最新建筑钢材买卖合同3篇
最新建筑钢材买卖合同1
买受人(以下简称“甲方”)：
出卖人(以下简称“乙方”)：
使用方向(项目名称)：
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间：
第二条质量标准：按国家现行标准执行，盘条圆钢执行GB1499.1-20_,螺纹钢执行GB1499.2-20_，以及相关国家标准。
第三条乙方对质量负责的条件及期限：乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内，对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验，如出现规格型号或数量不符合甲方需要，乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。
第三条包装标准、包装物的供应与回收：按照国家标准捆扎，包装不散捆，不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：质量证明书随出库单及货走。
第五条合理损耗标准及计算方法：螺纹钢、圆钢按理论重量结算，盘圆以过磅重量结算。
第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交(提)货时间、方式、地点：乙方收到甲方下达的计划后，在3日内送至甲方指定的__地点。
第八条供应范围、数量及相关补充：乙方负责运输范围由_至_;本合同使用量约计_吨，具体按照实际供货数量结算。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输至甲方施工指定地点，费用由乙方承担，工地卸车费用由乙方承担。
第十条检验标准：按照国家现行标准进行检验。
第十一条结算单价的确定及内容：结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+ 运杂费单价+ 业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。
第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定：
1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的，则执行阿里巴巴钢材网当日公布的相应规格中的最低单价。
3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价，则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元
=HRB335φ16-25mm单价+100元;(2)盘条φ6.5mm单价=盘条
φ8mm单价=盘条φ10mm单价;(3)圆钢φ12-14mm单价=圆钢
φ16-32mm单价-80元。]4、需方对生产厂商有要求时，供方必须优先满足需方要求。
第十三条结算方式、时间及地点：货到现场，经验收合格后日内付结算货款的80%，剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难
第十四条担保方式(也可另立担保合同)：无。
第十五条本合同解除的条件：
第十六条违约责任：
1.工业品品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值3‰ 计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方
应付给甲方不能交货部分货款总值的3% 的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由甲方承担。
3.产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。
4. 产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。
5. 甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。
6. 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
7. 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
8.甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。
建筑钢材买卖合同3篇 钢材应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同，钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类。对于钢材买卖合同你了解多少呢? 建筑钢材买卖合同1 一、双方当事人 供方：(以下简称甲方) 签订地点： 需方：(以下简称乙方) 签订时间： 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。 三、交(提)货地点、方式：送到厂。 四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。 五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾 七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费;若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。 八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。 九、解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。 十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑钢材买卖合同2
【最新文档】钢材供货合同格式-word范文 本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除 == 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ == 钢材供货合同格式 1 目的和适用范围 1.1 为了维护合同的严肃性，保证合同双方按约履行合同，特制定本规定。 1.2 本文件适用的范围为公司与顾客签订的钢铁产品供货合同内容进行变更。 2 内部分工 2.1 营销或负责变更经办人员负责变更单内容评审。 2.2 业务部负责合同变更的操作和管理，以及相关单证的归档工作。 2.3 财务部负责财务评审。 2.4 股份公司、业务部或营销部门人员负责运输评审。 3 变更程序 3.1 合同变更的责任 3.1.1 所有与顾客签订的合同，公司为唯一的合同变更责任单位。 3.1.2 公司负责合同变更、合同逾期交货赔款、合同变更规定的解释工作。 3.2 合同变更的内容 3.2.1 合同标的的变更：品种、规格、钢种、件重、合同量、技术要求等 变更。 3.2.2 合同运输的变更：收货单位、运输方式、到站(港)的变更。 3.2.3 合同履约时间的变更：供货时间变更。 3.2.4 合同解除的变更。 3.2.5 合同逾期交货赔款。 3.3 顾客原因的期货合同变更 3.3.1 合同标的的变更 ………………… 3.3.2 合同运输的变更 需变更运输条款的未出货时收取30元/吨变更费，出货后收取40元/吨变 更费。 3.3.3 合同履行时间的变更 视同合同标的变更的特殊情况收取合同变更量总金额1.5%以下变更费。 3.3.4 合同解除的变更 期货合同的解除经双方同意后收取合同解除量总金额的5%的变更费。 3.4 公司原因的期货合同变更 3.4.1 合同标的的变更 由于公司原因而不能按照原标的交货，经与需方协商同意后，以所协商的 标的交货，不计变更费。 3.4.2 合同履行时间的变更
建筑材料购销合同 建筑材料购销合同甲方:南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部钱视华(购货方以下简称甲方) 乙方: 徐兵 (供货方以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料名称及价格:粗沙(58.00元/T)中粗砂(43.00元/T)细沙(25.00元/T) 1.2质量标准:符合国家相应产品质量标准 1.3其它: 第2条材料数量 2.1合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。 收货规定第3条 3.1收货方法:以甲方收料员签字确认为准( )。 3.2运输方式:汽运 3.3运输费用的承担:由乙方承担(包含在乙方向甲方提出的材料价格之内) 3.4收货时间:以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。 第4条货款支付 4.1乙方为甲方提供材料数量达到，甲方必须付给乙方材料款，在日之内必须完成本款项支付; 4.2支付方式:跟据业主给甲方的付款进度，付当时实际总价的50%;春节前付至实际总价的85%;余款在工程竣工验收结束后一年内付清。 第5条争议、违约
5.1如有争议，甲、乙双方协商解决，如不能协商解决可以向当地人民法院提起诉讼。 第6条 6.1本合同一式三份，双方各执一份，见证方一份;双方签字生效。 甲方(签章): 乙方(签章): 见证方: 电话: 电话: 电话: 签订日期: 年月日 建筑材料购销合同 甲方:南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部陈小航 (购货方以下简称甲方) 乙方: 徐兵 (供货方以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料名称及价格:粗沙(58.00元/T)、中粗砂(43.00元/T)、细沙(25.00元/T) 1.2质量标准:符合国家相应产品质量标准 1.3其它: 第2条材料数量 2.1合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。 第3条收货规定 )。 3.1收货方法:以甲方收料员签字确认为准( 3.2运输方式:汽运 3.3运输费用的承担:由乙方承担(包含在乙方向甲方提出的材料价格之内) 3.4收货时间:以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。
合同编号________ 最新钢材购销合同简单范本二 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
购货单位：（以下简称需方） 供货单位：（以下简称供方） 担保方： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚信的原则，经自愿协商，双方就“宜阳教师新村.龙湾盛景”项目工程钢材购销事宜，达成如下协议：需方保证保证具 有宜阳教师新村.龙湾盛景施工项目所需钢材的采购权，供方为需方提供施工项目五栋楼的所需全部钢材，在供方按合同有能力继续提 供其他楼号钢材时，需方首先满足供方的供货权，双方再签订其他 楼号供货合同。 一、产品名称、数量、价格及交货时间 1、供方向需方提供鞍钢或济钢生产的螺纹钢、线钢，按需方提供的料单规格、型号、数量并积极供货。 2、价格依据《我的钢铁》网当日郑州价格为准。（不含开票） 二、质量标准及供方对质量负责的条件和期限 1、供方所提供钢材必须达到国家标准，送货随带出厂化验报告单（材质书）。 2、货到工地需方需取样化验后方可使用，对质量问题有争议的，应在化验报告出来后三天内提出异议，需方若在化验报告出来 后三日内未提出异议，则视为所送钢材合格。若出现钢材规格型号 与需方料单不一致的，供方应在需方提出异议五日内进行退货或更换，未在该期间退货或更换的，除需方有权解除合同另购其他钢材外，供方应承担违约赔偿。若出现质量问题而影响大楼质量的话， 供方将承担由此造成的一切后果。 三、计算方式及验收标准
建筑钢材供应合同样本3篇 Sample of construction steel supply contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材供应合同样本3篇 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：建筑钢材供应合同样本(实用版) 2、篇章2：建筑钢材供应合同范文 3、篇章3：建筑钢材供应合同文档 篇章1:建筑钢材供应合同样本(实用版) 需方（甲方）： 供方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就货物供货事项协商一致，订立本合同。 一、供货时间、地点
1、甲方承建的项目工程所需钢材全部有乙方负责分批供应。 2、供货地点： 3、供货时间：由甲方材料不下达计划单，乙方在接甲方 计划单后3—5天内供货到工地，运输及卸装费用由乙方负责。 二、钢材质量、品牌、数量、检验及验收 1、乙方所供材料须符合国家标准，并有乙方提供厂家质 量保证书复印件（加盖供货单位公章），不指定品牌，如“广州钢材批发网”上的（友钢、大兴、桂鑫、珠州、中润、红嘴、腾达、苍梧、通宇、开盛等）以送检合格为准，数量暂定 8000吨，以甲方实际需要量为准。 2、甲方应按照国家施工有关规定，对乙方所供钢材必须 先质检后再用材。 3、甲方对乙方所提供钢材如未经质检部门检验而用材， 后果由甲方负责，乙方不承担任何责任。如检验不合格，乙方可申请复检，复检不合格，乙方负责退回本批钢材，并及时（24小时内）更换合格钢材不送到甲方工地，更换材料的相 关费用由乙方承担且送检、复检费用由乙方承担。
供方：（乙方） 需方：（甲方） 第一条：合同条款 1.1产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。 1.2：最终结算数量以甲方实际需求数量为准 1.3：上述单价为材料到现场加工好的单价，包括原材料费、运杂费、加工费、各种税费、利润等费用。该单价包括本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。 第二条：质量标准
2.1：加工所用原料的质量要求、技术标准按国家现行标准执行。 2.2：钢筋的出厂、运输现场交验等环节中，乙方应确保其质量符合技术标准要求，以甲方供应的施工图纸为准，如有更改，甲方应以书面的形式通知乙方。 第三条：供应方式 3.1:乙方根据甲方提供的加工钢板套,需求计划和供货时间计划. 3.2:如果乙方不能按甲方提供的需求计划和供货时间计划，向甲方交货的，乙方应在该计划要求的供货时间前十天通知甲方，方便甲方调整施工方案。 第四条：运输 4.1：由乙方组织运输工具将钢筋运至甲方工地过程中，途中一切安全等事项由乙方承担，甲方不承担责任。 4.2：乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任，如果责任因甲方造成的，则由甲方承担。 第五条：交货验收 5.1：钢筋数量以甲方实际签收数量为准 5.2：钢筋的验收：按要求加工制作，在场内进行质量自检，合格后交甲方签收。 第六条：结算和付款 6.1：甲乙双方签订合同后预付材料款%，下余按计划进度送料数量付款：6.2：甲乙双方每月日前核对加工数量，乙方提交正式发票后办理结算手续，结算手续办理后天内支付货款
第七条：双方权利和责任 甲方的权利和责任 7.1：按时和乙方核对供货数量、办理结算、支付货款。 7.2：提供场内通道，方便乙方货到工地，卸货由甲方负责。 7.3：按照甲方要求的加工技术指标和质量标准组织生产，及时供货。 乙方权利和责任 7.4：服从甲方的现场验收，对对加工技术指标和质量标准不合格的，乙方应自费运出工地并赔偿因此给甲方造成的损失。 7.5：乙方应确保自己雇佣的员工的运输车辆安全及运输过程中对环境的保护，为他们的运输设备购买保险，购买保险的费用由乙方承担。 7.6：乙方应提供甲方需要的其他证明材料、如钢板、钢筋原材质保书等。 第八条：违约责任： 8.1甲方应每月提前日将次月钢材用量（大计划）报给乙方。甲方应提前 天将下周钢材用量（小计划）报给乙方，乙方以及时安排备货。甲方已下定单货物不得退货。 8.2：若因供方产品质量不符合国家现行标准或未按甲方计划进料时间及时供货，导致甲方工程停工或规格代换的经济损失及质量事故，供方将承担其相应的经济损失及责任。 8.3：若因供方不能提供某些规格产品，而由需方负责寻找的该规格的钢材，供方必须承担相应的价差。未尽事宜双方另行签定补充协议。 第九条：合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人实事求是、友好协商的解决，若双方
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑材料买卖合同范本整理版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
供方：（以下简称甲方） 法定代表人： 需方：（以下简称乙方） 法定代表人： 遵照《中华人民共和国民法典》相关规定，本着平等互利原则，为明确甲乙双方责任与义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、标的、数量和价款 标的： 数量： 价款： 二、供应时间：从____年___月___日起至____年___月___日止，不定时、多批次向甲方采购______。每次用量计划乙方提前小时通知甲方。甲方应按用量计划约定数量、期限供货（未注明时间的，在接到乙方通知后_____小时内供货）。 二、质量标准： 按中华人民共和国行业标准及其相关规范标准执行。 三、甲方对质量负责的条件及期限： 按照《中华人民共和国产品质量法》及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的，按产品质量证明书的质量保证期限为准。 四、随货必备的技术资料： 甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件，并加盖公章。 五、标的物所有权和标的物的毁损、灭失风险转移：自标的送达乙方承建的工程（以下均简称“乙方工程”）现场，经验收人验收合格，并由验收人完成签字手续后转移。 六、合理损耗标准及计算方法：按实际验收合格数量。
七、运输方式及到达站（港）和费用负担采用第（）项方式： 1、甲方送货至乙方工程施工现场，费用甲方负责。 2、乙方自提，费用由乙方负责。 八、检验标准、方法、地点及期限： 1、货到现场5日内检验完毕，标准按合同第二条执行； 2、乙方对产品质量提出异议的，乙方有权将产品送国家相关检验部门进行检验。如检验合格，有关检验费用由乙方自行承担；如检验不合格，则由甲方承担一切费用，并赔偿给乙方造成的其他经济损失。 九、违约责任： 1、甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品，或提供不合格产品的，乙方有权拒绝支付货款，有权要求退货并收回已支付的货款，同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失。 2、甲方未按合同约定向乙方开具本单位合法有效的等额税务发票和请求付款的书面申请，导致乙方不能按时付款的，乙方不承担逾期付款的违约责任。 3、材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效，否则造成的损失由甲方负责。 4、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，6个月内按时付款的，乙方不向甲方承担任何违约责任。 5、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，超过6个月支付货款的，从第7个月起乙方向甲方承担未付款额度每年___%的违约金。 6、因业主拖欠乙方工程款导致乙方不能按约支付甲方货款，甲方应积极配合乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承担违约责任。 7、甲方未按合同约定期限或数量交货的，应向乙方支付元/日或元/次的违约金同时赔偿由此给乙方造成的其他损失，乙方有权自货款中扣除； 十、合同解除的条件：
建筑钢材买卖合同范本3篇最新 建筑钢材买卖合同范本1 需货方：(简称甲方) 供货方：(简称乙方) 为了明确钢材买卖过程中双方的权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。 一、甲方维修船舶所需要的钢铁材料全部由乙方供应，大约需要钢材300吨。 二、乙方供货的价格按送货当天长沙市钢材市场实际价格。 三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方仓库后，由甲方委派工人卸车点数为准。 四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。 五、甲乙双方协定付款方式，对于甲方所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的120吨货款外(即垫货120吨)，乙方应于送货之日予以结清货款，如果甲方经济周转有特殊情况，
必须提前通知乙方支票不能进帐，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进帐了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。 六、甲方开给乙方的货款支票期限为三十天，但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方再次让步给甲方筹备时间定为五天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第三十五天后起算甲方的违约金。 七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任，甲方按所欠货款每日千分之三向乙方支付违约金，如甲方在二十五天内还未支付所欠货款，违约金在六十天《35天+25天》后按每日千分之六计算直到付清货款。 八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由湘阴县人民法院裁决。 九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 十、其他约定事项： 1、约定钢材厂家为：湘钢、链钢、南钢、萍钢 2、每月15日为约定结算日 3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
合同编号：YT-FS-2024-33 建筑钢材买卖合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑钢材买卖合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 XX年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代
理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。 诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。 因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
简单版钢材购销合同范本3篇最新 随着钢材企业竞争的日益激烈，购销的需求也日益增强,购销钢材合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的购销钢材合同范文，感谢您的欣赏。 简单版钢材购销合同范本1 供货方：(以下简称甲方) 需货方：(以下简称乙方) 供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：第一条、产品 第二条、供货日期：从20_年4 月5 日起20_年5月4日止。 第三条、质量要求：甲方在乙方用货前提供货物样品，由甲方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由甲方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给乙方存档。甲方供给乙方同样质量的产品。供货方必须保证原料为合格产品，乙方使用后，甲方必须保证各种材料的规格及质量。如供货方的产品发生质量问题，供货方应承担全部经济损失。 第四条、货款及费用等付款及结算方法：
1、交货方式：所有货物由甲方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由甲方承担，并由甲方负责卸车。 2、交货地点：施工现场 3、结算方式：签订合同10日内预付伍拾万元整(500000.00元)，剩余玖拾万元整(900000.00元)，将于20_年2月28日前通过银行转账一次性付清。 第五条、经济责任 (一)甲方应负的经济责任 1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方同意利用者，按质论价。不能利用的，甲方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，甲方按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向乙方偿付逾期交货的违约金。 2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方能交货部分货款总值的5%的罚金。 3、如因甲方的产品使用后出现质量问题，甲方应承担全部经济责任。 (二)乙方应负的经济责任
钢材购销合同范文3篇最新2020 钢材作为生产资料流通领域内的重要部分,其流通模式直接影响我国国民经济的发展。钢材购销合同是怎样的呢? 钢材购销合同范文1 供货方：(简称甲方) 需货方：(简称乙方) 为了明确钢材买卖过程中双方的权利义务，甲乙双方经协商，达成如下协议; 一、钢材的品种、规格、数量、单价等依送(提)货单填写为准，钢材单价以当日西本价格上调60元为准。 二、质量标准、送检及费用。 乙方使用钢材前应向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告、承担其费用，经检验合格则可使用。乙方在收货后三日内未将钢材送检或已投入使用的，则视为乙方已验收合格。 三、甲乙双方约定本合同的履行地为甲方堆放货物场地，如需甲方送货则乙方承担运输费、装卸费等元/吨，送货地点
为。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货人和验收人如下： 1、姓名：身份证号码： 2、姓名：身份证号码： 四、货款的支付期限 乙方支付货款的期限为送(提)货单签收之日起，按下列第种约定付款： 1、当日支付%，余款日内支付。 2、甲方铺货吨，该款于年月日前支付，其他货款当日支付%，余款日内支付。 五、违约责任 乙方违反上述第四条之约定未按期限足额支付货款，应承担违约责任;乙方违约后，未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款;违约金按下列第种方式计算。 1、以乙方应付货款的百分之三十计算; 2、以乙方应付货款每日千分之三计算。 六、担保条款
保证人就本合同交易与乙方承担连带清偿责任;保证期间为应付货款之日起2年。 七、双方若有未尽事宜，以书面协议双方签字盖章后纳入本合同生效。 八、在履行合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地区为供货方住所在地人民法院。 甲方：乙方：保证人： 代表：代表：代表： 电话：电话：电话： 地址： 身份证号码：身份证号码：身份证号码： 签订时间：年月日; 签订地点：市区路号 钢材购销合同范文2 甲方(卖方)： 甲方法定代表人： 甲方授权代表：
建筑钢材买卖合同范文(常用版) Model of building steel sales contract (common version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑钢材买卖合同范文(常用版) 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 XX年被告xxx有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告xxx有限公司签 订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公 司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150 元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至XX年底依约送货，共计货款 金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。 我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项 目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相 信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责
合同编号： 钢材买卖合同 甲方（卖方）： 乙方（买方）： 合同履行地： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议： 一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额等 以上价格为不开票价格。如乙方要求开票，单价每吨另加元。甲方结算时凭收据办理结算 二、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书（料牌、检验合格证等）。 三、钢材的计量方式：线材按实际重量计算；螺纹检尺，按国家标准理算。 四、交货时间：于20 年月日24点前送到。 五、交货地点、方式：由甲方送到乙方指定地点，运输、装卸等相关费用均由甲方承担。 六、验收标准、方法：甲方按规定时间将货物送到乙方指定地点后，乙方应在甲方送达钢 材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测。如钢材经检测为不合格，甲方应及时将该批钢材退回并于24小时内及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。 七、结算及付款方式： 1、按乙方指定收货人签字的收料单作为结算依据。乙方指定负责人为，收料员： 2、付款方式：经检测验收合格后一周内付清全部货款。
八、违约责任： 1、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙 方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。 2、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三 向乙方收取违约金。 九、纠纷解决方式： 若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。 十、其他约定事项： 无 十一、本合同一式肆份，甲方持一份、乙方持叁份，经双方签字盖章即生效。 甲方单位（章）乙方单位（章） 甲方委托代理人：乙方委托代理 人： 代理人身份证号码：代理人身份证号 码： 电话：电 话： 甲方单位开户行：乙方单位开户 行： 账号：账 号：
填写全称）工程钢材买卖合同 买方（以下简称甲方）：卖方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经双方协商一致，订立本合同。 第一条产品的名称、规格、数量、价格等 1.1 本合同暂定总价（含增值税）元 （大写：人民币元）。其中，不含税价款为元（大写：人民币元），增值税税率为% ，增值税元 （大写：人民币元）。 1.2 表中钢材单价=基准价+综合费用。此单价为乙方运抵甲方指定交货地点的交货价。其中，基准价按照价格确定，综合费用包含产品装吊、捆扎、运输、中转、仓储等到达交
货地点前的所有运杂费、保险费、出库费、利润等一切费用 1.3上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第7.2 条为准。 第二条合同履行期限 自年月日至年月日；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前日通知乙方。 第三条质量标准： （提示：按国家现行标准执行，如约定螺纹钢GB1499.2-2007, 盘条圆钢/ 高线GB1499.1-2008 及相关国家标准等）第四条计量方法 4.1按理论重量结算； 4.2按过磅重量结算； 以上计量方式中材料公差应在国家标准要求范围之内。 （提示：应约定明确，如螺纹钢、圆钢、型材按照理论计量，高线以过磅实际重量计量等） 第五条交货时间及方式 5.1交货时间：乙方收到甲方的供货计划通知后，应根据甲方的要求日内将货物送到甲方指定交货地点。 5.2交货地点：乙方运输至甲方指定地点交货，运输费用由乙方承担。货物未交付甲方前，灭失、损毁风险由乙方承
合同编号：YT-FS-6673-81 钢材买卖合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢材买卖合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：____ 钢材买卖合同 甲方（卖方）：____ 甲方法定代表人：____ 甲方委托代理人：____ 乙方（买方）：____ 乙方法定代表人：____ 乙方委托代理人：____ 合同履行地：____ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议： 一、乙方工程的地点及名称：__________。 二、乙方因工程需要，自（公历）____年____月
____日至____年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约____吨。 三、乙方工程日期：自（公历）____年____月____日起至____年____月____日完工。 四、交易方式： 1．在本合同有效期内，乙方指定____作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利； 2．在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方； 3．乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作
最新钢材购销合同范本 钢材购销合同范本 甲方(需方)： 乙方(供方)： 鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1.交货时间：具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。 2.2.交货地点及方式：按甲方计划送货至甲方项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。 2.3. 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输费用承担： 3.1.乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，乙方负责卸车。
3.2.材料的装卸、运输、过磅由乙方负责，费用由乙方承担，费用按 30 元/吨(一般为30-40元，因不同项目情况有变化)，与货款一并结算。 四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限： 4.1.按国家标准执行：线材质量要求符合国家标准 GB/T701-1997，螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998。 4.2.乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。 4.3.乙方必须保证所供钢材为合格产品。 五、包装标准、包装物的供应与回收： 六、钢材计量方法(在招标时明确，可采取以下三种方式之一)： 6.1. 盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重，过磅单上必须由双方人员签字，φ14及以上螺纹钢按点支计重，最终以工地实际签收数量为准。 6.2. 盘圆按过磅计重，螺纹钢点支，最终以工地实际签收数量为准。 6.3. 盘圆、螺纹钢均按过磅计重，最终以工地实际签收数量为准。 七、验收标准、方法及提出异议期限：
建筑钢材购销合同 需方（以下简称甲方）： 供方（以下简称乙方）： 甲方因工程建设需要，向乙方购买各种不同品名、类别、型号的建筑钢材及型号。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着互惠互利的原则，甲乙双方就房地产开发项目工程建设所需钢材购销事宜进行平等友好协商，确定该项目工程建设所需的各种类型的建筑钢材和型号全部由乙方负责供应，为明确双方的权利义务，达成如下协议，以资共同遵守。 第一条钢材品名、规格及质量要求。 钢材品种、规格、数量，按甲方指定的品名供货，规格、种类以甲方向乙方送达的购材计划通知单为准。个别品名在市场缺货的情况下，乙方协商甲方同意后，可更换供材品名。 钢材品名要求： 1、圆钢：Φ6.5-Φ12。产地：酒钢、龙钢、邯钢、晋钢、海鑫、济源等； 2、二级螺纹钢：Φ8-Φ25。产地：酒钢、龙钢、邯钢、晋钢、海鑫、包钢、武钢等； 3、三级螺纹钢：Φ8-Φ25。产地：酒钢、龙钢、海鑫、晋钢、包钢、武钢等； 第二条交货时间、地点、运输、装卸（吊）费用承担。 1、甲乙双方确定当批购销钢材价格之日起两日内，乙方负责该批次定购的
钢材运送并交付甲方工地指定地点落地。运输、装卸（吊）费用等费用由甲方承担，运费30元/吨，装（吊）费10元/吨。 2、乙方将钢材送至甲方指定施工现场且随车附带材质书等相关资料，运输、装卸（吊）费用随市场行情起落作调整。因现场或其他外界原因不能到达指定地点的由甲方负责协调解决。到货后，经甲方现场验收，无发现缺损、质量等问题后，甲方收料员应即时签收。 第三条计量方法验收标准。 1、螺纹钢（螺纹钢二级/三级Φ12-Φ25；圆钢Φ12-Φ16）以理论重量换算为准。 2、高线、盘螺以检重过磅为准计算。 第四条检验标准及方法。 甲方以乙方提供的交货清单为数量验收依据进行验收。验收数量与交货数量误差按千分之三执行，超出千分之三的，甲方应在供货当日向乙方提出书面异议，并保持货物原状，经双方协商一致后协商。千分之三之外的由乙方负责，千分之三之内的由甲方负责。 第五条质量异议。 乙方每批次送达甲方工地的钢材经甲方现场点验无误签收后，甲方应将当批次各种型号、规格的钢材送样进行检验化验，经检测化验结果为合格产品后，方可投入使用。如有质量问题，甲方应在接到检测报告结论为不合格的，3日内书面通知乙方，并随附相关检测报告。若甲方没有按上述程序进行先检测后使用，仅凭经验或肉眼察看视当批次供送的钢材个别或部分品名不合格的，乙方不予采纳，并视当批钢材质量为完全合格产品。经检测不合格，甲乙双方确认钢材质量
建材销售合同范文：建筑材料购销合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，就纸基产品的生产制作订立如下合同： 一、加工产品清单：名称数量规格型号单价总价交货期 1 2 3 合计金额：人民币（大写） 二、付款方式：甲方首付货款金额的 70％ 50％ 30％共计：元。本市客户余款在送货时全部结清，外地客户须款到后才可发货。 三、制作方式： 1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方，乙方进行设计制作后打出墨稿样，经甲方确认无误并签字定稿。 2、制作期限：以签字定稿之日起天交付全部货物( 或分批交付，即：首批年月日交付 ) ，全部货款须在货物交付时全部结清( 若分批次交货，则在第一批交货时全部结清 )。 四、质量标准： 1、因印刷工艺性特殊性，印刷颜色允许有一定偏差。 2、因印刷纸业特殊性，最终送货时可能会出现实数量与定货数量±5‰的实数误差。 五、验收方式：抽样检查。 六、运输方式：南京市内统一免费送货，外埠长途运输费用由甲方自行承担，乙方可以代替发货。 七、其它： 1、如出现质量问题，乙方负责更换合格产品或者通过商议解决。 2、如因甲方其它因素影响供货期，应及时以书面形式通知乙方，双方协商解决。 3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有，不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。 4、甲方在收到乙方货物时，应付与乙方相应的货款，因甲方原因拖欠货款，甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。 5、甲乙双方如有一方违约，另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。
6、此合同壹式贰份，双方各执壹份，合同自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，由双方协商解决。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 地址：地址： 电话：电话： 年月日
合同编号：YTO-FS-PD225 钢材购销合同书通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
钢材购销合同书通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 供方(甲方)：_________ 需方(乙方)：_________ 甲乙双方就钢材购销事宜经协商一致，订立合同如下： 一、品名、品种、规格、材质、数量 _____________________ 二、质量标准 _____________________ 三、产品单价及总金额 _____________________ 四、交货时间、地点、运输方式及费用负担 _____________________ 五、质量检验及验收方式 _____________________ 六、付款日期及结算方式 _____________________ 七、违约责任
_____________________ 八、争议的解决方式 _____________________ 九、其他约定事项 _____________________ 本合同一式份，双方当事人各执_________份。供方(甲方)：_____________ 法定代表人：_______________ 开户行：____________ 账号：_____________ 供方(乙方)：_____________ 法定代表人：_______________ 开户行：____________ 账号：______________ 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
第一部分协议书 钢材购 销合同 购买人：________________________________ 出卖人：_______________________________ 二?一年月曰
钢材购销合同 购买人（甲方）： 联系地址： 联系电话： 出卖人（乙方）： 联系地址： 联系电话： 1价格说明：单价按乙方送货日的上海西本钢铁网上报价基础上每吨加价 元结算（含运吊费、税价等全部费用）。具体规格型号及数量以甲方实际需要为 准。 2交货地点： ________________________________________ 第二条质量标准 1钢材质量必须符合国家强制性标准， 工程建设单位因乙方提供的钢材质量 向甲方提出索赔，乙方在签订本合同时对此类索赔已有预见，并愿意赔偿甲方 由此造成的经济损失。 2、每批钢材都须随带产地（出厂）证明、化验（检测、检验）报告、合格 证明、质量保证书、说明书及其他由乙方提供使用钢材所必须提交的资料。 否则, 视为乙方未按约定时间及质量标准供货。若乙方未提供上述文件而导致甲方不能 如期完成工程报验和工程竣工验收备案的，甲方有权停止支付货款和要求乙方赔 偿由此造成的经济损失。 邮编: 传真: 邮编: 传真:
3、乙方承诺：该产品已取得生产许可证和进入当地建筑市场的许可证，均 在有效期内；若乙方提供的产品不合格，视为乙方未按约定时间及质量标准供货，乙方应在接到甲方的通知后立即无条件退换，并赔偿甲方的经济损失。 第二条交提方式 1、乙方应按甲方实际需求分批次向甲方供货，每批次送货前，甲方提前二 天通知乙方，并详细告知乙方所需钢材规格、型号、交货地点。通知方式包括： 信函、电话、手机（乙方联系人________________ 手机号：________________ ）、传真、 短信、电子邮件等，凡通过以上方式传达给对方的文件，皆在发出时视为对方已 收到。 2、乙方接通知后按甲方要求的规格型号、时间、数量的钢材送至交货地点， 货到工地后乙方应先将有关资料交甲方负责人，再由甲方指定收料员 会同甲方负责人_________ 查验乙方提供的送货资料与实际所送钢材是否符合，如 符合则由甲方负责人__________ 签署收料同意意见方可接收，并由乙方负责卸货至 甲方指定地点，按甲方要求规范、整齐堆放，确保安全。乙方堆放整齐后，由甲乙双方共同清点数量，并由甲方指定收料人，共同签收并经甲 方负责人__________ 复核的送货单作为结算依据。如乙方不按本条约定送货则甲 方有权拒收，同时乙方应立即退回所送钢材，其损失由乙方承担。其他对账单及欠条等凭证必须经___________________________ 签字认可，否则不得作为结算依据。 3、乙方运送钢材至交货地点费用已经已经包括在钢材单价中，钢材运送过程中所发生一切风险（包括但不限于钢材途中损毁、灭失，运送过程中对第三人等造成的伤害等）由乙方承担。 第四条检验 1、钢材到交货地点后，甲方应按有关规定在2天内进行并完成检测。钢材检测合格只构成甲方向乙方付款条件之一，并不免除乙方所应承担的对其产品质量担保之责任，甲方使用的乙方所供钢材虽经检测合格但又出现质量问题的，乙 方仍应按照本合同约定及有关规定承担责任；如钢材在检测后发现质量不合格，甲方应当将检测结果通知乙方，乙方接到通知后立即来现场调换。 2、甲方所收钢材质量及规格不符合甲方要求，甲方可通知乙方进行调换，乙方不予调换的，该批货物货款甲方有权不予支付，并有权处置该批货物，乙方承担该批货物的堆放、保管