质保金合同样本
合同我们见过很多，合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。下文是整理的质保金合同样本，欢迎阅读参考!
质保金合同样本一委托方：_________(甲方) 开户银行：_________(乙方)
建设单位：_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。
合同编号： 发包方：__________________ 承包方：__________________ 签约时间： 签约地点： 为了保证_________ 施工质量，如期完成施工任务，达到双方互 惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：______________ 二、建筑面积（工程形式）：_____________ 三、施工地点：___________________ 四、工期：1、开工：_____ 年—月—日；2、竣工：________ 年—月—日；3、合同工期总共历时_______ 天。 五、承包形式：__________ 六、工程质量标准：__________ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计元； 工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计__________ 元;质保金___ 元，质保期满后支付。 九、质保期：年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务； ③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护； ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人： 年月曰年月曰
质保金合同样本 编号： 质保金合同样本 甲 方 乙 方 签订日期 年 月 日 ______ 公司 （本合同模板为 Word 格式可根据您的需要调整内容及格式欢迎下载。） 质保金合同样本 合同我们见过很多合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同受法律保护。下文是整理的质保金合同样本欢迎阅读参考! 质保金合同样本一 委托方：_________(甲方) 开户银行：_________(乙方)
建设单位：_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[__]7 号和建设厅、财政厅建管[__]46号文件精神为加强_________市建设工程“质量保证金”管理落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程”;质量保证金”专户。为明确三方责任和义务由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下： 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程”;质量保证金”专户丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”存入乙方乙方为建设项目设立”;质量保证金”专户并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题如原责任单位在规定的时间内不 能履行维修职责甲方委托具有相应资质的单位进行维修的实际发生的费用可以从”;质量保证金”中支付乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具”;质量保证金”返还书面通知才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
合同编号：YT-FS-7892-52 电气安装合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气安装合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一.工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 标段(栋号)： 建筑面积(水暖、电气)：各标段以土建竣工实际
面积为准总建筑面积：暂定为㎡ 二、乙方进场人数(附名册) 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期：年月日 (二)总(日历)工期：个月 (三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施 (二)承包范围： 1.给排水安装：图纸内的全部内容， 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，
竭诚为您提供优质文档/双击可除 保证金合同怎么写 篇一：保证金协议书 保证金协议书 甲方： 乙方： 为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》，乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金： 一、保证金标准 按照双方合同约定的保证金总额为人民币（大写）元 二、保证金的支付方式及时间 支付方式：□现金□支票；支付时间：20年月日之前。 三、保证金的用途 （1）保证金用于赔偿乙方商品在甲方商店中销售期间及停止销售后出现的因为乙方商品质量或服务的投诉索赔 给甲方造成的损失； （2）保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的
其他事项而应支付的违约金或赔偿金。 四、如出现本协议第三条中约定的情况，甲方可先行从保证金中扣划相应金额，并通知乙方补足保证金金额，乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项，乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足 保证金。逾期，甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。 五、从乙方商品停止在甲方商店销售日（乙方对其销售的商品承诺有服务期限的，至服务期限届满日）起满三个月后，甲方视情况开始向乙方返还剩余保证金，但甲方应于90日内完成返还。 六、本协议作为甲、乙双方所签署年度合同之补充协议，有效期随年度合同顺延。 七、本协议经双方盖章生效。 甲方签署人：乙方签署人：（盖章）（盖章） 日期：20年月日日期：20年月日 篇二：履约保证金合同 履约保证金合同 甲方： 乙方： 本履约保证金合同由双方于年月日在市订
立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履 行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币 元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地 等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金 或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工 验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方
装修质保金合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议依法成立的合同受法律保护以下是“装修质保金合同范本”希望能够帮助的到您！ 发包方：XX建筑装饰工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方（yifang）） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的前提下就装修工程施工事项达成以下协议以资共同遵守 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3施工面积： 二、工程承包范围及工作内容 2.1工程承包范围： 2.1.1（省略） 2.2工程管理 2.2.1施工时乙方（yifang）应确保工地附近现存的一切市政配套设施维持正常状况、消防通道畅通等；如因工程引起上述设施的破坏乙方应立即予以修复并通知甲方乙方应保证工地附近居民生活不受施工影响
2.2.2施工时乙方应满足工程所在地文明施工及环境保护等相关要求确保工地及周围区域安全、卫生、整洁乙方自行安排施工所需要的排污、排水、渣土（及其他垃圾）装运等工作 2.2.3乙方已经部分施工完毕的工程需要采取相应的保护措施（如：地面铺贴后应覆盖保护膜） 2.2.4乙方应根据甲方及监理的要求及时修补缺陷或根据施工图纸的进行工程变更 2.2.5乙方承包工程整体竣工后应提供相关资料书面通知甲方验收 2.3材料及设备采购 2.3.1工程所需材料除本合同附件《材料设备配置表》中特别注明外由乙方负责采购提供乙方采购的主材应根据甲方书面要求提 供样品封存 2.3.2（省略） 2.3.3乙方进场的原材料、半成品等必须提供原材料清单及相关质量合格证明上述原材料、半成品应经甲方验收合格后方可使用；否则甲方可以中止付款并不承担违约责任工程工期不予顺延 三、工程期限 3.1本工程开工日期为竣工日期为 3.2工程因甲方或不可抗力原因延期的期限予以相应顺延；工程因乙方原因延期的期限不得顺延 3.3（省略）
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 北京市建设工程保修合同范文 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程名称（以单位工程为准）：___________ 发包方：（甲方）_______________________ 承包方：（乙方）_______________________ 工程名称：________________________ 本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。 一、保修期限 自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。 1．民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年； 2．建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月； 3．建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期； 4．室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年； 5．其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。 二、保修项目内容及范围 1．屋面漏雨； 2．烟道、排气孔道、风道不通； 3．室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水； 4．内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮； 5．门窗开关不灵或缝隙超过规范规定； 6．厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水； 7．外墙板漏水，阳台积水； 8．水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；
9．室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落； 10．室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷； 11．钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求； 12．因施工单位造成的其他质量问题。 三、保修责任 施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。 四、保修抵押金 1．保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中： （1）承包一般建安工程200万元以内的，按2．0％计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1．5％计算；500万元以上（不含500万元）的，按1．0％计算。 （2）单独承包装饰工程，按1．0％计算。 2．本工程保修抵押金为__________________元。 金额大写：____________________________。 五、保修抵押金返还 工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。 1．承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％为______________元。 保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。
家用电器购买合同样本 导读：本文是关于家用电器购买合同样本，希望能帮助到您！ 家用电器购买合同范文一 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方向乙方采购冰箱、电视、风扇等家电，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，签订本合同，以资双方共同恪守。 一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额见下表: 合同总价款为： 注：以上价格含运费、税费。 二、交货地点： 交货时间： 三、运输费用承担：由乙方负责 四、付款方式：(详细方式)银行转账考虑预留质保金事宜 五、合理损耗计算方法：无履行合同期限、地点和方式条款验收方式条款质量标准条款售后服务承诺条款 六、违约责任：(具体内容及违约赔偿标准需约定)如乙方 七、争议的解决本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。 八、附加条款：乙方承诺以上电器免费保修一年，因甲方人为原因造成电器损坏乙方不负责保修。
九、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。经甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：地址：地址：电话：电话：签订地点： 签订时间：年月日 家用电器购买合同范文二 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方向乙方购买家电，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，签订本合同，以资双方共同恪守。 一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额见下表: 注：以上价格含运费、税费。 二、交货地点：甲方指定地点 交货时间：合同签定后一个月内 三、运输费用承担：由乙方负责 四、付款方式：银行转账 五、违约责任：如乙方的产品质量不合格，甲方在30天内 六、争议的解决本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。 七、附加条款：乙方承诺以上电器免费保修一年，因甲方人 九、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。经甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方：
编号：_____________履约保证金合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 地址： 乙方： 法定代表人： 地址： 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额 乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足
保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）： 年月日年月日 合同签署地：
质保金合同范本范文 文件编号共2页 质量保证金协议 甲方：： 乙方：（以下简称乙方） 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系，并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险，本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议： 1. 乙方提供甲、乙双方xx年1-3月份所发生货款总数平均值的30% 作为质量保证金由甲方保管，且质量保证金最低不少于 RMB10000.00元，具体标准如下： 甲方根据乙方的供货品质状况，按照以下标准设立质量保证金： A. 年度业绩评定A级，且在月度评定均在B级以上，质量保证
金比例15%; B. 年度业绩评定B级，且在月度评定均在C级以上，质量保证 金比例20%; C. 年度业绩评定C级或以下，质量保证金比例30%; 2. 以上质量保证金由甲方在xx年5月份应付乙方款项中扣除。 3. 质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题，并承担因乙 方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4. 乙方同甲方合作期间，如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成 甲方损失的情形，甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金，同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议，直至追回甲方的损失。
5. 乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任，当由于乙方品质 问题导致的损失超过质保金金额时，乙方需承担超过的损失。 6. 当乙方采用质保金弥补甲方的损失时，需在事情处理完毕一月内重新 补足质保金，否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7. 当乙方向甲方连续供货达1年，且供货品质标准达到第1项降低要求 的，乙方可申请降低质量保证金比例。 8. 当甲、乙双方终止业务往来半年以上，乙方可要求甲方返还全部质量 保证金。
建筑工程房屋质量保修合同范本 发包人（全称）：____________________________________________ 承包人（全称）：____________________________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________________________________________（工程全称）签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ______________________________. 二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： ⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； ⒈屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年； ⒈装修工程为________年； ⒈电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年； ⒈供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期； ⒈住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________年； ⒈其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、质量保修责任 ⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 ⒈发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 ⒈对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
2020年小家电购销合同范本 为大家提供《2020年小家电购销合同范本》，欢迎阅读。 【篇一】2020年小家电购销合同范本购货方： 供货方： 兹购方向供方采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议： 一、产品清单 二、应付总金额(RMB)：1000000元 三、付款方式：现金 四、包装要求：无 五、到货日期：20xx年10月20日 六、到货地点：黑龙江省依兰县凌志手机通讯 七、运输方式：客运运费负担：供货方 八、双方约定事项 1.供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。 2.购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。 九、产品质量承诺 自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，一个月内包换，一年内保修，终身维修，终身提供技术支持。 十、不可抗力及争议解决方式 1.产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 2.双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。 十一、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。 十二、合同生效及失效
本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效供货方：____________________购货方：(盖章)____________地址：______________________地址：______________________电话：______________________电话：______________________授权代表：__________________授权代表：__________________________年_______月_______日________年_______月_______日 【篇二】2020年小家电购销合同范本卖方：(以下简称甲方) 买方：(以下简称甲方) 一、甲乙，双方经平等协商，遵循自愿、城实信用原则，就家电、家具产品购销达成以下协议： 二、产品质量：甲方出售的产品质量符合国家标注和行业标准。 三、交货： 1.交货时间：甲方应在年月日前向乙方交付货物。 2.交货地点： 3.乙方指定收货人身份证号码： 4.甲方交货时，乙方指定收货人应向甲方出具书面收货证明。 四、安装和验收： 1.甲方应在交货后个工作日内将产品调试和安装完毕，乙方有义务予以协助配合，对甲方的安装调试工作有异议的，乙方应以书面形式通知甲方。 2.交易产品安装调试完毕后，乙方应在当天内向甲方出具书面验收证明，乙方逾期未出具验收证明的视为验收合格。 五、付款结算：支付时间 六、本合同一式两份，双方各执一份，双方意思表达真实，合同在甲方委托代理人签字盖章并经乙方签字盖章生效。 甲方：乙方： 经办人：经办人： 年月日年月日
保证金协议书范本 甲方（采购代理机构）:xx 市政府采购中心 乙方（供应商）: 为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目, 简化投标保 证金交纳, 退还手续, 提高采购效率, 依据《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商, 在平等自愿的基础上, 就预存保证金的有关事宜达成协议如下:第一条预存保证金金额, 收取,退还 1. 乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元, 作为参加甲 方组织的政府采购项目的诚意保证. 2. 乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金. 甲方收到 乙方预存保证金后, 向乙方出具收据并发放一张”预存保证金卡”. 3. 办理退还预存保证金手续时, 乙方应书面向甲方提出并退回”预存保证金卡” . 甲方在确认乙方手续齐全后,5 个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金. 预存保证金所孳生的 利息全部上缴xx 市财政. 第二条预存保证金的使用和管理 1. 除采购文件另有规定外, ”预存保证金卡”作为乙方参与甲方组
织的政府采购项目时递交投标文件的凭证, 无须另行交纳投标保证金; 双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减. 2. 个别特殊或采购金额较大的项目, 甲方有权在采购文件中规定”不接受预存保证金卡” , 乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金. 项目结束后, 甲方依法退回该项目保证金. 3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时, 甲方依法扣减预存保证金, 并上缴xx 市财政. 乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足, 否则, 乙方的”预存保证金卡”失效. 4. “预存保证金卡” 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用, 乙方不得转借,出租, 抵押或用于其他用途. 5. 甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的”保证金专用账户” , 按国家有关法律法规进行管理和使用, 不得挪作他用. 第三条争议解决方式 本协议发生争议, 由双方协商或由政府采购监管部门调解解决; 协商或调解不成, 双方同意向xx 仲裁委员会申请仲裁. 第四条协议生效和期限 1. 本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效.XX 年
合同法质保金比例 篇一：质保金 合同法里没有具体规定质保金的多少，但是建设部有一个格式合同，规定的质保金是工程总造价的5%，一般工程都依据此比例执行。 在质保期内，施工单位有对所建工程维修的义务，如果不尽此义务，那么建设单位可以另找他人进行维修，所需费用从质保金中扣除。剩余部分在质保期结束后，建设单位必须支付。 20XX年1月建设部、财政部发布的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 （一）缺陷责任期的确定 所谓缺陷，是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。 （二）预留保证金的比例 全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结
算总额5%左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行。 （三）质量保证金的返还 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 篇二：质保金管理规定(新) 1 目的 为了规范质保金的使用和支付，控制和防范法律风险，确保项目建设的顺利进行，制定本规定。 2 适用范围本规定适用于乙烯工程及炼油老区改造工程中以公司名义对外签订的合同，其中工程建设合同、设备采购合同及工程设计合同必须约定质保金条款，其他合同视情况需要约定质保金条款。 本规定主要规定了质保金条款的必备内容、质量争议的处理程序、质保金的支付审批和支付等方面的内容。
工程质量保修协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 甲方、乙方根据《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签订工程质量保修书。1.工程保修概况 1.1.工程名称： 1.2.工程地点： 1.3.保修容：等乙方施工的全部容。 1.4.工程保修金总额：保修金额按工程项目竣工验收合格后的结算总价5%计取。若施工合同中途解除，则为双方办妥结算确认手续后的结算总价的5%。 1.5.本工程保修阶段甲方的代表部门为甲方客户服务部门，乙方应接受甲方及其客户服务部部的指令与管理。 2.工程质量保修围和期限 2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过甲方及监理最终验收合格见并正式移交甲方之日起计算，保修期限为： 2.1.1.基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限； 2.1.2.屋面防水工程、地下室防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的防渗漏（包括台风、暴雨 等自然条件下的影响），为5年； 2.1. 3.外墙保温、涂料、面砖等装修工程，为2年、 2.1.4.电气管线、给排水管道、设备安装，为2年； 2.1.5.住宅小区的给排水设施、道路等配套工程，为2年； 2.1.6.供热及制供冷系统为2个采暖期、供冷期； 2.1.7.其他项目的免费保修期均为2年。 2.1.8.乙方所维修的项目或工作如在六个月再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修，不受上述保修 期的限制。 2.1.9.不论工程是否竣工或已交付使用，或已交付使用的期限长短，甲方一旦发现乙方施工中存在 任何缺陷，则甲方有权要求乙方纠正其缺陷，并赔偿由此给甲方或第三人造成的损失，乙方无权以超过保修期为由进行抗辩。 2.1.10.其他约定： 由乙方自制或采购的所有材料和设备（包括甲方限价的材料和设备等）的保修期，应按国家、行业、地方、生产企业、以往惯例的要求和产品说明等执行，如上述这些保修期的规定相互之间有差异，则乙方应无条件按最长的日期和最佳的保修责任执行。 2.2.乙方在质量保修期，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包围工程质量保修责任。凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方
质保金协议书范文 质保金协议书质量保证协议协议编号协议签订地甲方（以下简称 甲方）乙方（以下简称乙方）本协议以双方签定的采购合同为基础，就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的本协议对于乙方供给甲方的产品，制定了与产品质量有 关质量保证准则，以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷，谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准，如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾，要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证 的对象，对于所供产品双方需要制定一个明细（做到一物一明细），作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求，乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系； 2、乙方对重要原材料（重要材料签订协议时提供给甲方确认）进行严格的进货检验和批次管理；
3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求； 4、甲方提出的任何质量投诉，乙方应立即采取更正行动予以改进，并在24小时内反馈给甲方； 5、乙方的产品出现质量问题时，甲方有权要求乙方进行例行试验（含国家权威机构的第三方试验），实验结果为乙方责任，乙方应按时向甲方提交所供产品的例行试验报告； 6、如发生以下事项，甲方有权要求乙方支付产生费用乙方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成甲方生产停止；乙方生产的配件在甲方入厂检验时，因品质问题乙方不能及时处理；乙方生产的配件在甲方生产过程中，发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修；因乙方配件质量问题造成甲方产品，出厂后发生的质量事故（如退货等）；因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定乙方提供产品的“三包”期（包修、包换、包退）必须满足下列要求； 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动 机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格，甲方有权拒收。
篇一：灯具购销合同(范本) 灯具产品购销合同（范本） 合同编号： 甲方（需方）：北京市建筑工程装饰有限公司海南分公司乙方（供方）：福建新文行灯饰有限公司 甲、乙双方在平等、自愿的基础上就灯具购销事宜达成一致意见，现依据《中华人民共和国》的有关规定，特签定如下合同条款，以共同遵守： 一、灯具的型号、规格、数量、单价（详见附表）。 二、本合同的总价为人民币大写：捌拾伍万元整，小写：850000元。最 终结算金额如超出或者减少合同约定的数量，那么所有增加或减少的按实际增减数量以及合同约定单价进行增减结算。 三、产品质量要求、技术标准：按gb7000.1-1996和甲、乙双方确认的方 案（图纸）以及甲方设计签字确认的样品生产，产品质保期为两年（不含光源）。 四、包装标准及要求：按乙方产品出厂包装标准包装。 五、交货期限：2010年12月20到第一批货，最后一批到货日期为2010 年12月30日。 六、交货地点及方式：地点为甲方工地（海南万宁喜来登酒店工地现场）， 方式为落地交货，甲方委托刘建民和张英进为工地现场收货人。七、运输方式、费用及保险费用：由乙方负责承担。八、付款方式：
1、合同签定后，甲方在三日内支付合同总金额的30%作为合同预付款； 2、在乙方所有货物送到现场，经双方验收无误后，甲方7日支付合同总金额的60％。 3、工程竣工验收后，甲乙双方一月内进行结算，结算后7日内付至结算价95%，余5%的货款作为质保金，在质保期满后七天内一次性付清； 4、甲方支付全部货款，须以银行电汇方式汇至合同所载明的或乙方书面 指定的银行帐户方为有效货款。九、安装与验收： 1、甲方如要求乙方提供安装服务，甲方需负责乙方所派安装技术人员的往返交通费用和食宿费用及配合安装并提供安装所需的照明、脚手架或升降机等设施； 2、乙方货到工地现场由乙方组织甲方进行验收，如有质量问题或所供产品不符合设计要求，乙方负责免费更换并承担由此造成的所有损失。十、违约责任： 1、甲方如不能按合同第八条约定付款，属甲方违约，每延期一天付款，应支付合同总金额的1‰违约金给乙方； 2、乙方如不能按合同第五条约定交货，属乙方违约，每延期一天交货，应支付合同总金额的1‰违约金给甲方。十一、解决合同纠纷的方式： 与本合同有关的一切争议，甲、乙双方本着相互信任的原则协商解决，如经协商无法解决将依法向人民法院起诉解决。十二、其他约定事项： 1、本合同附表为合同不可分割部分，如有未尽事宜，双方另行签定补充协议； 2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方代表签章后生效。 甲方：乙方：福建新文行灯饰有限公司单位地址：单位地址：福建泉州市泉港区联系电话：联系电话：0595-********法人代表或委托人：法人代表或委托人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：日期：日期：附表： 篇二：照明灯具购销合同范本
保证金协议书范本大全 保证金协议书范本1 一、合同双方当事人： 出让方(以下简称甲方)： 受让方(以下简乙称)： 根据《合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，拟定以下合同： 二、转让公司的基本情况： 本次转让为甲方将所属的，该公司账面价值万元，评估价值元，涉及职工安置人，涉及银行债权元。该公司转让行为已经同意。 三、职工的安置 本合同公司转让时所涉及职工的安置，经甲、乙双方约定并报批复同意，按如下方式处 理： 1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置，与乙方无关。
2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担，与乙方无关。 四、债权、债务处理 1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担，与乙方无关。 五、公司转让及价款支付情况 转让价款为人民币(大写) 元，双方约定在日内，乙方(①一次、②分期)通过指定的账号将合同价款付清。 采用分期付款的,乙方以为保证条件，分次,分别在日内付清。 六、产权交割 乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后，甲方将编制好的《产权转让交割单》提交给乙方，由乙方凭此清单逐项核对与验收，核对无误、验收完毕后，由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。 七、税费负担 经甲、乙双方约定，本次转让所涉及的税费按如下方式处理： 八、争议处理
在本合同履行过程中，甲、乙双方发生争议，经协商无效时，当事人可以向产权交易机构申请调解，也可以依合同的约定双方选择(①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人 民法院起诉)。 九、违约责任 1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写)元。当合同履行后，乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定，则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的约定，应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的补偿;若甲、乙双方要求解除合同的，保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。 2、乙方未能按期支付本合同公司的价款，或者甲方未能按期交割本合同公司，每逾期一日应按逾期部分金额的%，向对方支付违约金。 3、一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。 十、合同的变更和解除 当发生下列情况之一时，可以变更、解除合同：
工程质量保修书 发包人:（全称）池州市贵池区殷汇中心学校 承包人:（全称）池州市盛源建筑安装有限公司 为保证贵池区殷汇镇汇丰小学教学综合楼工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。 1．质量保修范围 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下： 2．质量保修期 2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为五年； 3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为贰年； 4．供热、供冷系统工程为/个采暖期、供冷期； 5．装饰装修工程为壹年； 6．其他项目/ 。 3．质量保修责任 3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。 承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。保修费用从质量保修金内扣除。 3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。 4．质量保修金的支付 工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为决算总造价的百分之五（大写）。质量保修金银行利率为0%。 5.质量保修金的返还 发包人在分项工程质量保修期满后15天内，将该分项工程剩余保修金返还承包人。 6．其他 6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：/ 6.2 本质量保修书作为本合同的附件, 由施工合同发包人承包人双方共同签署。 6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 联系电话：联系电话： 年月日年月日