因为不同语言在表达方式和语义上会有差异，在翻译过程中会造成意义的不一致，进而导致对合同内容解释的不一致，产生合同争执。
3.合同文件包括的范围。构成合同的几个文件之间应能互相解释。但当它们之间出现矛盾和不一致时，应由工程师对此作出解释或校正。通常，合同文件解释和执行的优先次序为(5.2)：
(1)合同协议书；
(2)中标函；
(3)投标书；
(4)FIDIC条件第二部分，即特殊条款；
(5)FIDIC条件第一部分，即一般条款；
(6)合同的其它文件，如规范、图纸、工作量表等。
如果在工程过程中，合同有重大的变更、补充、修改，则应说明它们的内容，与原合同文件的差异。
二、合同类型
FIDIC合同为业主与承包商之间签订的土木工程施工合同。该合同属于单价合同，同时本工程必须实行监理制度，即业主聘请并全权委托监理工程师进行工程管理。
三、业主责任和权力
业主是指在FIDIC第二部分中指定的合同当事人，以及他的合法继承人，但不能指他的任何受让人。FIDIC条件不允许合同当事人单方面将合同权利和义务转让给其他人。因为在投标报价中，承包商已考虑到业主的资信风险。不同的业主，会有不同的资信风险，会有不同的报价。如果业主单方面转让合同，就会对承包商造成不利影响。
业主作为工程的发包者选择承包商，向承包商颁发中标函。业主的合作责任是承包商顺利地完成合同所规定任务的前提，同时又是进行工期索赔的理由和推卸工程拖延责任的托词；而业主的权力又是承包商的责任，是承包商容易产生违约行为的地方。通常包括以下几个方面：
1.业主选择和任命工程师。在工程中，业主通过工程师管理工程，下达指令，行使权力。通常认为，业主已赋予工程师在FIDIC合同中明确规定的，或者由该合同必然隐含的权力。但是如果业主要限定工程师的权力，或要求工程师在行使某些权力之前，需得到业主的批准，则可在FIDIC第二部分予以指明(
2.1)。
但FIDIC合同是业主和承包商之间的合同。业主必须为工程师的行为承担责任。如果工程师在工程管理中失误，例如，未及时地履行职责，发出错误的指令、决定、处理意见等，造成工期拖延和承包商的费用损失，业主必须承担赔偿责任(例如6.3，6.4，17.1，36.4，36.5，50.1等)。
2.没有业主的事先同意，承包商不得将合同或合同的任何部分(工程任何部分)转让出去(
3.1)。
3.编制双方实施的合同协议书，并承担拟定和签订费用(9.1)。
4.批准承包商的履约担保和担保机构(10.1)。
5.向承包商提供有关该工程的勘察所取得的水文地质资料(11.1)。
6.业主对自己的在现场的工作人员安全负责(19.2)。
7.业主风险
(1)业主风险
在承包商负责照管工程期间(即交付前)，如果发生以下情况造成工程、或其任何部分、或材料、或待安装的设备损坏或损失，承包商有责任修补，但由业主承担费用：
1）战争、敌对行为、入侵等；
2）叛乱、革命、暴动、政变、内战；
3）核污染或放射性污染；
4）以音速或超音速飞行的飞行器产生的压力波；
5）暴乱、骚乱、混乱，但仅限于承包商或其分包商雇用的人员中间且由于从事本工程工作而引起的除外；
6）业主使用造成损失或损害；
7）非承包商负责的工程设计错误；
8）一个有经验的承包商通常也无法预测和防范的任何自然力的作用(20.3，20.4)。
(2)特殊风险
在上述业主风险中的(1)(2)(3)(4)(5)项(除去工程所在国以外的叛乱、革命、暴动、政变、内战)属于特殊风险(65.2)。
不论何时何地发生因各种爆炸物(如地雷、炸弹、炮弹等)引起的爆炸或冲击，也属于上述特殊风险(65.5)。
对特殊风险造成工程，在现场或运往现场的材料，或工程设备，承包商的设备毁坏或损害，业主应支付承包商按时完成的永久性工程和上述材料和工程设备的款项。还应支付修复被损坏工程的款项和替换或修复上述材料和设备的款项(65.3)。
承包商对由于特殊风险造成的工程(在风险发生前已被宣布为不合格的工程除外)损坏，业主或第三方财产损失，人身伤亡不承担责任(65.1)。
8.批准承包商的保险条件。如果承包商未按合同要求进行投保并保持有效，或未在规定时间内向业主提供各项保险单，则业主有权进行保险，并由承包商支付保险费用(25.3)。
9.业主负责获得工程施工所需要的任何规划、区域划分或其它类似的各类批准(26.1)。
10.如果承包商未执行工程师的指令，在规定时间内更换不符合合同的材料和工程设备，拆除不符合合同规定的任何工程，并重新施工，业主有权雇用他人完成上述指令，其全部费用由承包商支付(39.2)。
11.业主应按合同要求向承包商提供工程施工所需要的现场和道路，否则，必须承担工期延误和费用赔偿责任(42. I，42.2)。
12.除属于业主风险(20)和特殊风险(65)外，业主对承包商的设备、材料和临时工程的损失或损坏不承担责任(54.2)。
13.无论在工程施工期间或在保修期间，如果发生工程事故，故障或其他事件，而承包商没有(无能力或不愿意)执行工程师指令去立即执行修补工作，则业主有权雇用其他人去完成该项工作并支付费用。如果上述问题由承包商责任引起，则应由承包商负担费用(64.1)。
14.在工程师按合同颁发付款证书后，业主应在合同规定的时间内向承包商支付工程款(60.10)，否则承担违约责任(69.1)。
15.业主根据工程师颁发的工程移交证书接收按合同规定已基本竣工的任何部分工程或全部工程，并从此承担这些工程的照管责任(48.1，48.2，20.1)。
16.业主有权指定分包商：
业主有权对在暂定金额中列出的任何工程的施工，或任何货物，材料，工程设备或服务的提供分项指定承担人。该分包商仍与承包商签订分包合同，指定分包商应向承包商负责。承包商负责管理和协调。
承包商如果有理由可以反对雇用业主指定的分包商。
对指定分包商的付款，仍由承包商按分包合同进行。然后承包商提出已向该分包商付款的证明，由工程师批准在暂定金额中向承包商支付。
如果指定分包商失误，造成承包商损失，承包商可以向业主索赔。
四、监理工程师责任和权力
监理工程师在FIDIC条件中被称为“工程师”。他被业主任命作工程管理，并在FIDIC第2部分中指定。在工程中，不经承包商同意，业主不得更换工程师。因为FIDIC条件中，工程师具有很大的权力，具有特殊的作用，所以工程师的信誉、工作能力、公正性等，已是承包商投标报价必须考虑的重要因素之一。
通常工程师受业主委托编制招标文件，作评标报告，在工程中履行FIDIC合同中规定的“工程师”的义务，并行使“工程师”的权力。按FIDIC合同，业主一般不直接管理工程，不直接与承包商接触。尽管工程师为业主任命，业主和工程师之间还另有咨询(监理)合同，但他不属于承包合同的任何一方。工程师在行使自己的权力，处理问题的时候必须公正地行事，以没有偏见的方式使用合同。工程师的权力和职责主要有如下几方面：
1.工程师行使着FIDIC合同规定的或合同中必然隐含的权力并履行合同规定的职责,包括作出决定，表示意见或认可，表示满意，作出批准，决定价格，解释合同，调解争执等(
2.1等)。
2.可根据工程管理需要书面任命工程师代表，并可将属于自己的职责和权力授予工程师代表(2.2，
2.3)，还可以任命任意数量的助理协助工作(2.4)。
3.如果无工程师的事先同意，承包商不得将工程的任何部分分包出去，但如下情况例外：
(1)劳务分包；
(2)采购符合合同规定的材料；
(3)合同中已指定的分包商对工程的分包(一般主要指业主指定分包商和在投标书后附的分包商)。
4.工程师应在合理的时间内向承包商发出图纸、指令，承包商应执行工程师的指令。如果工程师的图纸和指令不及时，造成工程拖延，则应给承包商以工期和费用补偿(7.1，6，3，6.4，6.5，13.1)。
5.同意承包商在中标函签发后一定时间内提出的详细的进度计划(14.1)。在工程中，如果承包商的实际进度不符合该进度计划，工程师有权要求承包商提出一份修改过的进度计划(14.2)。
6.工程师有权批准，或否决，或要求承包商撤回、更换承包商授权的代表(15.1)；有权反对，或要求承包商撤回，或更换工程师认为渎职，或不能胜任工作或玩忽职守的承包商的任何劳务人员(16.2)。
7.工程师可在施工过程的任何时候指令承包商打钻孔，或进行勘探开挖。如果合同中未包括上述工作项目，则应按工程变更给承包商以补偿(18.1，51.1)。
8.工程师的检查权
(1)一切材料、工程设备和工艺都须符合合同规定，符合工程师的指令要求。工程师有权指令对承包商的一切材料、工程设备和工艺，在制造、装配地点、现场以及合同规定的其它地点进行检验，要求提交有关材料样品。
(2)如果工程师所指令的检验在合同中末指明，未作专门说明，或检验在现场以外，或在制造、装配地点以外进行，则工程师应提前24小时将进行检查的意向通知承包商。如果检查结果表明承包商的材料、工程设备或操作工艺不符合合同并使工程师满意，则检验费用由承包商承担。而对于其它情况，应给承包商以费用补偿和延长工期的权力(36.1，36.3，36.4，36.5)。
(3)如果承包商未按工程师的要求或双方商定的要求准备好检查，或进行检验，或检验结果经工程师确认，承包商的材料或工程设备有缺陷或不符合合同规定，则工程师有权拒收这些材料或工程设备。
(4)没有工程师的批准，工程的任何部分不得隐蔽(38.1)。工程师可随时指令承包商对已覆盖的工程剥露，开孔检查，并将该部分恢复原状，使之完好。如果检查结果表明施工符合合同要求，则应给承包商以费用补偿(38.2)。
9.工程师有权随时指令承包商：
将工程师认为不符合合同规定的任何材料和工程设备从现场运走，并用合格的替补；拆除不符合合同规定的任何工程并适当地重新施工(39.1)。
10.工程师有权指令承包商按工程师认为必要的时间和方式暂停工程或任何部分工程(40. 1)。
11.如果由于承包商责任造成工期延长，不符合竣工期限要求，工程师有权指令承包商采取加速措施(46.1)。
12.在缺陷责任期满前的任何时侯，工程出现任何缺陷、收缩或其它不合格之处，工程师可指令承包商调查上述原因。如果上述原因属承包商责任造成，则承包商必须承担调查费用和修补费用，否则由业主承担上述费用(50.1)。
13.工程师变更工程的权力
(1)工程师有权对工程或其任何部分的形式，质量或数量作出任何变更，指令承包商：
增加、减少工程量；
删除部分工程(仅指本项目不再需要的工程。业主不能在本合同中删除后，再由自己或委托他人完成)；
改变部分工程的性质、质量或类型；
改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；
工程竣工所必需的任何附加工作；
改变工程任何部分的施工顺序或时间安排。
(2)如果上述变更是由于承包商责任造成，则上述变更造成的附加费由承包商承担；如果上述变更非承包商责任，则应相应增加合同价格(51.1)，其估价方法：
1）如工程师认为适当，应以合同中规定的费率及价格估价。这通常适用同类分项工程。这里的同类工程是指工作性质，工作内容和施工条件等都相同的情况。
2）如果合同中没有适用的费率和价格，则应在合理的范围内，在合同中的费率和价格基础上作调整。这通常指相近的或相似的分项工程。
3）如果变更涉及到的工作性质和工作量与原合同中包括的相差很大，工程师认为由于该变更使合同中的费率或价格均不适用，则在工程师与业主和承包商适当协商后，由工程师与承包商议定合适的费率或价格。如未达成—致，则由工程师确定费率和价格。
上述各项工程变更(删除工程除外)的费用索赔的有效条件是，在工程师下达工程变更指令后的14天内，承包商将自己的索赔意向通知工程师，或者工程师将调整费率和价格的意向通知承包商(52.1，52.2)。
(3)如果在工程竣工时发现，上述变更和按实测对工程量表中工程量估算所作的一切调整总额，使合同价格的增加或减少超过有效合同价的15％。则在与业主磋商后，工程师和承包商议定在合同价上加上或减去另外款项(这由于工程量变化，使一些固定费用，如承包商现场费用和总部管理费的分摊发生变化)。这种调整通常以加上或减去超出有效合同价格15％的款额为计算基础(52.3)。
(4)工程师有权指令按点工计酬实施上述工程变更(52.4)。
(5)没有工程师的指令承包商无权作任何变更(51.2)。
14.没有工程师的同意，承包商已运至施工现场的所有设备、材料和临时工程不得移出现场(54.1)。
15.工程师应按合同规定验收已基本竣工的部分工程或全部工程，按期向承包商颁发工程移交证书(48.1，48.2)；在承包商的缺陷责任期结束后28天内向承包商签发缺陷责任证书(62.1)；并按合同规定向业主提交最终证书(60.8)。
16.工程师应按合同规定及时向承包商签发各种付款证书，例如进度付款、竣工支付和最终支付等(60.2，60.4 ，60.5，60.7，60.8，60.10)。
17.当按合同规定应给承包商以工期的延长和费用补偿(增加合同价格)时，或由于承包商失误、违约应给予业主以费用赔偿时，由工程师决定其工期的延长量和费用的赔(补)偿额。但工程师在作出这种决定前，应及时与业主和承包商协商.并于决定作出后及时通知业主和承包商(6.4，12.2，36.5，37.4，38.2，
39.2，40.2，42.2，44.1，46.1等)。
18.工程师有权对构成合同的几个文件之间出现的含糊、矛盾和不一致性作出解释和校正，并应就此向承包商发出指令(5.2)。
19.工程师在按合同行使各种权力和履行各种职责时，都应公正地行事(2.6)。工程师无权解除合同中规定承包商的责任(2.1，7.3，8.2，14. 4，37.2等)。这是一个重要的概念，有两层意思：
(1)在工程中，工程师行使他的权力，例如检查隐蔽工程，检查放线、放样，并签字。这并不能免除承包商的责任，即如果出现质量问题，放线错误等仍属于承包商的责任。承包商不能以已经过工程师的检查，认可，同意，或批准为借口推卸自己对工程质量，安全等方面的责任。
(2)工程师不能下达指令免除合同规定的承包商的责任，以防止工程师超越合同权力范围给承包商免责。当然业主有权力免除承包商的合同责任。
20.在合同中指明的，由工程师(也包括业主和承包商)发出的通知、同意、批准、证明、决定都应是书面的，并应及时(在合同规定的或合理的时间内)作出，不得无故拖延或扣压(1.5)。
工程师发出的指令也应是书面的。如果工程师以口头形式发出任何指令，承包商也应遵守。工程师可以在该指令执行前或后，以书面形式对口头指令加以确认。承包商应在7天内向工程师书面要求确认他的口头指令，而工程师在7天内未以书面形式否认，则此项指令即成为工程师的指令(2.5)。
五、承包商责任和权力
承包商是指其投标书已为业主接受，业主向他发出中标函的合同当事人，或他的合法继承人。除非业主同意，承包商不能将他的合同转让给其他人。承包商的权力和义务主要包括如下几方面：
承包商的一般责任：
(1)应按合同规定对工程进行设计，施工和竣工，并完成保修责任。他应为完成上述合同责任提供所需要的工程(包括永久性的和临时性的)的监督、劳务、材料、工程设备以及其它物品(8.1)。
(2)承包商的工作范围通常由合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范所定义。工程范围的界限应很清楚，否则会影响工程变更和索赔。在合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则承包商必须无条件执行，同时应分析变更对工期和成本的影响。而附加工程不在合同规定的工程范围内，承包商有权拒绝执行业主的变更指令，或坚持先签订补充协议，重新商定价格，然后再执行。确定一个附加工程是否属于合同范围内，通常要看该附加工程是否为本工程安全地、经济地、高效率地运行，或更完美地使用所必需的，或为合同工程的总功能服务的。
(3) 承包商决定施工方法，并对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。但对不由他负责的永久性工程或临时性工程的设计或规范不承担责任(8.2)。
(4)除法律上不允许或实际上不可能做到以外，承包商应严格按合同实施工程，以达到使工程师满意的程度，严格执行工程师的指示(13.1，51.2等)。即使合同双方处于争执状态下，或承包商反对工程师的指令，仍然必须执行工程师的指示。
2.对合同明文规定由承包商设计的部分永久性工程，承包商应将设计文件(图纸、规范等)交工程师批准，并提交经过工程师批准的设计文件的四套复制件(7.2，7.3，6.1)。承包商对该部分永久性工程承担全部责任(8.2)。
如果承包商未及时提交上述设计文件，造成工程拖延，则应由承包商负责(6.5)。
3.承包商有权免费从工程师处获得两套图纸复制件。如需要更多，则由承包商支付费用。没有工程师同意承包商不得将工程图纸、规范等用于第三方，或转送第三方。工程结束后，承包商应将这些图纸、规范等退还工程师(6.1)。在施工中，承包商应保留一套图纸复制件在现场，供工程师检查和使用(6.2)。
4.承包商应在收到中标函后28天内，按投标书附件注明的金额取得担保，并交业主批准。承包商负担其费用(10.1)。在承包商完成合同规定的施工，竣工和保修责任前，履约担保一直有效，并在缺陷责任书签发后14天内退还承包商(10.2)。在工程中，业主在按照履约担保提出索赔前，应通知承包商(10.3)。
5.承包商对业主提供的水文和地表以下情况的资料的解释负责；在投标前，对现场和周围环境及有关资料进行了调查，并在此基础上作投标书(11.1)。承包商应对投标书以及工程量表中所作出的各项费
用和报价的正确性和完备性负责(12.1)。
6.在工程施工中，承包商对所遇到的一个有经验的承包商也无法预见到的现场气候条件以外的外界障碍或条件有权提出工期和费用索赔(12.2)。
7.承包商在接到工程师的开工通知后应尽快开工(41.1)。在中标函签发后的一定时间内(这由FIDIC第二部分规定)，承包商必须向工程师递交详细的工程进度计划，以取得工程师的同意(14.1) ；向工程师提供详细的现金流量计划(14.3)。
8.按工程师的要求向施工现场派遣授权的代表监督工程实施(15.1)。提供口译人员(15.2)，提供完成他的合同责任所必需的各种雇员(16.1)。并按工程师的要求撤回，更换这些人员(16.2)。
9.承包商对工程放线、定位、定标高、定尺寸的正确性负责。如果出现差错，应按工程师的要求进行纠正。如果差错是由于工程师书面提供错误数据所致，则承包商有权提出索赔(17.1)。
10.在整个合同实施过程中，承包商对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护负责。按工程师或有关当局要求，自费提供并保持照明、防护、围栏、警告信号和警卫人员(19.1)。
11.从工程开始到颁发工程的移交证书为止，承包商对工程以及材料和待安装的工程设备的照管负完全责任(20.1)。在此期间，如果发生任何损失或损坏，除属于业主风险情况(20.1，20.4)外，应由承包商承担责任(20.2)。
12.承包商应按招标文件和合同规定，或按双方在中标函颁发前商讨的结果购买保险。通常主要有：
工程，连同材料和工程设备保险；
承包商的设备和其它物品保险；
第三方责任险；
人身伤亡保险等(21.1，21.2，21.4，23.1，24.2)。
承包商应在现场工作开始前向业主提供保险证据，并于开工之日起84天内向业主提供保险单(25.1)。承包商应保证按合同条款的规定，在整个工程期间内有完备的保险(25.2)。
对风险造成的损失，如果未保险，未遵守合同规定的保险单条件或未能从承保人那里获得全部赔偿，则应由按合同规定的双方风险划分的责任者负责不足部分的赔偿或承担其它责任(21.3，25.4)。
13.承包商的一切工程活动和各种行为都应遵守法律和各种规章制度，保证业主免于承担这方面的罚款和责任(26.3)。
14.在工程现场挖掘出来的所有化石、硬币、有价值的物品或文物，属于业主的绝对财产。承包商应采取措施防止其工人，或其他任何人员移动或损坏这些物品。承包商必须立即通知工程师，并执行工程师的处理指令。由于执行此类指令造成承包商工期延长和费用增加，承包商有权提出索赔要求(27.1)。
15.承包商负责工程所用的或与工程有关的任何承包商的设备、材料或工程设备侵犯专利和其它权利而引起的一切索赔和诉讼(28.1)；承担工程用建筑材料和其它各种材料的一切吨位费、矿区使用费、租金以及其它费用(28.2)。
承包商负担取得进出现场所需专用或临时道路通行权的一切费用和开支，自费提供他所需要的供工程施工使用的位于现场以外的附加设施(42.3)。
16.承包商应对工程施工操作所引起的对公共便利的干扰，公用道路，私人道路等的占用负责(29.1)；对自己和自己的分包商在工程所需运输过程中造成道路和桥梁的破坏或损伤负责，对通往现场，或位于通往现场道路上的桥梁加固或道路的改建负责(30.1, 30.2，30.3)。
在工程施工中，根据工程师的要求，承包商应为业主、业主的其它承包商和工作人员、公共机构工作人员提供合理的工作机会(31.1)。如果承包商为上述人员提供承包商维修保养的道路或通道，承包商的临时工程或现场设备，提供其它性质的服务，则承包商有费用索赔权(31.2)。
17.承包商应保持现场整洁，有秩序，清除现场不必要的障碍物，如废料、垃圾和不再需要的临时工程(32.1)。
在工程竣工，颁发任何移交证书时，承包商应保持该部分现场和工程清洁整齐，运走承包商的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，使工程师满意(33.1)。
18.除合同另有规定外，承包商应负责他的所有职员和劳务人员的雇用、报酬、住房、膳食、交通等(34.1)。
承包商对他的分包商、分包商的代理人、雇员、工人的行为、违约、疏忽等负完全责任(4.1)。
19.承包商的一切材料、工程设备和工艺都应符合合同的规定，并符合工程师的指令要求。承包商必须为工程师指令的各种检查、测量和检验提供通常需要的协助、劳务、电力、燃料、仪器等条件，并在用于工程前，按工程师要求提交有关材料样品，以供检验(36.1)，承包商应为工程师及任何授权人进入现场和为工程制造、装配和准备材料或工程设备的车间和场所提供便利和权力(37.1)。
对因不符合合同而被工程师拒收的材料和工程设备，承包商应立即纠正缺陷，并保证使它们符合合同规定。如果工程师要求，应对它们进行复检，其费用由承包商负责(37.4)。
承包商应执行工程师的指令，更换不符合合同的任何材料和工程设备，拆除不符合合同的工程，并适当地重新施工(39.1)。
20.当工程(或其任何部分)按工程师的指令暂停施工，承包商有责任对工程在停工期间实施保护和安全保障。如果暂停不属于如下情况：
(1)合同中已有明文规定；
(2)承包商违约责任造成停工；
(3)由于现场气候条件造成停工；
(4)工程合理施工或工程安全所必要的停工(工程师和业主的过失，属于业主风险所引起停工除外)。
则承包商有对此暂停所引起的费用损失和工期拖延的索赔权力(40.1，40.2)。
如果上述非承包商责任，并且由工程师书面指令的暂停达到84天，工程师未发出复工许可，则承包商有权向工程师提交通知，要求工程师在接到通知后28天内准许对已暂停的工程或其一部分继续施工。
如果在上述28天内未得到复工批准，则承包商有权采取如下措施：
(1)当暂停仅为部分工程时，承包商可将此项暂停作为对该部分工程的删减，作为工程变更；
(2)当全部工程暂停时，承包商可将此暂停作为业主违约，有终止合同的权力。
21.承包商必须执行工程师加速施工的指令。如果加速施工的原因是由于承包商责任造成工期拖延引起，则承包商不仅无权要求支付附加费，而且要赔偿业主支付的附加监理费(46.1)。
22.承包商负责他自己的设备、材料和其它物品的有关海关结关，进出口许可，港口、储存等方面的手续和费用；业主应尽最大努力提供帮助(54.3，54.4)。
目 录 1一般规定 1.1定义 1.2 解释 1.3 通信交流 1.4 法律和语言 1.5 文件优先次序 1.6 合同协议书 1.7 权益转让 1.8 文件的照管和提供 1.9 延误的图纸或指示 1.10雇主使用承包人文件 1.11承包人使用雇主文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共同的和各自的责任 2雇主 2.1现场进入权 2.2许可、执照或批准 2.3雇主人员 2.4雇主的资金安排 2.5雇主的索赔 3工程师 3.1工程师的任务和权力 3.2由工程师付托 3.3工程师的指示
3.4工程师的替换 3.5确定 4承包人 4.1承包人的一般义务 4.2履约担保 4.3承包人代表 4.4分包人 4.5分包合同权益的转让 4.6合作 4.7放线 4.8安全程序 4.9 质量保证 4.10现场数据 4.11中标合同金额的充分性 4.12不可预见的物质条件 4.13道路通行权和设施 4.14避免干扰 4.15进场道路 4.16货物运输 4.17承包人设备 4.18环境保护 4.19电、水和燃气 4.20雇主设备和免费供应的材料 4.21进度报告 4.22现场保安 4.23承包人的现场作业 4.24化石 5指定的分包人
5.1“指定的分包人”的定义 5.2反对指定 5.3对指定的分包人付款 5.4付款证据 6员工 6.1员工的雇佣 6.2工资标准和劳动条件 6.3为雇主服务的人员 6.4劳动法 6.5工作时间 6.6为员工提供设施 6.7健康和安全 6.8承包人的监督 6.9承包人人员 6.10承包人人员和设备的记录 6.11无序行为 7生产设备、材料和工艺 7.1实施方法 7.2样品 7.3检验 7.4试验 7.5拒收 7.6修补工作 7.7生产设备和材料的所有权 7.8土地(矿区)使用费 8开工、延误和暂停 8.1工程的开工 8.2竣工时间
编号：FS-HT-05018 FIDIC土木工程施工合同FIDIC Civil Engineering Construction Contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
FIDIC土木工程施工合同 第Ⅰ部分 定义和解释 定义 1.1在本合同中，下列名词及术语，除上下文另有要求外，均应具有本款所赋予的含义： （a）（i）“雇主”指本合同条件第Ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到承包人同意）。 （ii）“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到雇主同意）。 （iii）“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人，但不指分包人的任何受让人。
（iv）“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务，并在本合同条件第Ⅱ部分提出姓名的当事人。 （b）（i）“合同”指合同条件（第Ⅰ部分和第Ⅱ部分）、技术规范、图纸、工程量清单、投标书，中标通知书、合同协议书（如果已签订）及其明确列入中标通知书或合同协议书（如果已签订）中的其他文件。 （ii）“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。 （iii）“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸，计算书和性质类似的技术资料，以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 （iv）“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 （v）“投标书”指承包人根据合同规定为实施并
FIDIC 土木工程施工合同 第I部分 定义和解释 定义 1.1 在本合同中，下列名词及术语，除上下文另有要求外，均应具有本款所赋予的含义： (a)( i ) “雇主”指本合同条件第n部分指定的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人(除非得到承包人同意)。 ( ii )“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人(除非得到雇主同意)。 ( iii )“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人，但不指分包人的任何受让人。 (iv ) “工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务，并在本合同条件第H部分提出姓名的当事人。 (b)( i ) “合同”指合同条件(第I部分和第n部分)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书，中标通知书、合同协议书 (如果已签订) 及其明确列入中标通知书或合同协议书 (如果已签订)中的其他文件。 (ii )“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第 51 条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。 ( iii )“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸，计算书和性质类似的技术资料，以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 ( iv )“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 ( v) “投标书”指承包人根据合同规定为实施并完成本工程及其缺陷修复而向雇主提出并为中标通知书所接受的报价书。 ( vi )“中标通知书”指雇主对投标书的正式接受。 ( vii )“合同协议书”指第 9.1 款所述的合同协议(如果已签订)。 ( viii )“投标书附件”指合同条件中所附的投标书后的附件部分。 ( c) (i) “开工日期”指承包人接到工程师根据第 41 条规定签发的开工通知书的日期。 (ii )“竣工时间”指从开工之日算起按合同规定(或根据第44 条而延期)完成施工或 工程施工并通过竣工检验的用的时间。 ( d) (i) “竣工检验”指合同规定的检验，或经工程师和承包人另有协议的其他检验。这些检验应由承包人在雇主接收本工程或其任何区段或部分工程之前完成。 (ii )“接收证书”指根据第 48 条规定签发的证书。 ( e)( i )“合同价格”指中标通知书中写明的，完成工程实施及其缺陷修复而按照合
学习FIDIC施工合同的心得体会 FIDIC合同条件是在国际工程承包活动中享有权威地位，被称为“土木工程合同的圣经”。随着中国加入WTO后中国建筑市场的扩大开放以及对外承包工程的需要，我国的众多工程项目将按照国际惯例采纳FIDIC合同条件。 要理解FIDIC合同的特点和理论基础。FIDIC合同的最大特点是：“程序公开，公平竞争，机会均等”。FIDIC合同的理论基础是：承包商可以不考虑自己不知道的事情，例如：材料的上涨、下降或不可抗力以及政府法令修改造成的费用变更等导致损失的因素。我们做投标报价的时候，要具体项目具体分析（包括工程市场，劳务市场，交际礼仪，合同条件，以及政治、经济、宗教、外汇政策等等，“以供领导决策只用”），尽量做到合理报价。 要在合同、企业管理上下功夫，中医安全、注意质量。纠正观念的差异，一般说来绝对不提倡“超质量标准，提前工期“，单更不允许偷工减料，要讲规范，多看图纸，要仔细研究合同，以合同书跟业主进行交流和合作。 FIDIC是国际咨询工程师联合会的法文缩写，中文译为“菲迪克”。他的总部设在瑞士洛桑。FIDIC是一种先进的合同管理形式，是集工业发达国家土木建筑上百年的经验，是把工程技术、法律、经济和管理等有机结合起来的合同条件。它的合同条件一般分为通用合同条件和专用合同条件两部分组成。 通用合同条件大致划分为：涉及权利义务的条款，涉及费用管理的条款，涉及工程进度控制的条款，涉及质量控制的条款和涉及法规
性的条款五大部分。其中的25大项分别是：定义与解释、工程师及工程师代表、转让与分包、合同文件、一般义务、劳务、材料、工程设备和工艺、暂时停工、开工和误期、变更、添加和省略、索赔程序、承包商的设备、临时工程和材料、计量、暂定金额、制定的分包商、证书与支付、补救措施、特殊风险、解除履约合同、争端的解决、通知、业主的违约、费用和法规的变更、货币与汇率。当然，还有考虑补充的条款，如贿赂、保密、关税和税收的特别规定等。 仅有通用合同条件还是不够的，具体到某一工程项目，有些条款应进一步明确，还必须考虑工程的具体特点和所在地区的情况予以必要的变动。专用合同条件中的条款的出现可能是基于以下原因：(1)在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步说明的信息，如果没有这些信息，则合同条件就不完整。（2）在通用合同条件中说到专用合同条件中可能包含有补充材料的地方。但如果没有这些补充条件，合同条件仍不失琦完整性。（3）工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款；（4）工程所在国的法律或特殊环境要求通用合同条件所含的条款有所变更。 国际承包工程行业涉及到的FIDIC合同包括以下几种：红色封皮主要是土木施工方面的，正式名称为《土木工程施工合同条件》，海外通常叫红皮FIDIC合同；黄色封皮是机电工程方面的，正式名称为《机电工程合同条件》，常叫黄皮FIDIC合同；白色封皮是涉及咨询方面的，正式名称为《业主与咨询工程师模式协议》，也叫白皮FIDIC 合同；另外，交钥匙项目专用的一个橙皮的FIDIC合同，正式名称为
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
菲迪克（FIDIC）文献译丛中英文对照本 国际咨询工程师联合会 编译 中国工程咨询协会 1999年第1版 Agreement协议书 General Conditions通用条件 Rules for Adjudication裁决规则 Notes for Guidance指南注释 Short Form of Contract 简明合同格式 吕文学陈永强翻译 唐萍校译 王川徐礼章唐萍审订 （1999年第1版） （中英文对照本） （译者对译文的准确度承担全部责任， 正式使用发生的争端，以英文原版为准） 机械工业出版社
菲迪克（FIDIC）授权书 I herewith authorize CNAEC to translate FIDIC’s publications (but not the publications as edited by other organizations) into Chinese and publish them. I agree with your statement, as part of the agreement, that you will: a)Provide FIDIC with 10 copies of the translation per document, and b)Make a statement on the inside cover of the translation that the translator takes full responsibility for the accuracy of the translation and that in case of dispute, the original version in English shall prevail. Peter van der TOGT Publications manager [译文] 在此，我授权中国工程咨询协会把FIDIC出版物译成中文并出版（但是，不包括其他组织编写的出版物）。我同意你们的意见，作为协议的一部分，你们应： a)向FIDIC提供每份文件中译本10本； b)在译文的扉页上注明译者对译文的准确度承担全部责任，如果发生争端，以英文原版为准。 出版经理：Peter van der TOGT FIDIC is the French acronym for the International Federation of Consulting Engineers. FIDIC （中译菲迪克）是国际咨询工程师联合会的法文缩写。 FIDIC was founded in 1913 by three national associations of consulting engineers within Europe. The objectives of forming the federation were to promote in common the professional interests of the member associations and to disseminate information of interest to members of its component national associations. 菲迪克（FIDIC）是由欧洲三个国家的咨询工程师协会于1913年成立的。组建联合会的上的是共同促进成员协会的职业利益，以及向其成员协会会员传播有益信息。 Today FIDIC membership numbers more than 60 countries from all parts of the globe and the federation represents most of the private practice consulting engineers in the world. 今天，菲迪克（FIDIC）已有来自全球各地60多个国家成员协会，代表着世界上大多数私人执业咨询工程师。 FIDIC arranges seminars, conferences and other events in the furtherance of its goals: maintenance of high ethical and professional standards; exchange of views and information; discussion of problems of mutual concern among member associations and representatives of the international financial institutions; and development of the consulting engineering industry in developing countries. 菲迪克（FIDIC）举办各类研讨会、会议及其他活动，以促进其目标：维护高的道德和职业标准；交流观点和信息；讨论成员协会和国际金融机构代表共同关心的问题，以及发展中国家工程咨询业的发展。 FIDIC publications include proceedings of various conferences and seminars, information for consulting engineers, project owners and international development agencies, standard pre-qualification forms, contract documents and client/consultant agreements. They are available from the secretariat in Switzerland. 菲迪克（FIDIC）的出版物包括：各类会议和研讨会的文件，为咨询工程师、项目业主和国际开发机构提供的信息，资格预审标准格式，合同文件以及客户与工程咨询单位协议书。这些资料可以从设在瑞士的菲迪克（FIDIC）秘书处得到。 国际咨询工程师联合会 INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
FIDIC施工合同条件 (红皮书） 引言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式：
1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 4、合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。 建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。 FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。 说明 FIDIC施工合同条件，推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程。 本施工合同条件中，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i）期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定； （ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入； （iii）如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为： （a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便； （b）而在原则(a)不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。 例如，将第14.2款[预付款]编入通用条件是为了方便用户，而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定。如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用(即使未被删除)。因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用。 本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况；如果不是，则必须对其进行修改。
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils(红皮书--施工合同条件) General Conditions 1.一般规定 General Provisions 1.1 定义 Definitions 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。 In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise. 1.1.1 合同 1.1.1 The Contract 1.1.1.1“合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。 1.1.1.1 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance. 1.1.1.2“合同协议书(Contract Agreement)”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。 1.1.1.2 "Contract Agreement" means the contract agreement (if any) referred to in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement]. 1.1.1.3“中标函(Letter of Acceptance)”指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况下，“中标函”一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书的日期。 1.1.1.3 "Letter of Acceptance" means the letter of formal acceptance, signed by the Employer, of the Letter of Tender, including any annexed memoranda comprising agreements between and signed by both Parties. If there is no such letter of acceptance, the expression "Letter of Acceptance" means the Contract Agreement and the date of issuing or receiving the Letter of Acceptance means the date of signing the Contract Agreement. 1.1.1.4“投标函(Letter of Tender)”指名称为投标函的文件，由承包商填写，包括已签字的对雇主的工程报价。 1.1.1.4 "Letter of Tender" means the document entitled letter of tender, which was completed by the Contractor and includes the signed offer to the Employer for the Works. 1.1.1.5“规范(Specification)”指合同中名称为规范的文件，及根据合同规定对规范的增加和修改。此文件具体描述了工程。 1.1.1.5 "Specification" means the document entitled specification, as included in the Contract, and any additions and modifications to the specification in accordance with the Contract. Such document specifies the Works. 1.1.1.6“图纸(Drawings)”指合同中规定的工程图纸，及由雇主(或代表)根据合同颁发的对图纸的增加和修改。 1.1.1.6 "Drawings" means the drawings of the Works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of, the Employer in accordance with the Contract. 1.1.1.7“资料表(Schedules)”指合同中名称为资料表的文件，由承包商填写并随投标函提交。此文件可能包括工程量表、数据、列表、及费率和/或单价表。 1.1.1.7 "Schedules" means the document(s) entitled schedules, completed by the Contractor and submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. Such document may include the Bill of Quantities, data, lists, and schedules of rates and/or prices 1.1.1.8“投标文件(Tender)”指投标函和合同中规定的承包商应随投标函提交的其它所有文件。 1.1.1.8 "Tender" means the Letter of Tender and all other documents which the Contractor submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. 1.1.1.9“投标函附录(Appendix to Tender)”指名称为投标函附录并已填写完毕的文件，附于投标函之后并构成投标函的一部分。 1.1.1.9 "Appendix to Tender" means the completed pages entitled appendix to tender which are appended to and form part of the Letter of Tender. 1.1.1.10 “工程量表(Bill of Quantities)”和“计日工计划(Daywork Schedule)”指资料表中如此命名的文件(如有时)。 1.1.1.10 "Bill of Quantities" and "Day work Schedule" mean the documents so named (if any) which are comprised in the
说实话，这个问题前天我就看到了，但是总觉得问题比较大，涉及的方方面面比较多，当时在忙别的，不能及时整理回答，今天有点时间，试着回答一下，希望能是您所需要的。其实这个问题一直是业界在讨论的和实践中不断加深理解的问题。 这里，就1999年的FIDIC《施工合同条件》和我国1999 年版《建设工程施工合同(范本) 》从结构体系、施工期、监理工程师权限、合同款支付等几方面进行比较分析，,提出了一些粗浅的看法，交流学习，希望互相切磋，共同提高。 1 FIDIC《施工合同条件》与建设部《建设工程施工合同》的相同点：两者的总体结构一致。FIDIC《施工合同条件》(以下简称FIDIC) 由3 部分组成:协议书、通用条件和专用条件。通用条件和专用条件均由20 条主要条款组成,相互对应、互为补充。构成合同内容结构完整、思想体系一致的世界通用合同条件。合同条件后附有一些附件,如争端裁决决议书、各类担保、投标函、合同协议书等标准格式。 《建设工程合同(示范文本) 》(以下简称《示范文本》) 也分为3 部分:协议书、通用条款和专用条款。通用条款分11 个部分,共47 个条款,173 个子款。专用条款的内容、编号与通用条款相对应。合同条件后有3 个附件,分别是承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书。《示范文本》在条款上借鉴了国际施工合同范本FIDIC 的经验,如延用了FIDIC 中的“工程师”的称谓及其职责,索赔程序、双向索赔制度等。同时反映了国际建设工程惯例,增加了工程担保条款和有关保险的内容,使之成为工程项目建设中不可缺少的部分。尽管还不完善,已是一大进步了,充分体现了我国合同管理的思想与国际接轨。 2 两者都突出了项目管理的三大控制。 两者基本都是按照工程进度的过程展开:如进度控制条款包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段进度控制等,质量控制条款包括材料、设备、中间及隐蔽工程验收、试车、工程竣工验收、保修期质量控制等,投资控制条款包括工程预付款、工程进度款、变更工程付款、竣工结算、质量保修金等。 3 FIDIC《施工合同条件》与建设部《建设工程施工合同》的不同点。 1）合同的完备性不同。 FIDIC 更加完备,如第2. 4 条对业主的资金安排,第6 条对职员和劳工(雇佣、工资标准和劳动条件、劳动法、工作时间、为职员和劳工提供的设施、健康和安全、监督等) ,第7 条对永久设备、材料和工艺(实施方式、样本、检查、检验、拒收、补救工作、拥有权、矿区使 用费等) 都做了详细的规定,而我国《示范文本》对这些内容都没有说明。 2 ）施工期的规定不同。 FIDIC 规定实际施工期是从发出开工令,到工程师根据合同规定认为的实际完成时间,并在移交证书 中写明《; 示范文本》规定实际施工期是自开工日期到实际的竣工日期。而实际的竣工日期是指如果工程通过验收检验,承包商递交竣工报告的日期。综合第32. 2 条“发包人收到竣工验收报告后28 天内组织有关单位验收,并在验收后14 天内给予认可或提出修改意见”,从中可以看出《, 示范文本》对实际竣工日期的确定,取决于两个因素:一是承包人提交竣工报告,一是发包人对工程的修改意见。而这两个因素都常难以确定,即使是确定的,也还有一个28 天加14 天的不属于承
文件编号：RHD-QB-K8762 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX FIDIC土木工程施工合 同标准版本
FIDIC土木工程施工合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第Ⅰ部分 定义和解释 定义 1.1 在本合同中，下列名词及术语，除上下文另有要求外，均应具有本款所赋予的含义： （a）（i）“雇主”指本合同条件第Ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到承包人同意）。 （ii）“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到雇主同意）。
（iii）“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人，但不指分包人的任何受让人。 （iv）“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务，并在本合同条件第Ⅱ部分提出姓名的当事人。 （b）（i）“合同”指合同条件（第Ⅰ部分和第Ⅱ部分）、技术规范、图纸、工程量清单、投标书，中标通知书、合同协议书（如果已签订）及其明确列入中标通知书或合同协议书（如果已签订）中的其他文件。 （ii）“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。
（iii）“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸，计算书和性质类似的技术资料，以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 （iv）“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 （v）“投标书”指承包人根据合同规定为实施并完成本工程及其缺陷修复而向雇主提出并为中标通知书所接受的报价书。 （vi）“中标通知书”指雇主对投标书的正式接受。 （vii）“合同协议书”指第9.1款所述的合同协议（如果已签订）。 （viii）“投标书附件”指合同条件中所附的
FIDIC 简介 F e d erati on Intern ati on ale FIDIC 是国际咨询工程师联合会(F e d e ation In ter natio nale Des Ing e nieurs Co nseils) 的法文 缩写。FIDIC 的本义是指国际咨询工程师联合会这一独立的国际组织。习惯上有时也指FIDIC 条款或FIDIC 方法。 一、FIDIC 的机构 FIDIC 是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织，目前有50 多个成员国，分属于四个地区性组织，即ASPAC —亚洲及太平洋地区成员协会，CEDIC —欧共体成员协会,CAMA —非洲成员协会集团,RINORD —北欧成员协会集团。 FIDIC 总部设在瑞士洛桑、主要职能机构有：执行委员会(TEC) 、土木工程合同委员会(CECC) 、业主与咨询工程师关系委员会(CCRC) 、职业责任委员会(PLC) 和秘书处。 二、FIDIC 的出版物 (一) 土木工程施工合同条件，(通常称为FIDIC 条件) 1957 年，国际咨询工程师联合会首次出版了标准的土木工程施工合同条件，在此之前还没有专门编制的适用于国际工程的合同条件。第一版以当时正在英国使用的土木工程师学会的《土木建筑工程一般合同条件》为蓝本。由于该标准合同的封面为红色，很快以“红皮书”而闻名世界。 第 2 版于1963 年发行) 只是在第一版的基础上增加了用于疏竣和填筑合同的第三部分，并没有改变第
1 版中所包含的条件。 第 3 版于1977 年出版。对第 2 版作了全面修改。得到欧洲建筑业国际联合会、亚洲及西太平洋承包商
内容提要 一、施工合同条件简介； 二、施工合同中的部分重要概念； 三、风险责任的划分 四、施工阶段的合同管理 五、竣工阶段的合同管理 六、缺陷通知期阶段的合同管理 一、施工合同条件简介 FIDIC(国际咨询工程师联合会)在1999年出版了《施工合同条件》范本。新范本在维持《土木工程施工合同条件》(1988年第四版)基本原则的基础上，对合同结构和条款内容作了较大修订。新的版本有以下几方面的重大改动： 1．合同的适用条件更为广泛 FIDIC在《土木工程施工合同条件》基础上编制的《施工合同条件》不仅适用于建筑工程施工，也可以用于安装工程施工。 2．通用条件条款结构改变 通用条件条款的标题分别为：一般规定；业主；工程师；承包商；指定分包商；职员和劳工；永久设备、材料和工艺；开工、延误和暂停；竣工检验；业主的接收；缺陷责任；测量和估价；变更和调整；合同价格和支付；业主提出终止；承包商提出暂停和终止；风险和责任；保险；不可抗力；索赔、争端和仲裁20条247款。比《土木工程施工合同条件》的条目数少，但条款数多，克服了合同履行过程中发生的某一事件往往涉及排列序号不在一起的很多条款，使得编写合同、履行管理都感到很繁琐的缺点，尽可能将相关内容归列在同一主题下。 3．对业主、承包商双方的权利和义务作了更严格明确的规定 4．对工程师的职权规定得更为明确 ①通用条款内明确规定，工程师应履行施工合同中赋予他的职责，行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予他的权力。②如果要求工程师在行使施工合同中某些规定权力之前需先获得业主的批准，则应在业主与承包商签订合同的专用条件的相应条款内注明。合同履行过程中业主或承包商的各类要求均应提交工程师，由其作出“决定”；除非按照解决合同争议的条款将该事件提交争端裁决委员会或仲裁机构解决外，对工程师作出的每一项决定各方均应遵守。业主与承包商协商达成一致以前，不得对工程师的权力加以进一步限制。通用条件的相关条款同时规定，每当工程师需要对某一事项作出商定或决定时，应首先与合同双方协商并
FIDIC合同条件下的施工索赔 关键词：FIDIC合同条件施工索赔 在1989年1月正式公布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔(Construction claim)被作为一个独立的主题——索赔程序(Procedu re for claims)，以5个分条款(53.1～53.5)的篇幅加以详细的规定。关于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商(Contractor)来讲，施工索赔工作十分关键。 笔者以FIDIC合同条件的原文为基础，借鉴国内一些承包商在国际工程承包施工中的实践体会，对FIDIC合同条件下的施工索赔进行探讨。 1索赔的发生和分类 1.1索赔的起因 在施工过程中，引起索赔的缘故是专门多的，要紧如下所列： (1)风险分担不均。这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。在这种情形下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，补偿各种风险引起的缺失。这确实是工程索赔中承包商(Co ntractor)的索赔案数远远超过业主(Employer)反索赔案数的缘故。 (2)施工条件变化。土建工程施工与地质条件紧密有关，如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。这些施工条件的变化即使是有体会的承包商也无法事前预料。因此施工条件的专门变化必定会引起施工索赔。 (3)工程变更(Variations)。承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表(BOQ—Bill of quantities)中所列工程量的15%以上时，或者在施工过程中，工程师(Engineer)指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必定引起新的施工费用，或需要延长工期。所有这些情形，承包商都可提出索赔要求，以补偿自己不应承担的经济缺失。 (4)工期拖延(Construction delay)。施工过程中，由于受天气、地质等因素阻碍，经常显现工期拖延。如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的打算外施工费提出索赔；如果责任在承包商方面，则应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否则应承担误期损害赔偿费(Liquidated da
教师教案 教师：课程：工程招投标与合同管理班级：教学时数：3
共页 〈复习旧课〉 上次课主要介绍了： 建设工程施工合同管理的特点、工作内容；重点讲述了承包商对施工合同进行的管理，包括招标投标阶段合同管理的主要任务，合同文本分析的主要内容，合同风险的分析与对策，合同履行过程中的总体分析和合同详细分析的内容，合同实施的保证体系，合同实施过程中控制的主要内容、控制方法和措施，合同变更产生及处理等内容。 〈导入新课〉 第八章FIDIC土木工程施工合同条件 8.1 FIDIC土木工程施工合同条件简介 8.1.1 FIDIC简介 FIDIC——国际咨询工程师联合会 五个专业委员会： 1. 业主咨询工程师关系委员会 2. 合同委员会 3. 风险管理委员会 4. 质量管理委员会 5. 环境委员会 FIDIC“红皮书”——《土木工程施工合同条件》 FIDIC“黄皮书”——《电气和机械工程合同条件》
FIDIC“白皮书”——《业主/咨询工程师标准服务协议书》 FIDIC“橘皮书”——《设计——建造与交钥匙工程合同条件》 8.1.2 FIDIC合同条件的发展过程 8.1.3 FIDIC合同条件的构成 一、FIDIC通用合同条件 适用于所有的土木工程。 二、FIDIC专用合同条件 考虑工程的具体特点和所在地区情况予以必要的变动。 8.1.4 FIDIC合同条件的具体应用 一、FIDIC合同条件适用的工程类别 一般的土木工程，其中包括工业与民用建筑工程、水电工程、路桥工程、港口工程等建设项目。 二、FIDIC合同条件适用的合同性质 主要适用于国际工程施工。也适用于国内合同。 三、应用FIDIC合同条件的前提 1. 通过竞争性招标确定承包商； 2. 委托工程师对工程施工进行管理； 3. 按照固定单价方式编制招标文件。 四、应用FIDIC合同条件的工作程序 1. 确定工程项目，筹措资金。 2. 选择工程师，签订监理委托合同； 3. 委托勘察设计单位对工程项目进行勘察设计，也可委托工程师对此进行监理。 4. 通过竞争性招标，确定承包商。 5. 业主与承包商签订施工承包合同，作为FIDIC合同文件的组成部分。 6. 承包商办理合同要求的履约担保、预付款保函、保险等事项，并取得业主的批准。 7. 业主支付预付款。