FIDIC合同条件实用技巧——进度计划条款
国际承包工程在施工过程中，承包商应做好施工组织进度计划，注意在履约时分析各工序间的相互依赖和制约关系，找出影响工程进度的关键工序即关键路径，运用CPM图的反馈功能，对各种干扰因素可能影响进度的概率及进度拖期的损失值进行预测和调整，抓好实施阶段的进度控制。以下我们探讨FIDIC合同有关进度计划的第14款和其他有关条款的应用。
第14.1款应呈交的进度计划
承包商在投标时应呈交一份进度计划，通常还附有施工组织说明、机械设备清单、外汇支出比例、主要管理人员名单和履历等。这些资料在咨询工程师进行评标时必不可少，尤其是为了确信承包商在投标阶段已经认识到为保证项目工期所应做的相关工作——但这时呈交的决度计划并不属于该款定义的进度计划。承包商在报价时应对工期问题做出认真分析和可行安排，因为进度控制和施工方法直接影响到工程的各类费用。
一旦获得业主的中标通知书，承包商在合同第14.1款特殊条件规定的时间期限内(一般为21天)应呈交一份进度计划和施工组织说明，并获得咨询工程师的批准。这时提交的进度计划和施工组织说明应该更准确，是对投标时的修订，目的在于经济而有效地利用人员和设备等资源，确保合同的圆满结束。进度计划通常是有时间坐标的棒图和CPM图，相应的施工组织说明要对工序安排和施工方法做出大致的文字描述。
FIDIC合同认为承包商应该对其工程和经济行为承担最终责任。进度计划完全由承包商负责，施工组织应自行安排，呈交给咨询工程师只是为了听取建议性意见，咨询工程师仅对其中欠妥或不符合合同之处提供咨询，给承包商参考。
尽管在合同中明文规定承包商应呈交进度计划和施工组织说明并获咨询工程师的批准，但这些资料通常不属于合同文件(在FIDIC合同协议格式第2节所列合同文件的清单中也没有进度计划和施工组织说明)，并不增加业主或承包商的合同义务，只是提供了一个时间参照系，业主和承包商都不受其制约。承包商在签约时不能接受将进度计划强行列入合同。
案例：
某业主在标书中强制承包商必须满足标书规定的施工方法，要求投标人在投标时附进度计划和施工组织说明，在签约时特别说明后又将此列入合同中。承包商签约后在施工中发现按标书的施工方法根本无法施工，提出按第51.1款由工程师发出变更令后改按可行的施工方法继续施工。
仲裁判定：
1)投标时所附计划和施工组织说明并不是合同第14.1款的进度计划；
2)由于签约时已做特别说明并列入合同，这个进度计划和监工组织说明构成合同的一部分。因此，只要法律和实际上可行，承包商有义务按该计划的进度安排施工；
3)经证实，标书中原规定的施工方法确实不可行。因此，新的可行的施工方法改变了这类工作的性质，承包商应得到变更令并为此获得补偿。
分析：
若承包商在签约时不承认投标时提交的进度计划构成合同之一部分，则该计划属于第14.1款范畴，对双方无法律约束。这样，承包商就会更主动，所有风险将由业主承担。
FIDIC合同的总原则是承包商应该按期完工，但如何达到目标或采取什么手段则应由其自主做出切合实际的施工组织安排。咨询工程师代表业主监督工程进度，但无权改变或干预承包商安全、均衡和准时地完成合同的义务。
如果承包商没能按该款呈交进度计划，FIDIC合同并不认为这就构成承包商违约，因业主很难证明仅只由于承包商没能提交进度计划而造成其重大损失。但是，承包商将为此失去运用下列合同条款的依据，难以维护自身利益，处于被动地位；
第6.4款咨询工程师出图延误而不能满足承包商的施工进度安排；
第12.2款外界障碍或条件干扰按原进度计划施工；
第20.4(g)款咨询工程师设计不当造成的风险损失；
第27.1款施工现场发现化石或类似事件对进度的干扰；
第313款其他承包商的干扰；
第36.5款测试的影响；
第40.2款合同中途停工的影响；
第42.2款业主征地延误造成进度落后；
第44款顺延工期没有根据，缺乏原进度计划作参照系；
第51款变更令的影响；
第53款进度计划将有助于发生索赔后的时间评估；
第59款指定分包商的工期延误；
等等。
因此，承包商应主动按该款规定提交进度计划并获取咨询工程师的批准，作为各类索赔的时间参照系，强化自我保护地位。由于FIDIC合同对于承包商提交计划后咨询工程师的批准没有做时间上的定量规定，也有些咨询工程师考虑到不呈交进度计划只有承包商本身的利益受损，从不催促承包商提交这一计划或拖而不复，却准许其施工。对于这类咨询工程师承包商应该特别小心。
案例：
某承包商按合同第14.1款提交了按期完工的进度计划并同时标出咨询工程师应在各道工序施工前提供相关图纸的时间。但在施工时咨询工程师没能满足出图时间表，因而造成整个工程拖期。
仲裁判定：
根据第6.3款和第20.4(g)款，咨询工程师有义务满足承包商正常施工的用图需要。由于
承包商已对图纸需求早有图表和文字提示，应该赔偿承包商停工待图的全部经济损失并顺延合同工期。
分析：
承包商充分运用了第14.1款、第6.3款和第20.4(g)款，事先抓住了咨询工程师设计能力的弱点。
第14.2款修订的进度计划
计划的不变是相对的，变化是绝对的。承包商应经常运用群体网络系统对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析，及时调整资源冲突，修订其进度计划。
咨询工程师有义务为维护业主的利益，按进度计划随时掌握施工进度变化并监督承包商的履约情况。当发生工程未按计划进行时，咨询工程师有权要求承包商提交修订的进度计划，以确保按期究工。值得注意的是这里的按期完工包括了合同第44数项下自正常延期，因此，咨询工程师应在要求承包商修订进度计划之前，根据实际情况批复第44款的延长工期，以利调整进度计划。如果咨询工程师做不到这一点，那么承包商将敲开为此索赔起工费的大门，尤其是若承包商最终得到了曾遭拒绝或拖而未复的工程延期时。另外，承包商应注意咨询工程师不能按第6.4款和第20.4(g)款提供图纸及对自己施工进度的影响，并对此索赔拖期和停工待图费。
如果承包商在施工中只是不能按原进度计划完成某些单项工序时，尽管咨询工程师可以根据第63.1款提出多次警告，但这本身并不构成承包商的违约。承包商有权根据第8.1款和第8.2款合理支配实施工程所需资源及施工方法，只要能保证最终的工期却可。
尽管在实际安排施工时承包商力图比预定的合同工期提前完工，但在向咨询工程师呈报各类进度计划包括修改计划时应该注意务实并留有余地，否则再次申请延期时将有不利影响。
案例：
在某房建项目的合同中明确工期为29个月，并附加了承包商进驻工地后7天内应呈交进度计划的条件。承包商在签约后提交了一份进度计划，标明在25个月内完工。在实施后期发生的争端中承包商认为该进度计划根据第14款不是合同的一部分，承包商仍可在29个月内完工而不受25个月计划的限制。
仲裁判定：
1)进度计划构成合同的一部分，因为签约时有此附加条件；
2)承包商应在25个月内完工；
3)业主没有提供资源及财务帮助以保证承包商在25个月内完工的合同义务。计划在25个月内完工只是承包商的一厢情愿，提前完工很大程度上是为了其自身利益，如减少支出和节省管理费。
分析：
承包商提出缩短工期的计划只是给自己增加了义务，但没有明确权力，造成被动。如果确想提前完工，应将业主为确保提前完工的相关义务也写入合同。
第14.3款提交资金周转估算
一般承包商在呈交计划和施工组织说明的同时，还要提交与之相对应的验工计价产出配置表，即资金周转估算。尽管这一资金周转估算表只是供业主在筹措资金、安排付款时参考，与第60款的付款条件毫不相干，但它对于指导承包商的资金回收却相当重要，也是承包商的利益所在。
国际承包工程这一经济技术活动集中到付款这一焦点上，因而验工计价的资金周转快慢对顺利实施整个项目有着直接影响。在当今的竞争社会，资金都是有偿占用，企业的活力在于加速资金周转。
承包商在施工组织安排时应与验工计价的财务收支曲线统筹考虑，要在报价时就安排尽早收回资金，多摊入一些到早期的施工单价中，使B.Q.单的前期工作收入合理地大些，减少贷款数额及利息支出或获取较高的存款利息收入，因为从业主处可以得到的工程预付款毕竟有限。
咨询工程师同样有权要求承包商随进度计划的修改而提交相应的修订资金周转估算。
案例：
某公路项目在签约后承包商提交了进度计划和资金周转估算表，将前期收款安排得很大，承包商认为业主应按此资金周转估算表付款。
仲裁判定：
承包商的合同单价与签约后所提交的资金周转估算不匹配，不能按提交的资金周转估算表调整，仍应按合同中B.Q.单的各工序单价付款。
分析：
承包商应在不影响总报价水平的前提下，投标时就将B.Q.单中前期工序如临时营地的单价合理地增大，而将后期如最后一道工序路面磨耗层的单价适当降低。
第14.4款不解除承包商的义务或责任
承包商呈交了进度计划、施工组织说明和资金周转估算甚至咨询工程师的批复都不能解除其合同义务，不能成为推卸各类责任的借口。如果咨询工程师对计划和资金周转未置可否，也不意味着可以解除承包商的责任。
案例：
某承包商按第14款呈交了进度计划、施工组织说明和资金周传估算全部资料，并均获得咨询工程师的批准。然而在施工中承包商提出由于工程量的变更影响了工程的正常进度，不
能保证经济、高效地施工，要求业主对此给予经济赔偿。
仲裁判定：
工作量的增减在8%以内，没有超出第52.3款变更令规定的+-15%合同范围，承包商的要求毫无根据，不能以影响其自身进度为借口向业主索赔。
分析：
承包商忽视了第52.3款是合同明示条款，对双方具有法律约束力。
进度计划条款
国际承包工程在施工过程中，承包商应做好施工组织进度计划，注意在履约时分析各工序间的相互依赖和制约关系，找出影响工程进度的关键工序即关键路径，运用CPM图的反馈功能，对各种干扰因素可能影响进度的概率及进度拖期的损失值进行预测和调整，抓好实施阶段的进度控制。以下我们探讨FIDIC合同有关进度计划的第14款和其他有关条款的应用。
第14.1款应呈交的进度计划
承包商在投标时应呈交一份进度计划，通常还附有施工组织说明、机械设备清单、外汇支出比例、主要管理人员名单和履历等。这些资料在咨询工程师进行评标时必不可少，尤其是为了确信承包商在投标阶段已经认识到为保证项目工期所应做的相关工作——但这时呈交的决度计划并不属于该款定义的进度计划。承包商在报价时应对工期问题做出认真分析和可行安排，因为进度控制和施工方法直接影响到工程的各类费用。
一旦获得业主的中标通知书，承包商在合同第14.1款特殊条件规定的时间期限内(一般为21天)应呈交一份进度计划和施工组织说明，并获得咨询工程师的批准。这时提交的进度计划和施工组织说明应该更准确，是对投标时的修订，目的在于经济而有效地利用人员和设备等资源，确保合同的圆满结束。进度计划通常是有时间坐标的棒图和CPM图，相应的施工组织说明要对工序安排和施工方法做出大致的文字描述。
FIDIC合同认为承包商应该对其工程和经济行为承担最终责任。进度计划完全由承包商负责，施工组织应自行安排，呈交给咨询工程师只是为了听取建议性意见，咨询工程师仅对其中欠妥或不符合合同之处提供咨询，给承包商参考。
尽管在合同中明文规定承包商应呈交进度计划和施工组织说明并获咨询工程师的批准，但这些资料通常不属于合同文件(在FIDIC合同协议格式第2节所列合同文件的清单中也没有进度计划和施工组织说明)，并不增加业主或承包商的合同义务，只是提供了一个时间参照系，
业主和承包商都不受其制约。承包商在签约时不能接受将进度计划强行列入合同。
案例：
某业主在标书中强制承包商必须满足标书规定的施工方法，要求投标人在投标时附进度计划和施工组织说明，在签约时特别说明后又将此列入合同中。承包商签约后在施工中发现按标书的施工方法根本无法施工，提出按第51.1款由工程师发出变更令后改按可行的施工方法继续施工。
仲裁判定：
1)投标时所附计划和施工组织说明并不是合同第14.1款的进度计划；
2)由于签约时已做特别说明并列入合同，这个进度计划和监工组织说明构成合同的一部分。因此，只要法律和实际上可行，承包商有义务按该计划的进度安排施工；
3)经证实，标书中原规定的施工方法确实不可行。因此，新的可行的施工方法改变了这类工作的性质，承包商应得到变更令并为此获得补偿。
分析：
若承包商在签约时不承认投标时提交的进度计划构成合同之一部分，则该计划属于第14.1款范畴，对双方无法律约束。这样，承包商就会更主动，所有风险将由业主承担。
FIDIC合同的总原则是承包商应该按期完工，但如何达到目标或采取什么手段则应由其自主做出切合实际的施工组织安排。咨询工程师代表业主监督工程进度，但无权改变或干预承包商安全、均衡和准时地完成合同的义务。
如果承包商没能按该款呈交进度计划，FIDIC合同并不认为这就构成承包商违约，因业主很难证明仅只由于承包商没能提交进度计划而造成其重大损失。但是，承包商将为此失去运用下列合同条款的依据，难以维护自身利益，处于被动地位；
第6.4款咨询工程师出图延误而不能满足承包商的施工进度安排；
第12.2款外界障碍或条件干扰按原进度计划施工；
第20.4(g)款咨询工程师设计不当造成的风险损失；
第27.1款施工现场发现化石或类似事件对进度的干扰；
第313款其他承包商的干扰；
第36.5款测试的影响；
第40.2款合同中途停工的影响；
第42.2款业主征地延误造成进度落后；
第44款顺延工期没有根据，缺乏原进度计划作参照系；
第51款变更令的影响；
第53款进度计划将有助于发生索赔后的时间评估；
第59款指定分包商的工期延误；
等等。
因此，承包商应主动按该款规定提交进度计划并获取咨询工程师的批准，作为各类索赔
的时间参照系，强化自我保护地位。由于FIDIC合同对于承包商提交计划后咨询工程师的批准没有做时间上的定量规定，也有些咨询工程师考虑到不呈交进度计划只有承包商本身的利益受损，从不催促承包商提交这一计划或拖而不复，却准许其施工。对于这类咨询工程师承包商应该特别小心。
案例：
某承包商按合同第14.1款提交了按期完工的进度计划并同时标出咨询工程师应在各道工序施工前提供相关图纸的时间。但在施工时咨询工程师没能满足出图时间表，因而造成整个工程拖期。
仲裁判定：
根据第6.3款和第20.4(g)款，咨询工程师有义务满足承包商正常施工的用图需要。由于承包商已对图纸需求早有图表和文字提示，应该赔偿承包商停工待图的全部经济损失并顺延合同工期。
分析：
承包商充分运用了第14.1款、第6.3款和第20.4(g)款，事先抓住了咨询工程师设计能力的弱点。
第14.2款修订的进度计划
计划的不变是相对的，变化是绝对的。承包商应经常运用群体网络系统对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析，及时调整资源冲突，修订其进度计划。
咨询工程师有义务为维护业主的利益，按进度计划随时掌握施工进度变化并监督承包商的履约情况。当发生工程未按计划进行时，咨询工程师有权要求承包商提交修订的进度计划，以确保按期究工。值得注意的是这里的按期完工包括了合同第44数项下自正常延期，因此，咨询工程师应在要求承包商修订进度计划之前，根据实际情况批复第44款的延长工期，以利调整进度计划。如果咨询工程师做不到这一点，那么承包商将敲开为此索赔起工费的大门，尤其是若承包商最终得到了曾遭拒绝或拖而未复的工程延期时。另外，承包商应注意咨询工程师不能按第6.4款和第20.4(g)款提供图纸及对自己施工进度的影响，并对此索赔拖期和停工待图费。
如果承包商在施工中只是不能按原进度计划完成某些单项工序时，尽管咨询工程师可以根据第63.1款提出多次警告，但这本身并不构成承包商的违约。承包商有权根据第8.1款和第8.2款合理支配实施工程所需资源及施工方法，只要能保证最终的工期却可。
尽管在实际安排施工时承包商力图比预定的合同工期提前完工，但在向咨询工程师呈报各类进度计划包括修改计划时应该注意务实并留有余地，否则再次申请延期时将有不利影响。
案例：
在某房建项目的合同中明确工期为29个月，并附加了承包商进驻工地后7天内应呈交进
度计划的条件。承包商在签约后提交了一份进度计划，标明在25个月内完工。在实施后期发生的争端中承包商认为该进度计划根据第14款不是合同的一部分，承包商仍可在29个月内完工而不受25个月计划的限制。
仲裁判定：
1)进度计划构成合同的一部分，因为签约时有此附加条件；
2)承包商应在25个月内完工；
3)业主没有提供资源及财务帮助以保证承包商在25个月内完工的合同义务。计划在25个月内完工只是承包商的一厢情愿，提前完工很大程度上是为了其自身利益，如减少支出和节省管理费。
分析：
承包商提出缩短工期的计划只是给自己增加了义务，但没有明确权力，造成被动。如果确想提前完工，应将业主为确保提前完工的相关义务也写入合同。
第14.3款提交资金周转估算
一般承包商在呈交计划和施工组织说明的同时，还要提交与之相对应的验工计价产出配置表，即资金周转估算。尽管这一资金周转估算表只是供业主在筹措资金、安排付款时参考，与第60款的付款条件毫不相干，但它对于指导承包商的资金回收却相当重要，也是承包商的利益所在。
国际承包工程这一经济技术活动集中到付款这一焦点上，因而验工计价的资金周转快慢对顺利实施整个项目有着直接影响。在当今的竞争社会，资金都是有偿占用，企业的活力在于加速资金周转。
承包商在施工组织安排时应与验工计价的财务收支曲线统筹考虑，要在报价时就安排尽早收回资金，多摊入一些到早期的施工单价中，使B.Q.单的前期工作收入合理地大些，减少贷款数额及利息支出或获取较高的存款利息收入，因为从业主处可以得到的工程预付款毕竟有限。
咨询工程师同样有权要求承包商随进度计划的修改而提交相应的修订资金周转估算。
案例：
某公路项目在签约后承包商提交了进度计划和资金周转估算表，将前期收款安排得很大，承包商认为业主应按此资金周转估算表付款。
仲裁判定：
承包商的合同单价与签约后所提交的资金周转估算不匹配，不能按提交的资金周转估算表调整，仍应按合同中B.Q.单的各工序单价付款。
分析：
承包商应在不影响总报价水平的前提下，投标时就将B.Q.单中前期工序如临时营地的单价合理地增大，而将后期如最后一道工序路面磨耗层的单价适当降低。
第14.4款不解除承包商的义务或责任
承包商呈交了进度计划、施工组织说明和资金周转估算甚至咨询工程师的批复都不能解除其合同义务，不能成为推卸各类责任的借口。如果咨询工程师对计划和资金周转未置可否，也不意味着可以解除承包商的责任。
案例：
某承包商按第14款呈交了进度计划、施工组织说明和资金周传估算全部资料，并均获得咨询工程师的批准。然而在施工中承包商提出由于工程量的变更影响了工程的正常进度，不能保证经济、高效地施工，要求业主对此给予经济赔偿。
仲裁判定：
工作量的增减在8%以内，没有超出第52.3款变更令规定的+-15%合同范围，承包商的要求毫无根据，不能以影响其自身进度为借口向业主索赔。
分析：
承包商忽视了第52.3款是合同明示条款，对双方具有法律约束力。
XX公司综合办公系统开发服务协议 甲方(委托人):XX公司 乙方(受托人):XX公司 协议签订地址: 经充分沟通和友好协商,甲方委托乙方开发XX公司综合办公系统(以下简称综合办公系统),并由乙方为甲方提供该系统的实施和使用中的相关技术支持服务。为了规范双方在此项目上的权利和义务,在《中华人民共和国合同法》的原则指导下,订立本协议,由双方共同遵守。 第一条开发和技术支持服务的内容和范围 1. 乙方负责综合办公系统应用软件的设计和开发,综合办公系统用于甲方行政办公,包括个人事务、公文流转、审批流程、资产管理、人事管理、行政辅助、系统维护等七个功能模块,具体要求详见附件《XX公司综合办公系统软件需求说明书》。 2. 《XX公司综合办公系统软件需求说明书》将作为系统开发和验收的依据,定义了系统开发的要求(包括软件功能和性能方面的要求)。 3. 如在开发或技术支持服务过程中,甲方提出《XX公司综合办公系统软件需求说明书》中未作规定的新需求或修改原有需求定义,乙方应客观地评估该变化,告知甲方该变化所引起的技术可行性及工作量(并告知评估方式和依据)。对于技术上可行且甲方要求实现的变化,其费用及时间由双方另行协商。对于后续开发费用的计算标准,乙方承诺不高于目前市场平均标准每人月2万元。在本协议之外的需求变更不影响本协议的执行。
4.在开发完成后,乙方负责综合办公系统的应用软件安装、调试和培训。安装、调试系统所需的网络、设备和系统软件环境由甲方负责提供,培训对象由甲方根据乙方上线功能要求的角色来选定,培训内容为综合办公系统的操作与管理技能,培训方式为在甲方指定地点集中培训,具体培训场地、人员和时间由双方协商。 5.乙方在免费服务期内提供5×8小时(国家法定假日除外)的技术支持服务,服务内容包括:乙方负责开发的XX公司投综合办公系统的技术咨询、软件系统恢复、软件系统功能故障处理。 6.XX公司系统所使用的甲方自购设备,其维护不包含在乙方提供的免费技术支持中,如:服务器硬件维护、服务器操作系统维护、用户计算机终端维护、数据库备份和恢复。 7.乙方负责将甲方按乙方标准备份的数据恢复。乙方在培训阶段对甲方系统管理员进行数据备份操作培训,并提供操作说明。 8. 在本系统正式上线后,如甲方要求,乙方可制作一套英文版提供给甲方使用。该版本与中文版本共享数据,可供国外用户与国内用户协同办公。具体开发要求、使用范围、用户培训方式、翻译方式、工期和费用在实施前协商,协商后另行签订协议。 第二条开发和技术支持服务的方式 1.乙方指定开发人员到甲方现场进行需求调研,并在乙方自己的办公地点和开发环境进行开发。收文、行政发文、党委收文、党委发文、部门简函、所属单位报文六个模块的开发在甲方现场进行。软件开发完成后,其安装、调试工作在甲方提供的服务器上完成。 2.用户培训的场地等用户所需由甲方提供,范围根据乙方提出的培训内容经双方进行确定。
简述合同生效的要件 在我们的现实生活中，经常会签订各种各样的合同，并且这些合同都和我们的直接利益息息相关。我们大家都知道，双方当事人共同协商约定某些条款然后通过一定的程序签字后，该合同才能够正式生效，也只有生效的合同，我国法律法规才是予以承认并且保护的。周所周知，合同的必要性，但是在实际生活中，有很多的人并不知道双方签订的这个合同到底怎样才能够正式生效呢?为了保障大家的合法权益不受到侵害，也为了避免因合同没有生效而产生的一系列麻烦，下面我们就需要了解一下到底合同生效的要件有哪些内容呢? 根据中华人民共和国的相关法律法规的具体规定表示，所谓的合同生效，主要就是指双方当事人通过协商签字认定之后，已经成立的合同，那么这个成立的合同就具有了法律约束力，而且一个合同有没有生效，这是主要是看这个合同有没有符合我国相关合同的法律规定中的有效条件来决定的。 根据我国法律规定的合同生效的相关条款，以及有关合同成立中《合同法》中的相关规定可见，在我国符合合同法规定而签订成立的合同，那么这个合同在签订成立后就正式生效了。而且需要注意的就是，在我国，立法和司法实践对与一个合同是成立还是生效，并没有予以进行严格的区分，因此我们通常情况下把合同的成立和合同的生效都是看做一回事。 了解了合同生效的相关概念之后，下面我们就来详细了解一下在
我国，合同的生效要件具体有哪些内容呢? 首先，一个合同生效的第一个要件就是这个合同的双方当事人都必须是具有相应的订立合同的能力的人。根据我国相关法律法规的具体规定，所谓相应的订立合同的能力主要就是指合同的当事人，根据法律规定具有独立订立合同、独立承担合同义务等的一个主体资格。我们说一个合同，是双方当事人有目的和有意识地为了追求某些特定的权利义务而协商签订的具有法律效力的契约，合同是直接关系到双方的的利益权利的，因此要求当事人必须具有相应的订立合同的能力，能够明辨是非得失。 其次，一个合同生效的第二个要件就是合同的条款必须要意思表示真实。根据我国有关于合同签订的法律法规的相关条款表示，所谓意思表示，主要就是指一个合同中的当事人将自己的一些民事权利和义务具体应该怎么履行、更改或者其他等的意思予以进行明确的表达和表示。我们通常所说的意识表示真实，它是合同有效的一个非常重要的条件，因为在更多情况下，合同的当事人把自己的主观愿望向外界表达的意思，和他自己内心的真实意思是一样的，但是也有些情况，当事人的意思表示和他自己的真实意思是不相一致的。因此我们必须要求合同中的当事人意思表达真实。 最后，一个合同生效的第三个要件就是这个合同中的条款不能够违反法律以及社会的公共利益。也就是说，一个合同的条款必须合法合理，只有这样的合同才是我国法律保护的有效合同。
合同生效应当具备的条件是什么 合同当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力以及缔约能力，才能成为合格的合同主体。若主体不合格，合同不能产生法律效力。当事人意思表示真实，是指行为人的意思表示应当真实反映其内心的意思。 热门城市：潮州律师鄂尔多斯律师庆阳律师淮南律师大庆律师梅州律师叙永县律师铜陵律师惠州律师 虽然合同对于签约双方有一定的约束行为，但是严格来说，只有生效的合同才具备这样的法律效力，从这一点咱们也可以看出，有的合同是可以生效的，而有的合同却是不能生效的。那么合同生效应当具备的条件有哪些?不成立情形有哪些?下面，就让来详细介绍一下吧! 一、合同生效应当具备的条件有哪些? (1)合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力合同当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力以及缔
约能力，才能成为合格的合同主体。若主体不合格，合同不能产生法律效力。 (2)合同当事人意思表示真实当事人意思表示真实，是指行为人的意思表示应当真实反映其内心的意思。合同成立后，当事人的意思表示是否真实往往难以从其外部判断，法律对此一般不主动干预。缺乏意思表示真实这一要件即意思表示不真实，并不绝对导致合同一律无效。 (3)合同不违反法律或者社会公共利益合同不违反法律和社会公共利益，主要包括两层含义：一是合同的内容合法，即合同条款中约定的权利、义务及其指向的对象即标的等，应符合法律的规定和社会公共利益的要求。二是合同的目的合法，即当事人缔约的原因合法，并且是直接的内心原因合法，不存在以合法的方式达到非法目的等规避法律的事实。 (4)具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备的形式要件所谓形式要件，是指法律、行政法规对合同形式上的要求，形式要件通常不是合同生效的要件，但如果法律、行政法规规定将其作为合同生效的条件时，便成为合同生效的要件之一，不具备这些形式要件，合同不能生效。当然法律另有规定的除外。 二、合同不成立情形有哪些? 1、一人自行订立合同;
工程完工合同履行情况评价表 XL-GC-LC004-JL002-(由项目部组织，一式两份，一份交招标采购部，一份留项目部，作为结算资料附后) 一、以下内容由项目部评价 1.是否一次性通过监理、政府部门的验收(10分)：□是(10分) □否(0分) 2.施工单位的质量保证体系(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 3.对监理、甲方的质量要求、指令的相应程度(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 4.对图纸错、漏、碰问题的审核力度(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 5.施工期间对甲供材料及成品保护情况(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 6.工期节点（可加上签证工期）计划是否按合同要求完成(10分)：□是(10分) □否(0分) 7.施工单位是否采取抢工措施确保合同节点计划如期完成(10分)：□是(10分) □否(0分) 8.施工单位上报的周、月进度计划执行情况(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 9.施工单位对甲方的进度要求响应程度(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 10.本标段曾获得(10分)：□市文明工地(10分) □市标化工地(8分) □区文明工地(5分) □区标化工地(3分) □无(0分) 11.工地未出现重大人员伤亡安全事故(10分)：□是(10分) □否(0分) 12.硬地坪施工情况(10分)：□全硬地坪(10分) □主干道硬地坪(7分) □材料堆场、 脚手架四周硬地坪(4分) □其它(0分) 13.施工人员着装情况(10分)：□很好(8分) □较好(6分) □较差(4分) □差(2分) 14.施工现场禁止吸烟情况(10分)：□很好(8分) □较好(6分) □较差(4分) □差(0分)处罚次数：次 15.施工单位对甲供材料/甲方指定分包的总包管理(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 16.施工单位对甲方现场指令的响应(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 17.施工单位总体配合服务情况(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分)
最高人民法院关于流质流押合同条款裁判规则汇编 1.流质契约无效，但依法设立的质权及变更约定有效——担保债权已届清偿期后，债权人经协商通过质押财产的折价取得质押财产的所有权，不属于法律禁止的流质契约。 2.就同笔款项签订购房协议和借款协议，亦可均有效——借贷双方约定以签订购房合同形式提供担保的，通过规避流押条款，亦可达致购房协议和借款协议均有效的效果。 3.名为商品房买卖，实为借贷，可视为借款担保关系——当事人以签署商品房买卖合同并办理备案登记方式进行民间借贷的，应认定双方之间成立了一种非典型担保关系。 4.借款期限届满前以抵押物抵债约定，构成流质条款——当事人在抵押合同约定的债务履行期届满前，就抵押物所有权转移达成以物抵债的协议，因违反法律规定而无效。 5.名为购房实为融资担保的合同，可以显失公平撤销——名为商品房买卖，实为融资担保的流抵契约，约定权利义务显失公平，严重损害债务人利益，当事人可申请撤销。 6.到期未偿，抵押物交债权人执行，该流押约定无效——依《物权法》等规定，债务履行期届满，抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转移为债权人所有的流押条款无效。 7.基于不合法流质条款的公证债权文书，应不予执行——债权文书经公证赋予强制执行效力虽具强制执行力，但
并不具有既判力。其中约定的流质条款，法院应不予执行。8.《担保法》实施前的流押条款，可依公平原则处理——《担保法》实施前的流押条款，可据案情，在主合同无效情况下，认定流押约定亦无效，并依过错责任原则处理。规则详解1.流质契约无效，但依法设立的质权及变更约定有效——担保债权已届清偿期后，债权人经协商通过质押财产的折价取得质押财产的所有权，不属于法律禁止的流质契约。标签：质押⊙流质契约⊙合同变更案情简介：2005年，投资公司为机械公司向银行借款提供保证担保。实业公司以其所持铝业公司股权向投资公司提供反担保，双方所签《股权质押合同》约定主债务履行期间届满，投资公司代偿债权后即将质押股权转移为己有。随后该股份出质记载于股东名册。2006年，因机械公司未归还银行贷款，银行催贷。为此，实业公司向投资公司出具《承诺书》，约定实业公司在1年内归还投资公司代偿的银行本息及10%年利率，如到期未还，诉争股权折价抵债归投资公司所有。投资公司代偿保证债务后，实业公司拒绝办理诉争股权的变更登记手续，但投资公司已实际行使股东权利。2007年，实业公司起诉要求确认其在铝业公司的股权及相应权益，要求投资公司支付扣除代偿贷款本息后的股息及红利。法院认为：①依《担保法》第66条规定：“出质人和质权人在合同中不得约定在债务履行期届满质权人
上海国际建设总承包有限公司 工程合同履约情况表 SHGJ/ZD/JH02-表6 编号：01# 合同名称上海京剧院迁建/朵云轩艺术中心工程 合同履约情况 1、合同工期：原定合同工期2011年12月27日到2013年4月19日。2012年2月8 日正式开工，工期控制在总体工期范围内。到本季度末，已经按照工程形象进度计划实施，完成工程桩打桩工程100%，达到计划实物量进度。 2、工程质量：加强工程质量教育培训，强化工程资料检查，做好工程检验试验。桩基工程质量处于受控状态，未发生质量问题和隐患。 3、安全生产：抓紧安全生产管理，确保安全良好状态。加强安全生产教育培训，落实安全生产责任制。定期进行安全生产检查，强化安全生产监督。未发生安全生产事故或事件。但是，还存在个别员工违反安全生产规定的轻微现象，需要进一步加强监督检查。 4、文明施工：本工程列入上海市重大工程，作为市级文明工地创建单位，项目经理部正在为之努力。目前的桩基施工严格按照市区钻孔灌注桩施工工艺要求实施，施工场地实现硬地面施工，按照规定运输处理钻孔灌注桩产生的泥浆水，防止污染环境的现象产生。车辆出门，轮胎全部经过冲洗，保持道路整洁。 5、环境保护：按照环境保护的要求，加强废水、扬尘、噪声、光污染和固体废弃物的处置和处理。做到有组织排放。 6、节能降耗：本工程编制了绿色施工，推行节约型工地创建工作，大力实施节能减排，节约利用，建筑垃圾减量化处理。目前，尚属起步阶段，需要持之以恒，坚持实施。 7、其他：大力促进社会主义精神文明建设，积极参与建设和谐社区。 填写时间2012 年3月31日 填写部门京剧院/朵云轩 项目经理部 注：本表每季度末项目经理部填写。项目经理部另上报一份经营部
国家重点研发计划“XXXXX”专项“XXXXXX”项目组织实施协议 项目牵头单位： 项目负责人： 联系方式： 2018年11月
甲方（项目牵头单位）： 通讯地址: 项目负责人: 乙方(参与单位): 通讯地址: 负责人： 乙方(参与单位): 通讯地址: 负责人： 乙方(参与单位): 通讯地址: 负责人： 乙方(参与单位): 通讯地址: 负责人： 。。。。。 本协议各方就共同合作参与研究国家重点研发计划“XXXXXX”专项“XXXXXXXX”项目相关事宜,经协商一致,在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,依据《中华人民共和国合同法》以及其他法律、法规的规定，达成如下协议：一、关于项目牵头单位和参加单位的约定
根据项目申报书约定，各方同意继续由XXXXXXX作为该项目的牵头单位，XXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXX、作为项目参加单位，共同就国家重点研发计划“XXXXXX”专项“XXXXXXXX”项目开展合作（以下简称“参加单位”）。关于课题牵头承担单位约定见第二条。 二、项目研究各参与单位任务分工 各方合作共同申请的XXXXXXX重点专项，XXXXXX项目已收到专业机构批复资助通知。根据项目申报书约定，项目划分为XXX个任务（课题），项目各参与单位（包括牵头单位）的任务分工如下： 课题1.XXXXXXXX 课题牵头单位为XXXXXXXXX，参与单位为XXXXXXXX、XXXXXX，主要研究XXXXXXX(课题研究内容和主要考核指标)。 牵头单位XXXXX主要负责XXXXXXXX（各单位研究内容和主要考核指标）。 参与单位XXXXXX主要负责XXXXXXXX（各单位研究内容和主要考核指标）。 参与单位XXXXXX主要负责XXXXXXXX（各单位研究内容和主要考核指标）。 课题2.XXXXXXXX 课题牵头单位为XXXXXXXXX，参与单位为XXXXXXXX、
设计合同通用条款 委托方发包人 承接方设计人 发包人委托设计人承担 工程设计工程 地点为 经双方协商一致签订本合同共同执行。 第一条本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是
第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的如果合同文件存在歧义或不一致则根据如下优先次序来判断 3.1合同书 3.2 中标函文件 3.3 发包人要求及委托书 3.4 投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容根据行业特点填写 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第七条费用 7.1双方商定本合同的设计费为万元。收费依据和计算方法，按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的由双方商定。 7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 第八条支付方式 8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 20%计
万元作为定金，合同结算时，定金抵作设计费。 8.2 设计人提交 设计文件后三天内发包人支付设计 费总额的 30%计 万元之后发包人应按设计人所完成的施工 图工作量比例分期分批向设计人支付总设计费的 50%计 万 元施工图完成之后发包人结清设计费不留尾款。 8.3 双方委托银行代付代收有关费用。 第九条双方责任 9.1 发包人责任 9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容在规定的时间内向设计人提交基础资料 及文件并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准 进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内设计人按本合同第六条规定 的交付设计文件时间顺延发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时设 计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误
国家重点研发计划 课题合作实施协议书 专项名称: 项目名称: 课题名称： 课题编号： 课题牵头单位（甲方）： 课题负责人： 课题参与单位（乙方）： 参与单位课题负责人： 起止年限：20 年月至20 年月 签订日期：20 年月日 中南民族大学科学研究发展院 二〇一八年制
填写说明
甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，达成如下协议： 第一条合作内容 1.1 研究内容（包括拟解决的科学、技术问题和具体研究内容）：（1） （2） …… 1.2 预期目标和考核指标（包括应达到的主要目标和水平，应发表的论文、获得的发明专利等知识产权，以及其他应考核的指标）： （1） （2） …… 第二条计划安排 2.1 乙方执行合同任务的期限：20 年月至20 年月2.2 乙方执行合同任务的进度：执行国家重点研发计划本课题任务书中 规定的课题年度计划。 第三条经费及支付方式 3.1 本合同经费总额为万元，其中直接经费万元，间接经费万元。详细预算见附件一。 3.2 本合同经费属于项目经费的组成部分，按以下方式支付： 按国家年度批复预算按比例分期支付。 第四条甲乙双方权利与责任 4.1 保证甲乙双方课题组人员及投入，完成课题任务书中规定的研究任务内容并达到既定指标。不得擅自更改原定研究计划及内容；如因故确需更改，应按相关规定报送项目有关主管部门审批。 4.2 甲乙双方按相关经费管理规定及批复的经费预算对科研经费进行使用并严格管理各项支出。
4.3 乙方积极配合甲方，根据要求及时上报课题各种统计材料。 4.4 乙方接受有关部门对课题的管理、监督、协调，并予以配合。 第五条知识产权归属及分享 5.1 本课题研究形成的论文、专著、软件、数据库、专利以及鉴定、获奖、成果报道等，须注明国家重点研发计划资助和项目批准号。 5.2 甲乙双方在本课题申请之前各自获得、拥有的知识产权及相应权益均归各自所有。根据课题任务分工，在各自研究范围内独立完成的科技成果及知识产权归完成方独立所有。 5.3 在课题执行过程中由甲乙双方共同获得的科技成果（包括但不限于论文、申请奖励、鉴定）、取得的荣誉称号及知识产权等归双方共有。在合作研究基础上，一方发表论文、申请专利、申报奖励等，须经另一方同意，署名顺序按贡献大小双方商定。 5.4 双方还可就知识产权问题在本协议附加条款中另行约定。 第六条违约责任 6.1 课题实施过程中，乙方每年须撰写课题年度进展报告。课题结束后，乙方须认真总结，撰写结题报告，编制经费决算。以上报告需按照第三方管理机构规定的时间内提前交给甲方。 6.2 甲方未能按任务书约定的经费数提供经费，导致乙方研究工作延误的，由甲方承担责任。 6.3 因乙方的原因导致研究工作未能按期完成，或者研究成果未能达到任务书约定考核指标的，乙方应当采取措施尽快完成研究工作或者使研究成果达到任务书要求，并承担由此而增加的费用。 6.4 乙方无正当原因未履行任务书时，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。 6.5 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合任务书 约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由乙方负担；情节严重的，甲方有权终止任务书，乙方应当返还甲方已拨付的经费。 6.6 任何一方因不可抗力不能履行任务书义务时，应及时通知另一方，并在合理期间内出具相关主管部门的证明文件。在出现不可抗力的情况下，双方均采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担对应责任。 第七条争议的解决办法： 7.1 在本协议履行过程中发生争议，双方应当协商解决，难以达成一致意向时，双方均可向甲方所在地法院提起诉讼。 第八条补充约定 未尽事宜双方通过协商并签订补充协议解决，补充协议与本协议具有同等效力。
. 合同条款的审查与风险防范 1、审查合同双方名称及法定代表人 根据我国公司企业登记法律法规的规定，企业名称一般由以下几个部分构成，即注册区域名称、字号、行业、责任形式等几个构成要素。如果企业名称表述不规范，工商管理机关将拒绝企业注册申请。因此，如果最后签订的书面合同中双方的企业名称表述出现错误，则被错误表述的一方可能会被认定为不是合同的一方当事人，其将不能享有合同上的权利或要求其承担合同上的义务。即使需要追究对方的违约责任，也需要花费很高的人力物力证明该表述错误的一方就是对方当事人。因此审查合同，应首先审查合同的首部合同各方的企业的名称的表述是否完整准确，法定代表人是否为营业执照上登记的法定代表人，授权代表人是否为企业授权委托书所委托授权的代理人。此外，还应该核对合同上注明的对方企业名称是否和对方营业执照上的企业名称完全一致。 2、审查合同名称和内容是否一致 合同法对现实生活中比较典型的合同作了类型化的规范，合同类型不同，双方的权利义务关系不同，可适用的法律规则也不一样。因此，对于某些根据合同文本可能会对合同的类型和性质做出两种以上判断的情况，合同名称的准确尤为重要，否则对履行合同或者在发生争议时适用法律条款.
徒增困难。以超市储物箱发生盗窃案为例，如果超市向消费者提供储物箱的行为是一种保管合同，则超市应对消费者的损失承担责任，如认定为借用合同，则超市不会承担任何责任。因此合同类型不同，适用的法律规则不同，最后的法律效果可能完全迥异。因此审查合同必须保证合同的名称是否与合同的内容完全一致。 3、审查合同生效条件 合同成立和合同生效是两个不同的法律概念，合同成立是一个事实的判断，是一种过错责任，但这种责任不是合同上的违约责任，法律上称之为缔约过失责任，赔偿范围为对方在缔结合同的过程中发生的费用和遭受的损失；合同生效是一个法律判断，就是双方必须根据合同的规定履行合同上的义务，否则违约方应向守约方承担违约责任，赔偿范围为对方根据合同可得利益的损失。一般而言，合同经双方签字盖章成立后即生效，但一些合同成立后需待一定条件成就后或履行一定程序后才生效。如一些合同的生效应以法定形式要件，一些合同的生效要履行法定手续，一些合同的生效与权利转移之间需要通过法定形式公示等。而订立合同的对方当事人往往利用这些空档进行欺诈，之后又以合同没有成立或没有生效为由而不履行，或者以合同生效与权利并没有转移而由而不履行等。因此在审查合同时应注意合同生效的时间和条件，对于需要一定事件的发生或遵守法定的形式或程序.
合同编号：20160129 技术开发合同 项目名称：xxxxxxxxxxxxxxxx研发 委托方(甲方)：XXXXXXXXXXXX公司 受托方(乙方)：XXXXXX所 签订时间：XXXX年XX月 签订地点：XXXXXXXXXXXXXX 有效期限: 中华人民共和国科学技术部印制
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术开发合同 委托方(甲方)： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式： 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 受托方(乙方)： 住所地： 法定代表人： 项目联系人：技术负责人： 联系方式： 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 本合同甲方委托乙方研究开发XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条本合同研究开发项目的内容与要求如下： 甲方委托乙方进行XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX技术的研究开发，按双方协商确定的技术研发内容和方案执行。技术研发内容和方案如下：
保密协议以及竞业禁止协议 甲方： 法定代表人： 地址： 乙方：身份证号： 根据《劳动法》、《反不正当竞争法》、《合同法》以及《劳动合同法》的有关规定，甲、乙双方就乙方在甲方工作期间以及离职后的商业秘密保护、其他保密要求以及竞业禁止等事项，经充分协商，达成本协议： 第一条保密范围：主要为甲方未向社会公开的，能为甲方带来经济利益，具有实用性的技术、生产、经营、管理的一切信息、情报和资料。具体如： 1.1 甲方尚未付诸实施的经营战略、发展计划、重大经营决策、尚未实施完毕的业务或者项目计划以及进度、公司招投标文件资料以及信息等； 1.2 甲方的客户信息（包括但不限于客户来源方式、客户名单、客户档案资料等）、原材料供应信息（包括但不限于供应商名单、供应商来源方式、供应商档案资料等）、合作伙伴信息（包括但不限于合作伙伴名单、合作伙伴来源方式、合作伙伴档案资料等）、专利成果（包括但不限于已经完成或者将要完成的尚未申请专利或者尚未得到专利授权的任何专利性技术）等；
1.3 甲方具体营业状况和财务状况（包括但不限于公司现金流、银行存款等）； 1.4 甲方拥有或者使用的或者负有保密义务的产品设计图纸、产品配方、研发计划、研发进度、研发工作人员名单、研发资金、研发成果等； 1.5 甲方人员结构（特别是技术人员结构、业务人员名单、项目团队名单、部门主管或者公司工程师以上人员）能力、背景以及参数、联系方式等； 1.6 对外将要签订或者已经签订的所有合同内容以及合同签订过程； 1.7 甲方与客户合作的细节、具体进程、流程、参与人员等； 1.8 甲方与客户往来的所有客户要求保密的信息以及载体； 1.9 甲方与客户或者合作伙伴往来的所有客户要求或者公司注明要保密的文件资料以及信息，无论合作是否成功； 1.10 甲方产品成本、产品报价、内部价等； 1.11 甲方与客户或者合作伙伴的最终报价或者合作价格； 1.12 甲方供应商的供应价格、质量信息、技术标准、供应流程等； 1.13 甲方工资分配政策以及个人薪酬、奖惩制度； 1.14 员工手册等甲方规章管理制度； 1.15 所有标记了“机密”字样的文件及其信息； 1.16 公司未决诉讼、仲裁以及以往诉讼或者仲裁历史； 1.17 公司规章制度要求的其他保密信息和资料。 注：甲、乙双方在此完全清楚某些信息虽然单独不构成商业秘密，但是在特定时间或者特定情况下将构成商业秘密，例如业务员名单，在竞争对手挖掘人员时即构成商业秘密，又
委托方（甲方）： 法定代表人： 营业执照： 项目联系人: 联系方式： 受托方（乙方）： 身份证号： 联系方式： 地址： 本合同甲委托乙方研究开发___________________项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同格守。 一、本合同研究开发项目的要求如下： 1、技术目标：_________________________________________。 2、技术内容：_________________________________________。 3、技术方法和路线：___________________________________。 二、乙方应在本合同生效后______日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容： 1、研究方案：包括本课题的研究思路以及主体的研究方案等。 2、预期研究进度和研究成果等。 三、乙方应按以下进度完成研究开发工作： 1、_______年_______月_______日前确定。 2、_______年_______月_______日前完成。 四、甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下： 1、资料清单：___________________________________。
2、提供时间和方式：____________________________。 3、其他协作事项：______________________________。 本合同履行完毕后，上述技术资料在不涉及甲方机密的前提下由乙方自行处理。 五、甲应按以下方式支付研究开发经费和报酬： 1、研究开发经费和报酬总额为______________元整。其中合同价款、报酬、使用费，其中硬件设备、样机、装置、材料、外协的费用应明确金额。 （1）______________元用于本项目实施过程中实验原料的购买。 （2）______________元用于本项目实施过程中的加工设备使用费和测试费。 （3）______________元用于项目实施过程中参与人员的劳务费用。 2、研究开发经费由甲方一次性支付乙方。具体支付方式和时间如下： （1）合同签订后_______个工作日内，甲方向乙方支付_______元作为乙方的研究经费。乙方开户银行名称、地址和账号为： 开户银行：___________________________________。 地址：________________________________________。 账号：__________________________________________。 六、本合同的研究开发经费由乙方全权支配的方式使用。甲方有权检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。 七、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在_______日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意： 1、甲方由于不可抗拒原因不得不放弃本项目。 2、乙方由于不可抗拒原因不得不放弃本项目。 八、未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。 九、在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：由乙方向甲方退还未使用的研究经费。
合同主要条款不清楚合同生效吗 合同的主要条款不清楚合同是生效的，空白的合同都是具有相关的效力的。主要条款是属于双方互相协商的法律是没有相关的法条对应的。但是并不代表主要条款能够侵害双方的利益。那么合同主要条款不清楚合同生效吗？接下来就有法律快车的小编为大家来解答。 根据《合同法》第五十四条规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销： (一) 因重大误解订立的; (二) 在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。如果主要条款不清楚，足以使当事人产生误解的，应当协商变更条款内容，使其清晰明了，或者撤销合同。合同生效以后，在合同履行前或履行过程中，如果当事人发现所签的合同条款不清、或合同的内容存在漏洞时，应及时与对方当事人取得联系。本着平等协商的原则，对合同所欠缺的内容予以协商、弥补。对双方约定不清的内容进一步地澄清、完善，力求通过协商的方式统一双方的意见，最终达成解决问题的协议。实践证明，这是一种积极有效的解决该类问题的补救方式。如果双方不能就合同约定不明的问题达成补充协议，当事人应及时向法院提起诉讼，要求依法对合同约定不明的内容予以解释、认定。因此，合同条款不清楚的，并不影响合同全部的效力。 法律依据：《中华人民共和国合同法》第五十四条【可撤销合同】下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：
(一) 因重大误解订立的; (二) 在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。 2007年11月，个体户占某打算从鄱阳某公司批发一批种子。当时，鄱阳该种子批发价为每公斤30元。于是占某与该公司签订了一份种子买卖合同，合同约定该公司于2008年10月向占某提供种子2吨，经验收合格后即付款。合同中约定，种子的价格按市场价计算。由于种种原因，市场上该种子价格不断下滑，至2008年10月已降至每公斤20 元。10月份该公司按约定时间将种子运至占某家中，经验收合格。但占某表示，双方在合同中约定按市场价计算，现在该种子市场价出现了较大降幅，故要求按每公斤20元计算。而该公司坚持按照2007年11月签订合同时的市场价来确定本次交易价格。双方在价格问题上发生争论，不能达成一致意见，诉至法院。 本案争议焦点是：双方当事人在合同中约定按市场价计算，那么以何时的市场价来计算？对此，有以下两种意见： 第一种意见认为合同中约定按照市场价来计算，是按交易时的市场价来计算。 第二种意见认为合同中约定按照市场价来计算，是按合同签订时市场价来计算。
合同成立与生效的构成要件 内容摘要： 合同成立制度主要体现了当事人的意志，体现了合同自由原则，而合同生效制度则体现了国家对合同关系的肯定或否定的评价，反映了国家对合同关系的干预。合同成立与生效又有着密切的联系。合同成立是合同生效的前提，而合同生效则是合同依法成立的结果。 一、合同的成立与生效的构成要件不同 1、合同的成立的要件。合同的成立，是订约当事人就合同的主要条款达成合意，即合同因承诺生效而成立，故合同成立的条件一般就是承诺生效的条件。《合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。依法成立的合同，受法律保护。”在这里，合同成立的前提是“依法”，说明合同的成立应当具有法定的构成要件。联系《合同法》第二章“合同的订立”中关于合同的订立，合同的主体资格，订立合同的形式，订立合同的主要条款（即合同的内容），合同的订立方式及过程等的规定，可以看出合同成立的法律要件一般包括以下几点： 一是主体上的要求，当事人为双方或者多方。合同通常是双方当事人签订的，但是，也有一些合同是三方或者三方以上的当事人订立的。就合同的成立而言，当事人为双方或者多方就可以了，至于当事人是否具有签订合同的资格，即是否具有权利能力和行为能力，则在所不问，因为这些属于合同是否有效的问题，对合同的成立不产生影响。 二是内容上的要求，具备了合同的必要条款，当事人就合同的主要条款达成合意。当事人就合同的主要条款达成了合意，合同即可成立。 三是形式上的要求，合同的成立应具备要约和承诺阶段。《合同法》第十三条规定：“当事人订立合同，采取要约、承诺方式。”要约和承诺是合同成立的基本规则，也是合同成立必须经过的两个阶段。 1、合同生效的要件 所谓合同的生效要件，是指使已经成立的合同发生完全的法律效力所应具备的法律条件。正如《合同法》第四十四条第一款的规定，只有“依法成立的合同”才能生效。这就意味着，“依法成立”是合同的有效条件，也即有效合同必须是已经成立的合同，而且其主体和内容都合乎法律的规定。我国《合同法》对于有效合同的具体要件没有集中列举，但从逻辑上看，合同只有成立，才能考察其是否有效，合同成立是合同有效的前提，因此合同成立的要件也可以看成合同生效的要件。除此之外，《民法通则》第五十五条关于民事法律行为的生效要件做出了基本规定，这些规定对《合同法》是适用的，有效合同属于民事法律行为，因此
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同履行情况报告 篇一：关于对工程公司合同履行情况专项检查的情况汇报 关于对工程公司合同履行情况专项检查的情况汇报 公司领导： 为进一步加强和规范对在建项目管理中重点和薄弱环 节的监督检查，切实解决分包合同管理中存在的问题，20XX 年3月至12月在公司范围内开展了分包合同执行情况专项 监察，监察范围是20XX年1月1日至20XX年4月30日， 公司各直管项目部、各分公司及其项目部在建工程履约中签订的分包合同。专项监察共分四个阶段进行：准备阶段，自查阶段，抽查、重点检查阶段及整改、总结和跟踪监察阶段。在各单位完成自查阶段工作的基础上(:合同履行情况报告)，20XX年9月，公司成立了专项监察检查小组，抽调相关部门精兵强将组成检查组，由公司党委副书记兼纪委书记李世贵带队，于11月上旬至中旬对公司及分公司所属山东、黑龙江、内蒙古、河北、山西等地的七个重点在建项目（群）进
行了一次全面检查。 检查组主要采取听工作汇报，查看施工现场，查阅相关资料的方式进行。在检查工作中，检查组人员针对分包合同管理工作中存在的实际问题，以分包合同执行情况专项监察各项检查内容为依据，对各项目部分包合同及相关管理方面的情况进行细致地询问、了解，认真查看管理资料，并重点检查了分包合同文件及其评审、审批、签订与执行情况，有关物资材料采购、设备租赁情况以及分包方的资质、履约情况，特别是主合同与分包合同实施进度、价款结算、分包合同中要求设定的履约担保和安全环保、农民工工资支付、质量等保证金条款的执行落实情况，分包队伍及民工工资支付监管等重点风险控制情况，还与项目部领导及有关管理人员进行沟通和交流，既针对问题、隐患加强指导、帮助，规范操作和管理，又诚恳地征求他们对公司分包合同管理方面的建议和意见。 检查工作结束后，公司将根据检查情况对有关项目部存在的问题和薄弱环节进行整理、分析，向各有关单位下达《监察建议书》，要求相关单位认真制定措施进行整改，并对整改落实情况进行跟踪监察；同时公司相关管理部门将针对问题和薄弱环节，认真改进管理，建立和完善有关项目监管制度和措施，以确保专项监察和检查工作促进解决问题，取得实效。
XX公司综合办公系统开发服务协议 甲方（委托人）：XX公司 乙方（受托人）：XX公司 协议签订地址： 经充分沟通和友好协商，甲方委托乙方开发XX公司综合办公系统（以下简称综合办公系统），并由乙方为甲方提供该系统的实施和使用中的相关技术支持服务。为了规范双方在此项目上的权利和义务，在《中华人民共和国合同法》的原则指导下，订立本协议，由双方共同遵守。 第一条开发和技术支持服务的内容和范围 1. 乙方负责综合办公系统应用软件的设计和开发，综合办公系统用于甲方行政办公，包括个人事务、公文流转、审批流程、资产管理、人事管理、行政辅助、系统维护等七个功能模块，具体要求详见附件《XX公司综合办公系统软件需求说明书》。 2. 《XX公司综合办公系统软件需求说明书》将作为系统开发和验收的依据，定义了系统开发的要求（包括软件功能和性能方面的要求）。 3. 如在开发或技术支持服务过程中，甲方提出《XX公司综合办公系统软件需求说明书》中未作规定的新需求或修改原有需求定义，乙方应客观地评估该变化，告知甲方该变化所引起的技术可行性及工作量（并告知评估方式和依据）。对于技术上可行且甲方要求实现的变化，其费用及时间由双方另行协商。对于后续开发费用的计算标准，乙方承诺不高于目前市场平均标准每人月2万元。在本协议之外的需求变更不影响本协议的执行。 4．在开发完成后，乙方负责综合办公系统的应用软件安装、调试和培训。安装、调试系统所需的网络、设备和系统软件环境由甲方负责提供，培训对象由甲方根据乙方上线功能要求的角色来选定，培训内容为综合办公系统的操作与管理技能，培训方式为在甲方指定地点集中培训，具体培训场地、人员和时间由双方协商。
合同通用条款(最新) 建设工程施工合同（示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期
和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。