当前位置:文档之家› 工程合同变更的14个常见问题解答

工程合同变更的14个常见问题解答

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

工程合同变更的14个常见问题解答

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

工程变更也就是合同变更,是指对合同中的工作内容作出修改,追加或取消某一项工作。土

木工程项目实施过程中,工程变更是合同变更的表现形式。

实际中,几乎每个工程都要发生工程变更,承包商处于现场情况的变化或出于施工便利,或受施工设备限制,遇到不能预见的地质条件或地下障碍,或为了节约工程成本和加快工程施

工进度等原因,通常要求变更设计。甲方或设计单位都有可能提出变更。

由于工程变更往往不包括在原合同造价内,这就牵涉到要增加或减少工程费用的问题。本期

的问题就主要围绕工程变更及变更后的造价调整等等。

由于变更很多情况要看工程合同的约定及双方协商的结果,所以针对有些问题的处理并没有

绝对正确的答案,以下内容仅供大家参考:

Iclassl、某工程采取固定单价合同招标,中标后工程量大大增加,增加的工程量以补充合同的方法变更中标单价,是否有效?答:合同有三种形式:总价合同, 单价合同,成本加酬金合同。固定单价合同就是常用丁设计或建设条件或技术条件不明确的工程(简单的说就是常用丁工程量将来变动大的工程中),如增加工程量可按增加的实际工程量乘以中标单价(或合同单价)作为补充合同。

2class2、请问在活单计价的方式下,发生了变更在计价的时候还是否给措施费、规费和利润?

答:看甲乙双方在合同中如何约定。如广东省合同示范文本(2006)第58条款规定如下:如果工程量的偏差使分部分项工程项目费的变化超过了10%则分部分项工程项目费超过10%

部分的措施项目费应予调整。”

3class3、例如:活单中的混凝土单价,在施工中发现原报价使用的水泥初凝时间不稳定,施工中征得甲方的同意,使用初凝时间更加稳定的水泥,但该水泥比原投标报价的水泥高许多,高出部分是否能够调整?

答:该部分的变化不是由于设计变更造成的话,不可以调整。施工方在报价时如按合格材料

报价,或更合适的使用材料报价可能会避免这样的问题。

对于混凝土的单价,如果施工中发现原拟采用的水泥初凝时间不稳定,砂子含泥量不合标

准,碎石抗压强度不达标,水的碱性过大,都能就此调整单价吗?

答:不能,原因同上。

如果下雨引起挖好的沟槽被水浸泡后,地基强度达不到设计标准,需超挖处理,这处理的费用承包商能得到

补偿吗?能补偿根据什么条款,不能补偿又根据什么条款。

答:按道理说,这个属于施工方的风险范围,但不是绝对的,如果雨特别大,历史中没记录的,或当时基础勘探不明确,不能让施工方预测的,可以找甲方商量。

那如果水泥是发包方指定的厂家,施工时发现不稳定,征得甲方的同意使用另一家稳定的

水泥,该家水泥的单价较高,能调整吗?

答:如果是甲方指定的,施工方可少承担一些责任,但也有责任,(有的可以商量),虽然是

甲方指定但在投标前施工方应该做调查,没有调查,实际使用时不能用,如果遇到苛刻的甲

方不给调整也没办法。这种情况在投标前施工方应该慎重,或在合同中注明,如甲方指定或

甲供材料质量无法保证,须增加的材料费用由甲方负担。

又比如:原固定单价采用的是32.5的水泥,在施工过程中征得发包方的同意变更为42.5

的水泥,能否对混凝土的单价进行调整?如能调整怎么调价?

答:如果确实需要变更的,我觉得可以调整。但要看变更原因是什么,是设计上的原因的变

更,还是施工单位一厢情愿,为什么这样说,如果设计C20就能满足要求,施工方偏要按

C25施工,这样增加的费用甲方通常不会增加,甲方虽然同意这样施工,但并不代表会给相应的补偿费用;但如果是实际施工过程中,由于设计的强度达不到要求,须增加强度,提高标号,这样施工单位肯定要按设计施工,这样增加的费用应该增加,结算时参考计价规范

4.0.9.1的规定,单价调整时,综合单价减原来32.5水泥的费用(用量乘单价);增42.5水

泥的费用(用量乘单价)。

4class4、有一屋顶消防用混凝土水箱,建筑图和结构图上都没有标明管道预留孔,到支完棋板、准备浇筑混凝土时才发现这个问题,因此必须拆掉水箱内模(24M2)以安装套管。业主是否会批准这项返工签证?

答:应扑匕准。属设计方的原因,施工单位照图施工没错,这项增加的费用甲方不用另出,

扣设计院的费用补施工单位可以了;但这类情况完全可以避免,图纸会审时可提出,施工单

位在编方案时也应该注意到。

5、签证单上三方都已签字盖章,但监理单位一栏中不是总监签字,章已盖上,签证是否生效或是否应让总监补签一下?

答:一般加盖单位**以后,文件就视为有效。是否必须找总监补签看合同中是否明确要求,或甲方是否特殊要求,没有的话可以不补,有 **就可以了。

6class

6、活单招标,招标文件约定,主材甲供,乙方以低于预算控制价15帅标,中标后有部分主材变更材料品种,改为乙方采购。合同约定:任何新的变更单价套定额计价后都要乘以投标降低系数85%这样施工单位面临亏损,施工单位如何应对才合

理,乂不造成严重亏损?

答:一般让利工程就是这样的,干的多让的越多,施工单位应该很清楚这一点。以上情况原

应甲供的材料由施工单位自供可以商量不让利,原报价中也是考虑这部分不让利的。如必须让利,可继续考虑甲供。没有硬性规定,双方可以协商。

如果是让利工程定合同时,施工单位应特别注意措辞,是总价让利还是直接费让利,要考虑到结算时的影响。

7class

7、按理,签证可视同补充协议,但往往签证与合同有矛盾,如何处理呢?

答:问题太笼统了,不方便解释,但一般结算时以补充协议为准还是以合同为准,一般订立合同时会声明优先解释顺序(一般以合同为主,合同是其他经济结算依据的基础,一般不应有与合同发生原则性冲突的情况。)

8class

8、一般工程的签证如何审核,对于签证是否有误签和重复等问题之类,希望给点意见。

答:问的也很笼统,审查签证一般从两方面入手,一先审签证内容的合理性,在此基础上二审结算内容的正确性,也就是通常所说的不仅审乙方,也审甲方,签证中的误签重签在审签证内容的合理性时会解决。

9class

9、由于设计方的原因或甲方的意图,工程中往往会出现设计变更和甲方的一些零星委托函:在实施这些变更或委托函时,是否需要施工方在施工完后填报变更

或委托函执行反馈单,填写这个的目的是为了核查变更、委托函有无实施,且这个变更执行反馈单必须经监理工程师检查确认后签字方可生效。这样在进行竣工结算时可审查施工方的变更、委托单的执行情况,可作为审查依据。同时在做竣工资料时也需汇总变更执行反馈表表格。不知道对于变更执行反馈有无强制性要求,在做结算和竣工资料时是否需要提供呢?

答:没有硬性规定,一般看甲方的要求,有管理正规的甲方会这样做,但会在合同中说明,或提前下通知说明,没明确强调的,可不执行。

关于劳动合同的新签与续签请示(wo)

TO:骆总裁、罗总裁、苏总监 FM:人力资源部 RE:关于劳动合同的新签与续签工作的请示 请示 事件描述: 因我司属于劳动密集型企业,为了更好的管理新签的劳动合同,并且能更快捷的完成劳动合同的续签工作,现制定以下合同管理方案,特此请示。 申请事项: 一、后勤管理类、销售类合同 1.新入职本公司的员工签订合同的期限为5年,续签为5年 2.已签订第一次劳动合同的员工(合同期限为3/5年),待合同到期后续签合同为7/5年,两次签订期限合计十年 3.已续签过一次合同的员工并且续签的合同期限未到期的,根据自愿原则,以签订《变更劳动合同协议》的形式把 续签的合同期限延长至两次合同期限共计十年。如:第一次签订合同期限为3年,续签合同为5年,签订变更劳动合同协议把续签期限变更为7年;若第一次签订为5年,续签当然为5年。 优势:能更好的保持用工的稳定性,减少签订无固定劳动合同的次数,又能保持用工的稳定性。 劣势:a 员工对于合同年限长度会意见或疑问,增加更多的有关合同的解答工作。 B 若发生劳资纠纷,合同期限过长会影响公司对于员工的优化处理 二、普工类、辅助类合同 (一)中山厂区 1.原有员工:a 愿意购买社保的员工继续与本公司签订合同 b 不愿意购买社保的转为劳务派遣公司员工 2.新聘员工:直接与劳务派遣公司签订合同,特殊情况除外,若要与本公司签订合同则需报人力资源部经理审批 优势:本公司属劳动密集型企业,而且用工的淡旺季明显引发普工的流动性大,把员工转为劳务派遣公司的员工会更易于管理。 劣势:增加劳务派遣的费用 (二)江西厂区 1.原有员工:愿意购买社保和不愿意购买社保的原有员工都与本公司签订合同 2.新聘员工:直接与劳务派遣公司签订合同,特殊情况除外,若要与本公司签订合同则需报人力资源部经理审批 优势:对于江西厂区原有员工均签订本公司合同的理由在于原有员工的法律意识相对较强,能维护员工的稳定性劣势:对于不愿意购买社保的员工强制购保将引起一小部分人的异议 (三)安徽厂区 统一与劳务派遣公司签订合同 优势:便于管理,节省购买社保的费用可作为员工的其他福利使用。 劣势:增加劳务派遣的费用 以上请示是否合适,请上级领导批复意见。 特此请示! 请示人: 日期:2010年5月17日

工程合同变更协议书范本

工程合同变更协议书范本 建设工程合同中一般都会约定有变更条款,对于工程合同变更你了解多少呢?以下是在第一为大家的工程合同变更协议书范文,感谢您的阅读。 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 工程名称: (与已签订的合同一致) 工程内容: (与已签订的合同一致,包括面积、结构、层数等) 工程造价(元): (大写) (小写) 已签订的《建设工程》备案编号: (一)经发、承包双方协商一致,双方签署以下补充协议:原因:(根据实际情况,发、承包人能够解释清楚的原因填写) (二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日,竣工天。 (三)本协议书是原合同的组成部分,其它条款应按原合同执行,原合同内容与本协议有差异的,以本协议的规定为准。

(四)本补充协议一式三份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字): _________ _________年____月____日 _________年____月____日 发包人(甲方): 承包人(乙方): 鉴于: 甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》,因工程变动及建设工程实际情况,现经甲乙双方协商一致,就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议:

1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七),投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。 2、本协议作为原合同不可分割的部分,本协议未修改部分,按原合同执行,法律效力保持不变,原合同与本协议相冲突的以本协议为准。 3、本补充协议一式贰份,双方各执壹份,双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字): _________ _________年____月____日 _________年____月____日 发包方: (甲方) 承包方: (乙方)

建设工程项目管理服务合同

编号:______________ 建设工程项目管理服务合同 甲方:_______________________________ 乙方:_______________________________ 签订日期:________ 年 _____ 月______ 日 委托方(甲方):项目管理方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程管理服务事项协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2建设地点: 1.3工程规模: 1.4建设内容: 1.5工程总投资: 1.6预计的建设工期: 第二条项目管理工作范围 2.1设计管理 内容包括设计任务书的编制、平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。 2.2招投标管理 内容包括对设备、建安工程的招投标管理。所发生的额外费用由甲方承担。 2.3合同管理 内容包括合同的签署、履行、变更、索赔和争议解决等。 2.4变更管理 内容包括对设计文件质量的控制、在项目的前期对项目的策划、设计管理、进度管理以及合同管理。加强与业主方、设计方、施工方及政府相关部门的协调沟通,尽量减少项目变更的发生。一旦发生设计变更,应加强技术把关,审核设计变更的必要性和科学性,并完善设计变更的有关手续,避免不必要的纠纷。 2.5施工管理 内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理,侧重对监理单位的监督、协调施工现场

各方的关系。 2.6投资管理 主要内容包括审核施工过程中的变更费用,进行成本控制管理和竣工结算管理等。 2.7资料管理 根据建设过程资料专业性、及时性等特点,应按照国家有关建设工程资料管理的规定,对工程管理过程中有保存价值的各种文字、图表的声像等有关材料进行搜集、积累、整理和归档,直到工程管理过程完成,移交形成一整套文件档案。 第三条项目管理服务费及其服务期限 3.1项目管理服务费 依据国家有关规定,经双方友好协商,本合同的项目管理服务费用为人民币:万元整(万元) 3.2服务期限:预计的项目建设工期 3.2.1若非甲方原因导致建设工程逾期,从而导致服务期延长,乙方不应追加服务费,且应承担相应的违约责任。 3.2.2若非乙方原因造成建设工程逾期,且逾期时间超过6个月,乙方应追加服务费。 3.3支付方式 3.3.1本合同生效后14个工作日内,甲方支付项目管理服务费总额的20%,计万丿元。 332乙方提交初步设计文件且经甲方审查通过后7天内,甲方支付管理费总额的20%计万元。 3.3.3乙方完成主要设备及施工招标后7天内,甲方支付管理费总额的20%计万 丿元。

员工离职管理(含劳动合同、续签、变更、解除协议书等)

员工离职管理

目录 劳动合同 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 一、合同类型和期限------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 二、工作内容和工作地点------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 三、工作时间和休息休假------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 四、劳动保护和劳动条件------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 五、劳动报酬---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 六、社会保险和福利待遇------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 七、劳动纪律和规章制度------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 八、劳动合同的变更、解除、终止、续订---------------------------------------------------------------------------------------- 3 九、双方约定事项、违约补偿------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 十、劳动争议处理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6十一、其他------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6劳动合同变更协议书------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 一、变更后的内容---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 二、本协议书经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 ---------------------------------------------------------------------------- 8 三、本协议书一式二份,甲、乙双方各执一份。 ------------------------------------------------------------------------------- 8 1、劳动合同续签通知书 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2、劳动合同解除通知书----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3、员工辞职申请复函 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4、员工辞职申请书 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 5、员工离职声明----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

建筑工程补充协议 (2)

补充协议 一、现场签证、设计变更 为了实现工程规范化管理,减少施工过程中的争端,维护工程现场签证的严肃性,明确签证经办人员的职现,保证甲乙双方权益,特签定内蒙古华美国际汽配城一期工程Ⅱ标段(东区)签证、设计变更补充协议规定如下: 1签证管理适用范围 1.1适用于内蒙古华美国际汽配城一期工程Ⅱ标段(东区)施工范围内所有 签证,涉及工程造价增减的设计变更、增减工程等。 1.2签证、设计变更必须用内蒙标准格式模板。 2现场签证办理规定 2.1签证单签认人员对所经办的签证单负完全责任,保证签证单工作内容 及工程量与图纸准确无误。 2.2严禁弄虚作假,严禁出现不合理的签证,所有签证经办人员必须检查 质量满足要求且亲自丈量数量后才能签字。 2.3现场签证只允许签认工作内容及工程量,严禁直接签认工程造价。 2.4签证工程办理的时效性。施工单位必须在签证工程发生后15个日历天 内办理完签证确认手续,不允许超过15个日历天后补签。 2.5签证范围 2.5.1以下情况不允许签证:未发生的工作内容;有发生但不属于甲方责任的 工作内容;非甲方原因造成的返工;包干费已含及合同约定不另计费用 的工作内容等。 2.6完善有关签证手续制度。 2.6.1签证单内容填写规范化。施工单位必须填写:签证事由、签证内容、工 程量及依据、签证事件发生起止日期等。填写要工整,宜使用碳素墨水, 不得使用铅笔或红笔等。签证单一式四份,甲方两份(一份工程部留底, 一份作为结算资料留底)。不得以复印件作为结算资料。 2.6.2签证实行备案制度。施工单位在签证完成后由经办部门定期每月报经济 审核部备案。

2.7施工单位应建立、健全工程签证台帐或档案,编号清楚、装订整齐。 使用标准签证单,不得使用白纸签证。送结算时装订成册,如有图例表示,应附图纸且有监理公司(需设计单位签字的还应有设计单位签字)及工程部经办人、工程部负责人签字,不得随手画图;工程量计算较复杂时应附工程量计算书。 2.8双签制度。所有签证单甲方应有三人或以上人员签字且其中必须有一 人为经办部门经理,否则视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期(年/月/日)。未经甲方领导或经办部门经理授权, 甲方其他人员签字无效。甲方经办人员必须在签证单加注审核意见,如工程量属实、具体工程量等。不得使用含糊不清词语,如大概、差不多、可能发生或估计数量等词语。 2.9批准权限。对于工程变更造成签证,引起的造价增加应严格控制,单项 签证工程造价在5千元以下的只需甲方经办部门签认,5千元至1万元由甲方经办部门、经济审核部共同协商处理,超过1万元,报甲方领导。 2.10签证具体办法及注意事项: 2.10.1影响工程造价的签证工程发生时,应通知甲方经济审核部和相关部 门人员参加现场见证工作。 2.10.2如图纸中能计算出数量的,不得再次签证;能在竣工图反映的在竣 工图中反映,不另签证;竣工图无法反映的以签证形式表现。严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况。 2.10.3如果不能依据施工图计算或过程中的隐蔽工程等需要现场测量、计 算的签证工程,应由施工单位通知监理,并组织甲方专业工程师与被授权造价工程师共同参加工程量现场签证,形成书面记录。 2.10.4隐蔽工程签证隐蔽工程如影响工程造价,必须对隐蔽工程数量进 行签证,如挖孔桩的桩长及入岩深度、基坑土质、预埋件、防水层等。 2.10.5变更工程签证签证必须明确是否按变更工程联系单和图纸要求 全部完成及完成质量情况。 2.10.6增加工程签证签证必须明确是否包含在合同范围内以及计算

建筑工程合同变更条款

建筑工程合同变更条款 1变更的范围 除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的,应按照本条约定进行变更: (1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作; (2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外; (3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性; (4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸; (5)改变工程的时间安排或实施顺序。 2变更权 发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出,监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后,方可实施变更。未经许可,承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。 涉及设计变更的,应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。 3变更程序 3.1 发包人提出变更 发包人提出变更的,应通过监理人向承包人发出变更指示,

变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。 3.2 监理人提出变更建议 监理人提出变更建议的,需要向发包人以书面形式提出变更计划,说明计划变更工程范围和变更的内容、理由,以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的,由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的,监理人无权擅自发出变更指示。 3.3 变更执行 承包人收到监理人下达的变更指示后,认为不能执行,应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的,应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响,且合同当事人应当按照第4款〔变更估价〕约定确定变更估价。 4变更估价 4.1 变更估价原则 除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本款约定处理:(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同 项目单价认定; (2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似 项目的,参照类似项目的单价认定; (3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单 或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合

施工合同变更补充协议书(样本)

施工合同变更补充协议书 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方根据叠翠苑6#楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则,经双方协商并依据叠翠苑6#楼项目中标合同第条“本合同如有补充和变更以补充和变更协议为准”的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准(对本协议另外签订的补充协议除外)。 一、工程建设地址:嵩县城关镇西关村 二、工程概况: 工程名称:叠翠苑6#楼 建筑面积:建筑面积暂定为26518㎡(含地下室面积) 机构类型:框剪结构,地上二十四层,地下一层为地下室 三、工程承建范围: 1.施工内容:施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气(含 弱电埋管)、消防等全部工作。 2.施工范围:上下水、电至外墙散水外一米。 四、工程承包方式:包工包料 1.本工程建安工程造价采用单位面积包干价,即1290元/㎡

(此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金,不含社保金,社保金由甲方交纳)工程造价暂定为人民币34208220元。 2.本工程建筑面积以实际竣工面积为准。建筑面积的计算以国标GB/T50353-2005为准. 3.本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距,甲方应按市场价补足差价。 4.本工程建安造价为包干价,在施工期间如出现材料价格波动,主、辅材以签约当月洛阳市嵩县造价管理处发布的信息价为准,超过±5%可以调整。 5.施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算,人工费调整按53元/工日。 6.单位面积建安造价中不含以下项目: 6.1住户内的厨、卫、卧室的木门; 6.2电梯及电梯安装、调试; 6.3弱电调试及中央空调的安装调试; 6.4煤气及煤气安装、调试; 6.5卫生洁具; 6.6景观照明; 6.7以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管(包括穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞)等。 7.基中部分主辅材料的要求如下;

EPC总承包项目变更和合同价格调整管理办法

EPC总承包项目变更和合同价格调整管理办法 13.1 变更权 13.1.1 变更权 发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内,发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议,及13.2款约定的变更范围,下达变更指令。变更指令以书面形式发出。 13.1.2 变更 由发包人批准并发出的书面变更指令,属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。 承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷,应自费修正、调整和完善,不属于变更。 13.1.3 变更建议权 承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议,包括缩短工期,降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用,提高竣工工程的效率或价值,给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后,应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。 13.2 变更范围 13.2.1 设计变更范围

(1)对生产工艺流程的调整,但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模; (2)对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整,但未扩大初步设计批准的建筑规模,未改变初步设计批准的使用功能;或未扩大合同约定的建筑规模,未改变合同约定的使用功能; (3)对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整; (4)对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整; (5)对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整; (6)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更; (7)其它超出合同约定的设计事项; (8)上述变更所需的附加工作。 13.2.2 采购变更范围 (1)承包人已按发包人批准的名单,与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等,发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商; (2)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更; (3)发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验;

续订劳动合同申请书范本2篇

续订劳动合同申请书范本2篇Application form for renewal of labor contract 甲方: 乙方: 签订日期:年月日

续订劳动合同申请书范本2篇 小泰温馨提示:劳动合同是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。订立和变更劳动合同,应当遵循平等自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力,当事人必须履行劳动合同规定的义务。本文档根据劳动合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:续订劳动合同申请书范本 2、篇章2:续订劳动合同争议文档 篇章1:续订劳动合同申请书范本 续订劳动合同申请书的写法可以参考一下下面的范本,不过还是要根据自己的实际情况来写的。 我叫XXX,女,XX岁,大专文化,XXXX年XX月与贵单位签订为期两年的劳动合同,现在贵单位XXXX营业所上班。两年来,我在单位、领导和同事们的关心、支持下,按照岗位职责要求和行为规范,认认真真地做好了本职工作,较好地完成

了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即,经本人考虑,决定申请续订劳动合同,其理由有二: 一是合同期内,以优质的服务树立了良好的对外形象。 我在XXX营业所上班。由于该所地处闹市,附近小商小贩多,因此,上班时间工作之忙,业务量之大是可想而知的。但为树立单位优质服务的形象,我始终牢记贵单位的服务宗旨,总是做到早上班、迟下班,耐心细致地数好每一分钱,给客户一个满意的服务。由于我工作认真、过细,两年来不仅未发生一笔误差,未与客户发生一起争吵,而且因我的优质服务,赢得了客户的满意和信任。 二是合同期内,以顽强的毅力提高了个人的自身素质。 两年来,在爱人的支持下,工作之余,我总是主动放弃休息和娱乐时间,抛开繁琐的家务,集中精力,积极主动地抓好业务学习,不断为自己“充电加油”,以使个人业务素质适应不断发展变化的新形势。20xx年我在参加省农村XX职大大专班的 学习后,又在家自学了电脑的基本知识。现在,五笔打字,ABIS操作等项业务工作我都烂熟于胸,操作流利。另外,对 其它与工作相关的业务,我也是努力学习,尽快掌握。两年来,我个人在当班期间,没有发生一起因业务不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件。

关于建设工程施工合同变更的说法

竭诚为您提供优质文档/双击可除关于建设工程施工合同变更的说法 篇一:根据《建设工程施工合同(示范文本)》 (gF-99-0201),关于工程 一、整体解读 试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。 1.回归教材,注重基础 试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及,其中应用题与抗战胜利70 周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际,操作性强。

2.适当设置题目难度与区分度 选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。 3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的 考察 在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。 篇二:按照《建设工程施工合同(示范文本)》进行工程变更,下列说法正确的是() 一、整体解读 试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”

工程合同变更价审核方法

工程合同变更价审核方法 工程项目进人实施阶段后合同单价及工程量已确定,合同约定范围的价格及费用基本确定,在这个阶段工程造价控制的重点在于变更项目的处理和控制。由于工程项目周期长、工序多、施工条件复杂,在实施过程中不可避免的会出现各类变更及施工条件变化.由于变更项目基本上只能由主合同的承包商实施,价格无法像合同价格一样通过招投标程序确定,因此只能由甲乙双方及监理人按照一定的原则进行协商确定。在变更价格的协商过程中由于各自立场及利益不同,往往会产生较大的分歧和争议,变更项目的价格往往也会成为工程审计的重点,因此正确、合理的处理好每一项工程变更是造价人员的工作重点,也是体现工程造价人员整体工作成效的一个窗口。为更好的维护合同双方合法权益和控制工程造价,变更价格的审核必须做到准确、合理:下面就如何提高工程变更价格审核质量以及与各方的协商技巧,分别谈一些科学高效的处理方法和建议: 1、价格是基于一定计量规则下的单价,在程造价管理中计量工作起着至关重要的作用,出现变更项目时必须先确定相应的计量规则及计量包含范围、在计量规则确定的基础上进行价格编制及确定,否则就会出现漏计或者充分计价现象。 2审核变更单价先从施工条件、施工工序人手,确定后再协商单价这种做法是避免争端、提高变更价格审核效率的最佳方法。 根据我国施工行业现行的合同文件示范文本,当合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考时,变更单价是按照由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价的原则处理。变更单价的高低往往是协商时的焦点,承包商在申报单价时经常会找出各种理由和影响因素来有意抬高单价,与审核单价差价过大的情况时有发生。若一开始就直接拿出审核单价与承包商协商,承包商监于利益方面的考虑.会以审核单价过低为由表示不接受,这时就会出现争端,如果双方各执一词,僵持不下,就会影响到变更处理进度加上现阶段监理行业造价从业人员良莠不齐。受个人业务水平、工作经验以及谈判技巧的影响,往往在具体谈判时不能拿出足够的理由反驳承包商的不合理意见,使谈判常陷入被动局面,甚至只能顺着承包商的思路走,给造价工作的正常开展带来了被动。 所以,在审核合同变更单价时,应首先将变更项目的施条,施工工序以及对单价有影响的各种技术条件摸清,同时收集相关证明资料、在此基础上组织各方进行

建设工程合同主体变更

建设工程合同主体变更 篇一:建设工程合同主体变更 合同主体变更三方协议 甲方:深圳市xxx运营有限公司 乙方: 丙方: 甲方与乙方于年月日签订的《》(简称“既有合同”)正在履行中,现甲、乙、丙三方经协商一致,就合同主体变更及保证条款相关事宜达成以下协议: 一、合同主体变更条款 1、本协议各方同意丙方取代乙方成为“既有合同”的一方。 2、乙丙双方保证丙方具有履行本协议所需相关资质和条件,如因其不具备相关资质和条件给甲方造成损失的,由乙丙双方承担连带赔偿责任。 3、乙方在本协议生效前基于履行“既有合同”对甲方所享有的权利和承担的义务分别由丙方享有和承担。 4、本协议生效后,丙方按照“既有合同”的约定享受权利和承担义务。 5、乙、丙双方必须做好资料、手续等的交接工作,因合同主体变更所产生的一切费用由乙方承担。 二、保证条款

为了保证丙方按照约定履行义务,本协议生效后,乙方对丙方基于本协议及“既有合同”对甲方所负的一切债务向甲方提供连带责任保证。 三、除本协议约定情形外,“既有合同”其他内容不变。 四、因本协议及“既有合同”而引起的纠纷,适用中华人民共和国法律,如果协商解决不成,任何一方均有权提交甲方所在地人民法院法院解决。本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效,一式六份,甲、乙、丙各执二份。甲方:乙方:丙方: 地址:地址:地址: 法定代表人:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:委托代理人:年月日年月日年月日篇二:合同变更通知书-建设工程合同 合同主体变更通知书 建筑有限公司: 根据江苏省农垦集团有限公司有关决定,农场与贵公司于年月日签订的《合同》项下农场的全部权利义务于年月日起转至我公司,该合同项下农场的全部权利义务将由我公司享有与承继。 根据我公司经营管理的需要,我公司授权分公司履行该合同项下我公司的全部权利义务,相关款项将由我公司该分公司直接向你公司支付。

在建工程转让协议

在建工程转让协议书 甲方:(以下简称“甲方”)法定代表人: 办公地址: 电话: 乙方:(以下简称“乙方”) 法定代表人: 办公地址: 电话: 1、甲方是一家根据中华人民共和国法律依法组建并合法有 效存续的有限责任公司,不存在法定或公司章程规定的终止的情形。 2、乙方是一家根据中华人民共和国法律依法组建并合法有 效存续的有限责任公司,不存在法定或公司章程规定的终止的情形。 3、甲方合法持有A项目在建工程的所有权,现拟转让该在 建工程,乙方同意受让该在建工程。甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国协议法》及其他相关法律法规,本着平等自愿、互惠互利、等价有偿的原则,通过友好协商,就有关在建工程转让事宜达成一致,并订立本协议,供甲乙双方共同遵守。

现甲乙双方经友好协商,甲方同意将所持有的中国A项目在建工程的所有权一次性出让给乙方,乙方同意受让A项目在建工程的所有权。 第一条、名词定义 在本协议中,除另有约定以外,下列名词只能解释为其所定义的内容,不能作其他任何不同解释。 1.1协议标的:即甲方持有的A项目的开发建设权、 在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权。 1.2总价款:乙方购买协议标的根据本协议应当向甲 方支付的全部价款。 1.3交易完成:即本协议约定的双方当事人应履行的 义务全部履行完毕(指在建工程过户手续全部完成、项目文 件交接完毕和转让价款全部付清)。 1.4项目:仅指“”。 第二条、在建工程概况 2.1项目名称: 2.2项目地点: 2.3项目面积:占地面积 平方米,总建筑面积平方米(最终面积以工程骏工验收后实测面积为准)。

2.4项目范围:本项目的四至范围为东 至,西至,北至,南至。转让项目包括。转让项目范围详见规划红线图与设计说明。 2.5项目现状: 第三条、有关在建工程的合同与协议的实际履行情况 3.1办理项目规划设计方案的审定工作 3.2建设用地规划许可证的办理情况 3.3建筑设计工作的进展情况 3.4项目用地范围内的拆迁情况 3.5土地出让协议与土地出让金的缴纳情况 3.6支付费用情况 3.7项目立项手续情况 3.8施工现场情况 第四条、在建工程已取得的合法批准文件或证书 4.1规划意见书编号: 4.2建设用地规划许可证编号: 4.3建设工程规划许可证编号: 4.4国有土地使用权证编号: 4.5建设工程施工许可证编号:

岗位变更协议书

篇一:岗位变更协议 岗位变更协议 1、乙方同意甲方工作需要,(工种)工作; 2、根据甲方的岗位(工 种)作业特点,乙方的工作区域或工作地点为 3、乙方工作应达到标准。甲 方(公章)乙方(签字或盖章) 法定代表人或主要负责人(签字或盖章) 签字日期年月日年月日 岗位变更协议 1、乙方同意甲方工作需要,(工种)工作; 2、根据甲方的岗位(工 种)作业特点,乙方的工作区域或工作地点为; 3、乙方工作应达到标准。甲 方(公章)乙方(签字或盖章) 法定代表人或主要负责人(签字或盖章) 签字日期年月日年月日篇二:员工岗位薪 酬变动协议书(2014-04) 员工岗位/薪酬变动协议书 甲方(用工单位,以下简称“甲方”): 注册地址:通讯地址:邮政编码: 乙方(职员,以下简称“乙方”): 身份证号码:性别:□男□女 户口性质:□非农业□农业家庭住址:联系方式:(固

定电话)(移动电话) email:紧急状态联系人:,联系电话:根据甲方与乙方签订的《劳动合同》的有关规定,为了保护甲方和乙方在实际工作岗位中的合法权益,调动发挥乙方的工作积极性和创造性,经甲、乙双方协商一致,就甲方聘用乙方在甲方从事劳务工 作事宜达成协议如下:第一条岗位 1、甲方聘用乙方在岗位从事工作。乙方的录用条件如下(该岗位的具体工作内容和考核标准详见甲方的规章制度或另附协议)。2、乙方应认真履行双方约定的岗位职责,按时、按质、按量完成其本职工作;未经甲方允许乙方不得在其他单位兼职。3、聘用期间,甲方可因工作需要和乙方的工作能力,调整乙方的工作岗位,并通知乙方的调整薪金标准,乙方应予以服从。第二条岗位变更1、乙方在首次与甲方签订上岗协议,存在试用期的,在试用期内甲方可就乙方的工作情况表现,通知乙方后即可进行岗位调整。2、甲方因生产和工作需要,依据乙方的专业、特长、兴趣、工作能力和表现,需调整乙方工作岗位的,原则上应协商一致,但以下情况除外:(1)甲方因经营服务需要,产业、产品结构调整及工艺规程、组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时,乙方应予接受;(2)甲方因经营服

建筑工程合同变更及签证问题

建筑工程合同变更及签证问题 建设工程合同具有投资大、周期长、运作繁等特点,履行过程中必然出现合同未定事宜或合同变更事项,需要通过签证予以补充或确认。同时,对于出现非己方原因或者非双方可预见事件所造成的损失,一方通过索赔来维护自身权利。可见,签证与索赔是合同履行中的常规行为,是顺利履行合同和实现预期利益的重要手段和法律武器。一、签证与索赔的特征及关系。 签证是合同履行中,双方对质量变化、设计变更、工期增减、价款调整等事实意思一致而达成的协议。主要特征有: 1、是意思表示一致的产物。一方提出签证要约,另方给予承诺,双方意思表示一致,其法律后果是确认事实或者变更合同; 2、是主张权利的凭据。承包人凭借签证,可以要求对方延迟工期、增加价款或赔偿损失,否则索赔无据。 3、是常规行为。承包人欲实现盈利必须坚持“低中标、勤签证、高索赔”策略,开工迟延、设计变更、工程价款调整等事实经常发生,签证亦应及时进行。 索赔是在合同履行过程中,对于并非自己过错,而是应由对方承担责任的情形所造成的损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延等要求。主要特征有: 1、是维护自身权益的手段。承包人索赔旨在要求延迟工期、增加价款或赔偿损失;发包人反索赔旨在否认索赔或要求赔偿损失;

2、是单方法律行为。一方因未能获得按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失的书面确认时,应当在约定期限内及时提出索赔; 3、必须依赖证据行为。索赔是向对方主张权利行为,根据“谁主张、谁举证”原则,一方提出索赔必须提供证据证实其主张。 签证是意思表示达成一致的双方行为;索赔是主张未得到认可,从而向对方行使权利的单方行为。签证是确认或变更事实,旨在固定证据,为索赔成功奠定基础;索赔是主张权利行为,靠签证单等证据支持。签证贯串合同始终,是“面”上工作,故要勤签证;索赔是发生争议时行使权利行为,是“点”上工作,故要精索赔。 二、应当签证的常见情形。 从签证目的出发,合同履行之中所有发生工期延误、价款调整或损失发生的事实均应当签证,主要包括但不限于以下情形: 1、开工延期的签证。发包人提供原材料、设备、场地、资金、施工图纸、技术资料迟延导致开工延期,承包人应当及时提请签证。 2、工期延误的签证。造成工期延误的事实包括:发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;设计变更和工程量增加;一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;不可抗力;专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

工程合同转让协议书(完整版)

合同编号:YT-FS-3843-81 工程合同转让协议书(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程合同转让协议书(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程合同转让协议范文一 甲方(出让方):身份证号:乙方(受让方):身份证号:经甲.乙双方友好协商,本着诚实、公平、信用的原则,自愿达成以下合同条款,合同依法生效后,对甲乙双方都具有约束力,任何一方违约,应承担本合同规定全部损失及法律责任。 一、甲方将所属物机壹台,编号转让给乙方,成交价为元,大写元。 二、乙方付款后,本机械的所有权、使用权属乙方,与甲方无关。 三、本机证件包括。 四、本机械转让以前发生的债权、债务、经济纠纷、安全事故、法律责任等由甲方全部承担,与乙方无关。

五、本机械转让以后所发生的债权、债务、经济纠纷、安全事故、法律责任等与甲方无关。由乙方负责 六、合同生效后,乙方不得以机械故障、价格过高、未看清楚等要求甲方退款。甲方不得以任何理由要求乙方退机。甲乙双方任何一方违约,将承担对方全部经济损失。 七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲、乙双方签字生效。 甲方(签字): 乙方(签字): 见证人(签字): 年月日 工程合同转让协议范文二 甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 依照中华人民共和国合同法及其它法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本

劳动合同的履行和变更

劳动合同的履行和变更 一、劳动合同的履行 (一)劳动合同履行的概念及原则 (二)用人单位应当履行的义务 (三)劳动者应当履行的义务 二、劳动合同的变更 (一)劳动合同变更概念及原则 (二)变更的典型原因 (三)不影响劳动合同履行的变更 (四)协商一致变更 一、劳动合同的履行 (一)劳动合同履行的概念及原则 劳动合同履行的概念:劳动合同的履行是指劳动合同的双方当事人按照合同规定,履行各自应承担义务的行为。劳动合同依法订立即具有法律约束力,当事人必须履行合同规定的义务。任何第三方不得非法干预劳动合同的履行。 劳动合同履行的原则:履行劳动合同应遵循如下原则: (1)亲自履行原则,即由于劳动合同是具有人身属性的合同,因此没有对方当事人的同意,不能由第三人替代履行; (2)全面履行原则,即劳动合同双方当事人必须履行劳动合同所规定的各自应当履行的全部义务,且必须按照劳动合同约定的时间和方式履行合同义务; (3)协作履行原则,即基于诚实信用原则,劳动合同的双方当事人在一方履行劳动合同时,应该给予对方必要的协助,以使劳动合同约定的目的得以实现。 (二)用人单位应当履行的义务 1.义务: (1)用人单位应当履行劳动合同中约定的义务。(第29条) (2)用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。(第30条) (支付令:是《民事诉讼法》里的一个督促程序(债务人还债)。《民事诉讼法》第189条规定债权人请求债务人给付金钱、有价证券,符合下列条件的,可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令: ①债权人与债务人没有其他债务纠纷的; ②支付令能够送达债务人的。申请书应当写明请求给付金钱或者有价证券的数量和所根据的事实、证据。) [典型案例]36岁的谭女士是一名公司高管,2007年5月,她被一家猎头公司推荐到南京某民营拍卖公司工作,担任该拍卖公司的副总经理兼营销总监,协助一位同被猎头公司挖来的常务副总经理工作,约定的年薪是税前7.5万元。同年6月6日,谭女士持拍卖公司发给她的《职位提供信》前来上班。6月20日,谭女士与公司签订了《上岗协议书》,公司明确了她的职位,并要她对常务副总经理负责,其工作业绩由常务副总经理考核确认。 7月上旬,谭女士发现自己突然怀孕,妊娠反应严重,但尽管如此,她仍坚持上班和出差,

相关主题