一、发包人违约
▪ 承包人应提前30天通过监理人以书面 形式通知发包人供应材料与工程设备 进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进 度计划的修订〕约定修订施工进度计 划时，需同时提交经修订后的发包人 供应材料与工程设备的进场计划。
一、发包人违约
▪ 发包人违约的第三种情形：发包人违 反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项 约定，自行实施被取消的工作或转由 他人实施的。
▪ 通用条款10.1.(2)取消合同中任何工作， 但转由他人实施的工作除外
一、发包人违约
▪ 注意事项：对于取消合同在的任何工 作，应先排除发包人自行实施或由其 他第三人实施的情形，否则就不是简 单的变更行为，而属于发包人违反合 同订立时的约定，该行为一方面违反 合同约定，二则违反诚实信用，三则 有可能涉及直接发包或肢解发包的问 题。
一、发包人违约
▪ 发包人和监理人对承包人的进度付款申请单 有异议的，有权要求承包人修正和提供补充 资料，承包人应提交修正后的进度付款申请 单。监理人应在收到承包人修正后的进度付 款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送 发包人，发包人应在收到监理人报送的进度 付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签 发无异议部分的临时进度款支付证书。存在 争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约 定处理。
一、发包人违约
▪ 除专用合同条款另有约定外，因发包人原 因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出 价格调整要求，或者解除合同。发包人应 当承担由此增加的费用和（或）延误的工 期，并向承包人支付合理利润。
▪ 1、计划开工日期（一般在招标文件中明确， 并在合同协议书第一部分中填写），是计 算发包人违约的起算点，时限为90天。
一、发包人违约
▪ 通用条款12.2.1 预付款的支付按照专 用合同条款约定执行，但至迟应在开 工通知载明的开工日期7天前支付。预 付款应当用于材料、工程设备、施工 设备的采购及修建临时工程、组织施 工队伍进场等。
一、发包人违约
▪ 发包人逾期支付预付款超过7天的，承 包人有权向发包人发出要求预付的催 告通知，发包人收到通知后7天内仍未 支付的，承包人有权暂停施工，并按 第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执 行。
▪ 注意事项：1、专用条款14.1、14.2中三个 时限必须明确约定，通用条款的约定对我们 较有利，尽量填写“按通用条款执行”。
▪ 2、对专用条款14.2异议部分复核的方式和 程序可约定“双方在30天内详细核对，协商 解决。”
▪ 3、通用条款14.2.（3）承包人对发包人签 认的竣工付款证书有异议的，回复时限为7 天，否则为默示认可。此条约定请认真对待。
▪ 1、有预付款的项目，专用条款12.2.1 有三项需填写：①支付比例或金额， ②支付期限，③回扣的方式，其中② 支付期限通用条款已有约定，尽量填 写按通用条款执行。
▪ 2、通用条款12.2.1中预付款的支付按 照专用条款约定执行，但最迟应在开 工通知载明的开工日期7天前支付。
一、发包人违约
▪ 3、进度款审核和支付明确详细约定。 专用条款中有4项约定需填写：
一、发包人违约
▪ 2、监理人应在计划开工日期前7天向承包人 发出开工通知，也就是说开工通知书送达日 期应向后推迟至少7天为正式开工日期。
▪ 3、监理人发出开工通知应同时向承包人提 供施工许可证，否则承包人有权拒绝开工。
▪ 4、发包人迟延开工（以计划开工日期计） 超过90天，通用条款（7.3.2）约定，发包 人应当承担由此增加的费用和延误的工期， 并向承包人支付合理的利润。
一、发包人违约
▪ 5、竣工结算和尾款支付目前是围绕施工 企业的最大障碍，2013版示范文本以 2013版《建设工程工程量清单计价规 范》、财建【2004】第369号文《建设 工程价款结算暂行办法》、法释【2004】 第14号文《最高人民法院关于审理建设 工程施工合同纠纷案建适用法律问题的 解释》
一、发包人违约
一、发包人违约
▪ 专用条款14.1 竣工结算申请 ▪ 承包人提交竣工结算申请单的期限： ▪ 竣工结算申请单应包括的内容： ▪ 专用条款14.2 竣工结算审核 ▪ 发包人审批竣工付款申请单的期限： ▪ 发包人完成竣工付款的期限：
▪ 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程 序： 。
。 。
。 。
一、发包人违约
▪ （4）发包人提供的材料、工程设备的 规格、数量或质量不符合合同约定， 或因发包人原因导致交货日期延误或 交货地点变更等情况的；
一、发包人违约
▪ （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工 的；
▪ （6）发包人无正当理由没有在约定期限内 发出复工指示，导致承包人无法复工的；
▪ （7）发包人明确表示或者以其行为表明不 履行合同主要义务的；
建设工程施工合同违约情形和 应对处理办法
一、发包人违约
▪ （一）违约的情形，2013版国家示范 文本通用条款16.1.1约定了8种情形。
▪ （1）因发包人原因未能在计划开工日 期前7天内下达开工通知的；
▪ （2）因发包人原因未能按合同约定支 付合同价款的；
一、发包人违约
▪ （3）发包人违反第10.1款〔变更的范 围〕第（2）项约定，自行实施被取消 的工作或转由他人实施的；
一、发包人违约
▪ 增加的费用通常应包括实际损失（前 期的投入、人员窝工、机械费用、材 料积压、现场管理投入等）和合理的 利润（预期的利润通常是以承包人迟 延期间按进度计划期可完成的工作量 中所含的计划利润）。
一、发包人违约
▪ 发包人违约的第二种情形：因发包人 原因未能按合同约定支付合同价款的。
▪ 按合同约定支付工程款是发包人履行 合同最主要的义务之一，合同的约定 详见通用条款和专用条款。
▪ （8）发包人未能按照合同约定履行其他义 务的。
一、发包人违约
▪ （二）应对处理办法
▪ 发包人违约的第一种情形：因发包人原因未 能在计划开工日期前7天内下达开工通知的。
▪ 通用条款7.3.2 发包人应按照法律规定获得 工程施工所需的许可。经发包人同意后，监 理人发出的开工通知应符合法律规定。监理 人应在计划开工日期7天前向承包人发出开 工通知，工期自开工通知中载明的开工日期 起算。
一、发包人违约
▪ 处理方法： ▪ 1、按照经发包人批准施工总进度计划，
编制暂估价项目的合同计划报发包人。 ▪ 2、为避免引起暂估价项目的操作混乱和
合同纠纷，应对合同作详细的约定或双 方签订补充协议。 ▪ 3、严格执行通用条款10.7.3办理相关的 文字依据。
一、发包人违约
▪ 通用条款10.7.3 因发包人原因导致暂 估价合同订立和履行迟延的，由此增 加的费用和（或）延误的工期由发包 人承担，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因导致暂估价合同订立和 履行迟延的，由此增加的费用和（或） 延误的工期由承包人承担。
一、发包人违约
▪ 专用条款12.4.4
▪ 监理人审查并报送发包人的期
限：
。
▪ 发包人完成审批并签发进度款支付证书的 期限： 。
▪ 发包人支付进度款的期限：
。
▪ 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方
式：
。
一、发包人违约
▪ 通用条款12.4.4 除专用合同条款另有 约定外，监理人应在收到承包人进度 付款申请单以及相关资料后7天内完成 审查并报送发包人，发包人应在收到 后7天内完成审批并签发进度款支付证 书。发包人逾期未完成审批且未提出 异议的，视为已签发进度款支付证书。
▪ 系统地规范地明确了竣工结算的审批、 支付以及异议程序，规定了发包人的 及时审批义务，新增临时付款证书， 违约支付双倍利息的规定，以规范工 程竣工结算，解决长期存在的拖延结 算和欠付工程款纠纷。
一、发包人违约
▪ 通用条款14.2 ▪ （1）除专用合ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ条款另有约定外，监理人应在
收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送 发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核 的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监 理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证 书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议 的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料， 承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
一、发包人违约
▪ 建市【2014】118号文《建筑工程施 工转包违法分包等违法行为认定查处 管理办法》中第五条第六款“建设单 位将施工合同范围内的单位工程或分 部分项工程又另行发包的属于违法发 包”。
一、发包人违约
▪ 常州市城乡建设局常建【2015】257号 文《关于进一步规范房屋建筑工程施承 发包行为的若干意见》中规定“房屋建 筑工程施工应以单位工程为最小发包单 位，不再划分标段。房屋建筑工程发包 全部实行施工总承包，不得将一个单位 工程分解成若干部分发包给不同的施工 总承包或专用承包单位”。
一、发包人违约
▪ 发包人在收到承包人提交竣工结算申 请书后28天内未完成审批且未提出异 议的，视为发包人认可承包人提交的 竣工结算申请单，并自发包人收到承 包人提交的竣工结算申请单后第29天 起视为已签发竣工付款证书。
一、发包人违约
▪ （2）除专用合同条款另有约定外，发 包人应在签发竣工付款证书后的14 天 内，完成对承包人的竣工付款。发包 人逾期支付的，按照中国人民银行发 布的同期同类贷款基准利率支付违约 金；逾期支付超过56天的，按照中国 人民银行发布的同期同类贷款基准利 率的两倍支付违约金。
一、发包人违约
▪ （3）承包人对发包人签认的竣工付款证书 有异议的，对于有异议部分应在收到发包 人签认的竣工付款证书后7天内提出异议， 并由合同当事人按照专用合同条款约定的 方式和程序进行复核，或按照第20条〔争 议解决〕约定处理。对于无异议部分，发 包人应签发临时竣工付款证书，并按本款 第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异 议的，视为认可发包人的审批结果。
一、发包人违约