当前位置:文档之家› 建筑工程合同04231试卷

建筑工程合同04231试卷

《建筑工程合同》试卷A.安装工程一般不超过合同价的30% (课程代码 04231)…R.建筑工程一般不超过单项工程工作量的30% …C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% …D.安装工程一般不超

过当年安装工程工作量合同价的30% …总分题号一二三四五…10.在下列情况中,发包人不能请求解除合同的是

【】… A.承包人明确表示不再履行合同义务的

核分人得分…B.已完成的建设工程质量不合格,但承包人

同意修复的… …C.承包人将承包的建设工程违法分包的

复查总分总复查人…

D.因不可抗拒力致使合同目的不能实现的线11.FIDIC合同条件规定,控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额

的是:…号…【】得分一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分.共20分)在每小题列出的四个备选

项证…A.承包商 B.业主中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无考… C.工程师 D.指定分包商准…分。 12.由于设计错误导致工程质量事故,发包人不解除合同情况下,设计人应承担的违约责任除了负责… 1.根据合同当事人双方权利义务的分担方式,合同可分为【】…提出补救措施,应【】A.有名合同与无名合同 B.要式合同与不要式合同… A.不再承担其他赔偿责任 B.返还设计合同规定的定金…C.双务合同与单务合同 D.有偿合同与无偿合同C.免收直接损失部分的设计费 D.双倍返还设计合同规定的定金… 2.要式合同必须采用

【】…13.根据FIDIC施工合同条件的约定,在颁发工程接收证书前的任何时间内,工程师除了要求承包商A.口头形式

B.法律规定的形式… 提交建议书的方式提出变更外,还可以提出变

更的方式是【】封C.口头或书面形式

D.书面形式A.发布指令 B.发出邀请… 3.甲开发某高层商住楼,与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同,

后因开发商甲的资金出现问题,:…C.发备忘录

D.业主建议经与丙开发商协商,转让了该项目的开发权,而原来签订的施

工承包合同依然成立。此时,该施名…14.索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为,相对而言,更加困难一些的索赔是【】工合同的主

体为【】姓…A.发包人向供应商的 B.承包人向供应商的…A.丙与乙

B.甲与乙C.发包人向承包人的 D.承包人向发包人的… C.丙与甲 D.丙或乙…15.担保合同是一种【】4.下列关于要约与承诺的表述中,错误的是

【】… A.实践合同 B.主合同…A.要约可以撤回

R.要约可以撤销C.从合同 D.无偿合同… C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销…16.作出仲裁裁决后,当事人一方不履行时,对方可以【】5.某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广

告,其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、… A.申请重新仲裁B.向人民法院申请强制执行密价格与性能,则此广告属于

【】C.向建设行政主管部门申请强制执行… A.要约B.要约邀请…D.向人民法院起诉C.承诺

D.合同… 17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”,主要适用于【】6.下列关于合同无效的表述中,正确

的是【】… :A.房屋和工程施工 B.电气和机械工程…A.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同

B.因重大误解订立的合同业c.设备和设计 D.顾客和咨询…专C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规

定…18.根据我国《建设工程施工合同文本》,设计变更发生后,承包人提出变更工程价款报告的时闻限7.根据《合同法》规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是

…额为工程设计变更确定后【】…【】 A.7天内 B.14天内…A.1年内 B.2年内 C.21天内D.28天内 C.3年内 D.4年内 19.在下列解决合同纠纷的方式中,不以双方自愿为前提的方式是【】8.债权人的代位权,是指债权人为了保障其债权不受损害,以谁的名义代替债务人行使 A.协商 B.调解债权的权利?

【】 C.仲裁 D.诉讼 A.自己的

B.他人的 20.合同管理信息系统的主要功能不包括【】 C.第三人的 D.债务人的 A.信息收集 B.信息存储 9.按照《建筑工程施工合同(示范文本)》的规定,工程预付款的比例是【】 C.信息加工 D.信息分解《建筑工程合同》试卷

第页(共页) 15

二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)得分得分至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未26.合同选均无分。 21.依据合同的分类,下列合同中的归类正确的是【】 A.运输合同为无偿合同B.工程施工合同为双务合同 C.寄存合同为实践合同 D.勘蔡设计合同为要式合同 E.赠与合同为有偿合同 27.不安抗辩权 22.合同纠纷仲裁解决的特点是【】 A.体现当事人的意思自治 C.执行的强制性 B.一裁终局性 D.当事人可控制性 E.独立仲裁性 28.基准日期 23.根据我国现行《建设工程施工合同(示范文本)》中关于施工质量和检验的规定,以下

说法正确的是【】 A.因承包人原因工程质量达不到约定质量标准,由承包人承担违约责任 B.因工程师指令失误发生的追加合同价款,由发包人承担 C.对于已经隐蔽的工程重新检验时,若检验合格,发包人应承担由此产生的费用,赔偿承包人损失,工期不顺延 29.抵押 D.隐蔽工程质量符合有关标准要求,验收24小时内,如工程师不在验收记录上签字,则视为工程师已经批准,承包人进行隐蔽或可以继续施工 E.经工程师检验合格后,又发现因承包人引起的质量问题时,承包人赔偿发包人的直接损失,但工期可以顺延 24.根据现行规定,变更后台同价款确定的原则包括【】 A.合同中已有适用于变更工程的价格,按该价格变更合同价款 30.诉讼 B.合同中只有类似于变更工程的价格,可参照类似价格变更合同价款 C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由业主提出适当的价格,经监理工程师硇认后执行 D.合同中投有适当或类似于变更工程的价格,由监理工程师根据工程所在地的市场价确定 E.合同中投有使用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,监理工程师确认后执行 25.施工合同履行过程中,发生下列哪些情况,应给承包人顺延合同工期?【】

A.发生设计变更 B.发包人延误移交施工现场四、筒答题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)得分 C.承包人采购的材料供货商未能按时交货 31.简述定金的法律特征。 D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 E.一周内工程所在地区累计停电12小时

《建筑工程合同》试卷第页(共页)25

32.按照FIDIC条件规定,在合同履行中出现哪些情况或条件时,承包商可以放慢施工速度或者暂停事件1开工时,因施工单位自有的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日。施工?事件2基坑开挖后,遇软土层,需要进行地质复查,停工

5天,窝工20个工日。拳件3主体结构一层施工时,由于业

主要求进行设计变更,工程师下达了变更指令,由此增加用工20 个工日,机械10个台班,某项关键工作延误3天(不存在窝工)。事件4主体结构三层施工时,遭遇7级大雨迫使暂停施工2天,造成人员窝工8个工日,施工机械受到损害损失5万元。事件5主体结构六层施工过程中,由于班组违章作业,因某主梁钢筋错位出现质量事故,监理方发现后通知承包商整

改,直至合格为止。承包商已执行监理方的报告,而业主代表向

监理方行文讲:“项33.通常按照工程变更所包含的具体内容,工程变更可分为哪几类?目基础工程出现质量事故,作为监理公司也有一定的责任,现通知你们被扣1%的监理费。” 事件6

为确保现场文明施工,业主代表行文要求承包方需将项目多余土

方运到指定地点(合同规定),若发现承包商任意卸土,卸1车

罚款l万元(合同无此规定)。承包商违背这一指令任意卸土15车。当月业主代表在监理审定的监理月报中扣款15万元。承包商申述不同意扣款。问题:(1)上述1—4事件中哪些建筑公司可以向业主要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?并说明原

因。 (2)1~4项事件工期索赔各是多少?总计工期索赔多少天? (3)工程师能批准的合理的费用索赔总额是多少万元?34.风险管理的主要任务是什么? (4)《建设工程施工合同(示

范文本>》中关于合同约定工期内发生不可抗拒力事件的风险承担原则是什么? (5)事件5中,监理方对于扣减监理费的处罚

是接受还是不接受?理由是什么?如果事件5造成了损失,业主应当向谁提出赔偿要求? 35.按照FIDIC合同规

定,当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现哪些情况时,

应采用新的费率或价格?

得分五、分析计算题(本大题共1小题.30分) 36.某化工厂拟建一栋职工住宅楼,通过公开招标,选定某中外合资的建

筑公司为施工单位,并参照FIDIC施工合同条件于

2007年5月20日与该单位签订了施工承包合同,合同总价

为16 00万元,工期130天。监理单位为中方甲级监理公司,业

主与监理公司按照国内的监理合同示范文本签订了监理委托

合同。该工程于2007年6月2正式开工,建筑公司编制的施工方

案和进度计划已获监理工程师批准,业主代表、项目总监、

承包方项目经理在“监理合同”及“施工合同” 的原则下参

照国际惯例,各项工作进展比较顺利。根据双方商定,人工

费定额为40元/工日,机械台班费为500元/台班。合同规定由

于甲方责任造成施工窝工时,窝工人工费按每工日20元计;

窝工机械设备费按台班单价的60%计;而保函费、管理费、

利润损失不予补偿。专用条款中明确6级以上大风、大雨、

大雪、地震等自然灾害按不可抗拒力因素处理。在实际施工

中发生了下例事件:《建筑工程合同》试卷第页(共页)35

《建筑工程合同》参考答案(2)制定风险处置对策和风险管

理预算。(3)制定落实风险管理措施。一、单项选择题

(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。 1.C 2.B 3.A 4.D 5.

B 35.答:FIDIC合同规定,当实际测量的工程清单项目的工程量

增减出现下列情形时,应采用新的费率 6.C 7.A 8.A 9.C 10.B

11.C 12.C 13.A 14.D 15.C 或价格: 16.B 17.A 18.B 19.D 20.D (1)该项工作测出的数量

变化超过工程量表或其他资料中所列数量的10%以上二、多项选

择题 21. BCD 22.ABCE 23.ABD 24. ABE 25.ABDE (2)此数量

变化与该工作上述规定的费率的乘积,超过中标合同金额的0.01%

三、名词解释(3)此数量变化直接改变该项工作的单位成本超

过1% 26.合同——是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设

立、变更、终止民事权利义务的意思表示(4)合同中没有规定该

项工作为“固定费率项目” 一致的协议。五、计算分析题 27.

不安抗辩权——双务合同中,有先为给付义务的一方,在另一方

财产显著减少,有难为对待给付(1)答:事件1不可以要求索赔,施工单位的施工机械大修属于承包商自己应承担责任;可能时,享有中止履行的权利。事件2可以要求索赔,因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的,承包商可28.基准日期——是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。以获得工期补偿及费用补偿;事件3可以要求索赔,因这是设计变更引起的,属于业主责任,承包29.抵押——是指债务人或者第三者不转移对所拥有财产的占有,将该财产作为债权人的担保。商可以获得工期补偿及费用补偿;事件4可以要求工期索赔,7级大雨属于不可抗拒力,由此引起的30.诉讼——是指人民法院根据合同当事人的请求,在所有诉讼参与人的参加下,审理和解决合同争暂停施工应由业主承担,承包商可以获得工期补偿,但窝工费及施工机械的损害应由承包商承担,不议的活动,以及由此而产生的一系列法律关系的总和。能获得费用补偿。四、简答题(2)答:事件1承包方不能索赔工期,事件2承包方可索赔工期5天,事件3承包方可索赔工期331.答:定金具有以下法律特征:天,事件4承包方可索赔工期2天。(1)定金在性质上属于违约定金,适用于债务不履行的行为。则

5+3+2=10(天)(2)定金责任是一种独立于其他责任形式的责任方式。给付定金的一方不履行合同的,无权要求返承包方总计可索赔工期10天。还定金,接受定金的一方不履行合同的,应当双倍返还定金。(3)答:事件2承包方可索赔费用:20×20 +5×500×60%=1900(元)(3)定金具有从合同的性质。

事件3承包方可索赔费用:20×40 +10×500 =5800(元)

32.答:出现下列情况或条件:则 1900+5800=7700(元)

(1)工程师没有按照规定的时间签收支付证书。所以工程师能批准的合理的费用索赔总额是7700元。

(2)雇主没有按照规定时间提供资金证明或没有按时支付工程

建筑工程项目投资合作合同协议范本模板

编号:____________ 建筑工程项目投资合作协议 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 丙方:_______________________ 签订日期:___ 年____ 月 ____ 日 甲方:(以下简称甲方)

乙方:,身份证号码:(以下简称乙方) 丙方(乙方的担保人):,身份证号码:(以下简称丙方)。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,经甲、乙、丙三方友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用、互惠互利的原则,双方就__ 项目投资合作事宜达成如下协议,共同遵守。 第一章项目概况及合作条件 第一条工程项目概况 1.1本工程项目名称: 1.2本工程项目总建筑面积为平方米,工程总造价为人民币元(大写:)。第二条投资合作条件及本工程前期费用补偿 2.1乙方以承担本工程项目所需全部资金为投资合作条件。 2.2甲方以所属公司资质、管理团队及人力资源作为投资合作条件。 2.3本工程项目所需全部资金包括:本工程所需材料费、人工费、意外伤害保险费、向建设方交纳的保证金、民工保证金、安全保证金、依法应缴纳的税金、管理费、甲方管理人员工资及其他相关费用。 2.4本工程项目前期费用(包括但不限于前期业务费、公关费、现勘费、律师费等支出)已由甲方支付,经协商由乙方于年月日前向甲方支付一次性前期费用包干补偿费万元,此费用在本工程项目合作期间无论盈亏,乙方均不得要求甲方退还。 第二章项目投资收益分配和亏损分担 第三条投资收益分配和亏损分担 3.1本工程项目收益分配:甲方按本工程总造价的和 % 计算收取固定利润,作为甲方管理成本 收益;乙方在扣除甲方所分得的固定利润和本工程的材 料费、人工费、税金、管理费等各项成本费用后,剩余部分作为乙方的工程项目利润,对乙方取得的工程项目利润按税法由甲方扣取企业所得税和投资收益所得税后,余款为乙方的投资收益所得。

建筑施工安装合同协议书范本

甲方单位: 乙方单位: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程工期:___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价:___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价,结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用,如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付:乙方材料及人员进驻工地现场之日,甲方支付乙方工程总价30%;乙方施工完毕之日,甲方支付乙方工程总价50%;工程验收合格及结算完毕之日,按照实际完成工程量支付至工程总价97%,工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准:施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利:施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式:______________)为驻现场项目经理; 乙方委派__________(联系方式:______________)为项目负责人。 7.协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。

甲方单位:(公章)乙方单位:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行 账号:账号: 合同订立时间:________年______月______日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工

建筑装饰工程施工合同书范文(合同示范文本)

建筑装饰工程施工合同书范文(合同示范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-053747

建筑装饰工程施工合同书范文(合同示范 文本) 【合同范本】第一部分合同条件 一、词语含义及合同文件 第一条词语含义。在本合同,下列词语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的含义: 1.合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。 2.协议条款:是指结合具体工程,除合同条件外,经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。 3.发包方(简称甲方):协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。 4.承包方(简称乙方):协议条款约定的具有工程承包主体资料并被甲方接受的当事人。 5.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 6.乙方驻工地代表(称简乙方代表):乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 7.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。 8.总监理工程师:工程建设监理单位委派的监理总负责人。 9.设计单位:甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。 本合同工程的装饰或二次及以上的装饰,甲方委托乙方部分或全部设计,且乙方具备相应设计资质,甲、乙双方另行签订设计合同。 10.工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境

2018年10月福建省自考04231建设工程合同(含FIDIC)条款试题及答案含评分标准

2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分,考试时间l50分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作革稿纸。2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。 4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题,每小题2分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1.下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A.返还财产 B.赔偿损失 C.追缴财产 D.扣押财产 2.1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于 A.2000.1.1 B.2000.2.1 C.2001.1.1 D.2001.2.1 3.发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A.20 B.30 C.50 D.60 4.按合同订立的方式看,建设工程招标一般被认为是 A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.缔约 5.当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时,可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧,这是 A.不平衡报价法 B.突然袭击法 C.区别对待报价法 D.多方案报价法 6.项目经理应当积极履行合同规定的职责,完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A.代表承包人向发包人提出要求的通知 B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施,并负责安全保卫 D.做好施工现场保护工作 7.发包人应在其所供应点材料设备到货前_______,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。 A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时 8.在工程实施过程中,对于损失小、概率大的风险,一般采取的处置措施是 A.风险回避 B.风险控制 C.风险转移 D.风险自留 9.FIDIC是_______的简称,FIDIC合同条件主要是针对 A.国际开发工程师联合会大型工程项目 B.国际技术工程师联合会中型工程项 C.国际咨询工程师联合会,大型复杂工程项目 D.国际工程师联合会中型复杂工程项目

2020年最新建筑施工合同样本(正式版)

合同编号: 建筑施工合同样本 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 签订地点:_____________________ 签订日期:_____________________合同编号:_____________ 工程名称:________________ 发包方:(甲方)__________ 承包方:(乙方)__________ 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-**-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称:________________________________ 工程地点:________________________________ 工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。 承包范围:________________________________ 承包方式:________________________________ 1.2工程性质(指基建、技改、合资等):________ 批准文号(有权机关批准工程立项的文号):__________ 1.3定额工期总天数:________天。

1.4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日开工。 竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日竣工。 1.5质量等级:__________________________________。 1.6合同价款:本合同工程承包造价为________元。 金额大写:__________________________________。 第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下: 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单; 7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 8.国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第三十条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字,标准和适用法律 3.1合同语言:本合同文件使用汉语。

建设工程安装合同模板范本

合同编号: 建设工程安装合同 签订地点: 签订时刻:年月日 发包人(以下简称甲方): 法定代表人(负责人):

住所: 承包人(以下简称乙方): 法定代表人(负责人): 住所: 资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,经双方协商一致,订立本合同。 1 定义 1.1 发包人:指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人:指被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位:指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指

定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理:指承包人在指定的负责施工治理和合同履行的代表。 1.6 工程:指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款:指发包人承包人在合同中约定,发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限:指发包人承包人按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。 1.9 开工日期:指在合同中约定的,承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期:指在合同中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.11 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套讲明和有关资料)。 1.12 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等能够有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.15 小时或天:本合同中规定按小时计算时刻的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时刻);规定按天计算时刻的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时刻为该日24时。

个人私人建房施工合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 个人私人建房施工合同

编号:FS-DY-67882 个人私人建房施工合同 甲方: 乙方: 根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。 甲方将位于环城西路84号商住大约200平方米全框架混砖加三四层约100平方米自用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议: 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工

人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。 二、被建房屋的建筑面积为300平方米,甲方将包括地梁地 下石角在内的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括粉外墙的涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一个、木工、水电管线安装)。乙方的施工承包单价为每平方米880元,工程总价款为264000元(大写:贰拾陆万肆仟元整)。 三、施工要求。 本工程施工方式为包工包料,面积价格一次性包死。工程每层甲方提供草图,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料。确实需要变更的,需双方协商一致经甲乙双方同意后方可修改,并双方签字确定。 部分材料要求: 水泥:均使用红狮水泥分别为:上下圈梁,坡挑檐均使

建设工程合同(课程代码 04231)2018.1

建设工程合同(含FIDIC)条款 (课程代码04231) 一、单项选择题 1.根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是 A.租赁合同 B.买卖合同 C.建设工程合同 D.借款合同 2.下列关于合同法律特征的叙述中不正确的是 A.合同是当事人意思表示一致的协议 B.合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的 C.合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一中民事法律行为 D.合同一旦签订,合同关系的主体就是固定不变的 3.下列关于要约与承诺的表述中,错误的是 A.要约可以撤回 B.承诺可以撤回 C.要约可以撤销 D.承诺可以撤销 4.自债务人的行为发生之日起多长时间内没有行使撤销权,则该撤销权消灭? A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 5.狭义的合同变更是指 A.合同内容的变更 B.合同主体的变更 C.合同关系的变更 D.债权人或债务人的变更

6.某合同协议书约定的开工日期为9月17日,现承包人不能按时开工,最迟应在以下哪个日期前以书面形式向工程师提出? A.9月3日 B.9月7日 C.9月10日 D.9月24日 7.下列关于隐蔽工程验收的说法中错误的是 A.验收后24小时内,工程师不在验收记录上签字,承包人可继续施工 B.承包人应在隐蔽工程验收前48小时以书面形式通知工程师验收 C.工程师不能按时参加验收,应在验收前24小时向承包人提出书面延期要求 D.隐藏工程验收合格了,必须工程师在验收记录上签字后才能继续施工 8.承包人采购的材料,当承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款 A.由发包人承担 B.由承包人承担 C.由双方以书面形式议定 D.不予调整 9.在勘察合同履行期间,发包人要求解除合同时,勘察人未开始设计工作的,则 A.不退还发包人已付的定金 B. 退还发包人已付的定金

标准版建筑工程工程合同范本(word模板).docx

编号:_________________ 标准版建筑工程工程合同范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

发包方:(以下简称甲方)承建方:(以下简称乙方)甲方为改善居住条件,拟在自家宅基地新建一栋三层房屋,该工程由乙方承包施工。为明确双方的权利与义务,甲乙双方经充分协商,达成如下协议,以便双方共同遵守。 一、工程内容根据甲方意图,甲乙双方经充分讨论,甲方提供房屋平面设计图,以口头方式对房屋布局、结构形式、建设规模、装修装饰样式、施工作业范围等工程概况作了约定,主要内容如下: 1、结构形式:框架结构,层数为三层; 2、建设规模:占地面积约110㎡,建筑面积按施工完毕后实地量度房屋主体面积; 3、施工作业范围:从基础至楼顶、按约定内的土建、装饰等具体为:内外墙面抹灰及内外墙贴陶瓷砖(除室内厕所、厨房贴至上天花顶位外,其余室内墙壁贴至窗台下沿线),所有阳台底部粘帖马赛克;室内全部地面粘贴地砖。 二、工程承包方式及价格 1、本工程为包工不包料,人工为每平方390元,工程总造价按实际主体建筑面积量度计算,除房屋建筑建设工程外,其余需建筑或修复的施工,双方再自行协商协定建设费用; 2、施工用水、用电由甲方负责,发生的水费、电费由甲方承担; 3、甲方只提供用水用电设施设备,其余在建造过程中所需的一切设施及工具由乙方负责。 三、工程期限本工程自________年____月____日开工至________年____月____日交工,工期合计____日历天,因下雨、停水、停电或其它特殊原因误工的,工期顺延。 四、工程质量 1、乙方严格按照国家建筑施工相关要求进行施工,工程达到合格标准。

建筑安装工程承包合同

L TP-94-009 合同编号: 建筑安装工程承包合同 发包方: 承包方: 青岛市工商行政管理局监制

建筑安装工程承包合同 发包单位:(简称发包方) 承包单位:(简称承包方) 发包方经批准进行的建筑工程,由承包方承担,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条承包的范围和内容: 1.建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共/ 个单位工程,建筑面积/ ㎡。 2.安装工程名称 以上工程均按施工图设计内容范围承包。 第四条工程造价 承包的工程总造价元(单位工程造价见承包工程项目表)。如果合同期内发生劳务、材料价格调整、取费标准变动按文件规定执行。 第五条承包方式 本工程按下列第 1 项方式进行承包施工: 1.包工包料 2. / 3. / 第六条施工期限 本工程按工期定额和有关规定,施工工期日历天,定于 年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害,工期另行协商。 第七条双方的主要责任 一、发包方 1.办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。 2.确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。 3.开工前接通施工现场水源、电源、拆迁现场内民房和障碍物(亦可委托承包方承担)。 4.组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,按合同规定在

开工前十五天内将设计图纸份、标准图份及有关技术资料送交承包方,审定施工组织设计。 5.按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。 6.向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应),按时办理拨款和结算。 7.派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证,解决应由发包方解决的问题以及其他事宜。 二、承包方 1.负责施工现场的平整,施工界区内的用水、用电、道路和临时设施的施工。 2.按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理,做好施工前的各种准备工作。 3.及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知,提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。 4.严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付。 5.已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地。 6.按照有关规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,办理竣工结算。 7.在合同规定的保修期内,对属于承包方的工程质量问题,负责无偿修理。 第八条材料设备供应 1.发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全,需由承包方调剂代用时,必须经设计部门签证,由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设,工程竣工时间顺延。 2.承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时,差价运费由发包方承担。 3.乙方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验,费用由供应方负责。 4.双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。

私人房屋建筑合同范本文档

2020 私人房屋建筑合同范本文档CONTRACT TEMPLATE

私人房屋建筑合同范本文档 前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合 同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范, 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 房主人(甲方):_____________ 承建人(乙方):_____________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本。 一、建设地点:松陵镇南刘村 二、承建方式及施工准备 1.甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。 2.甲方应及时提供工程所需全部材料。 3.乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量 三、承建工程价格及付款方式 1.工程总人工造价为人民币壹拾万五千元整(¥105000.00)。 2.付款方式:基础施工先付壹万,主体过半再付贰万,屋面

盖瓦再付贰万,拆脚线再付贰万,余款作为质量保证金,验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。 四、施工安全要求 1.乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。 2.乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。 3.乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。 五、工程质量。 1.乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。 2.工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂、渗水等现象。 3.因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、

建筑工程施工合同55842

建筑工程施工合同 合同编号: 工程名称: 工程编号: 签订时间: 签订地点:湖南安化县华湘农业开发有限公司

湖南安化县华湘农业开发有限公司 办公楼工程施工承包合同 建设单位:安化县华湘农业开发有限公司(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,结合本工程的具体隋况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,就安化县华湘农业开发有限公司茶叶厂区工程事宜,签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程规模:工程总建筑面积约平方米。(以设计施工图的项目及实际面积为准)。 3、工程地点: 4、工程造价:暂定元,最终造价以按本合同规定按实结算总价为准。 二、工程成本范围、承包方式 1、承包范围:工程承包范围及内容;安化县华湘农业开发有限公司办公楼及附属工程按甲方提供的施工设计图,进行合理布局、编制施工方案,承包施工图纸全部工程内容、完工后的场地清理以及有经验的承包人根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。 以上承包范围均包括国家相关劳动定额规定的旋工内容。

2、承包方式:(总承包)包工包料、自行采购、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包分项验收、包税费、包材料检测、包场内运输(限1km)道路及场地的清洗清理等。 三、合同工期 1、开工时间:2017年月日。 2、开工时间以下达的开工通知单日期为准。 3、如遇下列情况,工期相应顺延: ①按施工准备规定的能提供施工场地、水、电源、道路未接通,阻碍物未能清楚,影响进场施工; ②不属于乙方承包范围内的重大设计变更,甲方提供的工程地质资料不准,甲方设计方案的改变致使施工无法正常运行施工; ③在施工中如因停电,停水8小时以上或连续下一道工序施工; ④非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; ⑤甲方未能按合同规定拨付乙方工程进度款影响乙方施工; ⑥人力不可抗拒的因素而延误工期。 4、竣工 ①乙方按照合同约定工期竣工(本合同应约定的相应顺延工期的可顺延工期)。 ②因乙方原因不能按照合同约定的工期竣工的,乙方承担违约责任(本合同约定的相应顺延工期可顺延工期) ③施工中如遇提前竣工,双方协商一致后就应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议须补充无条件提供提前竣

建筑工程合同书范本正式版

YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

建筑工程合同书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 总承包人:_________(以下简称甲方),地址: _________,电话号码: 分包人:_________(以下简称乙方),地址:_________,电话号码: 甲方与乙方达成协议,因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信,本总包合同的各条规定及相关事实,甲乙双方应充分如实告知相关当事人,甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:工程范围:附件二。 第四条:价款 4.1工程总价:人民币元整,大写为(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算,合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包

建筑工程模板安装合同范例

建筑工程模板安装合同范例 各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局,直辖市建委(建交委)、工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司,有关中央企业:为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》。 热门城市:汉中律师佛山律师开封律师丹东律师信阳律师亳州律师广安律师聊城律师巴彦淖尔律师 模板安装工程施工合同中包含了工程概况、承包方式、承包单价及承包内容、施工工期,工程质量等级及评定等信息,规范了双方的权利和义务促进工程安全生产,文明施工。是施工中的必要合同,下面是小编整理的一份建筑工程模板安装合同范例。 建筑工程模板安装合同范例 合同编号:春城项第号

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方承建的“ ”工程的施工项目,今由乙方承包负责该项目的所有模板安装工程施工。为了明确甲、乙双方的职责与义务,确保工程按期按质完成施工,经双方友好协商,达成如下协议,望共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称: 工程地点: 第二条:承包方式 本工程模板制作安装工程的承包方式为:包工包机械包料。即由乙方提供安装一切材料,包括模板、骨料、支撑及辅助材料等;提供一切施工机具,并负责模板工程的制作、安装、拆除、清理全过程的工作。负责钢筋预留孔洞(含拉结筋植筋,植筋经有资质单位检测合格)的钻洞。 第三条:承包单价及承包内容 一、承包单价

1、乙方所承包的施工内容,按模板与混凝土的接触面积计算,模板安装及钢管支撑包工包料的单价为元/m2;工程量以施工图纸(包括设计变更、增减项目)作为计算基准;该单价为质量达到优良的价格。 2、该单价为一次性包干价,乙方不得以任何理由或借口,要求增加其它费用。 二、承包内容 1、乙方的承包范围:的所有模板施工项目。还包括线条、栏板、压顶、过梁、构造柱、水箱、化粪池、室外围墙、花池、踏步台阶及设计变更增加的构件等零星构件的模板安装工程。 2、乙方承包单价内容包括:负责模板工程的加工制作安装等全过程施工工作;所有材料垂直和水平人工搬运费、垂直和水平运输的机械、模板制作的施工机械及辅助材料由乙方自行提供,费用自理。 3、乙方承包单价内容包括:负责钢筋预留孔洞(含拉结筋)的钻洞,若乙方不预留孔洞,由此增加的植筋人工费、植筋所用的胶水费、植筋的拉拨试验费等三项费用的一半由乙方负责,该费用在工程结算时一次性扣除。 4、乙方承包单价内容包括:模板制作安装所用的辅助材料,包括螺栓、螺帽、垫片、PVC套管及塑料垫片、铁钉、蝴蝶卡、

个人建房施工合同范本

个人建房施工合同范本 随着农村体制改革的深化,经济快速增长,农民建房的愿望越来越强烈,自建房遍地开花,签订个人建房施工合同需要注意什么呢?以下是为大家整理的个人建房施工合同 乙方(承包人): 甲方将位于XXXXX的自用房屋加层施工工程承包给乙方。经双方协商,达成如下协议: 一、承包方式:甲方房屋加层施工工程以包工不包料的形式承包给乙方,按实际施工面积以元/平方米的价格计价,斜顶上瓦以 元/平方米价格计算。 二、工程内容: 1、临街铺面在现有一层的基础上加盖两层,主体部分要求为斜面瓦屋顶,楼梯、阳台为平顶。 2、铺面以内的空地部分的基础及主体屋面,共计2层,房顶为钢混平顶。 3、以上两项工程施工到初粉,要求做到内外墙用水泥砂浆打底刮平,地坪清光。 4、布好三线两管,即电线、电视线、网线、屋顶落水管和卫生间出水管。 三、施工安全:乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止,在施工过程中,由于乙方的原因导致施工人

员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的,均由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。 四、在工程开工前,甲方负责接通水、电,并按工程进度提前准备好钢筋、水泥、砂子、石子等建筑材料。 五、工程质量要求: 1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工,未经甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求。 2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后,由甲方组织有关人员进行质量监督和验收,达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等费用由乙方负责。 3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。 4、工程竣工后,由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题,由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用),全部由乙方自行承担。 5、上条所说的建筑质量问题,包括以下等方面: (1)线路不通; (2)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂; (3)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋; (4)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲; (5)天板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直; (6)梁、柱、板面中空;

建筑工程施工合同范本(GF2012-0201)

建设工程施工合同 (GF —2012—0201) 合同编号:字 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 第一部分协议书 发包人(全称):__________________________________________ 承包人(全称):__________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信 用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_______________________________________________ 工程地点:________________________________________________ 工程内容:________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:________________________________________ 资金来源:________________________________________________ 二、工程承包范围 承包范围:________________________________________________ 三、合同工期: 开工日期:________________________________________________ 竣工日期:________________________________________________ 合同工期总日历天数___________________________ 天。 四、质量标准 工程质量标准:___________________________________________ 五、合同价款

2020建筑施工合同范本

2020建筑施工合同范本 甲方: 乙方: 甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包 施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守: 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写:元(),建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需 要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30%,完成第一层砖砌并捣制好楼面 付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付 到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。 乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管 好材料,不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全 劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。假如乙方施工人员因自身原因或乙方 安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完 成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。

[精品][word完整版]工程施工合同书通用版范本(建设工程施工合同)

合同编号: _________________ 施工合同书通用版样本 A contract is an agreement between the parties or both parties to establish, change or terminate the civil relationship. Contracts established according to law shall be protected by law. 甲方:_______________ 乙方:_______________ 时间:___年___月___日 (建设工程-建设工程施工合同系列,下载后任意编辑、使用)

施工合同书通用版样本 合同编号:_________ 工程名称:_________ 工程编号:_________ 发包方:_________ 承包方:_________ 签订时间:_________年_________月_________日 签订地点:_________ 根据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同. 第一条工程项目 一、工程名称:_________ 二、工程地点:_________ 三、工程项目批准单位:_________批准文号_________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:_________ 四、承包范围和内容:_________(详见工程项目一览表);工程建筑面积_________(平方米);其它:_________ 五、工程造价:_________(万元),其中土建:_________(万元),安装:_________(万元). 第二条施工准备

建筑施工合同范本2020

建筑施工合同范本2020 发包方:_________ 承包方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规,甲 方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方, 由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双 方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协 商订立本合同。 一、工程概况 工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目 1、路基长5公里,路面宽3、5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。 2、路面长5公里,路面沙化宽 3、5米,厚15厘米,总计沙化面 积17500平方米,中标价12万元。 3、铺设涵洞4道,涵洞深3、5米,中标价2万元。 工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。 二、工程承包范围 承包范围:施工设计全部内容。 三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写):壹拾陆 万元(人民币)¥:16万元。 工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方 扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。 四、双方的权利义务:

1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。 2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工实行验收,验收合格后,方可实行下一工序的施工。 4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。 五、违约责任: 1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元/天支付违约金。 2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量实行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

相关主题