LED 产品购销合同
需方：供方：
签约时间：2016年12月日签约地点：山东济南
根据中华人民共和国有关法律、法规，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方购置 P8全彩LED显示屏事宜，经充分协商，订立本协议，以兹共同遵照履行，双方达成协议如下：第一条合同标的
二、交货期及送货地点：
1、交货地点：
2、交货日期：2016年12月日
三、付款方式
1、本项目总价为元整。签订合同首付30％即元整，安装调试完成后付
款至60%即元整，剩余尾款一月内付清即元整。
2、本合同项下所有款项，均应付至供方公司账号或经供方盖有公章确认的收款账号，需
方不得擅自将款项支付给任何未经供方盖章确认的代收人或代收账号。否则，视为需方未履
行支付义务。
3、物品所有权声明，在需方未付清工程款之前，物品所有权归供方所有，
在需方拒不付款的情况下，供方有权拆除物品。
四、售后服务:
1、供方自发货之日起年内负责对产品全套配件免费维修。
2、供方根据需方要求作相应技术培训。
3、设备到达现场后由于不可抗力或人为因素致使设备损坏返修，供方收取成本费维修。
五、违约责任
1、需方（或最终使用单位）无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备款
总值的百分之二十违约金。
2、需方逾期支付任何一期货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金；迟
延支付超过三十日的，供方有权解除合同，已收货款不予退还；同时有权收回已交付的产品。
3、如供方收到合同所约定的货款后不能按时交货，供方向需方每日付千分之五的违约金。
4、供方必须严格按照合同参数进行生产，否则无法通过需方验收的，供方必须无条件重
作，并向需方支付相应的迟延交货违约金。
5、供方所交付设备的品种、数量、技术指标不符合合同规定及行业标准的，需方有权拒绝，如超过交货期限三十日仍不能交付合格产品的，需方有权解除合同，供方向需方偿付货款总额的百分之二十的违约金。
6、若因战争、疾病流行等不可抗力至使合同延期履行或不可履行，双方互不承担责任。
六、仲裁
在合同执行过程中，凡与本合同签订或履行有关的争议，双方应友好协商解决，如协商不成或一方不愿意协商，双方应将该争议提交原告所在地依其现行的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，仲裁费用由败诉一方承担。
七、其它
本合同一式贰份，经双方代表签字盖章并收到需方预付款后生效，供需双方各执一份，传真件均具有同等效力。本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。
供方：
授权代表（签字）
签约日期：2016-09-0 需方：
授权代表（签字）签约日期：
地址：济南地址：邮编：邮编：服务电话：电话：传真：传真：
竭诚为您提供优质文档/双击可除中铁劳务派遣和合同工 篇一：多铁路局遭遇降薪“维权”折射中铁总财务困境 多铁路局遭遇降薪“维权”折射中铁总财务困境 12月9日，约40名铁路职工围聚在北京市海淀区复兴 路 10号中国铁路总公司门前，向中铁总集体“维权”。路 炳阳/财新记者 【财新网】（记者路炳阳）今日（12月9日）7点，约 40名铁路职工围聚在北京市海淀区复兴路10号中国铁路总 公司（下称中铁总）门前，向中铁总集体“维权”。这些是 西安铁路局西安客运段的职工，此行前来诉求同工同酬愿望，并请求中铁总不要辞退劳务派遣工。西安铁路局相关人士对财新记者透露，这些“维权”职工在西安铁路局已经工作了20余年，一直都是临时工身份，不仅工资水平停滞在十多年水平，且西安铁路局正在进行劳动合同重签，他们担心如果坚持同工同酬诉求，会被西安局辞退，遂前来中铁总表达诉求。据现场图片显示，这些职工手举“盛总请为我们做主”
的横幅，集体跪在中铁总机关大门前。这并非个案。11月初，北京铁路局承德车务段职工30余人聚集在北京铁路局机关门前，向北京铁路局局长表达对一年多来集体降薪的不满；随后北京动车段，石家庄动车所40 余人也来到北京铁路局门前，表达对企业大范围、大幅度降薪的不满。据财新记者多方了解，除西安、北京铁路局外，近期呼和浩特、哈尔滨、沈阳等北方铁路局纷纷爆发以“同工同酬，抵制降薪”为由的集体“维权”事件。 这些集体“维权”事件全部与薪资有关，多位铁路局人士对财新记者证实，进入20XX年以来，虽然中铁总在年初给各路局下发了普涨工资通知，但该通知并没有得到执行。多位铁路局一线职工对财新记者表示，今年铁路职工工资出现了月均500至1500元不等的降幅，且降幅仍有扩大趋势。对降薪的原因，铁路局均以未完成运输任务予以统一回复。 业内人士分析称，大面积爆发的铁路降薪潮，应与当前铁路运输形势有着密切联系。中铁总最大收入来源即是货运收入，但从20XX年初以来，铁路货运量就开始下滑，中铁总为稳定大宗货源从20XX年6月起加强市场营销，开展了货运组织改革，但从运输总量上看收效甚微，不仅没有挽回货运颓势，反而货运量下降不断呈现加速态势。 20XX年上半年，国家铁路货运总发送量同比下降3.6%，至20XX年年底下降幅度逐渐扩大至4.7%；20XX年以来下滑
2020 年建筑工人劳务合同范本
用人单位名称（以下简称甲方）： 法定代表人： 电话号码： 建筑工人姓名（以下简称乙方）： 居民身份证号： 电话号码： 甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国 合同法》和有关规定，就劳务合作一事达成一致，自愿签订本劳务合同，共同遵 守本合同所列条款。
风险提示：工作岗位及工作时间
雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么 工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别 很大）；
工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天， 每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日， 雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。 建议双方在 签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问 题，避免之后因履行合同发生纠纷。
一、基本情况 乙方自身的身体状况：是否患有下列疾病（如有请在“□”内打“√”）： □高血压□心脏病□癫痫□贫血病□痴呆症□其他传染性疾病；除上述以外的其 他疾病________。 二、合同期限 甲、乙双方同意按以下第_____种方式确定本合同期限： 1、本合同为年期限劳动合同。本合同于_____年_____月_____日生效，本合 同于_____年_____月_____日终止。 2、以完成一定的工作为期限：从_____年_____月_____日起至工作任务完成 时止，并以完成工作任务为标志。 三、工作岗位和工时制度 （一）乙方同意根据甲方工作需要，担任__________________岗位（工种） 工作。 （二）甲乙双方协商按以下第________条工时制度执行。 1、执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周工作 40 小时。 2、执行综合计算工时工作制的，乙方平均每天工作时间不超过 8 小时，平 均每周工作不超过 40 小时。 3、执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排 工作和休息时间。
风险提示：劳务费用
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 设计劳务合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
设计劳务会同 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_______ 年M 日 设计劳务合同 甲方： 乙方： 甲乙双方经充分协商就■工业用地职工餐厅改造工程的施工图设计合作达成以下一致意见： 一、项目基本情况 1项目名称： 2 建设地点： 、 、合同工期 一
1、开工日期：―年―月―日。 2、竣工日期：―年―月―日。 3 、 合同工期总日历天数：______ 天。 4、在施工中，若遇人力不可抗拒的自然灾害而造成损失， 工期延误等，按建设单位对甲方的有关规定，并在对甲方实施后， 甲方对乙方实施。 5、如在施工中，乙方未按照甲方及建设方的有关施工进度 组织安排施工，造成建设方对甲方工期延误进行罚款，甲方有权 对乙方所承包的工程进行分割，并按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。 三、甲方的权利和义务 1、负责与建设单位联系业务技术有关事宜。 2、指定编写设计要求与设计指南。 3、负责给乙方确定设计方案。 四、乙方的权利与义务 1、按提供的设计概念方案认真核实图纸及各项指标。 2、设计成果必须满足甲方的要求和现行的设计质量管理规定。 3、该项目设计成果满足进度计划、施工图设计深度达到优质质量，按照设计审查相关部门的要求，修改并完善设计成果。 4、按照要求，提供电子版文件、具体成图参数。 五、劳务质量 1、乙方必须按照设计文件、国家及有关部门现行技术规范及建设单位要求施工。 2、乙方必须服从监理和甲方现场人员的质量管理。
金岛国际一期(A地块) 水电安装工程劳务分包施工合同 甲方：_广西建工集团第四建筑工程有限责任公司海南分公司 项目部 乙方：___________身份证号码：____________ __________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包金岛国际一期(A地块)项目水电安装劳务分包工程事项协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 二、工程承包方式、内容 <一> 承包方式： 1、包清工，包小型辅材，包施工机具，包质量、包安全、包工期、包文明施工。 2、按甲方提供的施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件，按水电安装的相关规范进行施工。 3、负责工程上所有的小型附材：包括但不限于PVC专用供、排水粘接胶水，电焊条、铁丝、扎丝、膨胀螺丝、螺丝、自攻钉、水泥钉、油漆、氧气、乙炔、切割片、锯片、电工胶布、封口胶、泡沫板及所有的工具耗材。 4、负责配合工程施工质量及检验批验收资料、隐蔽工程资料、安装资料及测试资料、编写施工日记，配合甲方资料员整理竣工资料，参与并配合甲方竣工、验收。 5、本工程采用综合单价包干的形式，综合单价包括水电安装清包工施工全部单方造价以及完成工程项目所需的所有辅助工作内容和小型辅材。 <二> 工程范围： 1、本项目按毛坯房交楼标准，包括全部室内给排水和电气安装工程；包括电视电讯、智能化、消防等弱电系统的管道、洞口的预埋、预留；包括空调系
统的供水、排水系统；包括餐饮方面的油污排放处理系统；包括井水利用管道系统；包括泳池水的供水配水系统；包括太阳能热水系统的室内管道安装，包括景观、绿化养护用水系统。 2、不包括项目：高低压供配电系统，防雷避雷带网，弱电系统安装，消防工程安装、太阳能设备安装。 3、工程由乙方独立完成，乙方不得转包给任何第三方。 <三> 承包内容：主要工程内容包括但不限于以下内容： 1、电气工程：楼内电气线管预埋、公共部分照明及阳台灯安装、低压柜出线、线槽安装、母线槽安装、电缆敷设、配电箱、柜安装、楼板补洞、各系统调式等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。 强电公共部分按设计图施工完（电缆、母线槽安装至配电房）， 套内强电安装至开关箱， 套内强电只负责预埋高位插座线管及照明线管预埋（保证线管畅通），阳台灯安装及每套内亮一盏灯含穿线。 2、弱电工程：线管预埋、留洞、（含电梯开关盒）接线箱、盒安装、井内管、槽、箱安装，楼板补洞，整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。 弱电公共部分负责配管及线槽安装， 套内弱电安装至弱电箱，套内弱电线管不预埋。（保证前端线管畅通）。 3、给排水工程：地下室凿管洞、挖管沟、预留穿墙、梁、楼板套管，各系统管道系统安装，楼板补洞，系统设备安装，用户水表安装，通水试验及水压试验，（排水管至室外第一个井、供水管至室外水表）各系统调试等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。 给水立管按设计图施工完， 套内支管安装至厨房或卫生间， 排水及空调排水管道按设计图施工完， 雨水管按设计图施工完， 室内给水至厨房或卫间，雨水管、排水管至室外第一井。 4、负责工程施工所需材料进场参与验收、搬运入库、堆放。 5、甲方有权对乙方的承包施工范围进行解释，同时有权对乙方的施工内容进行增减。 三、合同文件 双方共同遵守甲方与业主（）的相关合同与协议，执行的合同文件及
建设工程劳务承包合同 劳务发包单位（以下简称“甲方”）： 劳务承包单位（以下简称“乙方”）： 劳务承包单位营业执照注册号、年检时间： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与 (以下简称为“发包人”)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，甲乙双方就本工程劳务承包有关事项协商达到一致，订立本合同。 一、劳务承包项目工程概况 工程名称： 工程地点： 承包作业范围： 提供劳务承包内容： 二、劳务承包项目合同工期 本工程合同工期从＿＿＿年＿＿月＿日至＿＿年＿＿月＿日。共计个月，本工程工期顺延，必须经过甲方书面同意；未经甲方同意，本工程不得顺延。 三、工程质量要求 本工程质量标准应达到甲方与发包人签定的总包合同质量标准，工程质量综合评定为等级。 四、劳务单价及劳务工程量
1、本合同劳动报酬，按乙方完成工程量乘劳务单价进行计价。各单项工程劳务单价分别为： 2、本合同的劳务单价已包含乙方为完成本合同项下建筑工程施工所需要的人工费、乙方自购材料费、乙方机械使用费及工程施工临时设施费、施工协调费、试验检测费、各种地方税费（本工程营业税除外）及管理费等全部费用，本劳务单价一次性包死，不再调整；为体现公平、风险共担，如遇业主降低工程造价的情况，本合同劳务单价按降低工程造价的百分比相应降低。 3、工程量的确认 乙方按月将完成的工程量上报甲方，由甲方报监理部门及业主审核后作为乙方计价依据，监理部门及业主未确认的部分不予计价。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围的工程量及因乙方原因造成返工的工程量，均不予计价。
施工劳务合同简单版范本（最新） 发包方：____________________________ 承包方：____________________________ 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就xx工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。 第一条工程概况 （一）工程名称：____________________________ （二）工程地点：____________________________ （三）施工面积：____________________________ 第二条承包范围 人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；零星估工等（除水电安装及绿化工程外的所有工程）。 第三条承包金额 详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。 承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额 本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。 第四条工期（三个月） （一）开工日期：____________________________ （二）竣工日期：____________________________ 第五条施工技术要求 （一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。 （二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。 （三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。 第六条双方责任及工作 （一）甲方工作 1.提供食宿条件： 2.为乙方施工协调有关工作关系： 3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。 （二）乙方工作 1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
随着我国政府对建设领域一系列重要规范性文件的颁布和实施，建筑行业的市场竞争也不断加剧，而建设施工企业经营过程中，各环节所涉及的法律风险问题也日益增多。当前，我国建筑领域出现了一系列新问题，其中不少是疑难复杂的法律问题，集中反映在工程挂靠、转包、分包、违法分包等工程承包问题上。已经在国内建筑市场上使用多年的《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》，已严重不适应市场的需要和国家法律、法规的规定，由国家工商局和住房城乡建设部组建的示范文本修订课题组已完成新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》的起草工作，各界征询意见已近完备将于近期内发布执行。 为深入探讨后危机时代建设企业风险的新情况和新特点，加强企业内部控制和风险管理，积极谋划应对危机的对策措施，提高投资效益，规范项目管理行为，及时了解应注意的问题，提升合同管理水平，中国建筑教育协会决定举办“新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》、新版《建设工程施工劳务分包合同示范文本》宣贯暨从典型案例看工程合同管理工程挂靠、转包、分包实务研修班”特邀请相关单位参加会议。 本研讨会仅为与相关单位探索、交流，不具有释法和对具体问题做出行政解释的涵义。 一、主要课题 第一部分：最新《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》解读 （一）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改背景 （二）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改重点 （三）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》重点条文解读 第二部分：工程转包、违法分包、挂靠等违法行为的认定标准 （一）法律、法规对工程转包、违法分包、借用资质的相关规定 建筑工程施工违法发包转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（意见稿）第三部分：签证与索赔 （一）工程变更（签证）的主体、概念与分类 （二）工程索赔的概念与特征及引发索赔的起因
劳务派遣合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 劳务派遣合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
劳务派遣合同 甲方（劳务派遣单位）：（注：须填写营业执照登记的单位全称） 注册地址：(注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（用工单位）：（注：须填写营业执照登记的单位全称） 注册地址：(注：以营业执照为准)邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： （以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定，就劳动派遣事项达成以下协议，以共同遵守： 第一条委托事项 1、乙方将劳动派遣事项按照本合同的约定委托甲方办理。甲方接受一方的委托后，应当按照本合同的约定的内容和要求开展人才派遣工作。 2、派遣人员是指由甲方将与其建立劳动关系的人员以派遣的方式派往乙方，乙方根据自己的生产工作需要安排派遣劳务人员的工作。 3、甲方按照乙方要求从年月日起派遣名劳务人员到乙方工作，甲方安排派遣人员的具体工作，并向乙方支付劳务服务费用。派遣期年，试用期个月。
4、派遣劳务人员需具备的条件：。 5、其他：。 第二条委托期限 1. 本合同期限自年月日起至年月日止。 2.双方若对合同委托期限进行修改，需经双方协商一致后以书面形式予以确认。 第三条合同金额和付款方式 1. 本协议签订后，乙方应按员工派遣期间向甲方支付派遣人员当月各项保险费。 2. 乙方每月应按时向甲方支付人才派遣相关费用。如果乙方未能及时拨付款项，影响派遣人员各项保险费用等按期缴纳，其后果由乙方承担。 3. 乙方于每月日前将当月派遣人员保险变动情况及代发工资金额报给甲方，甲方于个工作日内将《派遣人员费用核算表》报给乙方确认，乙方确认费用后甲方于个工作日内先垫付并发放派遣人员的工资。乙方于甲方垫付后个工作日之内将已确认的《派遣人员费用核算表》总额电汇给甲方。 4. 乙方租赁派遣人员，每月需向甲方支付服务费。服务费收费标准为：每人每月100元；补缴保险每人每月元。 5. 以下费用不包含在服务费之内，如相关部门强制征收，则由乙方按实际发生额支付给甲方，并由甲方代缴给有关部门：1）工会经费；2）残疾人保障金；3）派遣人员入职体检费和日常体检费。 6. 甲方收款账户信息如下： 开户行：。 户名：。 账号：。 第四条甲方权利义务
劳动合同书 甲方：_ _ 乙方：身份证号码： 地址：联系电话： 经双方确认：在签定本合同前，甲方已将工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、劳动报酬及乙方要求了解的其他情况如实全面的告知乙方。 乙方承诺：其与其他任何国家机关、事业单位、社会团体等机构、实体或组织不存在劳动关系，并且保证其所提供的与本人有关的所有资料和各类资格、证书、证明等真实无误。 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同。 一、合同期限 本合同于________年_______月_______日至________年_______月_______日，期限______年，其中试用期为_____月。 二、工作内容和工作地点 1、乙方同意根据甲方生产（工作）需要，在部门，从事 工作。具体内容是：。 2、乙方的工作地点为。 3、乙方应按照甲方确定的岗位职责，按时完成工作任务，并达到规定的工作标准。 三、甲、乙双方的义务和责任 1、乙方同意根据甲方工作需要，承担___________岗位（工种）工作。 2、乙方工作应达到甲方规定该岗位职责的要求和甲方对该岗位之特别规定（详见《岗位责任书》）的标准。 3、乙方每周工作时间为每天工作；乙方应按照工作职责保证完成甲方规定的工作和任务。 4、乙方应接受甲方的绩效考核。 5、未经甲方许可，乙方不得承接与乙方职责相关的个人业务。 6、甲方应向乙方提供乙方所承担工作中必需的工作条件。 7、乙方应严格遵守本合同的附加条款。 三、劳务报酬 1、甲方每月日前以货币形式支付乙方劳务报酬，标准为_______元/月（劳务报酬由基本工资元、绩效考核元、社保元等，合计组成）。 2、甲方在以下情况有权扣除乙方相应额度的劳务报酬：1.因乙方的过失给甲方造成经济损失的；2.乙方违反公司管理制度的；3.双方约定的其他情况。 四、合同的终止与解除 1、合同期满如未续签，则视为《劳动合同书》自行终止，双方应及时办理相关手续。
设计劳务分包合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
设计劳务分包协议 项目名称 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签订地点： 发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1《工程设计合同》 2.2业主提交的基础资料、政府相关部门对本项目的批复。 2.3国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条项目分包工作内容及范围约定 按《工程设计合同》内容执行，并完成设计费收取工作。 第四条分包人向发包人交付设计文件的要求及时间 4.1分包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，并签署图纸设计人、校对人及会签栏，且对设计文件质量负责。
4.2分包人应将施工图开工前的最终方案提交发包人经相关专业审查人审查（只针对规范提出技术问题）通过后方可确定方案。 4.3分包人在施工图（初设）阶段，应对完成后的设计文件进行自查并提交发包人经相关专业审查人审查通过后方可出图、盖章。分包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，分包人拒绝修改、补充的或分包人所做的修改、补充仍然达不到要求的，发包人可以解除合同，并要求分包人赔偿损失。 4.4施工图后期技术问题处理由分包人负责执行，未经发包人审查同意，分包人不得私自修改图纸及发出设计变更、工程洽商等技术文件，由此产生的后果分包人自负，发包人有权解除合约并要求分包人赔偿损失。施工图（初设）完成后，如遇重大图纸变更需另行收取审查管理费用。 4.5图纸打印、晒图及底图保管由分包人负责，并应提供一套最终版（经图纸审查机构审查合格的）蓝图供发包人存档（含电子版图纸及勘察报告、技术变更、工程洽商等技术文件）。分包人应提交两份工程设计合同给发包人备案存档。分包人应提供设计人、校对人的职称及身份证复印件，以备项目检查使用。 4.6项目各阶段验收及各项手续由分包人负责执行，发包人应予以配合。 4.7分包人保证其履行合同义务的行为及其提供的设计文件不得侵犯任何第三人的合法权利，由此引发的一切法律责任由分包人自行负责。由此导致发包人无法及时、完全履行合同的，发包人可以解除合同，并要求分包人赔偿损失。 第五条费用
建筑工程劳务合同协议 书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
建筑工程劳务合同工程承包人（甲方）：江苏********有限公司******项目部 劳务分包人（乙方）：江苏省*******劳务公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称： **建设发展集团有限公司***二期三标 二、工程地点：南京市雨花台区西善桥 三、承包方式：工程的劳务人工费（包清工） 四、承包范围、工作内容、定额人工承包价。 1、承包范围：按施工图纸设计规定的所有土建工程所有用工。 2、工作内容：详细分项工作内容以《江苏省建筑与装饰工程计价表（2004）》的有关解释为准。 3、工程量计算及费用单价：工程量计算按定额60元/工日计价。 五、工程日期： 开工日期自2012年2月17日。 竣工日期止2013年9月30日或工程停工日。 六、结算办法 1、按《江苏省建筑与装饰工程计价表（2004）》定额工60元/工，定额结算部分以外工日具体为：装饰工180元/工日/10小时，大工160元/工日/10小时，男小工120元/工日/10小时，女工80元/工日/10小时。
2、每月25日前由乙方申报甲方现场施工员出具合格工程的工程量结算单，由甲方项目经理、技术负责人、质检员、乙方代表签字后按照本合同约定的单价予以结算，经双方负责人签字后，交甲方财务挂帐。付款根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后五天内按结算进度予以支付。 3、为保证工程连续，工程施工在没有达到验收合格要求，甲方按当月农工使用考勤表每人/月借支1000元/月人工资，年终结算按完成工作量70%支付工资，差额工资由乙方自行解决。 4、乙方招录的人员，必须在到工地当月向甲方上报能证明其身份的有效证件；乙方在施工现场必须设置专职或兼职的考勤人员和用工单位的考勤员在一起，每天对劳务工进行考勤，详细记录每天工地的出勤、工种、人员及人员的流动情况。每月劳务结算时必须上报当月农工使用考勤表（甲方项目部负责人与乙方共同签字）与工资表（乙方上报、甲方项目部审核），并在民工结算清单上（详见附表）签字；否则工程结算不予办理。 5、每月结算款由乙方合同签订代表集中领取，按照工资表及考勤表，由甲方项目部派专人监督发放（发放完毕后工资表由甲方项目部保管），乙方不能对劳务工资出具欠条（出具欠条甲方一律不予认可）对无工资表、克扣劳务工及手续不全等引起的争议、诉讼聚众滋事、上访等造成甲方企业声誉或其他严重社会影响的，乙方将以结算劳务人工总额的5%向甲方承担违约责任。
劳 动 合 同 书 编号： 甲方 (用人单位)： 住所： 邮政编码： 法定代表人（或主要负责人）： 乙方(劳动者)： 性别： 住址： 邮政编码： 联系电话： 紧急联系人： 联系电话：
根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规章的规定，在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上，甲乙双方订立本劳动合同。 一、劳动合同期限 甲乙双方选择以下第 种形式确定本合同期限： 1.有固定期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。其中试用期至 年 月 日止。 2.无固定期限：自 年 月 日起至法定的终止条件出现时止。其中试用期至 年 月 日止。 3.以完成一定的工作任务为期限。自 年 月 日起至工作任务完成时止。 二、工作内容和工作地点 （一）乙方同意甲方的工作安排，所任职岗位以甲方聘任或调动通知为准，岗位的具体职责见甲方岗位职责规定。乙方应按照岗位职责及甲方的要求，按时完成规定的工作内容，达到规定的质量标准。 （二）甲方可根据工作需要及乙方的工作能力，在本企业范围内调整乙方工作岗位，但事前应征求乙方意见。 （三）乙方的工作地点为甲方聘任或调动通知所载明用工单位所在地及其所管辖的工程项目所在区域。甲方系流动施工单位，甲方因生产经营需要可变更乙方工作地点。 三、工作时间和休息休假 （一）甲方应制定符合国家规定的工作制度和休息休假制度；乙方在合同期内享有国家规定以及甲方安排的各种休息休假的权利。 （二）甲方应按规定的工作和休息休假制度安排乙方工作和休息休假，乙方应遵守甲方有关工作时间及休息休假的规定。甲方延长乙方工作
时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班费（加班加点工资）。 四、劳动报酬 （一）甲乙双方约定乙方的劳动报酬按以下第 种方式确定。 1.乙方的月劳动报酬为 元（人民币）。其中试用期内，乙方的月劳动报酬为 元（人民币）。 2.乙方按甲方依法制定的薪酬制度确定劳动报酬。 （二）若乙方提供了正常劳动，甲方支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府规定的最低工资标准。 （三）甲方应及时足额支付乙方劳动报酬。 五、社会保险和福利待遇 （一）在本合同期限内，甲乙双方应依法参加社会保险，缴纳社会保险费。甲方按规定代扣代缴乙方应缴纳的社会保险费。 （二）乙方患职业病或因工负伤、死亡的待遇按国家和甲方有关规定执行。 （三）乙方患病或非因工负伤的医疗期及医疗期间的待遇按国家和甲方有关规定执行。 （四）乙方福利待遇按国家和甲方有关规定执行。 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 （一）甲方建立健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对乙方进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的生产安全事故发生。 （二）甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对乙方从事接触职业病危害作业的，在合同期内应定期进行职业健康检查，减少职业危害。
编号：YK-HT-034696 建筑工人劳务合同范本2020 Model contract for construction workers 2020 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 日期：_________年_____月_____日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
建筑工人劳务合同范本2020 发包方(甲方) 承包方(乙方) 兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包内容：工作量清单。 4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。 5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。 6、质量要求：gb50210-XX《建筑装饰装修工程质量验收规
范》、db31/30-XX《住宅装饰装修验收标准》。 7、工期要求：________年____月____日至________年____月____日。 二、甲方工作： 1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方提供临时水电。 三、乙方工作： 1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定：
YOUR LOGO 设计劳务合同新编整理版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
设计劳务合同新编整理版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方： 乙方： 甲乙双方经充分协商就_________工业用地职工餐厅改造工程的施工图设计合作达成以下一致意见： 一、项目基本情况 1、项目名称：___________。 2、建设地点：___________。 二、合同工期 1、开工日期：_____年_____月_____日。 2、竣工日期：_____年_____月_____日。 3、合同工期总日历天数：______天。 4、在施工中，若遇人力不可抗拒的自然灾害而造成损失，工期延误等，按建设单位对甲方的有关规定，并在对甲方实施后，甲方对乙方实施。 5、如在施工中，乙方未按照甲方及建设方的有关施工进度组织安排施工，造成建设方对甲方工期延误进行罚款，甲方有权对乙方所承包的工程进行分割，并按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。 三、甲方的权利和义务
1、负责与建设单位联系业务技术有关事宜。 2、指定编写设计要求与设计指南。 3、负责给乙方确定设计方案。 四、乙方的权利与义务 1、按提供的设计概念方案认真核实图纸及各项指标。 2、设计成果必须满足甲方的要求和现行的设计质量管理规定。 3、该项目设计成果满足进度计划、施工图设计深度达到优质质量，按照设计审查相关部门的要求，修改并完善设计成果。 4、按照要求，提供电子版文件、具体成图参数。 五、劳务质量 1、乙方必须按照设计文件、国家及有关部门现行技术规范及建设单位要求施工。 2、乙方必须服从监理和甲方现场人员的质量管理。 3、全部工程质量合格率100%。 4、由于乙方原因未达到上述标准造成工程质量不合格，甲方不予验工，并有权责令其返工，所有费用由乙方自行承担，直至达到质量要求标准，返工费用及违约责任全部由乙方承担，工期不予顺延。如建设单位对乙方承担项目工程质量进行罚款，甲方将按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。 六、涉及计费及付款方式
京华城三期环内工程 劳务分包合同 发包方：江苏省金陵建工集团有限公司承包方： 二O一七年月日
建筑工程劳务分包合同 发包方：江苏省金陵建工集团有限公司 （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：京华城三期环内____________________________. 二、工程地点：扬州 三、三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的土建工程的土方清基及回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、砌体工程、及现场安全文明施工。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、土方清基及回填工作内容 （1）配合土方施工单位的土方回填，如采用人工回填时，另行协商费用。 （2）配合基础施工的其它部分工作。 3、砼工程工作内容： （1）施工准备：熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前准备工作。本工程采用商品砼（少量零星构件采用现场自拌砼），砼输送泵。
（2）搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。若采用商品砼，免除该项目工作内容。 （3）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等〈甲方提供试验员〉。砼工须提前30分钟做好准备工作。 （4）运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品砼场内外全部水平、垂直运输。采用商品砼时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆砼输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。无论采用何种方式，均包括一切配合用工。所有材料不计二次转运费。 （5）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、砼输送管、料斗、滑槽、配料场；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程（含木制工程）工作内容 （1）准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前准备工作。 （2）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 （3）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 （4）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 （5）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。 （6）运输：包括场内全部模板的水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。 （7）清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板
中铁十一局集团公司建设工程劳务分包合同示范文本 (2009版) （合同编号：） 工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳务合作关系。经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 1、乙方资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：××工程（根据乙方施工能力、现场进度情况及甲方总体工期要求，甲方有权随时调整范围）。 提供分包劳务内容：××××（详见附表1中工作内容要求）。 3、分包工作期限 开始工作日期：2008年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：满足总包合同有关质量的约定、国家、行业部门现行施工规范和工程质量验收标准的要求;同时，工程质量必须满足甲方的创优规划、目标的要求。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同；
（2）本合同附件； （3）劳务分包答疑书； （4）安全生产合同； （5）甲方的技术交底; （6）施工图纸； （7）由业主、监理工程师对该工程下发的与乙方相关的一切指令、命令、通知等； （8）施工过程中甲方发给乙方的指令、命令、通知和乙方报送的经过甲方审批后的各类文件； （9）甲方劳务招标文件； （10）甲方下发的相关管理文件 6、标准规范 6.1本合同工程要求创优质工程，各项指标要求执行部颁标准的上限，同时相应提高重要工序、重点部位的质量指标。乙方应按规定进行质量控制和检测。 6.2主要项目检验标准：(重要工序、重点部位的检验标准按技术规范要求填写，特别是隧道工程的开挖、喷射砼、防水处理及衬砌工序的检验标准)。 7、劳务报酬 7.1本工程的劳务报酬采用约定不同工作成果的计件单价，按确认的劳务作业量计算。 7.2本工程的劳务计价单价均为一次包死，不再调整。 7.3不同工作成果的计件单价见附表1《工程劳务分包工序及单价表》，计件单价中已经包含工费、除甲方提供材料设备以外的材料设备机具费用、水电费、所有材料设备装卸运输费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、进出场费、管理费、合理利润、配合试验检验费用、迎检费用、安全作业环境及措施费、文明施工及环境保护费、已完工程及设备保护费、场地清理费、各种培训费用、保险费用、除工程营业税外地方收取的各种费用等完成该项工程合同所明示或暗示所有责任、义务和风险的费用。 7.4《工程劳务分包工序及单价表》中各项目的工作内容、计量规则和备注是对综合单价的补充和说明，对于《工程劳务分包工序及单价表》中没有提到的工作内容以及备注中没
甲方(用人单位)名称: 法定代表人: 地址: 联系电话: 乙方(劳动者)姓名: 家庭住址: 居民身份证号码: 联系电话: 根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定，甲乙双方遵循平等自愿，协商一 致的原则订立本劳动合同。 一、劳动合同期限 甲、乙双方选择以下第种形式确定劳动合同期限: (一)有固定期限:自年月日起至年月日止。 (二)无固定期限:自年月日起至止。 (三)以完成一定的工作任务为期限:自年月日起至时止。 其中，试用期自年月日至年月日。 二、工作内容和工作时间 (四)根据甲方工作需要和任职要求，乙方同意在岗位上工作。经甲乙双方协商同意，可以变更工作岗位，双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件。 (五)乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。
(六)乙方每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过40小时。甲方 应当保证乙方每周至少休息1日。 甲方因生产特点不能按照前款执行时，经劳动保障行政部门批准，可以实行综合计算工时或者不定时工作制。 三、劳动报酬和社会保险 (七)甲方根据本单位的工资制度，确定乙方正常工作时间工资执行以下第种 方式: 1。甲乙双方实行月(周，日，小时)工资制。乙方月(周，日，小时)工资为 元。试用期的工资为元/月(周，日，小时) 2。甲乙双方实行计件工资制，计件单价为元。 甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的，不得折算为乙方工资。 (八)甲方按月以货币形式支付乙方工资，每月日前支付工资，并由乙方签字 确认。 (九)甲乙双方实行周，日，小时工资制的，甲方应按双方约定的时间，以货币形 式支付乙方工资，并由乙方签字确认。 四、劳动保护和劳动条件 (十)甲方为乙方提供符合有关劳动法律，法规和国家有关规定的劳动安全保护设施，劳动防护用品和其他劳动条件。甲方必须按照国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。 (十一)甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育。在施工现场，甲方必须按照 国家建筑施工安全生产的规定，采取必要的安全措施。 (十二)甲方为乙方提供的宿舍，食堂，饮用水，洗浴，公厕等基本生活条件必须
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司XXX项目消防劳务分包合同 工程承包单位：贵州建工集团五公司 劳务分包单位：
消防工程施工劳务分包合同 工程承包人：贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司(以下简称甲方) 劳务分包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围：消防施工图纸所示消防工程安装工程劳务工作。 1.4提供分包劳务内容：（消防安装工程、管道安装预埋、消防报警安装、消防系统调试、消防弱电安装、消防标识、消防音响设备安装、消防安装的一切工具及设备、电焊机及焊条、移动脚手架、预埋孔洞的修补、卫生清理；成品保护；自有材料设备的保管等。） 1.5合同金额：万元。 2、分包工作期限 开始工作日期：2018 年月日，结束工作日期：年月日，总日历工作天数为：天。 3、质量标准 工程质量：达到总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应专业质量验收规范的要求。 如有不合格产品一律返工重做，并赔偿甲方材料费。所有操作人员必须服从甲方管理、安排、指挥以及遵守相关操作规程。 4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同； （2）本合同附件； （3）乙方相应的劳务分包资质证书复印件； （4）本工程施工总承包合同； （5）本工程施工专业承（分）包合同。 5、总（分）包合同 5.1、甲方应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供乙方查阅。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同复印件。 5.2、乙方应具备劳务分包资质并全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。 6、项目经理 6.1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。 6.2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的代理人为，职务：项目劳务负责人，职称：。 7、甲方义务 7.1、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地； 7.2、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； 8、乙方义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书并持证上岗考核合格的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，每月底前7 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲