一、判断题（共10 道试题，共30 分。）得分：30
1. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列
入建设工程合同的范畴。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
2. 建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而
签订的合同。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
3. 单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人基
本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
4. 在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率
并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
5. 单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有
效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
6. 按建设工程合同计价方式进行分类，可分为：总价合同、单价合同和成本加酬金合
同。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
7. 建设工程施工合同简称施工合同，是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工
任务与承包人签订的合同，由发包人负责完成拟定的工程任务，承包人提供必要的施工条件并支付工程价款。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
8. 工期索赔值的计算中，网络分析法是进行工期分析的首选方法，适用于各种索赔事件
的工期索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。
（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
9. 建设工程合同按承发包范围不同进行分类，可分为两类：建设工程承包合同和分包合
同。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
10. 承包商在自己的索赔报告中对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要
有分项计算法和总费用法。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
二、单项选择题（共15 道试题，共45 分。）得分：45
1. （）是对通用条款的必要的修改和补充，它与通用条款共同成为承发包双方统一意愿
的表现。
A. 协议书
B. 专用条款
C. 标准条款
D. 质量保修书
满分：3 分
2. 对于（），因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实
际施工过程中应尽量避免使用。
A. 单项索赔
B. 总索赔
C. 工期索赔
D. 费用索赔
满分：3 分
3. （）也成为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿。
A. 单项索赔
B. 总索赔
C. 工期索赔
D. 费用索赔
满分：3 分
4. 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件
后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A. 不再负责处理有关设计问题
B. 仍应无偿负责处理有关设计问题
C. 仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D. 仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
满分：3 分
5. 承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（）。
A. 单项索赔和总索赔
B. 工期索赔和费用索赔
C. 单项索赔和工期索赔
D. 总索赔和费用索赔
满分：3 分
6. 如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人（）。
A. 将不再返还其投标保证金
B. 将全部返还其投标保证金
C. 将部分返还其投标保证金
D. 将对其行为处以两倍保证金的罚金
满分：3 分
7. 造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（）天内，承包商向工程师发出索赔意向
通知。
A. 26
B. 27
C. 28
D. 30
满分：3 分
8. 总费用法一般是在（）的情况下才采用的计算索赔款的方法。
A. 单项索赔
B. 总索赔
C. 单项索赔
D. 费用索赔
满分：3 分
9. （）通常其只适用于一些紧急工程项目、新型工程项目或对项目工程内容及技术经济
指标未确定的项目和一些风险较大的项目。
A. 总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 分包合同
满分：3 分
10. 建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿
的原则是（）。
A. 按工程实际损失计算赔偿
B. 扣除合同约定的全部监理酬金
C. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D. 应当双倍返还定金
满分：3 分
11. （）是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效
期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
A. 单项索赔
B. 总索赔
C. 工期索赔
D. 费用索赔
满分：3 分
12. 工程师在收到承包商递交的索赔报告和有关资料后（）天内未给予答复或未对承包
商作进一步要求，则视为该项索赔已被认可。
A. 26
B. 27
C. 28
D. 30
满分：3 分
13. 属于按索赔的合同依据分类的索赔是( )。
A. 合同中默示的索赔
B. 总索赔
C. 工期索赔
D. 总承包人与分包人之间的索赔
满分：3 分
14. （）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索
赔。
A. 单项索赔
B. 总索赔
C. 工期索赔
D. 费用索赔
满分：3 分
15. （）是指发包人将建设工程的勘察、设计、施工等的每一项分别发包给一个承包商
的合同。
A. 建设工程总承包合同
B. 建设工程承包合同
C. 成本加酬金合同
D. 分包合同
满分：3 分
三、多项选择题（共 5 道试题，共25 分。）得分：25
1. 成本加酬金合同通常适用于（）。
A. 紧急工程项目
B. 新型工程项目
C. 项目工程内容及技术经济指标未确定的项目
D. 一些风险较大的项目
E. 工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目
满分：5 分
2. 根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的30日内，中标单位应与发包人依据
（）等签订工程施工承包合同。
A. 招标公告
B. 招标文件
C. 投标书
D. 评标价格
E. 最后谈判达成的降价协议
满分：5 分
3. 在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括
（）。
A. 选定施工合同的承包人
B. 批准施工合同承包人选定的分包人
C. 确定工程规模
D. 主持工程建设有关协作单位的组织协调
E. 审核承包人的索赔
满分：5 分
4. 按索赔的处理方式进行分类，索赔可以分为（）。
A. 工程加速索赔
B. 总索赔
C. 单项索赔
D. 合同中默示的索赔
E. 合同外的索赔
满分：5 分
5. 勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但承包
商必须是（）。
A. 具有法人资格的勘察、设计单位
B. 持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书
C. 持有工程勘察设计收费资格证书
D. 持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
满分：5 分
一、判断题（共10 道试题，共30 分。）得分：30
1. 建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
2. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保
留意见。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
3. 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项
目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
4. 编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切
相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
5. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。
（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
6. 开标的主持人是招标人或招标代理机构，他们同时负责开标全过程的工作。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
7. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中
标的投标人。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
8. 投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标
人在投标竞争中获胜。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
9. 经评审的最低投标价法最能体现招投标宗旨，招标人可获得最为经济的投标，投标人
可靠竞争优势获得承包任务。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
10. 投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意
见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。（）
A. 错误
B. 正确
二、单项选择题（共15 道试题，共45 分。）得分：45
1. 投标文件中的（），但单价金额小数点有明显错误的除外。
A. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单
价金额为准
B. 大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单
价金额为准
C. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总
价金额为准
D. 大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总
价金额为准
满分：3 分
2. 评标委员会成员在正式对投标文件进行评审前，应当认真研究招标文件，评标委员会
成员应当重点了解招标文件规定的（）。
A. 招标的目的
B. 招标工程项目的范围和性质
C. 评标标准和方法
D. 主要技术要求、标准
满分：3 分
3. 编制投标文件的核心工作是（）。
A. 向招标单位申请投标
B. 计算标价
C. 对招标文件认真研究
D. 编制好施工计划
满分：3 分
4. （）是投标报价的重要基础。
A. 核实工程量
B. 编制所投标工程的施工规划
C. 定额分析、单价计算
D. 编制投标文件
满分：3 分
5. 以开拓市场、低盈利为目标，在精确控制成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价
目标，以有竞争力的报价达到中标的目的，这样的投标策略称为（）。
A. 生存型策略
B. 低成本优势策略
C. 盈利型策略
D. 高风险策略
满分：3 分
6. 关于投标单位在编制标书阶段的操作做法不妥的是( )
A. 深入分析研究招标文件
B. 详细审核工程量清单的工程量
C. 仔细理解施工图文件
D. 认真对待招标单位答疑
满分：3 分
7. 工程量清单是招标单位按《建设工程工程量清单计价规范》，根据施工图纸计算工程
量，提供给投标单位作为投标报价的基础。工程结算拨付工程款时以（）为依据。
A. 清单中列出的工程量
B. 实际发生的工程量
C. 承包方报送的工程量
D. 监理方签发的工程量
满分：3 分
8. 在评标过程中，下列（）不属于商务性评审。
A. 施工方案或施工组织的评审
B. 对投标报价进行校核
C. 审查全部报价数据是否有计算上的算术错误
D. 分析报价构成的合理性
满分：3 分
9. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，（）。
A. 同时将中标结果通知所有未中标的投标人
B. 不必将中标结果通知所有未中标的投标人
C. 仅将中标结果通知中标的投标人
D. 是否将中标结果通知未中标的投标人均可
满分：3 分
10. 投标文件的符合性评审包括（）鉴定。
A. 经济符合性和技术符合性
B. 属地符合性和技术符合性
C. 商务符合性和技术符合性
D. 商务符合性和经济符合性
满分：3 分
11. 如果投标人在中标后不愿承包该工程而逃避签约，招标单位将按规定（）。
A. 没收其投标保证金作为补偿
B. 全部退还其投标保证金
C. 部分退还其投标保证金作为补偿
D. 没收其投标保证金并追加罚款
满分：3 分
12. 在评标过程中，下列（）不属于投标文件的技术性评审。
A. 投标报价校核
B. 方案可行性评审
C. 关键工序评审
D. 安全保证措施评审
满分：3 分
13. 招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（）。
A. 应当按照合同约定履行义务，完成中标项目
B. 可将中标项目分解后分别向他人转让
C. 可向他人转让中标项目
D. 可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成
满分：3 分
14. 招标文件规定的评标标准和方法是评标委员会成员在（）阶段应当认真研究的招标
文件的内容。
A. 评标的准备
B. 初步评审
C. 详细评审
D. 编写评标报告
满分：3 分
15. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根
据投标报价的原则，对下列（）项目可以报高价。
A. 工期要求急、投标对手少
B. 施工条件好、投标对手多
C. 投标对手多、支付条件好
D. 施工条件好，投标风险小
满分：3 分
三、多项选择题（共 5 道试题，共25 分。）得分：25
1. 详细评审是指在初步评审的基础上，对经初步评审合格的投标文件，按照招标文件确
定的评标标准和方法，对其（）进一步评审、比较。
A. 符合性
B. 技术部分
C. 商务部分
D. 投标文件的澄清和说明
E. 应当作为废标处理的情况
满分：5 分
2. 按照建设部的规定，建设项目的投标有（）情况的也应当按照废标处理：
A. 未按要求密封。
B. 无单位和法定代表人或者代理人的印鉴，或未按规定加盖印鉴。
C. 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、辨认不清。
D. 逾期送达。
E. 细微偏差
满分：5 分
3. 开标的主持人是（），他们同时负责开标全过程的工作。
A. 招标人
B. 当地招标管理部门
C. 公证机关
D. 投标人代表
E. 招标代理机构
满分：5 分
4. 施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括( )。
A. 有利于本地区的承包商
B. 有利于本系统的承包商
C. 施工内容的专业性要求
D. 避免施工现场的交叉干扰
E. 对项目建设总投资的影响
满分：5 分
5. 投标文件中（）必须有法人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴。
A. 投标书
B. 投标书情况汇总表
C. 密封签
D. 工期目标
E. 详细预算及主要材料用量
满分：5 分
一、判断题（共10 道试题，共30 分。）
1. 编制标底时，首先要保证其准确，其次要做好保密工作。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
2. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格
预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
3. 建设工程项目标底小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，
一般可以采用公开招标的方式。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
4. 资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评
审时可不必考虑。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
5. 招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
6. 所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提
出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
7. 通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
8. 招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包
括成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
9. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有固定总价合同、单价
合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
10. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最
高水平。（）
A. 错误
B. 正确
满分：3 分
二、单项选择题（共15 道试题，共45 分。）
1. 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。
A. 施工
B. 设备采购
C. 设计
D. 材料采购
满分：3 分
2. 建设工程项目（）是招标人招标活动的前提。
A. 相应资金或资金来源落实
B. 编制招标文件的编制
C. 报建
D. 评标委员会专家库的建立
满分：3 分
3. 根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（）编制。
A. 招标单位
B. 设计单位
C. 承包单位
D. 政府主管部门
满分：3 分
4. 资格预审的评审方法一般采用（）。
A. 评分法
B. 投票法
C. 评议法
D. 举手表决
满分：3 分
5. （）是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格
预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
A. 招标准备阶段
B. 招标实施阶段
C. 定标签约阶段
D. 履约阶段
满分：3 分
6. 定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括：（）等工作。
A. 开标、评标、定标、签约
B. 评标、定标、签约
C. 定标、签约
D. 开标、定标、签约
满分：3 分
7. 标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定，对场地集中、工程量不大、技术上
不复杂的工程宜采用（）。
A. 一次招标
B. 分段招标
C. 考虑招标项目的管理要求，可以分别招标
D. 考虑工程各项工作时间和空间的衔接，分别发包
满分：3 分
8. 招标机构的主要职责是：（）等。
A. 拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作
B. 编制招标文件和组织评标
C. 确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人
D. 成立作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
满分：3 分
9. 施工招标文件的内容一般不包括( )。
A. 工程量清单
B. 资格预审条件
C. 合同条件
D. 投标须知
满分：3 分
10. 在划分标段时，从管理费的角度考虑，分段招标的管理费一般（）于整体直接发
包的管理费。
A. 低
B. 高
C.
等
满分：3 分
11. 根据规定，一个工程只能编制（）个标底，一般是在招标前就制定出来的。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
满分：3 分
12. 招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，
包括（）。
A. 成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等
B. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续、编制招标相关文件等
C. 成立招标机构、发布招标公告、编制招标相关文件等
D. 成立招标机构、召开标前会议、编制招标相关文件等
满分：3 分
13. 建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的
（）。
A. 计划价格
B. 预期价格
C. 实际价格
D. 合同价格
满分：3 分
14. 施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约
束力的招标文件组成部分的是（）。
A. 投标须知
B. 资格预审表
C. 合同专用条款
D. 对投标人书面有质疑的解答
满分：3 分
15. 工程施工招标一般划分为（）三个阶段
A. 招标准备、招标和签约
B. 招标准备、定标和签约
C. 招标、定标和签约
D. 招标准备、招标实施和定标签约
满分：3 分
三、多项选择题（共 5 道试题，共25 分。）
1. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（）。
A. 固定总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 固定总价加酬金合同
E. 单价合同加酬金合同
满分：5 分
2. 工程施工招标一般划分为（）三个阶段。
A. 招标准备
B. 招标实施
C. 定标签约
D. 屡约
E. 评标
满分：5 分
3. 下列关于编制标底的论述，（）是正确的。
A. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格
B. 编制标底时，首先要保证其完整性
C. 一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的
D. 标底制定的好坏，直接影响到招标工作的成败
满分：5 分
4. 标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定，对（）的工程宜采用一次招
标。
A. 场地集中
B. 工程量不大
C. 技术上不复杂
D. 各项工作的衔接、交叉和配合少建设项目
满分：5 分
5. 招标人应当依法选定公开招标或邀请招标方式。一般可以采用邀请招标方式的情况包
括：（）等。
A. 建设工程项目标底小，公开招标的费用与项目的价值相比不经济
B. 技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目
C. 军事保密项目
D. 大型民用建筑
满分：5 分
一、判断题（共10 道试题，共30 分。）
1. 建设工程招投标的工作环节包括：招标、投标、开标、决标、授标、中标、签约和履
约。
A. 错误
B. 正确
《工程招投标与合同管理案例分析》 主讲：李生梅 案例一：招标公告范例 永昌县计划生育服务站综合楼建设项目工程施工招标 ?资格预审公告（代招标公告） ?金建交（2009）25号 ? 1. 招标条件 ?本招标项目永昌县计划生育服务站综合楼建设工程已由永昌县发展和改革局以【永发改字（2009）8号】批准建设，项目业主为永昌县人口和计划生育局，建设资金来自国债和多渠道筹措，招标人为永昌县人口和计划生育局。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。 ? 2.项目概况与招标范围 ?2.1建设地点：永昌县城关镇东关路南侧 ?2.2建设规模：2700㎡ ?2.3计划工期:150天（日历天） ?2.4招标范围：建筑和安装工程 ? 3.申请人资格要求 ?3.1 本次资格预审要求申请人具备房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质的独立法人企业，财务状况良好，有良好的社会信誉，近三年内没有发生过重大安全质量事故者。?3.2 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。 ? 4.资格预审方法 ?本次资格预审采用有限数量制。 ? 5.资格预审文件的获取 ?5.1请申请人于2009年04月15日至2009年04月16日，每日上午8：30时至12：00时，下午2：30时至6:00时（北京时间，下同），在金昌市粮食局侧楼良友招待所310室持单位介绍信购买资格预审文件。 ?5.2 资格预审文件每套售价600元，售后不退。 ? 6. 资格预审申请文件的递交 ?6.1 递交资格预审申请文件截止时间为2009年4月17日18:00 时，地点为金昌市粮食局侧楼良友招待所310室. ?6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。 ?7. 发布公告的媒介 ?本次资格预审公告同时在甘肃经济信息网、甘肃建设信息网和金昌日报上发布。 ?8. 联系方式 ?招标人：永昌县人口和计划生育局招标代理机构：金沙公司 ?地址：永昌县城关镇北大街地址： ?邮编：737200邮编：737100 ?联系人：詹伯荣联系人：马得仕 ?电话：电话： ?案例二 ?【背景】某工程投资4500万元，招标采用国内公开招标的方式组织项目施工招标。招标公告编制完成后，招标人为了充分吸纳潜在投标人，分别在该省日报、《中国经济导报》和《中国工程建设和建筑业信息网》发布了招标公告，其中在《中国工程建设和建筑业信息网》上发布的招标公告为全文，而在《中国经济导报》上发布的内容做了大大的删减，注明招标全文见《中国工程建设和建筑业信息网》并规定在买招标文件的同时，潜在投标人须提交50%的投标保证金（8万元）才能购买，以确保潜在投标人购买招标文件后参与投标，防止招标
简述工程招投标与合同管理的关系 目录 内容摘要2 关键词 (2) 一、评标方法及分析 (3) （一）施工方案3 （二）施工工期4 （三）工程质量 (4) （四）项目经理及项目班子的配备 (4) （五）投标报价数据计算的正确性 (4) （六）报价构成的合理性 (4) （七）对建议方案的商务评审4 二、评标方法的讨论和建议 (4) （一）不合理价格5 （二）施工方案 (5) 三、合同管理在建设项目管理中的地位5 （一）规范的合同管理-----权力 (5) （二）规范的合同管理-----处理6 （三）规范的合同管理-----风险 (6) （四）规范的合同管理-----制度 (6) （五）规范的合同管理是提升企业形象的主要方法 (6) 四、结语 (6) 主要参考文献6 致谢7
内容摘要 随着我国加入WTO我国的经济发展有了飞速的提高，随之而来的工程建设也迅速的发展了起来。但经过实践的证明，招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式，也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法，所以《招标投标法》一度被赞誉为“阳光法案”。但由于机制不完善，法制不健全，招投标的过程需要合同管理的全力的配合，合同管理贯穿于招标投标的全部过程。对于投标单位来说，招标文件即是合同管理的开始。一方面，施工合同的合同条件是招标文件的重要组成部分，另一方面，招标文件又是合同文件的重要依据，两者相辅相成，密不可分。所以招标投标和合同管理是紧密相连、互相衔接、互相交叉的两个关键的管理环节。 关键词：投标招标评标合同报价
简述工程招投标与合同管理的关系 招标是招标人通过招标公告或者招标邀请书发出要约邀请，投标人购买招标文件，并根据招标文件中规定的内容要约，招标人接受投标人的投标，发出中标通知书承诺要约的一种民事活动。招标活动要求要依法定程序公开进行，有利于遏制承包活动中贿受等腐败和不正当的竞争行为。有利于创造公平竞争的市场环境，促进企业之间公共的竞争。对于供应商，承包商来说，只能在价格、质量、售后服务等方面展开竞争，以尽可能充分满足招标人的要求，取得商业机会，体现了在商机面前人人平等的原则。 《中华人民共和国招标投标法》的颁布实施，对于规范招标投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，具有深远的意义。《中华人民共和国招标投标法》共分六章分别为：总则、招标、投标、开标评标和中标、法律责任、附则。 中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目勘察、设计施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等采购，必须进行招标： 1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。 2、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目。 3、使用国际组织或者外国政府贷款、捐助资金的项目。 关于建设项目的招标范围和规范标准，2000年5月1日原国家发展计划委员会颁布执行的3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》作出了更明确的规定。在3号令规定范围内的各类工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设施、材料等的采购，并达到下列标准之一的必须进行招标： 1、施工单项合同估算价在200万人民币以上的。 2、重要设施、材料等物的采购，单项合同估算价在100万人民币以上的。 3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的。 4、单项合同估算价低于1.2.3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 一、评标方法及分析 我国目前评标普遍采用两种评标办法：综合评标法和最低价中标评标法。 综合评标法是按照招标文件设定的不同分值权重分别对投标人的技术标和商务标进行评分，按照得分或评标价高低推荐中标候选人。 最低价中标评标法则先进行第一阶段技术标的评审，确定符合招标文件的投标，再进行第二阶段的商务标评审，选择符合条件的最低报价的投标的单位作为中标单位。 因此，技术标评审和商务标评审是招标评审的两个不可缺少的环节。 技术标评审：技术标评审通常评审投标人承诺的拟投入本工程的技术人员、设备的配置情况，以及投标人制定的施工方案中的关键工序、技术方案是否严密、可靠、有效，从而评价投标人的技术能力；评审投标人主要管理人员素质和安全生产保障措施与招标文件规定的质量与进度要求的符合程度，从而评价投标人的管理水平。 技术标分为施工方案、施工工期、工程质量以及项目经理及班子的配备四项，分别对各项内容评定并打分。技术标评审规定每项内容经评定合格才能进行下项评定，或者评审总分必须达到满分的６０％，才能进入下一阶段的评审。 对技术标应进行以下各项分析： （一）施工方案 １、施工方案及平面布置合理性；
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。 2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金来源已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 （2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 （2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法： 1）审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。 2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。 3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审
《工程招投标与合同管理》 一、名词解释 1、建设工程合同： 2、工程承发包： 3、公开招标： 4、建设工程投标： 二、填空题 1、建设工程招标一般要经历招标、、开标、、定标、 等几个阶段。 2、建设单位与中标人应当自中标通知书发出日内，订立书面的建设工程合同。 3、建设工程投标报价定性分析法常用的方法有、、多方案报价 法、、服务报价法、等。 4、国际工程招标的特点是、、。 5、业主与承包商签订的合同，按计价方式不同，可划分为、 、和三大类型。 6、工程具体隐蔽条件和达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检并在隐蔽和中间验收 前小时以书面形式通知工程师验收。 7、按索赔的目的，施工索赔可以分为和两类。 8、工程师公正合理处理索赔事项应遵循原则、原则和原则。 三、选择题 1.下列关于中标的说法中正确的是（）。 A.中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力 B.中标通知书只对招标人具有法律效力 C.中标通知书只对中标人具有法律效力 D.招标人确定中标人后20天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
2.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是（）。 A.企业的法人资格和组织机构 B.企业的分包计划 C.施工方案是否技术先进又经济合理 D.近2年涉及的诉讼案件的调查 3.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A.能力 B.人员 C.设备 D.报价 4.设计合同采用定金担保，合同总价的（）为定金。 A.5% B.10% C.15% D.20% 5.在施工合同中，（）是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.在施工期内对施工现场的照管负责 6.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。 A.发包人承担费用和工期损失 B.承包人承担费用和工期损失 C承包人承担费用，但工期给予顺延 D.发包人承担费用，但工期给予顺延 7.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由（）。 A.承包人办理申报手续，发包人承担费用 B.承包人办理申报手续，承包人承担费用
建设工程合同管理作业题库 1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是( ) A、总价合同 B、单价合同
D、成本加酬金合同 某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。
B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同
抄了我的在线考试答案的同学要给我买阿尔卑斯糖哈，同学们不能抠门哈（雷友良同学留言） 《建筑工程项目招投标与合同管理》形成性考核三 一. 判断题（共10题,共6分） 详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。（0.6分）错误 正确 ☆考生答案：错误 ★考生得分：0.6 分评语： 下管线资料，保证数据真实，位置准确。（0.6分） 错误 正确 ☆考生答案：正确 ★考生得分：0.6 分评语： 价、工期等主要内容。（0.6分） 错误
正确 ☆考生答案：错误 ★考生得分：0.6 分评语： 准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。（0.6分） 错误 正确 ☆考生答案：正确 ★考生得分：0.6 分评语： 错误 正确 ☆考生答案：正确 ★考生得分：0.6 分评语： 审。（0.6分） 错误 正确 ☆考生答案：错误
★考生得分：0.6 分评语： 面的专家组成，成员人数为3人以上单数。（0.6分）错误 正确 ☆考生答案：错误 ★考生得分：0.6 分评语： 错误 正确 ☆考生答案：错误 ★考生得分：0.6 分评语： 小时，经工程师确认，工期相应顺延。（0.6分）错误 正确 ☆考生答案：错误 ★考生得分：0.6 分评语：
施工合同文件的解释顺序依次为（1）施工合同协议书，（2）中标通知书，（3）投标书及其附件，（4）图纸。（0.6分） 错误 正确 ☆考生答案：正确 ★考生得分：0.6 分评语： 二. 单选题（共15题,共9分） 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。（0.6分） A.发包人承担全部费用，工期相应顺延 B.发包人承担全部费用，工期不予顺延 C.承包人承担全部费用，工期不予顺延 D.承包人承担全部费用，工期相应顺延 ☆考生答案：A ★考生得分：0.6 分评语： 偿。（0.6分）
《招投标与合同管理》课程标准 一、基本信息 学习领域：招投标与合同管理制定时间： 适用专业：建筑管理所属系部：系 参考学时：44学时学分：3 制定人： 二、课程性质 《招标与合同管理》课程是造价的一门重要的专业课程，其任务是培养学生系统地学习工程招投标与合同管理领域的基本知识，了解工程招投标与合同管理的现状和发展趋势，熟悉工程招投标与合同管理各研究领域的基本理论和方法，深刻认识工程招投标与合同管理在工程管理中的地位和作用，为工程招投标与合同管理在我国的发展与利用培养专门的管理人才。 本课程需要以《工程经济》、《施工技术》等课程的学习为基础。 工程招投标是将各个建筑市场主体联系在一起的主要途径，是形成工程管理专业课程之间有机联系的纽带。从课程体系来看，工程招投标与合同管理属于平台综合课。从理论的角度来看，“工程招投标与合同管理”课程揭示了工程建设市场的一般规律，工程建设市场主体的权利、义务关系及其内在联系，是学生从整体上把握工程建设行业及其市场发展规律的基础；从工程建设知识的角度来看，“工程招投标与合同管理”课程具有将相关知识联系在一起的特殊作用，认识工程建设市场的发展规律，需要经济学的知识。编制施工方案，需用到工程技术基础知识。编制报价书，需用到工程造价方面的知识。工程承包合同，又是后续工程质量管理、工程进度控制、工程安全管理、工程成本管理等工程项目管理内容的基础；从能力培养的角度来看，对于道路桥梁工程技术专业的学生，不但要有坚实的理论基础，而且要有较强的动手能力。 三、课程目标 1、专业能力目标 ·能发布招标信息； ·能进行招标代理； ·能编制招标文件； ·能进行资格审查； ·能编制投标报价； ·能签订合同并全面履行合同义务；
《建筑工程项目与合同管理》2013-2014第一次作业 第一题：选择： 1、二级注册建造师注册证书有效期为（单选）年。 A．1 B．2 C．3 D．4 【答案】 2、某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（单选）%。 A．20 B．30 C．40 D．50 【答案】 3、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（单选）。 A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人 B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件 C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收 【答案】 4、根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（单选）公开进行。 A．任意时间 B．投标有效期内 C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内 【答案】
5、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（单选）。 A．审查投标人资格 B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标 【答案】 6、书面评标报告作出后，中标人应由（单选）确定。 A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构 【答案】 7、从性质上讲，施工企业的投标行为属于（单选）。 A．要约 B．要约邀请 C．承诺 D．询价 【答案】 8、甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（单选）。 A．该供货合同成立 B．该供货合同已生效 C．该供货合同效力特定 D．该供货合同未成立 【答案】 9、在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在（单选）万元人民币以上的，必须进行招标。 A．50 B．100 C．150 D．200 【答案】源
建筑工程项目招投标与 合同管理 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
建筑工程项目招投标与合同管理 2008-2009年度第二学期开放教育试题 一、判断题 1、建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。√ 2、建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。× 3、建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。√ 4、公开招标是指招标人以投村邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。× 5、招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。√ 6、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。× 7、投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。√ 8、投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。× 9、详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。× 10、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。√ 二、单项选择题： 1、按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。B A 20 B 30 C 25 D 35 2、邀请招标是一种由招标人选择（）位符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。C A 2 B 4 C 3 D 5 3、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（）。B A 计划价格 B 预期价格 C 实际价格 D 合同价格 4、申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A A 30% B 40% C 50% D 60% 5、施工招标文件的内容一般不包括（）B A 工程量清单 B 资格预审条件 C 合同条件 D 投标须知 6、投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化，在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报（）A A 高单价 B 低单价 C 原单价 D 市场价
工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。） 1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ） A. 5% B.10% C. 20% D.25% 2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15 3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他 好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加， 则( A )。 A．业主承担相应的费用 B．业主从监理费中支付给承包商 C．监理工程师承担相关费用 D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。 A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位 C．监理工程师和上级主管部门 D．监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A ) 有权确定一个价格作为执行价格。 A．监理工程师 B．业主
C．承包商 D．定额站 7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理 工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家 生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。 A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段 C．超越经营范围 D．无效代理 10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A．三分之一 B．一半 C. 三分之二D．五分之二 11、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。 A．提交投标文件截止时间的同一时间 B．提交投标文件截止时间的24小时内 C．提交投标文件截止时间的30天内 D．提交投标文件截止时间后的任何时间 12、建设工程委托监理合同的标的是( D )。 A．货物 B．货币 C．劳务 D．工程项目 13、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位签订 施工合同。 A．10天 B．15天 C．20天 D．30天 14、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目 招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（B）人民币以上的，必须进行招标。 A.50万元 B.100万元 C.150万元 D.200万元
浅谈建设工程招投标与合同管理 张帅旗 （安阳师范学院数学与信息工程学院, 河南安阳 455002） 【摘要】本文讨论了建设工程招标投标与合同管理的关系，分析了合同管理在招标投标中的作用，并对建设工程招标与合同管理中常见的几个问题做出分析以及采取相应的对策。 【关键词】工程招投标、合同管理、问题、对策 绪论：近几年来，随着市场经济的不断发展，建设项目中建设工程招投标合同是工程实施阶段约束承、发包双方行为的法规性文件，也是承、发包双方在工程施工过程中最高的行为准则。随着我国加入世贸组织，大家都能认同工程合同管理是建立和维持良好建筑市场中经济秩序的重要手段和有效方法，同时它也在形成公开、公平、公正的市场竞争机制、提高工程质量、降低工程造价和缩短工程工期等方面发挥着重要的作用。然而由于目前建筑市场相关法规还很不完善，加之一些思想观念及管理体制存在的深层问题，使得建设工程招投标与合同管理中还存在这一些问题。 一、建设工程招标投标与合同管理的关系 （一）、建设工程招标投标工作 建设工程招标投标，是指建设单位或个人通过招标的方式，将工程建设项目的勘察。设计、施工、材料设备供应、监理等业务，一次或分步发包，由具有相应资质的承包单位通过投标竞争的方式承接。其最突出的优点，是将竞争机制引入工程建设领域，将工程项目的发包方、承包方和中介方统一纳入市场，实行交易公开，给市场主体的交易行为赋予了极大的透明度；鼓励竞争，防止和反对垄断，通过平等竞争，优胜劣汰，最大限度的实现投资效益的最优化；通过严格、规范、科学合理的运作程序和监管机制，有力的保证了竞争过程的公正和交易安全。 （二）、合同管理工作 承包合同是指工程建设的承发包双方以完成该建设工程为目的，明确双方权力义务关系的协议。合同既是明确双方关系的法律文书，又是解决纠纷的法律依据。具体地讲，管理部门对合同管理工作包括：审查双方当事人主体资格、招标文件中有关合同条款以及承包合同文本，监督双方签订、履行承包合同，定期检查合同的履约情况，及时调解合同纠纷，指导建设单位、施工单位、中介机构的合同管理工作。 （三）、招标投标与合同管理的关系
《建筑工程招投标与合同管理》作业4 一、名词解释 1.建设工程勘察、设计合同：由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。 2.建设工程监理合同：是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。 3.建设工程施工合同：是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同，由承包人完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。 4.单项索赔：是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。 5.总索赔：又称一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。 二、填空题 1.单价合同具有合理分摊_ 风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人_基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低 2.合同订立阶段的管理包括合同_ 订立前的准备阶段_和__合同订立过程中_合同的管理。主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。 3.监理人向委托人办理完_竣工验收或移交_手续，承包人和委托人签订工程保修责任书，监理人收到_监理报酬尾款_，本监理合同即终止。 4.建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。勘察、设计合同的_ 发包人_一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但__承包商__必须是具有法人资格的勘察、设计单位。 5 .《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有承包人_承揽工程项目_一览表、发包人_供应材料设备__一览表、工程质量保修书三个附件。他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。 6．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即_工期_索赔和_费用_索赔。 7．按索赔的处理方式分为：单项_索赔与总_索赔。 8．在索赔中，__单项__索赔通常原因单一，责任划分明确，分析、计算及处理比较简单。_总_索赔，因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。 9．在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。最常见是承包商向业主提出的工 期索赔和费用索赔_。 10．工期索赔值的计算中，网络分析法是进行工期分析的首选方法，适用于_各种索赔事件_的工期索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。 三、单项选择题 1．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（C ）。A．按工程实际损失计算赔偿B．扣除合同约定的全部监理酬金 C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D．应当双倍返还定金 2．如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人（A）。 A．将不再返还其投标保证金B．将全部返还其投标保证金 C．将部分返还其投标保证金D．将对其行为处以两倍保证金的罚金
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程招投标与合同管理案例分析题 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程招投标与合同管理案例分析题 篇一：招投标案例含答案 招投标与合同管理案例分析 案例1 某省博物馆建筑工程，被省政府列为重点工程项目，招标人考虑到工程本身技术难度大，结构类型复杂，一般的建筑企业难以胜任，遂决定采用邀请招标的方式招标，并于20XX年3月8日向通过资格预审的A、b、c、D、e五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业均接受邀请并购买了招标文件，招标文件规定，20XX年5月10日上午9点为投 标截止时间。 在投标截止时间之前，A、c、D、e四家企业提交了投标文件，b企业由于路途遇到交通管制其投标文件于20XX年5 月10日上午9时15分送达。20XX年5月11日上午在当地招投标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。 评标委员会由7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构1人、招标人代表1人、技术经济专家4 人。评标过程中，评标委员会发现A企业投标文件无法定代 表人签字和单位公章，后经评标委员会评标确定D企业中标，20XX年5月15
日招标人向D企业发出了中标通知书，20XX 年6月25日双方签订了书面合同。问题： (1) 招标人自行决定采用邀请招标方式的做法是否妥当？请说明理由。 (2) A、b企业的投标文件是否有效？请说明理由。 (3) 请指出开标工作的不妥之处，请说明理由。 (4) 请指出评标委员会组成的不妥之 处，并说明理由。 (5) 招标人签订的合同日期是否妥当？请说明理由。 参考答案1.招标人自行决定对省重点项目采用邀请招标的方式不妥。 理由：按照《招标投标法》的规定，对于省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，要经过省、自治区、直辖市人民政府的批准，方可采取邀请招标方式。 2. A和b企业的投标文件均无效。 理由：本案b企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收； 理由：A企业投标文件没有法定代表人的签字和单位公章，属于存在重大偏差，应作废标处理。 3. 本案开标工作存在以下不妥之处： 不妥之一：投标截止日期后第二天开标 理由：按照《招标投标法》的规定，开标应在投标文件 确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行，本案 项目在其后第二天开标不妥。不妥之二：由当地招投标监督
|《工程招投标及合同管理》习题参考答案 一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中，（ A ）不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 5、合同争议的解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 6、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工A．条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ）
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业4及参考答案说明：本次作业包括第6章建设工程合同、第7章工程索赔的内容，请于16周之前完成。 一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分） 1. 建设工程勘察、设计合同____ 由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。 2. 建设工程监理合同__是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。 3. 建设工程施工合同____是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同，由承包人完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。 4. 单项索赔____是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。 5. 总索赔__又称一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。 二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共20分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分） 1 . 单价合同具有合理分摊_风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人_基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低 2 .合同订立阶段的管理包括合同_订立前的准备阶段_和__合同订立过程中_合同的管理。主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。 3 .监理人向委托人办理完_竣工验收或移交_手续，承包人和委托人签订工程保修责任书，监理人收到_监理报酬尾款_，本监理合同即终止。 4 .建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。勘察、设计合同的_发包人_一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但__承包商__必须是具有法人资格的勘察、设计单位。 5 .《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并
1. 建设工程施工合同简称施工合同，是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任 务与承包人签订的合同，由发包人负责完成拟定的工程任务，承包人提供必要的施工条件并支付工程价款。（A ） A. 错误 B. 正确 2. 单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人基本上承 担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。（B） A. 错误 B. 正确 3. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。（A ） A. 错误 B. 正确 4. 承包商提出的索赔主要包括两个方面，即工期索赔和费用索赔。（B ） A. 错误 B. 正确 5. 在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。最常见的是承包商向业主提出 的工期索赔和费用索赔。（B） A. 错误 B. 正确 6. 建设工程合同按承发包范围不同进行分类，可分为两类：建设工程承包合同和分包合同。（A） A. 错误 B. 正确 7. 单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内 向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。（B ） A. 错误
B. 正确 8. 工期索赔值的计算中，网络分析法是进行工期分析的首选方法，适用于各种索赔事件的工期 索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。（B） A. 错误 B. 正确 9. 监理人向委托人办理完竣工验收或移交手续，监理人收到监理报酬尾款，本监理合同即终止。 （B） A. 错误 B. 正确 10. 建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订 的合同。勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但承包商必须是具有法人资格的勘察、设计单位。（A） A. 错误 B. 正确 1. （B ）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。 A. 单项索赔 B. 总索赔 C. 工期索赔 D. 费用索赔 2. 如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人（A ）。 A. 将不再返还其投标保证金 B. 将全部返还其投标保证金 C. 将部分返还其投标保证金 D. 将对其行为处以两倍保证金的罚金
《建筑工程合同管理》综合复习资料 一、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。 A、承包人办理申报手续，发包人承担费用 B、承包人办理申报手续，承包人承担费用 C、发包人办理申报手续，承包人承担费用 D、发包人办理申报手续，发包人承担费用 4、不属于委托监理合同监理人义务的是( )。 A、工程建设外部协调工作 B、按合同约定派驻监理人员 C、不泄露委托人申明的秘密 D、运用合理技能认真勤奋地工作 5、工程师有权处理的索赔是承包商( )。 A、依据合同条款提出的索赔
B、依据法律法规提出的索赔 C、提出的道义索赔 D、提出的缺少证据索赔 6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为( )。 A、工程已竣工不需竣工试验 B、工程已竣工还需竣工试验 C、经竣工试验判定是否竣工 D、经竣工试验后判定是否合格 7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人( )。 A、继续后续工作的施工 B、向发包人请示复工 C、向工程师再次请示复工 D、向发包人发出解除合同通知 8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( )。 A、通知对方并与他协商 B、提交监理工程师请他作出决定 C、自己提交仲裁 D、直截提请诉讼 9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程招投标与合同管理最新版本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
试卷总分：100测试时间：--试卷得分：0 ■ 判断题 ? 单项选择题 ■ 多项选择题 一、判断题（共10道试题，共30分。） 1. 狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场 所（建设工程交易中心）。 A. 错误 B. 正确 满分：3分 2. 建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。 A. 错误 B. 正确 满分：3分 3. 授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。 A. 错误 B. 正确 满分：3分 4. 建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。 A. 错误
满分：3分 5. 建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资 质等级。新核定的资质等级应当低于原资质等级。 A. 错误 B. 正确 满分：3分 6. 邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞 争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。 A. 错误 B. 正确 满分：3分 7. 建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A. 错误 B. 正确 满分：3分 8. 在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。 A. 错误 B. 正确满分：3分 9. 建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货, 并一 般以招投标为主要方式。 错误