祠堂设计图纸合同样板
建设工程设计合同
---作者~微老夏（gujian0714）
【国家一级建造师】
【古建筑设计师】
【园林规划师】
工程名称：祠堂设计图纸（效果图，施工图）
工程地点：全国各地宗祠设计施工一体化
发包人：宗祠理事会
设计人：老夏(国家一级建造师)
签订日期： 2016.6.6
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：
设计人：老夏祠堂设计图（效果图，施工图）
发包人委托设计人承担宗祠祠堂设计工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第二条设计项目内容：名称、规模、阶段、投资、设计费等。
备注：
1.本合同签订后的设计费收取，按上表单价计算，以最终报规证后确定的建筑规模为准结算。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费估算为元(不含税票)人民币。设计费支付进度详见下表。
第六条双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付相应设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家、行业以及地方性的相关技术规范及规定等要求。
6.2.3设计合理使用年限为 50 年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
第七条违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量（经发包人书面认定），不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。作者~微老夏：gujian0714
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应按该阶段应支付金额的千分之二承担逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定，但不超过设计人的设计保险赔偿上限。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.3发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.6本合同在履行中发生的争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由__市_仲裁委员会仲
裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。
8.7本合同一式 2 份，发包人 1 份，设计人 1 份。
8.8本合同经双方签章之日起生效。
8.9本合同生效后。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.11其它约定事项：
发包人名称：设计人名称：老夏【国家一级建造师】（盖章）（盖章）【古建筑设计师】委托代理人：委托代理人：老夏
住所：住所：
邮政编码邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
年月日
( 设计合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-013632 2020施工图设计合同范本通用2020 construction drawing design contract model
2020施工图设计合同范本通用版 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》 具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批准文件和修改意见复印件转乙方备存。 6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审
核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织 1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，应有书面说明并以最后一次为准。 2、甲方应向乙方提供的资料 (1)设计范围内准确、完整的地形图、地界坐标和地质资料 (2)本项目的审定总体方案及相关政府部门的批准文件 (3)本项目的施工图设计要求 (4)本项目的竖向规划
甲方： 乙方：____________________________ 甲方委托乙方担任____________________________项目进行室内装饰设计，为明确双方的责任，保障双方的利益，确保本项目的顺利完成，经双方协商一致，签订本合同。 A. 服务内容 1. ____________________________室内装饰设计 B.设计范围 1.室内部分 -- _______层面积…………………………………………………______________ -- _______层面积…………………………………………………______________ -- _______层面积…………………………………………………______________ 2．设计范围不包括： --不包括提供地下室整体设计。 --不包括提供建筑设计（即建筑、结构、空调、电气、给排水、消防）。 --不包括提供强、弱电系统设计,监控及消防系统设计。 --不包括提供园林绿化设计及室外泛光设计。 --不包括提供厨具设备及抽风系统设计。 --不包括提供一切有关设计及工程执照作为各政府部份报建之用。 --不包括提供一切有关申请政府等执照问题之认可签署及盖章之图册。 C. 设计内容 一、室内部分 第一阶段：初步设计（概念方案） 1. 概念气氛参考图片与平面布置图。 第二阶段：深化设计(效果图方案) 1. 室内空间方案电脑彩色效果图 第三阶段：施工方案设计 1.平面布置图 2.电位布置图(陈述插座、有线电视、电话、网络末端初步定位图） 3.天花布置图（陈述天花造型、灯具及风口布置、标高控制、使用材料等） 4.天花电路图（陈述开关末端定位、灯具分路控制示意图） 5.地坪饰面图（陈述所须地坪地面、颜色、材料规格、地坪高度等） 6.立面索引图 第 1 页共 6 页
编号：QJ-HT-0896 建筑安装工程设计合同范本 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑安装工程设计合同范本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 订立合同双方： 建设单位：__________________，以下简称甲方； 设计单位：__________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为_____万元，建设地点在_____ 二、甲方的义务 1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，
合同编号：_________________ 燃气工程施工图设计合同 项目名称：WK 项目期燃气工程施工图设计 项目地点：深圳市 委托方：深圳市WK房地产有限公司
承接方： 签订日期：年月日 WK 项目期燃气工程施工图设计合同 甲方：深圳市WK房地产有限公司 乙方： 经招标/议标（二者选一），甲方现委托乙方进行WK 项目期燃气工程施工图设计，乙方根据甲方要求和国家、地方规范的规定，完成该项目的燃气工程的施工图设计，设计成果需通过甲方最终确认。 甲乙双方在充分沟通、完全清楚与理解本合同条款基础上，按照国家有关法律及深圳市有关规定签订并共同遵守本合同。 1.合同依据 1.1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2.国家及地方有关燃气工程设计管理法规、规范和规章。 2.项目概况 2.1.项目名称：WK[---------] 项目[---------] 期燃气工程施工图设计 2.2.项目地点： 2.3.项目规模：总建筑面积为 m2（计容积率建筑面积）。 3.设计内容 3.1.甲方委托乙方进行WK[---------] 项目[---------] 期燃气工程施工图设计。3.2.设计内容包括：项目红线内的户内外及庭院管网设计；商业、会所及学校等公 共配套部分的燃气设计；自动抄表系统设计（是否全部或部分设计自动抄表系统，由甲方与政府主管单位协商确定，乙方按照甲方意见进行设计）；瓶组站及
3.3.乙方根据甲方提供的建筑施工图、电气施工图、给排水施工图（含室外管线综 合图，如有），以及国家和地方的现行规范规定，完成该委托项目所有燃气工程的施工图设计。施工图纸应得到甲方的最终确认，并满足施工需要。 4.设计成果 设计成果包括图纸及与图纸对应的电子版本：交付形式为经乙方签字盖章的图纸捌份，并提交与图纸相对应的电子版本。 5.设计进度 5.1.甲方于[---------] 年[---------] 月[---------] 日向乙方提交相关设计资料及 文件（详见第七条）。 5.2.乙方于[---------] 年[---------] 月[---------] 日前（一般设计工作日为15～ 25天）将满足甲方技术和深度要求的图纸提交给甲方，提交资料包括图纸和电子版本，并向甲方进行技术交底。 5.3.乙方参加监理单位组织的施工图纸会审并向施工单位进行技术交底，并完善设 计。 6.设计费及支付方式 6.1.本合同确定的燃气施工图设计费为中标/议标价（二者选一）：合计暂定人民币 （大写）[---------] 元整（小写：[---------] 元）。综合包干设计费单价为：元/户，户数以住宅部分的门牌号码为准。 6.2.综合包干设计费单价已包括：审图费、项目红线内的户内外及庭院管网设计、 商业、会所及学校等公共配套部分的燃气设计、自动抄表系统设计（是否全部或部分设计自动抄表系统，由甲方与政府主管单位协商确定，乙方按照甲方意见进行设计）、瓶组站及瓶组站与庭院管之间的管网设计、跟上述设计相关的所有燃气设计变更、（含建设局审图提出的设计修改和变更,政府和行业相关部门颁布新规范、新规定而导致的变更,甲方因建筑设计变更而对若干户型调整引起的燃气设计变更等）税金等全部费用，综合包干单价结算时不做任何调整，按住宅部分的门牌号码即住宅实际户数结算。 6.3.若乙方按时提交上述全部设计成果，并且满足本合同要求，则甲方在确认设计 成果之日即开始办理付款手续。 6.4.甲方每次付款前，乙方须向甲方提交设计费税务发票，甲方在收到发票并审核 无误后，于十个工作日内向乙方支付上述设计费的100%（如乙方分批提供设计
宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程 施工图设计及服务合同 合同编号：WX 工程名称：宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程 工程地点：宁夏灵武 发包方：浙江浙大网新环境工程有限公司 设计方： 签订地点：浙江省杭州市
烟气脱硫工程建设工程设计合同 甲方（发包方）：浙江浙大网新环境工程有限公司 乙方（设计方）： 浙江浙大网新环境工程有限公司作为宁夏灵武电厂一期 2×600MW机组烟气脱硫工程总承包商，经双方友好协商并达成一致，甲方将部分专业施工图及竣工图设计工作托付给乙方，并签订本合同，双方共同遵守。 下列文件应作为本合同的组成部分： 本合同书及其附件（含双方协商同意的补充及修改文件等）； 专用条款； 通用条款； 双方协商同意的以书面方式形成的变更、纪要、协议书； 合同附件； 上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所
列顺序在前的为准。 考虑到甲方将按下面条款规定付款给乙方，乙方在此立约，承诺全面正确地按合同规定完成本时期工程设计及工地设计代表服务工作。 考虑到乙方将进行本工程设计及工地设计代表服务工作，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时刻付款给乙方。 本合同经双方法人（授权）代表在此签字并加盖合同专用公章后立即生效。
甲方（章）：浙江浙大网新环境乙方（章）：工程有限公司 地址：地址： 法人代表：法人代表：或授权代表：或授权代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话：
传真：传真： 邮政编码：邮政编码： 年月日年月日
第一章通用条款 １、定义与讲明 1.1 定义 本合同文本中以下的用词及词语除依照上下文另有要求外，应具有本条所给予的含义：
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室内设计合同参考
编号：FS-DY-20197 室内设计合同参考 根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务： 工程名称：_______ 工程地址：_______ 第二条设计收费及支付方法 （一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为元/平方米（套内使用面积），估算总收费元，金额大写 元。 （二）付款方式 甲乙双方经协商采用以下付款方式（将不选定的方式划去）
1、双方另定。 2、按下列方式执行。 （1）上门测量，价格：元 （2）定金：元 （3）出平面方案图，方案：份，价格：元/份 （4）出平立面图及剖面图，价格：元 （5）出水电施工图，价格：元 （6）出效果图，价格：元/张 第三条设计内容及完成日期的约定 （一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。 （二）平立面图 （三）剖面图 （四）水电施工图 （五）甲乙双方约定，从合同生效之日起，天内完成平面方案图；平面方案通过后天内完成全套施工图。 第四条双方责任 （一）甲方责任 1、如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料
建设工程设计合同 （扩初及施工图阶段） 工程名称：三期一、二、三区工程 工程地点： 合同编号： 签订日期：
目录 第一条合同依据 第二条项目设计阶段及容 第三条甲方基本职责 第四条乙方基本职责 第五条各设计阶段设计时限 第六条各设计阶段乙方工作职责及工作围第七条各阶段设计费用及设计费付款方式第八条惩罚与奖励 第九条保险与赔偿 第十条合约中止及违约处理 第十一条其它约定 第十二条其它条款
项目名称：三期一、二、三区（暂定名） 委托单位：（以下简称甲方） 设计单位：设计顾问（以下简称乙方） 第一条合同依据 1.1 《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及 其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 规划局2007规总022号《总平面设计方案审定通知书》及其它建设工程批准文件。 1.3甲方提供的《三期一、二、三区（暂定名）施工图设计任务书》； 1.4 合同附件为本合同不可分割组成部分。 第二条项目设计阶段及容 2.1乙方应积极协调配合其他设计单位共同完成本项目的设计工作。 2.2初步设计阶段，乙方完成的初步设计成果应提交甲方确认后开始施工图设计工作。乙方并负责完成方案报批之后的所有向政府部门报批报建图纸工作及报建配合工作。最终提交的设计文件应达到设计任务书及各阶段报审政府主管部门要求的深度。 2.3环境设计由景观设计公司负责；乙方应主动与景观公司协调配合，及时向景观公司提供图纸，并对景观设计图纸进行审核与反馈，以书面形式提出修改建议。同时，乙方负责景观设计总协调管理。 ?乙方负责提供包括建筑定位（建筑为底层平面）、室外标高、道 路、停车等总图给景观公司作为景观设计的条件图。 ?总图装置定位由乙方负责，并落实在最终总图施工图及提供给景 观公司的条件图。总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、 行道树、停车平面、组团出入口设计。为确保品质及与景观的衔 接，乙方参加甲方安排的与景观公司沟通协调会。 ?景观设计与建筑相矛盾的地方，以乙方为总协调，通过甲方组织 的沟通会议，最终双方图纸一致。 ?与景观公司的协调会根据需要不限次数，由甲方负责组织。 2.4其它政府规定必须由专业公司设计的容，且乙方不具备资质或甲乙双方均同意由其它单位完成的项目，可能包括燃气设计、电力设计等，视报建情况而定。根据专业需要由乙方完成土建配合设计；
XXXXXXX项目 建筑施工图设计合同 合同编号：XXXX-SJXXX 项目名称： 项目地点： 委托方（甲方）： 联系地址: 邮编： 联系电话： 传真： 设计方（乙方）： 联系地址: 邮编： 联系电话： 传真：
第一条合同内容及保密条款 1.1经双方友好协商，甲方委托乙方承担项目建筑方案设计配合、 施工图设计及该项目建设过程的配合工作，乙方接受委托。为明确双方的权利和义务，签订本合同，以资共同遵守。 1.2本合同依据下列文件签订： 1.2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规 定》。 1.2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2.3建设工程批准文件。 1.2.4甲方提供的项目建设标准及设计任务书。 1.3乙方应保守本项目的商业秘密，如乙方泄密造成甲方损失，乙方应承担法律责任。未经对 方书面授权，甲乙双方均不应把本合同内容向第三方泄露或传阅，违约方应负法律责任。 第二条项目概况 2.1项目位置：本项目位于。 2.2项目概况：本项目总占地面积，其中：。 第三条甲方的权利与义务 3.1甲方负责按合同约定的内容提供设计相关文件(含CAD电子文件)，并对资料的可靠性负 责。 3.2在乙方分阶段向甲方提供设计成果后，甲方应向乙方提出修改优化意见，如没有修改意 见，应确认乙方该阶段的设计成果并通知乙方进入下阶段工作； 甲方确认乙方的工作成果只说明被确认部分满足甲方的基本要求，甲方不对确认部分的正确性负责。 3.3甲方有权利在不违反国家规范的前提下向乙方提出各专业设计的技术要求。 3.4甲方拥有本合同项目全部设计资料的著作权，甲方在任何时间任何地点均有权使用乙方完 成的本项目的全部设计资料，但不得向第三方转让或用于本合同外的项目。 3.5甲方有权使用乙方公司名称对项目进行宣传推广。 3.6甲方依据本合同按时支付设计费。 3.7甲方负责选定建筑方案设计单位（以下简称丙方），并负责丙方与乙方之间的协调工作。 第四条乙方的权利与义务 4.1乙方确认自己有资质开展甲方委托的工作，乙方确认在合同签订的同时已获得甲方提供的 资料满足合同约定工作的需要。 乙方的工作包括合同项目施工图设计的全部内容。地基处理、红线内的综合管网、挡土墙设计等均包含在乙方的工作范围之内。
编号：建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号：JY （由设计人编填） 设计证书等级： 委托方： 设计方： 签订日期：二○一年月日
XXXXXX 项目设计合同 发包人（委托方）： (以下简称甲方) 承包人（设计方）：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担[XXXXXX]项目工程设计工作。双方本着自愿、平等、互利的原则，经过充分友好协商，一致同意签订本合同，并共同履行。 第一条本合同依据下列法律法规文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市 场管理规定》； 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章； 1.3规划项目批准文件； 1.4其他： 第二条设计依据 2.1《XXXXXX项目规划设计任务书》 2.2甲方提交的基础资料 2.3乙方采用的主要技术标准是：国家有关建筑工程设计技术标准、规范、规定。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序进行使用和解释： 3.1合同书及补充协议 3.2甲方要求及《XXXXXX项目规划设计任务书》 3.3合同规定的其它有效附件。 第四条本项目规模及设计内容：
4.1工程规模 总占地面积约万㎡，容积率约，总建筑面积约万㎡（其中地上建筑面积万㎡，地下建筑面积暂计万㎡）。 建筑类型：排屋、高层住宅及配套设施。 4.2设计内容： 4.2.1方案设计； 4.2.2施工图设计。 注：如需进行弱电、智能化设计、煤气设计、管线综合设计、景观设计、室内装修设计及装修设计配合等非常规设计，另行签订专项设计合同。 第五条设计时间要求： 5.1 年月日前完成现场踏勘，双方就设计理念、产品定位、市场定位、开发要求等与设计有关问题进行探讨与沟通； 5.2合同签订且乙方收到甲方定金后个工作日完成方案初步构思； 5.3方案初步构思经甲方书面确认后个工作日完成报批用方案设计； 5.4设计方案审批通过并接到委托方书面通知（下一期工作任务书）后个工作日完成施工图； 5.5为了提高工作效率，双方共同就上述时间的每个阶段可商定编制更具体的工作计划进度表，经双方确认后形成书面文书，该具体的书面工作计划进度表可作为合同的补充条款，与本合同具有同等的法律效力；以上工作时间不包括甲方确认阶段设计成果的时间。 5.6审批过程中的修改时间另行商定。 5.7在以上设计过程中乙方承诺来甲方公司所在地与甲方进行汇报研讨次数原则上不超过十二次。确因工作需要，应甲方要求，乙方超过十二次的差旅费用由甲方承担。每次工作会议由甲方于会议前五日内书面通知乙方会议时间、地点和内容，乙方据该通知作会议准备。
编号：TQC/K995室内设计合同参考完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
室内设计合同参考完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务： 工程名称：_______ 工程地址：_______ 第二条设计收费及支付方法 （一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设
设计劳务合同 甲方： 乙方： 经过友好协商，甲乙双方就xx 项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。 1.协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等）） 2. 项目设计周期： 由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。 3．甲方支付乙方设计劳务费用标准： 上述合同范围内：各专业总面积为XXX万㎡（最终以施工图为准），以单价XX元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。 4.付费方式及进度 分三次支付， 第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%； 第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%； 第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用， 5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令， 应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。
The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 2020施工图设计合同范本(新编 版)
2020施工图设计合同范本(新编版)合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批准文件和修改意见复印件转乙方备存。
建设工程初步设计及施工图设计合同 工程名称： 合同编号： 发包人： 设计人：
签署日期： 发包人：（以下简称“甲方”） 住所： 法定代表人： 联系人： 联系电话：传真： 联系地址： 邮政编码： 设计人：（以下简称“乙方”） 住所： 法定代表人： 联系人： 联系电话：传真： 联系地址： 邮政编码： 【律师提示】：在合同文本中明确联系地址等信息，与本合同“通知与送达”条款的内容相对应，有利于减少因通知、文件送达等问题引起的争议。 根据《中华人民共和国合同法》以及其它规定，经合同双方友好
协商，签订设计合同如下： 第一条项目概况 1.1 项目名称： 1.2 项目位置： 1.3 项目用地: 1.4 项目规模： 第二条设计依据及标准： 。 【律师提示】：在本条中约定具体的设计依据及标准，如果不便于在此约定的，也可以在设计任务书中进行约定，并把设计任务书作为本合同的附件。 第三条设计内容： 。 【律师提示】：在本条中约定具体的设计内容，如果不便于在此约定的，也可以在设计任务书中进行约定，并把设计任务书作为本合同的附件。 第四条设计团队 4.1 乙方为本项目设计配备的主要人员如下： 【律师提示】：在本条中约定具体的人员组成，包括项目经理（项目总协调人）、建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人等。 4.2 为保证设计工作的顺利进行，双方对设计团队的稳定性约
定如下： 。 【律师提示】：设计团队的稳定性非常重要，因此双方有必要对 设计人员的稳定性进行约定，如约定双方认定的上述乙方人员不得随 意变动。乙方若有合理理由需要变动乙方人员，必须书面通知甲方， 并征得甲方书面同意后方可进行人员更换；甲方若有合理理由需要变 动乙方人员，必须书面告知乙方，经与乙方协商后进行人员更换。 第五条甲方向乙方提交的有关资料和文件 第六条乙方向甲方交付的有关资料和文件 第七条设计进度和成果提交 7.1 设计时间进度 7.2 成果提交形式及数量 7.3 成果提交时间 7.4 成果提交地点 第八条设计费及支付方式 8.1 设计费估算总额及计价方式 。 【律师提示】：涉及重要价款的约定，为避免实际履行过程中产 生歧义，建议同时使用大写汉字和数字表达两种方式。 8.2 设计费调整方式 , 。
编号：_____________ 设计合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担“”项目单体建筑设计（包括方案深化设计和施工图设计），经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据： 1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》《工程勘察设计收费标准》。 1.2 国家和相关地方有关建设工程勘察设计的法规和规章。 第二条本合同设计项目的工程名称、地点、规模、阶段和内容： 2.1工程名称: 2.2工程地点： 2.3工程规模: 2.4设计阶段 2.4.1方案深化设计 2.4.2单体建筑施工图设计 2.5设计内容 2.5.1单体建筑设计内容：包括建筑、结构、给排水、强弱电、人防、中央空调、通风、防雷、消防专业设计（不包括公共天线、智能化系统、燃气、环卫、防疫、室内二次装修、基坑支护(施工方提供编制，设计单位盖章、出图)、钢结构、予应力、幕墙及特殊构筑件和变电房之前的供电设计等） 2.5.1.1建筑单体方案深化设计 2.5.1.1.1设计说明及经济技术指标 2.5.1.1.2鸟瞰图 2.5.1.1.3总平面渲染图 2.5.1.1.4总平面图 2.5.1.1.5低点透视图 2.5.1.1.6主要街景组合立面渲染图 2.5.1.1.7空间序列及景观轴线分析图 2.5.1.1.8水体及绿化系统示意图 2.5.1.1.9景观视线分析图 2.5.1.1.10交通流线分析图 2.5.1.1.11停车位示意图 2.5.1.1.12消防示意图
施工图纸设计合同 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（设计人）： 依照中华人民共和国相关法律法规及平顶山市的相关规定，为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款、充分勘测工程现场的基础上双方达成如下协议： 一、工程概况 投资开发，位于，总占地面积约亩，拟投资建设建筑物的总建筑面积约万m2，本合同为满足需求施工图纸设计。 二、合同范围 2.1、所需全部工程的施工图纸设计，包含但不限于以下内容：桩基、地基与基础、 主体结构、地下车库、门卫、大门、会所、建筑装饰装修、建筑及建筑屋面、建筑造型、建筑给排水及消防、建筑电气、建筑智能化、通风、空调及排防烟、幕墙、电梯、外墙保温、门窗、防水、庭院内附属构筑物、庭院管网（含天然气路径）、地下车库安装专业综合管线布置，室外绿化景观工程、道路等分部分项工程的施工图纸设计（人防工程除外）。 2.2、为甲方的施工招标工作提供技术支持及在施工过程中提供现场技术指导。 2.3、设计人承担施工图纸的审查工作（按政府规定，通过有相应资质的蓝图施工图审查机 构审查）。 2.4、其它见合同相关约定。 三、合同价款 3.1、设计费收费模式： 以建筑主体工程的建筑面积为单位收取设计费，采用浮动考核的计费模式，结算综合单价=基准综合单价（1±20%），即：设计人提交的成果，按本合同约定进行考核时，根据考核结果，发包人可扣除总基准设计费的20%，也可增加总基准设计费的20%对设计人进行奖励。 3.2、合同价款： 设计费的基准综合单价为元每平方米(￥元/m2），合同暂估总价 万元。（最终设计费以实际施工图面积为准计算）
编号： 建设工程设计合同 （民用建设工程设计合同） 工程名称：____ _ 工程地点:____ _ 合同编号：____ ___ 设计证书等级：___ _________ 发包人： 设计人：_ ___ _ _ 签订日期：________ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制
发包人： 设计人：_____________ 发包人委托设计人承担_ 地块扩初及施工图__工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2保定市城乡规划管理局市规管设字（2011）0021号建设项目规划条件及其它建设工程批准文件。 1.3 甲方提供的《保定东湖未来城项目施工图设计任务书》。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条项目设计阶段及内容 2.1保定东湖未来城项目设计分为建筑设计、景观设计、室内设计、标识设计等分项设计。建筑设计由上海联创国际设计有限公司和乙方共同完成；景观设计由景观专业设计公司完成；室内设计由室内专业设计公司完成；标识设计等由各专业设计单位完成。 2.2建筑设计分为规划及方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段及施工过程配合阶段。规划及方案设计由上海联创国际设计有限公司负责完成。各专业初步设计和全部施工图设计由乙方负责完成。建筑初步设计中关于地下室、附属设备用房及人防等内容由乙方进行深化设计。
2.3规划和方案设计阶段乙方需按照甲方要求提供技术支持和报批配合，确保提交的方案设计文件应达到甲方设计任务书及方案审批政府主管部门要求的深度。 2.4初步设计阶段，上海联创国际设计有限公司需完成方案设计交底等配合工作。乙方最终提交的初步设计成果经甲方确认后方可开始施工图设计工作。乙方须负责完成方案批复之后的所有向政府部门报批报建图纸设计工作及报建配合工作。最终提交的设计文件应达到甲方设计任务书及各阶段审批政府主管部门要求的深度。 2.5乙方提交的施工图设计图纸经甲方确认后方可进行外审。乙方最终提交的施工图应达到甲方设计任务书及国家相关部门要求的设计深度。 2.6本项目初步设计、施工图设计内容包括： ●住宅、公建单体（包括小区入口门卫室、幼儿园和市政站点等）等规划用地内所有需乙方设计的建构筑物及室外工程的全部施工图设计（含人防部分）。 ●室外工程设计包括本工程红线内总平面设计和室外管线设计等。市政站点用房包括且不限于：换热站、开闭所、变配电室、垃圾清洁站、消防水泵房、、弱电机房（含消防中控室）、中水处理机房等。 ●以上内容中涉及到的二次设计和精装修设计的配合工作。 2.7景观设计由景观设计公司负责；乙方应按照甲方要求与景观公司协调配合，及时向景观公司提供图纸，并对景观设计图纸进行审核与反馈，以书面形式提出修改建议。 乙方需提供包括建筑定位、室内外标高、道路、停车等内容的总平面图给景观公司作为景观设计的条件图。 ●总图装置定位由乙方负责，并落实在最终施工图总图及提供给景观公司的条件图内。总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、行道树、停车平面、组团出入口设计。为确保品质及与景观的衔接，乙方需参加
施工图设计委托合同范本 施工图设计为工程设计的一个阶段，在技术设计、初步设计两阶段之后。施工图设计委托合同怎么写呢?以下是我整理的施工图设计委托合同，欢迎参考阅读。 施工图设计委托合同范文篇一 兹有 (以下简称甲方)和李桂松(以下简称乙方)就甲方委托乙方进行工程项目制作施工图事宜达成以下协议：乙方的制作标准及相应价格： 1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。 2.图纸取费标准 3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解决。 4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。 甲方应向乙方提供的材料： 1. 相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，) 2. 确认签字的效果图
3. 确认签字的方案手稿 4. 详细阐述设计方案及尺寸要求 制作流程： 1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。 2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，时间为天。因为甲方原因修改图纸，施工图制作周期相应延长，具体时间双方协商确定。 3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。 4.付款交图。 违约责任： 1. 双方在签署合同前应明确双方的权利与责任，合同签署后应严格按照合同执行。 2. 若甲方违反合同条款，乙方都有权终止合同，且甲方所支付的定金归乙方所有。同样，若乙方违反合同条款，甲方有权终止合同，并要求收回订金，并向乙方索取与订金相同金额的款项作为赔偿。 3. 制作完成后甲方若不能按时缴纳余款，按每天合同金额的1%支付给乙方滞纳金。双方应秉承友好协商的精神进行合作，如有争议，应协商解决，如协商不能解决，则按照合同法执行。 甲方(盖章或签字)：乙方：
设计师兼职协议 甲方： 单位地址 联系电话 乙方： 身份证号 家庭住址： 上海驻地： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议，以便共同遵守。 一、甲方委托乙方承担公共空间室内设计，设计收费按甲方与户主签订的装修合同预算总额的5% 计算。 二、甲方与乙方约定上门测量的时间和地点，乙方在测量后第二天完成初步设计方案，包括原始房型平面测量图，平面布置图，顶面布置图，地面布置图及局部立面图各一张，并根据设计方案出具初步概算。如果测量的时间在下午或者晚上，第二天图纸出来会比较困难，可延长一天。另外约定量房费用为200元，这200元包括量房及五张图纸及预算。 三、户主同意设计方案后，如果甲方要求出全部图纸，甲方应再支付图纸订金500元。应在此后的五天内完成全套装潢设计图、效果图及施工图纸。如果乙方提出让户主交订金再继续效果图的时候，户主推说考虑下或者后面没有任何
回复的情况下，乙方不退还甲方支付的量房费用。如果图纸全部做完，客户推说暂时不装修了。甲方应支付乙方全部的设计费，乙方交付所有图纸。 四、如果初步方案让业主满意，直接签单者，不需要出效果图，甲方直接支付乙方5%的设计费，两天之内乙方交付所有施工图纸。 五、全套图纸完成后，户主对最终方案无异议，开工前甲方应再支付设计费全部尾款。 六、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间顺延或由双方另行约定。 七、甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体，增加房屋负荷，必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图，并报请物业及相关部门书面同意后，方可进行室内装饰设计。 如果甲方推翻原设计方案，要求重新修改设计方案，应协商增加相应的设计费，并另行约定设计时间。 八、双方在对设计方案和图纸确认后，甲方必须签字或邮件发函认可，乙方必须将整套图纸交给甲方并办理交接签证手续，甲方支付设计费全部尾款。 九、施工过程中，乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底，并不少于两次去现场指导施工，以达到设计效果。 十、甲方通知乙方量房，乙方时间上错不开或者对次项目设计难度难以把握的时候，当时就通知甲方，甲方另行安排，次项目不在合作范围之内。 十一、次合同为30-160平米家装合作项目。如果复式或者别墅160平米以上，量房费用与图纸订金相应调整，双方协商解决。
2020施工图设计合同范本 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》 具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线 的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批 准文件和修改意见复印件转乙方备存。 6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面 意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织
1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一 对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人 更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶 替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设 计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知 甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，应有书面说明并以最后一次为准。 2、甲方应向乙方提供的资料 (1)设计范围内准确、完整的地形图、地界坐标和地质资料 (2)本项目的审定总体方案及相关政府部门的批准文件 (3)本项目的施工图设计要求 (4)本项目的竖向规划 (5)本项目的市政管网综合图 (6)如甲方对建筑的材料、设备有特别要求，应做出说明，并提 供相关资料。 3、施工图设计过程中，应由甲方确认并作乙方设计的依据 (1)建筑单体方案
编号：TQC/K436室内设计合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
室内设计合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托人(甲方)： 受托人(乙方)： 甲方委托乙方担任室内设计工作，经双方协商订立本合约书，议定条款如下：第一条、室内设计地点： 第二条、室内设计项目： 第三条、设计面积(按建筑面积)：设计面积约M;(最后以施工图纸实际核算面积为准);设计费用按计费。 第四条、乙方接受委托后，应向甲方提出所需资料，并完成下列事项：