一、单选题（10题/10分）
1、按照法律规定，（A）不能成为建筑施工合同的担保人
A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司
2、经济法律关系由（A）三要素组成
A．主体、客体、内容B．当事人、经济行为、经济利益
C．法人、经济合同、经济责任D．经济管理、经济协作、经济责任
3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（C）
A．预付款是定金的形式之一B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D．留置物的所有人必须是债务人
4、无效经济合同的确认权属于（A）
A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门
5、经济合同的核心是（C），它是当事人双方权利和义务的焦点
A．价款B．违约责任C．标的D．履行期限
6、招标文件中的工程量清单是（A）
A．投标单位计算标价的依据B．竣工结算的依据C．准确的工程量D．总价承包时的工程量
7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（B）的选择
A．报价B．能力C．资历信誉D．规模和经济实力
8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（D）
A．参与竟争的投标人B．招标单位的董事会C．上级行政主管部门D．省、市政府部门提供的专家名册
9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（A）
A．由工程师对争议事项作出决定B．双方友好协商C．申请仲裁D．提起诉讼
10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现（D）
A．承包商无权得到该项工作的付款B．承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包商一定的补偿D．承包商有权得到该项工作的付款
二、多选题（40题/40分）
1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（ACD）
A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物
2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（BCE ）
A．以自己的名义签定合同B．与第三方商签过程中独立地表示自己的意志C．在授权范围内单独与第三方谈判合同D．在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务E．在合同内约定委托人和第三方的权利义务
3、法人的行为能力由（AC）行使
A．法定代表人B．法人代表C．法人领导机构D．厂长、经理E．董事会
4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（ADE）
A．担保财产需转移给债权人B．担保财产不需转移给债权人C．担保财产在担保期内债权人仍可使用D．担保财产在担保期内债权人无权使用E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产
5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（BCDE）
A．必须是法人组织B．不得与行政机关有隶属关系C．有从事招标代理义务的场所D．有编制招标文件的能力E．有自己的评标专家库
6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ABDE）
A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程
7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（ABCE）等方面内容
A．监理工作目标设置的合理性B．项目监理班子组织机构的完备性C．工作计划的可行性
D．承诺保证提前竣工时间的长短E．提交的方案是否有创新性
8、进行施工招标应满足的条件包括（ABDE）
A．工程已批准立项B．有能满足施工需要的技术资料和图纸C．已选择了监理单位D．建设资金来源已落实E．建设用地的征用工作已完成
9、开标时，投标书（ABCD），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标
A．未密封B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写
D．内容不全、字迹辨认不清E．同标底吻合F．与标底相差甚远
10、按照FIDIC合同条件的规定，在（ABCD）期限内承包商都有权提出索赔
A．合同签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E．结清单生效日之后到提出合同争议日
11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ABCD）
A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C．按合同规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E．承包商提供的证据足以支持自己的主张
12、索赔证据的基本要求是（ABCD）
A．索赔证据必须具备真实性B．索赔证据必须具备全面性C．索赔证据必须具备特定条件
D．索赔证据必须具备及时性E．索赔证据必须具备直观性F．索赔证据必须具备逻辑性
13、经济合同的担保形式主要有（ABCD）
A．定金B．保证金C．抵押D．留置权E．保险F．预付款
14、合同法律关系的客体包括（ABDE ）
A．行为B．限制流通物C．禁止流通物D．智力成果E．完成一定的工作
15、监理招标文件中，（CDE）是财务建议书的主要内容
A．执行监理任务的计划表B．承担监理工作的人员组成C．人员酬金报价表D．要求监理单位提供的设备清单E．提供自备仪器设备的报价表
16、属于招标文件主要内容的是（ABD）
A．设计文件B．工程量清单C．施工方案D．投标书的编制要求E．选用的主要施工机械17、下列合同中，属于主合同的是（AD）
A．施工承包合同B．施工分包合同C．担保合同D．监理合同E．工程保险合同
18、土木工程施工合同条件由（ABCD）组成
A．通用条件B．专用条件C．投标书及附件D．协议书E．合同条件F．协议条款
19、土木工程施工合同通用条件规定，属于（ABCD）的情况，承包商可以获得工期展延
A．业主延误施工现场移交B．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响D．增加合同外的施工项目E．暂时停工
20、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（ABC）
A．指定另一分包商B．修改分包合同条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D．解除合同
21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（ADEF）属业主的风险
A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不当造成的损失和破坏
E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
22、评标的条件是（BCDE）
A．投标单位技术力量强B．标价合理、工期适当C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F．愿意让利
23、合同成立的有效条件包括（ABC）
A．合同主体资格合格B．内容合法C．订立的形式和程序合法D．必须经过鉴证公证E．必须经过主管部门登记批准F．必须经过担保
24、质押担保一般是指权利质押，主要包括（CDEF）
A．房屋及构筑物B．机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D．依法可以转让的股份、股票E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利
25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ACD）
A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物
26、被代理人的主要权利有（BDE）
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C．要求代理人代为清偿自己的债务D．要求代理人报告完成代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（ABC）
A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金
28、属于经济合同主要条款的是（ABCE）
A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款
29、无效经济合同的财产后果，可按（BCE）
A．追究违约金B．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚金E．追缴财产
30、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ACE）
A．有仲裁协议B．熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为能够胜诉E．属于仲裁委员会受案范围
31、经济合同法是指（ABEF）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议
A．具有平等民事主体的法人B．其他经济组织C．公民D．农民E．个体工商户F．农村承包经营户
32、属于下列情况之一，即（BDF）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同
A．没有经过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证F．无效代理
33、免除违约责任的条款有（ACD）
A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货物的自然损耗E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
34、仲裁协议包括如下（ACE）内容
A．请求仲裁的意思表示B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会F．争议调解人
35、标底价格由（ABCDE）组成
A．成本B．利润C．税金D．直接费E．间接费
36、施工招标时，下列情况（ABCD）属于废标
A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参加开标会D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的
37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ABDE）
A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程
38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（ABC）
A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商确定
39、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（AC）
A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误
40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（CDE）
A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响
三、、判断题（10题/10分）
1、施工招标的招标广告属于要约（x）
2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（x）
3、保证合同的当事人是债权人和保证人（√）
4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（√）
5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（√）
6、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（√）
7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段（x）
8、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了（√）
9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（x）
10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利（√）
四、简答题（5题/20分）
1、简述合同法律关系三要素？
答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
2、承担违约责任有哪些方式？
答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则
3、解决合同争议的方法有哪些？
答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行
4、《招投标法》对招标人的能力有何要求？
答：①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；②有组织编制招标文件的能力；③有审查投标单位资质的能力；④有组织开标、评标、定标的能力。
5、根据FIDIC条款，组成合同的文件有哪些？
答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：①合同协议书及附件；②中标通知书③投标书及投标书附录；④合同专用条款及数据表；⑤合同通用条款；⑥技术规范；⑦图纸；⑧标价的工程量清单；⑨投标书附表；⑩构成合同的其他文件。
五、综合分析题（2题/20分）
1、某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际）：（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。（二）施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。（三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期
5天与费用补偿1万元的要求。问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？
答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。（二）由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。（三）这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。
2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。（一）在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天？为什么？施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？（二）在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？
答：（一）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581天。合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。（二）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。
《合同管理》2答案
一、单选题（10题/10分）
1、A
2、A
3、C
4、A
5、C
6、A
7、B
8、D
9、A10、D
二、多选题（40题/40分）
1、ACD
2、BCE
3、AC
4、ADE
5、BCDE
6、ABDE
7、ABCE
8、ABDE
9、ABCD10
、ABCD11、ABCD12、ABCD13、ABCD14、ABDE15、CDE16、ABD17、AD18、ABCD19
、ABCD20、ABC21、ADEF22、BCDE23、ABC24、CDEF25、ACD26、BDE
27、ABC28、ABCE29、BCE30、ACE31、ABEF32、BDF33、ACD34、ACE
35、ABCDE36、ABCD37、ABDE38、ABC39、AC30、CDE
三、判断题（10题/10分）
1、×
2、×
3、√
4、√
5、√
6、√
7、×
8、√
9、×10、√
四、简答题（5题/20分）
1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则
3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，
4、答：①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；②有组织编制招标文件的能力；③有审查投标单位资质的能力；④有组织开标、评标、定标的能力。
5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：①合同协议书及附件；②中标通知书
③投标书及投标书附录；④合同专用条款及数据表；⑤合同通用条款；⑥技术规范；⑦图纸；
⑧标价的工程量清单；⑨投标书附表；⑩构成合同的其他文件。
五、综合分析题（2题/20分）
1、答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。（二）由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。（三）这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。
2、答：（一）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581天。合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。（二）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。
设备监理合同管理分类模拟题FIDIC和世界银行编制的相关 合同条件(一) 一、单项选择题 1. FIDIC 编制施工合同条件的基本出发点之一，是合同履行过程中建立的项目管理模式。 A.以发包人为核心 B.以服务承包人为宗旨 C.以工程师为核心 D.以三大控制为核心 答案：C 2. 下列叙述不正确的有。 A.承包商应在检验日期前2l天向工程师发出竣工检验通知 B.基准日期是指签订合同协议书日期前28天的日期 C.争端裁决委员会由合同双方在合同生效日期之后的28天内共同任命 D.如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后21天内进行竣工试验 答案：B [解答] 基准日期是指递交投标书截止日期前28天的日期。 3. 下列叙述不正确的是。 A.雇主应当在收到承包商的任何请求后的28天内，提出其已经作出并将维持的资金安排的合理证明 B.如果雇主拟替换工程师，则应当在预计替换的日期之前的42天通知承包商 C.承包商应在收到中标函21天内向业主提交履约担保，并向工程师送一份副本 D.雇主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还给承包商
答案：C [解答] 承包商应在收到中标函28天内向业主提交履约担保，并向工程师送一份副本。 4. 承包商应在收到中标函天内向业主提交履约担保，并向工程师送一份副本。 A.21 B.24 C.27 D.28 答案：D [解答] 承包商应在收到中标函28天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本。新黄皮书对履约担保的要求是：担保人应是雇主批准的国家(或其他司法管辖区)的实体；保证的金额和币种应符合投标书附录的规定；履约担保的有效期为自提交之日起至完成任何缺陷修补时止。 5. 是由承包商填写的名为投标函的文件，包括其已签字的给雇主的工程报价。 A.中标函 B.投标函 C.合同协议书 D.资料表 答案：B 6. 当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括。 A.指示再进行一次重复的竣工检验 B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段，业主有权获得承包商的赔偿
9、合同管理 9.1合同管理的监理工作内容、原则、程序和方法 9.1.1合同管理的监理工作内容 ⑴合同管理的监理工作内容 1)协助业主确定本工程项目的合同结构； 2)协助业主起草与本工程项目有关的各类合同（包括施工、材料和设备定货合同），并参加与各类合同谈判； 3)进行上述各类合同的跟踪管理，包括合同各方执行合同情况的检查； 4)协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜； 5)向业主递交有关合同管理的报表和报告。 9.1.2合同管理的工作原则 合同管理是指监理工程师对工程项目建设中业主与设计、材料设备、施工承包商签订的合同的管理工作，从合同条件的拟订、协商、签署、执行情况的检查和分析等环节进行的组织管理工作，以期通过合同体现“三大控制”的任务要求，维护合同订立双方的正当权益。 在业主签订上述合同时，项目总监应注意在这些合同中有明确的监理工程师地位、管理权限及协调关系的内容，以便监理工程师按合同条件对合同的执行进行监督管理。 合同管理的原则是要求监理工程师从监理目标控制角度出发，依据有关政策、法律、规章、技术标准和合同条款处理合同问题。
9.1.3
9.1.4合同管理的监理工作方法 监理工程师在工程建设合同管理中主要方法推行合同管理目标制，合同管理目标制是各项合同管理活动应达到的预期结果和最终目的。而合同目标管理的过程有个适宜动态过程，是指工程项目合同管理机构和管理人员为实现预期的监理控制，对工程合同订立时的管理、合同履行中的管理及合同发生纠纷时的管理几个阶段。 9.2合同争议的调整 9.2.1 合同争议调整的基本程序 9.2.2 合同争议调整的具体方法
一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、下列合同不适用合同法的是（ D ） A、买卖合同 B、借款合同 C、委托合同 D、收养合同 2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于 （ A ） A、要约 B、承诺 C、要约邀请 D、要约引诱 3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于 （ C ） A、无效合同 B、可撒销或可变更的合同 C、效力待定合同 D、附生效力合同 4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由 （ A ） A、履行义务一方负担 B、债权人一方负担 C、债权人、债务人平均分 担 D、由监理工程师裁定 5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产（ B ） A、可以是债务人的任何财产 B、只能是本债权债务的标的 C、债权人合法占有的财产 D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产 6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是（ D ） A、过借责任原则 B、过失责任原则 C、公平责任原则 D、严格责任原则 7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是（ A ） A、FIDIC条款第16条 B、FIDIC条款第17条 C、FIDIC条款第37条 D、FIDIC条款第63条 8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以（ B ） A、文件所列次序优先为准 B、双方最后确认的文件为准 C、监理工程师裁定为准 D、主导语言为准 9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是 （ C ） A、由业主负责 B、由设计单位负责 C、由承包商负 责 D、由业主与承包商各负一半 10、FIDIC条款60条是（ A ） A、支付的核心条款 B、工程变更的核心条款 C、索赔应遵循的程 序 D、工程延期应遵循的程序
第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过《中华人民共和国担保法》，自1995年10月1日起实行。P9-10 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。P10-11 抵押权的实现：协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内请求人民法院撤销该协议。P12 定金的数额由当事人约定，单不得超过主合同标的额的20%。定金合同从实际交付定金之日生效。P13 投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。P13 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。P14 履约保证的形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。P14 履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。P14 安装工程一切险的保险期限是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计
竣工验收交付使用之日止。如验收完毕先于保险单列明的终止日，则验收完毕时保险期也终止。P18 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。P18 必须招标的范围：1、关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目；2、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目/3、使用国有资金投资项目；国家融资项目/4、使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目，施工单项合同估算价在200万元人民币以上，或单项合同估算价虽低于200万元人民币，但项目总投资额在3000万元人民币以上的工程应采用招标方式订立合同。P23-24 邀请招标：邀请对象的数目以5-7家为宜，但不应少于3家。P24 给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日。申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停实施招标投标的下一步程序。P26 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.P27 评标委员会一般按照择优的原则推荐1-3名中标候选人。P29 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。P29 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。P29 勘察费用的支付：在合同履行中，应当按照下列要求支付勘察费用（1、合同生效
2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及参考答案文字版 一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1. 关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B.企业法人得分支机构一律不得作为保证人 C.医院可以作为保证人 D.学校不得作为保证人 2. 关于连带责任保证的说法，正确的是（）。 A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B.连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任 C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 D.主合同的债务人经审判应履行债务，其债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要 求连带责任保证人承担责任 3.关于抵押的说法，证券的是（）。 A.抵押的财产不转移占有 B.抵押的财产应当为抵押人所有 C.徒弟所有权可以作为抵押物 D.抵押合同应自登记之日起生效 4．某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款2000万元。 银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。 A.全部归银行所有 B.返还施工企业550万元 C.返还施工企业600万元 D.返还施工企业750万元 5..关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。 A.投标保证有效期应从投标时算起 B.投标保证有效期应从开标日起算 C.投标保证有效期不得延长 D.投标保证有效期应长于投标有效期 6.关于合同形式的说法，正确的是（）。 Ａ.合同法对合同形式的要求是以要是为原则
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
（GF—2012—0202） 建设工程监理合同 （示文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程规模： 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件；
6. 附录，即： 附录A 相关服务的围和容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师：，：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中： （1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点： 3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。 委托人：（盖章）监理人：（盖章） 住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人：（签字）的代理人：（签字） 开户银行：开户银行：
2019年注册设备监理师《合同管理》试题及答案（卷一） 单选题 1.命令只有多源性的是( )组织结构。 A.矩阵型 B.功能型 C.直线刷 D.职能型 2.( )组织结构的长处是机构简单、组织稳定、专业化程度高。 A.直线制 B.线性职能制 C.矩阵制 D.职能制 3.( )是对项日存在的正式确认和让组织投身于项目的下’阶段。 A.启动 B.范围计划 C.范围定义 D.范围核实 4.在组织定义三个基本要素中，( )是设置组织的前提和必要条件。 A.组织决策层 B.特定的目标 C.组织内成员的职务 D.组织内成员之间的关系
5.( )是管理伦理原则，它是加强管理组织凝聚力和有效完成组织目标的重要保证。 A.权力分散与守恒原则 B.责任不可下推原则 C.统一指标原则 D.职能分工原则 6.( )就是选择优化调整和评价的最终设计方案，也就是构建管理组织的实施蓝图。 A.方案评价 B.方案设计 C.方案确定 D.方案优化 7.关于总监理工程师的论述，下列不正确的是( )。 A.是设备监理单位履行设备监理职责的全权负责人 B.也称为项目经理 C.总监理工程师是技术职称 D.是一个管理职务 8.项目目标管理的第一步应( )。 A.制定目标 B.贯彻目标于项目实施过程中 C.调整目标 D.投入资源
9.解决( )需要个人或组织通过沟通在精神和心理上得到调理，实现心理平衡。 A.利益冲突 B.文化冲突 C.角色冲突 D.心理冲突 10.( )需要确认冲突各方在组织结构中的职责，有时甚至需要调整整体组织结构方能解决。 A.利益冲突 B.文化冲突 C.角色冲突 D.心理冲突 1.B 2.D 3.A 4.B 5.B 6.C 7.C 8.A 9.D10.C 单选题 1.下列设备安装调试合同验收阶段双方应遵守的规定的表述，错误的是() A. 双方应共同参加启动试车的检验工作 B. 供货人的质量缺陷责任期时间应保证到合同规定的保证期终止后或到第一次大修时 C..合同内应约定具体的设备保证期限 D. 保证期从采购人身供货人出具设备最终验收证书之日起算
2018年监理工程师考试《合同管理》考题及 答案（一） 2018年监理工程师考试《合同管理》考题及答案(一) 第1 题 (2008年)招标准备阶段招标人的主要工作包括()。 A.向建设行政主管部门办理申请招标手续 B.选择招标方式 C.发布招标公告 D.编制招标文件 E.资格预审 正确答案：ABD 第2 题 对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。 A.监理招标文件 B.监理中标函 C.合同实施过程中双方签署的补充文件 D.监理合同标准条件 E.工程量清单 正确答案：BCD 第3 题 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有()。
A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作 B.由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作 C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作 D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作 E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作 正确答案：ABC 第4 题 依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。 A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员 B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担 C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议 D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬 E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问 正确答案：AB 第5 题 在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。 A.手触 B.拉伸试验 C.查点法 D.压缩试验
E.金相试验 正确答案：BDE 第6 题 依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有()。 A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动 B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定 C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款 D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款 E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释 正确答案：ABE 第7 题 建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至()之日止，以先发生者为准。 A.工程签发完工验收证书 B.承包人完成施工任务 C.工程所有人组织工程验收 D.工程所有人实际占用全部工程 E.保修期满 正确答案：AD 第8 题
【篇一】2020年设备监理师考试合同管理知识点：买卖合同概念、特征 1、概念：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 2、特征： 1)买卖合同的客体是物; 2)买卖合同是转移标的物所有权的合同; 3)买卖合同是双务有偿合同; 4)买卖合同是诺成合同。 【篇二】2020年设备监理师考试合同管理知识点：买卖合同的内容 1)当事人的名称或者姓名和住所; 2)标的的名称、规格、型号; 3)标的物的数量; 4)标的物的质量要求、技术标准; 5)标的物的包装方式，包装物的供应与回收; 6)标的物的单价、合同总价款; 7)合同价款的结算方式、期限及地点; 8)标的物的交付方式、期限及地点; 9)标的物的保险; 10)标的物的验收标准、方法及提出异议的期限; 11)违约责任; 12)合同争议的解决方法; 13)合同份数; 14)订立合同的时间、地点以及当事人签字。
15)如果签订国际买卖合同，还应包括解决合同争议适用的法律、合同使用的文字及其效力等条款。 【篇三】2020年设备监理师考试合同管理知识点：买卖合同双方当事人的义务 (一)出卖人的义务 1.交付标的物并转移标的物的所有权 2.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料 3.出卖人交付标的物的时间、地点、质量、包装方式应符合合同约定——按照合同履行的一般规定 1)协议补充 2)规则补充 3)法定补充 4.权利瑕疵担保义务 1)该标的物属于出卖人所有或者出卖人有权处分，第三人不会向买受人主张所有权; 2)该标的物上不存在未告知的担保物权; 3)该标的物未侵犯第三人专利权、商标专用权以及其他知识产权。 4)买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的，出卖人不承担权利瑕疵担保义务。 (二)买受人的义务 1.按照合同约定支付价款 (1)支付的数额 买受人约定按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;当事人不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。否则，按照订立合同时履行地的价格履行。
2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析 一、单项选择题 、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 、项目法人责任制 、招标投标制 、工程监理制 、合同管理制 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材 。 、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。 、法人应在政府主管部门备案 、法人应具有规定数额的经费 、法人应有自己的组织机构 、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（ ）依法成立；（ ）有必要的财产或者经费；（ ）有自己的名称、组织机构和场所；（ ）能够独立承担民事责任。参见教材 。 、关于法律事实的说法，正确的是（）。 、法律事实不包括事件 、罢工属于法律事实中的行为 、法院判决不属于法律事实中的行为 、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项 错误，法律事实包括行为和事件；选项 错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项 错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项 正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材 。 、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。 、法定代理 、委托代理 、指定代理
、延伸代理 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材 。 、关于保证人资格的说法，正确的是（）。 、公民个人不得作为保证人 、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（ ）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（ ）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（ ）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材 。 、关于抵押的说法，正确的是（）。 、抵押物只能由债务人提供 、正在建造的建筑物可用于抵押 、提单可用于抵押 、抵押物应当转移占有 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项 错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项 错误，提单可用于质押；选项 错误，抵押物不转移占有。参见教材 。 、关于留置的说法，正确的是（）。 、留置权可以通过合同的约定产生 、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 、施工合同不可实施留置权 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项 错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项 错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项 错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的
内蒙古2017年设备监理师合同管理：合同管理的概念考试题 一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意） 1、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不包括__等。 A．争议的解决方式 B．评标委员会的人员组成 C．主要技术性能数据 D．推荐的中标候选人 2、经过风险分析，确定了项日中存在的风险以及这些风险发生的可能性，确定了这些风险对项目的影响和可探测度，并排出了风险的优先级，在此之后就可以根据风险性质和项目对风险的承受能力制定相应的防范计划，即__。 A．识别风险 B．进行风险应对策略研究 C．编制风险管理计划 D．分析风险 3、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的__关系。 A．债权人与债务人 B．代理人与被代理人 C．法人与自然人 D．权利与义务 4、工程施工质量验收包括工程施工质量的__和竣工验收两个部分。 A．事前检验 B．中间验收
C．工序验收 D．单位工程验收 5、__是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。 A．法定代理 B．指定代理 C．无权代理 D．委托代理 6、图1-2-8表示（）组织结构。 A．强矩阵型 B．弱矩阵型 C．平衡矩阵型 D．职能型 7、保险合同的__是指与保险合同的订立有利益关系的人。 A．当事人 B．关系人 C．中间人 D．委托人 8、在设计策划过程中，各专业根据项目合同要求准备专业设计初步方案，并由设计承包商组织有关专业部门进行__。 A．最终方案评审 B．中间方案评审 C．初步方案评审 D．设计计划评审
9、在建设工程合同相关法律体系中，规范建设活动的基本法律是__。 A．《中华人民共和国民法通则》 B．《中华人民共和国合同法》 C．《中华人民共和国建筑法》 D．《中华人民共和国宪法》 10、设备监理工程师在索赔中可能处于__的地位。 A．仲裁人 B．业主代理人 C．承包商代理人 D．公正的第三方 11、__形式的特点是由设计单位既承担设计，又从事工程管理总承包。这种形式可以较好地发挥设计的主导作用，通过总承包，直接参与工程实施过程的各项组织管理工作，可促使设计单位自觉地将技术与经济、工艺与设备、设计与制造、安装等各种因素较好地结合起来，在工程建设的全过程中不断优化设计，以取得最佳投资效益。 A．以专业管理公司为主体的工程总承包 B．以设备制造、安装和调试为主体的工程总承包 C．设计—建造(E或设计—采购—建造(EP总承包 D．以设计为主体的工程总承包 12、承发包双方可采用成本计算估价法确定非标准设备制造合同价格，这时以下__费用不能列入合同价格。 A．利润 B．税金 C．非标准设备设计费 D．设备安装调试费
2017 年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案 1.关于建设合同的说法，错误的是( )。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案： D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案： C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案： C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案： B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由 ( )。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案： B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估 算价的 ( )。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案： A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保 证金时间限定在 ( )。 A. 与中标人签订书面合同后的15 日内 B.与中标人签订书面合同后的 5 日内 c.招投标结束后的30 日内 D.招投标结束后的15 日内 参考答案： B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供 履约保证金的，其额度不应超过合同价格的 ( )。
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 合同编号： 工程名称： 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：； 2. 工程地点：； 3. 工程规模：； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥ 元）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中： （1）勘察阶段服务酬金：。
（2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执 份。正副本出现不一致时，以正本为准。 委托人：（盖章）监理人：（盖章） 住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人：（签字）的代理人：（签字） 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱：
设备工程监理合同管理题库10-1-8
问题： [问答题,案例分析题]【背景材料】某工程项目通过公开招标的方式确定了3个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装合同，与C公司签订了电梯安装合同。3个合同协议中都对甲方提出了1个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件。 事件一：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位（业主）与承包商乙约定的合同金额的10％向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。 事件二：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。 事件三：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
问题： [问答题,案例分析题]【背景材料】某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元／台班，其中，台班折旧费为50元／台班。施工网络计划如图2-3所示（单位：天）。 甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件： 事件一：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。 事件二：8月21日～22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日。 事件三：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10％，合同中该工作的综合单价为55元／m3，经协商调整后综合单价为50元／m3。 事件四：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为78元／m3。 事件五：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。 考查索赔管理。工程师判定承包人索赔成立的条件为：（1）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；（2）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和
2016年监理工程师合同管理考试真题 1、市场经济主要是依据（）规当事人的交易行为。 A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B 2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。 A、取得相应的执业书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民国国籍 D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D 3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。 A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A 4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。 A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长 C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C 5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由（）承担。 A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D 6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。 A、公司甲 B、公司乙 C、银行
D、登记机关 参考答案：A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。 A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。 A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建 D、施工机械过度磨损需要停工检修 参考答案：B 9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。 A、申请人须知前附表 B、资格审查办法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案：B 10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。 A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目 B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C、技术复杂或者无法精确拟定技术规的项目 D、构成容多且专业性强的大型项目 参考答案：C 11、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。 A、公布招标公告 B、发售招标文件 C、开标 D、评标 参考答案：C 12、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（）天。
监理工程师：建筑工程合同管理体系的协调 目前在我国各种大工程越来越多，业主为了成功的实现工程目标，必须签订许多主合同；承包商为了完成他的承包责任也必须订立许多分合同。这些合同从宏观上构成项目的合同体系，从微观上每个合同都定义并安排了一些工程活动，共同构成项目的实施过程。 在这个合同体系中，相关的同级合同之间，以及主合同和分合同之间存在着复杂的关系，在国外人们又把这个合同体系称为合同网络。在工程项目中这个合同网络的建立和协调是十分重要的，要保证项目的顺利实施，就必须对此做出周密的计划和安排。在实际工作中由于这几方面的不协调而造成的工程失误是很多的。合同之间关系的安排及协调通常包含以下几方面的内容。 1、工程和工作内容的完整性 业主的所有合同确定的工程或工作范围应能涵盖项目的所有工作，即只要完成各个合同，就可实现项目的总目标；承包商的各个分包合同与拟由自己完成的工程（或工作）一齐应能涵盖总承包责任。在工作内容上不应有缺陷或遗漏。在实际工程中，这种缺陷会带来设计的修改、新的附加工程、计划的修改、施工现场的停工，导致双方的争执。&考试大&为避免这种现象业主应做好如下几方面的工作。 （1）在招标前认真的进行总项目的系统分析，确定总项目的系统范围。
（2）系统地进行项目的结构分解，在详细项目结构分解的基础上列出合同的工程量表。实质上，将整个项目任务分解成几个独立的合同，每个合同中有完整的工程量表，这都是项目结构分解的结果。 （3）进行项目任务（各个合同或各个承包单位，或项目单元）之间的界面分析。确定各个界面上的工作责任、成本、工期、质量的定义。工程实践证明，许多遗漏和缺陷常常都发生在界面上。 2、技术上的协调 通常技术上的协调包括很复杂的内容，一般有以下几方面。 （1）几个主合同之间设计标准的一致性，如土建、设备、材料、安装等应有统一的质量、技术标准和要求。各专业工程之间，如建筑、结构、水、电、通讯之间应有很好的协调。在建设项目中建筑师常常作为技术协调的中心。 （2）分包合同必须按照总承包合同的条件订立，全面反映总合同的相关内容。采购合同的技术要求必须符合承包合同中的技术规范。总包合同风险要反映在分包合同中，由相关的分包商承担。为了保证总承包合同圆满的完成分包合同一般比总承包合同条款更为严格、周密和具体，对分包单位提出更为严格的要求，所以对分包商的风险更大。 （3）各合同所定义的专业工程之间应有明确的界面与合理的搭接。如供应合同与运输合同，土建合同和安装合同，安装合同和设备供应合同之间存在责任界面和搭接。界面上的工作容易遗漏，而