合同订立原则
平等原则：
根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地
位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。
自愿原则：
根据《中华人民共和国合同法》第四条: 当事人依法享有自愿
订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事
活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。
公平原则：
根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平
原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。
诚实信用原则：
根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履
行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
委托合同（示范文本GF--2018--1001）
合同编号：______________
委托人：___________________ 签订地点：
日
第一条委托人委托受托人处理_______________________ 务的
第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：
第三条委托期限自___________ 年________月_________ 日至
________ 年________ 月_________ 日止。
第四条委托人（是／否）允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。
第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。
第六条受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：__________________________
第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：
第八条报酬及支付方式：
第九条本合同解除的条件：
第十条违约责任：
第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生
的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第____________ 种方式解决；
（一）提交__________________ 仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十二条其他约定事项：
第十三条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同
法》的规定执行。
最新刑事辩护委托合同范文 我国刑事诉讼法第八条规定:被告人有权获得辩护,人民法院有义务保证被告人获得辩护;本文是范文大全小编为大家整理的刑事辩护的委托合同范文，仅供参考。 刑事辩护委托合同范文一： 委托人姓名： 签订时间： 承办律师： ( )粤律刑字第号甲方： 地址：邮编： 电话：传真： 电邮： 乙方：广东同益律师事务所 地址：广州市黄埔大道西76号富力盈隆广场十楼1002室邮编：510623 电话：020-220xx666 传真：020-220xx688 电邮： 甲方因涉嫌一案，根据中华人民共和国《合同法》、《刑事诉讼法》、和《律师法》等有关法律法规的规定，聘请乙方的律师作为的辩护人。为此，经双方协商一致，订立此合同，共同遵守。 第一条委托事项 乙方接受甲方委托，委派本所律师在上述案件中担任的辩护人，进行下述程序的辩护工作(根据约定在 [ ] 内打或 X 为委托事项， X 为非委托事项)： [ ] 侦查阶段的法律帮助/咨询; [ ] 审查起诉阶段的法律帮助/咨询; [ ] 第一审诉讼的辩护; [ ] 第二审诉讼的辩护; [ ] 死刑复核程序的辩护; [ ] 再审诉讼的辩护; [ ] 刑事附带民事诉讼。 第二条授权与指派
1、甲方对乙方的授权如下(根据约定在 [ ] 内打或 X 为授权事项， X 为非授权事项)： [ ] 调查取证/申请调查取证; [ ] 申请鉴定/重新鉴定、勘验/重新勘验 [ ] 会见与咨询; [ ] 申请变更强制措施; [ ] 申请解除查封、扣押、冻结; [ ] 出庭辩护; [ ] 申请回避; [ ] 代为进行和解; [ ] 代为提起上诉/撤回上诉; [ ] 代为控告、申诉; [ ] 代为签署、送达、接受法律文书 2、乙方接受甲方委托，委派律师作为的辩护人。甲方同意上述律师指派其他律师助理配合完成辅助工作，但乙方更换辩护律师应取得甲方书面认可。 第三条双方的义务 1、甲方的义务 (1)如实、客观、全面地向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助; (2)按期、足额向乙方支付律师费或调查取证费用。 (3)不得利用乙方提供的法律服务从事非法活动。 2、乙方的义务 (1) 乙方律师接受委托后，在侦查阶段及审查起诉阶段完成以下工作：① 查阅、了解本案的诉讼文书、技术性鉴定材料; ② 根据法律规定会见犯罪嫌疑人，依法为其提供法律咨询或其他法律帮助; ③ 如果认为犯罪嫌疑人有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一的，向 第3 / 7页 人民检察院反映意见; ④ 根据犯罪嫌疑人提供的线索，尽可能调查或申请人民检察院调查可能证明
(合同范本) 姓 名：____________________ 单 位：____________________ 日 期：____________________ 编号： YW-HT-005342 税务代理合同(合同范本) Tax agency contract
税务代理合同(合同范本) 委托人：_______________ 法定住址：_____________ 法定代表人：___________ 职务：_________________ 委托代理人：___________ 身份证号码：___________ 通讯地址：_____________ 邮政编码：_____________ 联系人：_______________ 传真：_________________ 帐号： _________________
电子信箱：_____________ 受托人：_______________ 法定住址：_____________ 法定代表人：___________ 职务：_________________ 委托代理人：___________ 身份证号码：___________ 通讯地址：_____________ 邮政编码：_____________ 联系人：_______________ 电话：_________________ 传真：_________________ 帐号：_________________ 电子信箱：_____________ 合同双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国税收征管法》，签订税务代理协议如下： 一、本合同税务代理范围为：（可选择） （一）办理税务登记、变更税务登记和注销税务登记手续； （二）办理除增值税专用发票的发票领购手续； （三）办理纳税申报或扣缴税款报告； （四）办理缴纳税款和申请退税手续； （五）制作涉税文书； （六）审查纳税情况；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电气试验委托合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 甲方近期施工任务重，无法及时完成施工临时用电匚程电气工 作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的 权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。 第一条:工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程内容： 4. 工程工期：本工程定个工作日为有效施工工期。 第二条：工程承包范围及决算依据 1. 工作范围：电压等级为IkV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电 缆等配电设施 2. 工程结算依据： （1）本工程预算、结算根据：费用构成及计算标准：①闽建筑 （2002） 103号关于颁发〈〈全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》（2002版）的通知；②建设工程人工预算单价：根据闽建筑[2007] 15号文件〈〈关于调整建设工程人工预算单价的通知》；③定额采用：〈〈第二册-电气设备安装工程》、〈〈福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及闽建筑（2007） 4号文
件福建省建设厅关于调整〈〈福建省建筑安装工程费用定额》 （2003版）安全文明施工取费标准和使用方法的通知。 3、决算方式：采取以预算代结算方式结算。 第三条：工程款拨付及结算 1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试费：上去 写）贰仟伍百零卷元整（小写）￥:2503.0元，一次性付清。 2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方 后，在七个工作日内完成试验。 3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。 第四条：纠纷解决办法 本合同未尽之处，可参照〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。 第五条：本合同壹式里份，甲方持壹份，乙方持冬一份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）
商业物业管理委托服务合同范本 委托方（以下简称‘甲方’）： 地址： 法定代表人： 受托方（以下简称‘乙方’）： 地址： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》及有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿协商一致的基础上，鉴于甲方希望委托乙方担任的物业管理单位，乙方愿意接受该委托，对实行专业化的全权委托物业管理服务，甲、乙双方共同 于年月日在中国市签署物业管理服务合同如下，以共同遵守。 一、物业基本情况
1.1 物业名称： 1.2 物业地址： 1.3 物业类型： 1.4 物业权证（预售许可证/销售许可证/房地产权证）： 1.5 物业总建筑面积： 1.6 物业四至及状况： 1.7 上述基本情况如果与市有关政府部门出具的相关证书、测量报告等文件所记载的内容不符的，则应以政府部门的文件为准。 1.8 甲方同意全权委托乙方并以乙方的名义为提供专业物业管理及服务。乙方是物业管理方面的唯一受托人。 1.9 乙方接受甲方的委托，并同意按照本合同及国家和当地政府制定的有关法律法规为提供专业物业管理及服务。 1.10 乙方为甲方、本物业的全体业主和物业使用人提供服务，并应对其承担相应的管理责任。 1.11 乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主和物业使用人，本物业的全体业主和物业使用人均应对履行本合同承担相应的责任。
二、物业管理服务范围及事项 2.1 该物业规划红线范围内所有公共地上、地下建筑物，附属配套设施，其中包括楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、玻璃幕墙、楼梯间、电梯井、设备管道井、走廊通道、门厅等该物业共用部分的维护、保养和管理。 2.2 共用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：上下水管道、供配电系统、供暖系统、给排水系统、中央空调系统、公共照明、闭路电视系统、安全秩序管理系统、消防系统、楼内消防设备、电梯、地下层的排风系统、临时应急供电系统、车库收费系统等。 2.3 公共设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括：道路、室外上下水管道、地漏、化粪池、隔油池、各类地下管线及管井、泵房（污水处理池）、内外停车场等。 2.4 该物业自动化系统的维护保养和管理。包括：中央空调机组、电梯、监控消防报警系统、楼宇自动控制系统、通讯系统、卫星电视系统、停车场管理系统、会议电视系统、办公自动化系统、综合布线系统、收集型号增强系统、变配电设备系统、上水（冷热）变频供水系统。 2.5 安全秩序与消防管理，其中包括：维持该物业区域内公共秩序（巡逻、门岗执勤、装修管理、访客登记），项目区域内的警卫以及对各种突发事件的预防和处理；火灾的预防和发生火灾的救护和处理；保安监控和消防监控；并协助公安机关处理刑事案件。
编号：HT-20214415 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 刑事案件辩护委托合同模板 This contract is executed in three counterparts, all of which are considered as originals and of the same effect.
[标签: titlecontent] 【合同分类】法律事务代理合同 【合同条数】8 【发布部门】北京住房公积金管理中心 【行业类别】中介服务行业 【字数区间】1922 【全文】【编辑本篇】 【法宝引证码】CLI.CS.7349 刑事案件辩护委托合同 甲方：____________________________________ 地址：____________________________________ 邮政编码：________________________________ 电话：____________________________________ 传真：____________________________________ 乙方：北京市________律师事务所 地址：____________________________________ 邮政编码： ________________________________
电话：010-________________________________ 传真：010-________________________________ 鉴于，甲方因被________市检察院指控犯有________罪，现案件将移送________人民法院进行审理。 鉴于，甲方愿意聘请乙方律师为其担任第一审和第二审辩护人。 为此，甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方为其提供第一审和第二审刑事辩护事宜达成以下合同： 第一条委托 甲方委托乙方律师担任其第一审和第二审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托，指派________律师担任被告人第一审和第二审的辩护人，并届时指派其中两名律师出庭辩护。 第二条双方的义务 (一)甲方的义务 1．真实、客观、全面向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助； 2．按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。 (二)乙方的义务 乙方律师接受委托后，除非由于律师所不能控制的原因，在法院审理阶段应当完成以下工作： 1．查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料； 2．听取甲方对指控的意见及对案情的叙述，根据需要及有效时
！================================================================== 电力工程施工委托合同书 制单日期：签订地点： 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包形式： （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：元整含税（大写壹佰万元整）。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000 元整(大写伍拾万元 整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围
！================================================================== 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量（以供 电局审批为依据），双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方 均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工 程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司 验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或 付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。 2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切 损失均与乙方无关；
编号：_____________刑事案件律师委托代理合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托人：（以下称甲方） 受托人：（以下称乙方） 甲方因一案，现委托乙方处理本合同第一条约定之委托事务，经协商，双方达成以下条款： 第一条：乙方根据甲方选定指派律师等人作为本案受害人的诉讼代理人，在授权范围内（以授权委托书为准）参与本案阶段的诉讼活动，甲方指定代表其履行配合协助义务，联系电话为。 第二条：诉讼代理人依法履行律师职责，本案以判决、裁定、调解、和解、（视为）撤诉、终（中）止审理、终（中）止执行、移送其他机关处理等方式结案的，均视为委托事务的完成，甲方均应按本条约定支付律师费： 1、固定收费：首期律师费（大写）元，应于本合同签订之日起日内支付；二期律师费（大写）元，应于 再另行支付。 2、补充约定： 。注：1、甲方须将各项费用直接交至乙方财务部门统一收取，否则乙方对本合同的全部义务和责任包括由此造成的甲方一切损失概不负责。若甲方拖延付款，则应按逾期款总额的每日万分之五计算承担延期履行违约金，且无论乙方是否因此而解除合同，甲方拖延付款期间乙方完全免责。 2、所有款项必须交付乙方财务统一收取，否则乙方概不承担相应责任。
3、乙方收款账号： 户名： 账号： 开户行：。 第三条：甲方（包括本案的受害人，下同）应如实陈述案情，及时提供真实合法的证据材料，并按受案法院以及涉案相关部门的规定和乙方要求及时履行各项配合协助义务，否则，视为甲方主动终止或放弃委托事务，乙方有权单方解除合同，终止代理，依约所收费用不予退还，由此造成的一切损失和责任均由甲方自行承担。 第四条：若乙方有重大过错并由此造成了甲方的实际的重大损失，则甲方有权单方解除合同，终止委托，则未付之律师费免交，且已付之律师费应予退还。本合同项下的乙方过错赔偿责任以承办律师经由律协统一投保的律师执业责任险所实际获得的理赔额为限。 第五条：乙方已如实告知了本案可能出现的诉讼风险及本合同各条款的具体含义，甲方理解本合同含义并清楚本案风险包括但不限于乙方已告知的。同时，甲乙双方一致认为，无论此前此后、无论口头还是书面的，乙方对本案所作的分析、判断、意见、建议、看法等，均不视为是对本案代理结果所作的保证或承诺。 第六条：本合同一式三份，经双方签字盖章生效，至委托事务完成止，甲乙双方及承办律师各执壹份；若因本合同产生争议协商不成时由乙方所在地人民法院管辖处理。
2020税务代理委托协议示范文 本 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-079238
2020税务代理委托协议示范文本 编号：第号 甲方：乙方：税务师事务所 法定代表人：法定代表人： 地址：地址： 电话：电话： 联系人：联系人： 税务登记号： 兹有（甲方）委托税务师事务所（乙方），提供代理服务。经双方协商，现将双方责任及有关事项约定如下： 一、委托事项： （一）项目名称： （一）具体内容及要求：
（二）完成时间： 二、代理费用及支付方式： （一）完成约定事项的代理费用为人民币（大写） 元，差旅、食宿等费用另行计算。 （二）上述费用按方式，自协议签订后日内支付完毕。 三、甲方义务及责任： （一）甲方应积极配合乙方代理人员工作并提供必要的工作条件。 （二）甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的会计凭证、账册、报表及其他涉税资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。如因甲方提供的涉税资料失实，造成代理结果错误的，乙方不负赔偿责任。 （三）甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法规的行为。如有此类情况，经劝告仍不停止的，乙方有权终止代理，依约所收费用按未服务的时间计算退还甲方。 （四）甲方应按照约定的条件，及时足额支付代理费。不按约
电力工程服务委托合同 合同编号（甲方）：XSX-2012-07-06 合同编号（乙方）： 委托方（甲方）：徐水县供电有限责任公司 受托方（乙方）：保定红光电器装置长 签订日期：2012年07月05日 签订地点：徐水 2012年07月06日
10KV三中515线路线路计量升级改造 工程服务委托合同协议 委托方（甲方）：徐水县供电有限责任公司 受托方（乙方）：石家庄科林电气股份有限公司 一、委托（受托）任务及内容： 乙方：网络智能电表（带费控）（220/380 1.5（6）A）共计（55）只的制作安装，网络智能电表（带费控）（100 1.5（6）A）共计（15）只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。 二、委托方式： 按施工要求进行包工包料。 三、甲方责任： 1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。 2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。 3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。 4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。 四、乙方责任： 1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。 2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。
3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。 4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。 5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。 6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。 五、其他事项： 1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。 2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。 3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。 4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。 六、工期与验收： 1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。 2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。 3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。 4、乙方负责壹年期内免费保修。 5、竣工时间2012年11月20日完成。 七、合同价款及付款和结账方法： 1、合计金额（大写）： （小写）：
刑事案件辩护委托合同 (审查起诉阶段) 甲方： 地址： 邮编： 电话： 传真： 乙方： 地址： 邮编： 电话： 传真： 鉴于，甲方因涉嫌，现案件已/或将移送人民检察院审查起诉。 鉴于，甲方愿意聘请乙方律师为担任辩护人。 为此，甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方为在审查起诉阶段提供刑事辩护事 宜达成以下协议： 第一条委托 甲方委托乙方律师为犯罪嫌疑人在审查起诉阶段担任辩护人；乙方接受甲方委托，指派律师、律师为犯罪嫌疑人在审查起诉阶段担任辩护人。 第二条双方的义务 (一)甲方的义务 真实、客观、全面向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案件提供必要的帮助； 按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。 (二)乙方的义务 乙方律师接受委托后，在人民检察院审查起诉阶段应当完成以下工作： 1、查阅、了解本案的诉讼文书、技术性鉴定材料； 2、根据法律规定及侦查机关的安排，会见犯罪嫌疑人；依法为犯罪嫌疑人提供法律 咨询或其他法律帮助； 3、如果认为犯罪嫌疑人有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一的，应当在人民 检察院听取意见时，向人民检察院反映意见。
第三条辩护费及办案费 根据本案的具体情况和复杂程序，双方约定：甲方向乙方支付辩护费元和办案费元，共计人民币元。 辩护费是指乙方为办理本协议第二条第(二)项所规定的工作的费用及向甲方或相关人员提供有关咨询的费用。 办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的全部费用，包括但不仅限于交通、通讯、复印、打字等费用及乙方辅助人员的报酬。办案费采用包干方式，除非甲方同意，否则无论乙方的实际办案支出是否超过该费用，甲方均无另行给付的义务。 第四条支付时间 辩护费及办案费应于本协议签定之日给付，至迟不超过本协议签定的次日(如遇法定节假日时，可顺延至法定节假日后的第一天)。 第五条责任 如果乙方无故终止履行本协议，辩护费全额退还甲方；如果甲方无故终止，辩护费不退还。 第六条协议有效期限 本协议有效期限，自生效之日起至本案本阶段终结止(起诉、不起诉、退回补充侦查、撤销案件)。 第七条本协议一式三份，甲方执一份，乙方执二份。如需变 更，另行协议。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 签约日期：年月日签约日期：年月日
税务代理委托协议书 编号：巨鉴字第号 甲方: 法定代表人：乙方： 法定代表人： 地址： 电话：地址： 联系人：电话： 税务登记号：联系人： 兹有市__________________（甲方）委托深圳市巨源税务师事务所有限公司（乙方），提供_________服务。经双方协商，现将双方责任及有关事项约定如下： 一、委托事项： （一）项目名称：20年度企业所得税汇算清缴查帐报告 （二）具体内容及要求： （三）完成时间： 二、代理费用及支付方式： （一）完成约定事项的代理费用为人民币（大写）______元。 （二）本协议签订之日即预付代理费用之50%计____元,余款元在出具审核报告。
三、甲方义务及责任： （一）甲方应对乙方开展审核工作给予充分的合作,提供必要的条件,并按乙方的要求,提供帐册、凭证、报表以及其他在审核过程中需要查看的各种文件资料。 （二）甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的凭证及其他涉税资料，并对其真实性、合法性、完整性责任。如因甲方提供的涉税资料失实，造成代理结果错误的，乙方不负赔偿责任。 （三）作为审核程序的一部分,在乙方认为必要时,甲方应提供一份管理当局声明书,对有关会计报表方面的情况作必要的说明。 （四）甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法律的行为。如有此类情况，经劝告热仍不停止者的，乙方有权终止代理。 (五)甲方应按约定的条件，及时足额支付代理费。不按约定时间支付的，应按约定数额的______比例支付违约金。 四、乙方的义务及责任： （一）乙方接受委托后，应及时委派代理人员为甲方提供约定的服务。（二）乙方委派代理人员必须对执业中知悉的甲方商业秘密保密，维护甲方的合法权益。 (三)按照国家有关税收法规的要求,对甲方提供的企业所得税税前扣除项目相关资料,实施必要的税务审核程序,并按时出具代理报告。如超过约定时限，给甲方造成损失的，应按收取代理费的____比例支付违约金。（四）因乙方违反税收法律、法规，造成被审核企业未缴或少缴税款的,
临时用电工程验收委托合同 一、本合同签订的双方 委托（甲）方: 福建省泓崴电力建设有限公司 法定代表人/授权代表: 职务: 。 受托方（乙）方: 福建西航电信息技术有限公司 法定代表人/授权代表: ，职务: 。 二、本合同的签订 根据《中华人民共和国合同法》、《供电营业规则》等法律法规及《电力监管条例》、《供电监管办法》、《临时用电验收标准》国家电力监管委员会(以下简称"电监会")的相关规定以及其他相关法律法规，本着公平合理、意思自治、诚实信用等原则，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，以资共同遵守。 三、委托关系和委托事项及内容 3. 1鉴于乙方在电力工程管理方面具有深厚专业背景和丰富专业经验，委托乙方为甲方竣工工程的验收及出具验收报告工作。 3.2具体验收内容： 3.2.1.新装双电源切换柜：1台； 新装配电箱：3台（其中一进二出：1台、一进三出：1台、一进六出：1台） 3.2.2.新埋设YJV22-4x150+1x70电缆共计长度：120m （含预留）; 新埋设YJV22-4x95+1x50电缆共计长度：220m（含预留）; 新埋设YJV22-4x50+1x25电缆共计长度：225m（含预留）。 3.2.3.预埋HFB-?150电缆保护管共计长度：890m；镀锌钢管40m。 3.2. 4.制作安装4x150+1x70低压电缆终端头：8套; 制作安装4x95+1x50低压电缆终端头：2套; 制作安装4x50+1x25低压电缆终端头：2套; 3.2.5.新修建电缆工井:9座(直线工井:7座、转角工井:2座)。 3.2.6.新建电缆走廊每30m需设置一块电缆标志桩，共计：20块。 3.3秉承为用电客户提供优质服务的理念，乙方愿意接受甲方的委托，根据相关法律、法规以及电监会的规定，代表委托方妥善履行相关委托事项和本合同约定的其他义务。 四、委托项目概况 4. 1委托工程名称: “中国-小岛屿国家海洋部长圆桌会议”电力保障工程（3D水幕投影秀）工程 4.2工程地点: 中国平潭县 五、委托价款、结算依据及支付方式 5.1委托价款：工程总造价为155万，委托价款为工程总造价4.5% ，即 6.975万元（陆万玖仟柒佰伍拾元整），最终优惠价格为人民币6万元（人民币陆万元整）。 5.2结算与支付方式：预付50%，出具报告前支付全款。 六、违约责任 本合同签约方应本着诚实信用原则履行本合同。任何一方违反本合同之约定，应承担
商铺物业管理服务合同 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《物业管理条例》和有关法律、法规，甲、乙双方在自愿、平等协商一致的基础上，在乙方签订《商业管理合同》时，就物业管理服务达成如下合同条款，共同信守。 乙方经营******** 号商铺，共间，建筑面积 m2，经营期限。 第一条双方的权利和义务 一、甲方的权利义务 l、对商铺的共用部位、共用设施设备、道路、环境卫生、绿化等项目进行管理、维护与咨询服务； 2、制订本物业的《消防全责任书》，并监督落实； 3、制定本物业的《商铺管理规定》，并监督落实； 4、制订本物业《房屋装饰装修管理规定》，监督落实与商铺相关的内容： 5、依据双方约定，按月/年向乙方收取物业管理服务费、垃圾费、水电费、电梯使用费、公共区域能耗费等； 6、对占用本物业共用部位、共用设施设备或改变其使用功能的行为予以制止；禁止骑门经商和占道经营等行为； 7、向乙方提供商铺内自用部位、自用设施设备维修、养护等有偿服务；、 8、甲方有权对乙方违法、违规的经营行为予以制止，但其行为后果概与甲方无关。 二、乙方的权利和义务 l、自觉执行本物业的各项物管章规，承担违规后果责任； 2、准时足额向甲方缴纳物业管理服务费、水电费、垃圾费、电梯使用费、共公区域能耗等相关费用；
3、装饰装修商铺时，应认真执行《装饰装修管理规定》，并对违规后果承担责任； 4、因搬迁、装饰装修等原因确需合理使用共用部位、共用设施设备的，应事先通知甲方，并在约定的期限内恢复原状，造成损失的，给予赔偿：5，经营期内经业主同意的转租行为，其物业管理服务费、水电费、垃圾费、电梯使用费、能耗费等仍由原经营户承担，直至另签订物业管理服务合同时止； 6、对经营人、使用人及访客等违反本物业的物管章规并造成损失、伤害的应承担民事责任； 7、认真落实《消防安全责任书》、《房屋装饰装修管理规定》、《商铺管理规定》； 8、商铺内财物自行决定看护，自行设定财产保险；商户营业前必须安装蓝盾防盗设施。商铺内自用部位、自用设施设备自行维修； 9、不得有影响居民正常生活的现象发生；因经营活动中产生的扰民以及侵害其他业主权益的行为承担民事责任； 第二条物业管理服务内容 一、房屋及其配套设备设施的维修、养护、管理。小修12小时内处理，急修3 小时内处理。 三、环境卫生的管理：门前人行道路及公共区域清扫，做到日产日清。 四、绿化管理：定期对苗木进行修剪、灌溉、施肥、打药、除草。 五、公共秩序管理：配合协助政府相关部门，维护本物业区域内的公共秩序。 六、消防管理：组建义务消防队，发生险情及时采取合理措施进行处理。 七、车辆停放管理：指挥车辆有序停放，通道无堵塞； 八、档案资料管理：建立商户档案，一户一档，及时收集并完善档案资料； 第三条收费标准 一、商铺物业服务费按建筑面积每月每平方米3元，按月/年度缴纳，提前60天预收； 二、电费每度l.2元，遇供电部门调整电价时，按涨幅比例上调，以角为单位计收，按月缴纳；分户表与总表不符时，总表电量差额由使用各户按其使用电
刑事案件辩护委托合同（一审阶段） 甲方： 地址: 邮政编码: 电话: 传真: 乙方：北京市律师事务所 地址: 邮政编码: 电话: 010— 传真: 010— 鉴于，甲方因被检察院指控犯有罪，现案件已/或将移送人民法院进行审理。 鉴于，甲方愿意聘请乙方律师为担任一审辩护人。 为此，甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方为 提供一审刑事辩护事宜达成以下协议： 第一条委托 甲方委托乙方律师担任被告人一审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托，指派律师、律师担任被告人的第一审辩护人。 第二条双方的义务 （一）甲方的义务 1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助； 2、按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。 （二）乙方的义务 乙方律师接受委托后，除非由于律师所不能控制的原因，在法院第一审阶段
应当完成以下工作： 1、查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料； 2、会见被告人，了解其本人对指控的意见及对案情的叙述； 3、按时出庭，依法为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益。 第三条辩护费及办案费 根据本案的具体情况和复杂程度，双方约定：甲方向乙方支付辩护费元和办案费元，共计人民币 元。 辩护费包括本协议第二条第（二）项所规定乙方应完成的工作的费用及向相关人员的有关咨询费用。 办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的全部费用，包括但不仅限于交通、通讯、复印、打字等费用及乙方辅助人员的报酬。办案费采用包干方式。除非甲方同意，无论乙方的实际办案支出是否超过该费用，甲方均无另行给付的义务。 第四条支付时间 辩护费及办案费应于本协议签定之日给付，至迟不超过本协议签定的次日（如遇法定节假日时，可顺延至法定节假日后的第一天）。 第五条责任 如果乙方无故终止履行本协议，辩护费全额退还甲方；如果甲方无故终止，辩护费不退还。 第六条特殊规定 甲、乙双方正式签署本协议且甲方已按期、足额向乙方支付了辩护费、办案费后，乙方律师应及时向一审法院提交辩护手续，并会见被告人，委托的最终生效以被告人本人同意由乙方律师为其担任一审辩护人为准。 如果被告人本人不同意乙方律师为其担任一审辩护人，乙方应及时通知甲方及一审法院，并协商部分退还辩护费及剩余办案费，双方终止履行本协议。 第七条协议有效期
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 税务代理委托协议书(协议范 本) The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
税务代理委托协议书(协议范本) 税务代理委托协议书 编号：巨鉴字第号 甲方: 法定代表人：乙方： 法定代表人： 地址： 电话：地址： 联系人：电话： 税务登记号：联系人： 兹有市__________________（甲方）委托深圳*巨源税务师事务所有限公司（乙方），提供_________服务。经双方协商，现将双方责任及有关事项约定如下： 一、委托事项：
（一）项目名称：20年度企业所得税汇算清缴查帐报告 （二）具体内容及要求： （三）完成时间： 二、代理费用及支付方式： （一）完成约定事项的代理费用为人民币（大写）______元。 （二）本协议签订之日即预付代理费用之50%计____元,余款元在出具审核报告。 三、甲方义务及责任： （一）甲方应对乙方开展审核工作给予充分的合作,提供必要的条件,并按乙方的要求,提供帐册、凭证、报表以及其他在审核过程中需要查看的各种文件资料。 （二）甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的凭证及其他涉税资料，并对其真实性、合法性、完整性责任。如因甲方提供的涉税资料失实，造成代理结果错误的，乙方不负赔偿责任。 （三）作为审核程序的一部分,在乙方认为必要时,甲方应提供一份管理当局声明书,对有关会计报表方面的情况作必要的说明。
合同编号： 工程试验检测委托合同 委托方： 受托方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)
合同编号： 工程试验检测委托合同 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程的原材料及相关产品试验检测项目委托乙方进行试验检测事项协商一致，签订本合同。 第一条检测项目、标准及费用 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）： □建筑材料检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测 □其他。 注：检测数量以当月实际委托送检数量为准 本合同暂定租赁费总价（含增值税）元（大写：人民币元）。其中，不含税价款为元（大写：人民币元），增值税税率为 %，增值税元（大写：人民币元）。 第二条检测费用的核算与支付 双方每月根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用，双方核实并开具税务发票后按月进行支付。 第三条检测报告的交付 （一）乙方交付检测报告时间根据试验检测结果出具时间推迟3个工作日（包括阶段试验报告）。乙方交付检测报告一式份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 （二）双方约定按照下列第种方式交付检测报告。 1．甲方上门提取检测报告。 2．乙方邮寄检测报告给甲方。 3．其它方式：。 第四条检测样品的运输
编号：HL202009150 商业物业服务合同书样本 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
商业物业服务合同 甲方：_______________ 法定代表人：_______________ 住所地：_______________ 邮编：_______________ 乙方：_______________ 法定代表人：_______________ 住所地：_______________ 邮编：_______________ 资质等级：_______________ 证书编号：_______________ 根据《物业管理条例》和相关法律、法规、政策，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方选聘乙方对(物业名称)提供前期物业管理服务事宜，订立本合同。 第一章物业基本情况 第一条物业基本情况: 物业名称_______;物业类型_______;座落位置_______;建筑面积_______。
【】xxx刑字第号 刑事案件委托代理合同 （侦查、审查起诉、审判） 甲方： 乙方：xxx律师事务所 承办律师： 委托事项： 签订时间：
刑事案件委托合同 （侦查、审查起诉、审判） 甲方： 身份证号： 地址： 电话：传真：邮编： 乙方：xxx律师事务所 统一社会信用代码证： 地址： 电话：传真： 鉴于，因涉嫌罪，已被采取强制措施，甲方愿意聘请乙方律师为提供法律帮助及辩护。 为此，甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方为在侦查阶段提供法律帮助以及在审查起诉、审判阶段提供辩护事宜达成以下合同：第一条委托 乙方接受甲方委托，指派律师为提供法律帮助及辩护。 第二条双方的义务 （一）甲方的义务 1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助； 2、按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。 （二）乙方的义务 乙方律师接受委托后，除非由于律师所不能控制的原因，根据案件的进展，在不同阶段，根据法律规定及办案机关的安排，应分别完成以下工作： 1、侦查阶段
（1）向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名； （2）会见犯罪嫌疑人，为犯罪嫌疑人提供法律咨询； （3）维护犯罪嫌疑人的合法权益，对侵犯犯罪嫌疑人合法权益的行为代理进行控告； （4）认为犯罪嫌疑人涉嫌的事实不成立的，向侦查机关提出申诉意见； （5）犯罪嫌疑人被逮捕的，且符合刑事诉讼法相关规定的，律师可以为其申请取保候审。 2、审查起诉阶段 （1）查阅、了解本案的诉讼文书、技术性鉴定材料； （2）会见犯罪嫌疑人； （3）如果认为犯罪嫌疑人有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一的，应当在人民检察院听取意见时，向人民检察院反映意见。 3、一审阶段 （1）查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料； （2）会见被告人，了解其本人对指控的意见及对案情的叙述； （3）按时出庭，依法为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益。 第三条辩护费及办案费 双方依据《云南省律师服务收费行业指引标准》及双方的友好协商，就甲方应向乙方支付的辩护费及办案费达成如下协议： （一）经甲乙双方协商，在充分考虑以下因素的基础上，乙方收取辩护费。 (1) 耗费的工作时间；(2) 法律事务的难易程度；(3) 委托人的承受能力； (4) 律师可能承担的风险和责任；(5) 律师的社会信誉和工作水平。 （二）经协商双方同意律师费的收费数额为：，（大 写：）。 支付方式：转账。 付款期限：。 甲方将上述辩护费支付至乙方如下帐户或者直接将辩护费交到财务部，且乙方应出具正式发票： 乙方户名：xxx律师事务所
税务代理委托协议参考文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
税务代理委托协议参考文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 编号：第号 甲方：_____ 乙方：_____税务师事务所 法定代表人：法定代表人： 地址：______ 地址：______ 电话：______ 电话：______ 联系人：______ 联系人：______ 税务登记号： 兹有（甲方）委托税务师事务所（乙方），提供代理 服务。经双方协商，现将双方责任及有关事项约定如下： 一、委托事项： （一）项目名称： （一）具体内容及要求：
（二）完成时间： 二、代理费用及支付方式： （一）完成约定事项的代理费用为人民币（大写） 元，差旅、食宿等费用另行计算。 （二）上述费用按方式，自协议签订后日内支付完毕。 三、甲方义务及责任： （一）甲方应积极配合乙方代理人员工作并提供必要的工作条件。 （二）甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的会计凭证、账册、报表及其他涉税资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。如因甲方提供的涉税资料失实，造成代理结果错误的，乙方不负赔偿责任。 （三）甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法规的行为。如有此类情况，经劝告仍不停止的，乙